二零二五年度智能储罐安装工程合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度智能储罐安装工程合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址1.2合同双方法定代表人及授权代表1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.项目范围3.1工程内容3.2设备清单3.3软件系统3.4施工图纸及技术要求4.合同价款及支付方式4.1合同价款4.2付款方式4.3付款时间节点4.4付款条件5.工程进度及验收5.1工程进度安排5.2验收标准及程序5.3验收时间及方式6.工程质量及保修6.1质量标准6.2保修期限及内容6.3质量保证金的缴纳及退还7.合同变更及解除7.1变更条件7.2变更程序7.3合同解除条件7.4合同解除程序8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同终止程序11.合同附件11.1设计文件11.2施工图纸11.3技术规范11.4其他相关文件12.合同履行12.1合同履行主体12.2合同履行义务12.3合同履行责任13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后果14.其他约定事项14.1不可抗力14.2合同解释14.3合同生效日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址甲方：科技地址：省市区路号乙方：建筑工程地址：省市区路号1.2合同双方法定代表人及授权代表甲方法定代表人：授权代表：乙方法定代表人：授权代表：赵六1.3合同双方联系方式甲方联系电话：0215678乙方联系电话：021876543212.项目概况2.1项目名称二零二五年度智能储罐安装工程2.2项目地点省市区工业园区2.3项目规模储罐总容量：10000立方米2.4项目工期自合同签订之日起60天内完成安装3.项目范围3.1工程内容智能储罐的安装、调试、验收及交付使用3.2设备清单智能储罐1套、配套设备若干3.3软件系统智能储罐控制系统软件一套3.4施工图纸及技术要求详见附件一：施工图纸及技术要求4.合同价款及支付方式4.1合同价款人民币壹佰万元整（￥1000000.00）4.2付款方式分阶段支付，具体如下：（1）合同签订后5个工作日内支付合同总价款的30%；（2）设备进场后5个工作日内支付合同总价款的30%；（3）工程验收合格后5个工作日内支付合同总价款的30%；（4）质保期满后5个工作日内支付合同总价款的10%。4.3付款时间节点按上述付款方式，具体时间节点见附件二：付款时间节点表4.4付款条件甲方收到乙方提供的合法发票及验收报告后，甲方应在5个工作日内支付相应款项。5.工程进度及验收5.1工程进度安排详见附件三：工程进度计划表5.2验收标准及程序验收标准应符合国家相关标准和规范要求，具体验收程序如下：（1）乙方在工程完成后，向甲方提交验收申请；（2）甲方在收到验收申请后5个工作日内组织验收；（3）验收合格后，双方签署验收报告；（4）验收不合格的，乙方应在接到不合格通知后15个工作日内进行整改，直至合格。6.工程质量及保修6.1质量标准工程质量应符合国家相关标准和规范要求，具体质量标准详见附件四：质量标准6.2保修期限及内容自工程验收合格之日起，乙方对工程质量承担保修责任，保修期限为一年。6.3质量保证金的缴纳及退还合同总价款的5%作为质量保证金，在工程验收合格后15个工作日内退还给乙方。如因乙方原因导致工程质量问题，甲方有权从质量保证金中扣除相应费用。7.合同变更及解除7.1变更条件（1）法律法规的修改；（2）不可抗力因素；（3）合同双方协商一致；（4）合同履行过程中出现重大技术变更。7.2变更程序变更申请应在变更事项发生之日起10个工作日内提出，双方应在收到变更申请之日起15个工作日内协商确定变更内容，并签署书面变更协议。7.3合同解除条件（1）一方严重违约，经另一方书面通知后，违约方在30日内仍未采取补救措施；（2）不可抗力导致合同无法履行；（3）合同双方协商一致；（4）法律法规规定或合同约定的其他情形。7.4合同解除程序合同解除应提前30日书面通知对方，并经双方确认。合同解除后，双方应按照合同约定进行清算。8.违约责任8.1违约情形（1）甲方未按时支付款项；（2）乙方未按时完成工程；（3）乙方提供的设备或材料不符合合同约定；（4）任何一方违反合同约定的保密义务；（5）任何一方违反合同约定的其他条款。8.2违约责任承担违约方应承担违约责任，包括但不限于：（1）支付违约金；（2）赔偿对方因此遭受的损失；（3）承担因违约行为产生的其他费用。8.3违约赔偿违约金的计算标准为：每日应付款项的1%。9.争议解决9.1争议解决方式双方发生争议时，应友好协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。9.2争议解决机构仲裁委员会9.3争议解决程序仲裁程序按仲裁委员会的仲裁规则进行。10.合同生效及终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件合同因履行完毕、解除或双方协商一致终止。10.3合同终止程序合同终止后，双方应进行合同终止确认，并办理相关手续。11.合同附件11.1设计文件附件一：设计文件11.2施工图纸及技术要求附件二：施工图纸及技术要求11.3技术规范附件三：技术规范11.4其他相关文件附件四：付款时间节点表附件五：工程进度计划表12.合同履行12.1合同履行主体甲方：科技乙方：建筑工程12.2合同履行义务（1）甲方义务：提供必要的工程场地、资料和图纸，按时支付款项。（2）乙方义务：按合同约定完成工程，确保工程质量。12.3合同履行责任双方应严格按照合同约定履行各自义务，确保合同目的的实现。13.合同解除13.1合同解除条件（1）一方严重违约；（2）不可抗力导致合同无法履行；（3）合同双方协商一致；（4）法律法规规定或合同约定的其他情形。13.2合同解除程序合同解除应提前30日书面通知对方，并经双方确认。合同解除后，双方应进行合同终止确认，并办理相关手续。14.其他约定事项14.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。14.2合同解释本合同以中文文本为准，如双方对合同内容有争议，应以中文文本为准进行解释。14.3合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中，“第三方”指除甲乙双方之外的任何个人、企业或其他组织，包括但不限于供应商、承包商、监理单位、咨询机构、检验机构、仲裁机构等。15.2第三方介入原因（1）项目需要专业的技术支持或服务；（2）需要第三方进行检验、鉴定或评估；（3）合同约定或法律法规要求；（4）双方协商一致。15.3第三方介入程序15.3.1甲方或乙方提出介入需求，并向对方发出书面通知。15.3.2双方共同决定第三方介入的具体事项、范围和期限。15.3.3双方与第三方签订相应的协议，明确各方的权利和义务。15.4第三方权利和义务15.4.1第三方有权根据合同约定和法律规定，独立开展相关工作，并对其工作结果负责。15.4.2第三方应遵守合同约定，尊重甲乙双方的权利，不得泄露合同秘密。15.4.3第三方在履行职责过程中，如发现合同履行存在风险，应及时通知甲乙双方。15.5第三方责任限额15.5.1第三方因自身原因导致合同无法履行或造成损失，应承担相应的赔偿责任。15.5.2第三方的责任限额根据合同约定和第三方自身能力确定，具体如下：（1）若第三方为供应商，责任限额为合同总价的5%；（2）若第三方为承包商，责任限额为合同总价的10%；（3）若第三方为监理单位或咨询机构，责任限额为合同总价的3%；（4）若第三方为检验机构，责任限额为合同总价的2%。15.6第三方与其他各方的关系15.6.1第三方与甲乙双方之间的关系基于各自签订的协议，第三方对甲乙双方均不承担连带责任。15.6.2第三方在合同履行过程中，应服从甲乙双方的管理和监督。15.6.3第三方不得利用甲乙双方的信息进行不正当竞争或损害甲乙双方的合法权益。16.额外条款及说明16.1第三方介入时，甲乙双方应确保第三方具备相应的资质和能力，并在协议中明确其责任和义务。16.2第三方介入的费用由合同约定，并在相关协议中明确支付方式和时间。16.3若第三方介入导致合同履行期限延长，甲乙双方应根据实际情况协商解决。16.4若第三方介入过程中发生争议，甲乙双方应积极协商解决，必要时可依法提起诉讼。17.合同变更17.1若第三方介入导致合同内容发生变更，甲乙双方应书面确认变更内容，并签订书面变更协议。17.2变更协议与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：设计文件要求：包含智能储罐的设计图纸、技术参数、材料清单等。说明：设计文件应满足国家相关标准和规范要求，并由设计单位盖章。2.附件二：施工图纸及技术要求要求：详细描述智能储罐的安装步骤、技术要求、验收标准等。说明：施工图纸及技术要求应由施工单位根据设计文件编制，并经甲方审核批准。3.附件三：技术规范要求：列出智能储罐安装过程中应遵守的技术规范和标准。说明：技术规范应包括国家、行业和地方的相关规范。4.附件四：质量标准要求：明确智能储罐的质量标准，包括材料、工艺、性能等。说明：质量标准应参照国家相关标准和行业规范。5.附件五：付款时间节点表要求：详细列出合同价款及各阶段付款时间节点。说明：付款时间节点表应与合同约定保持一致。6.附件六：工程进度计划表要求：列出工程各阶段的进度安排，包括开始时间和结束时间。说明：工程进度计划表应与合同工期相匹配。7.附件七：验收报告要求：记录工程验收的日期、结果和各方签字。说明：验收报告应由甲方、乙方和第三方共同签署。8.附件八：质量保证金退还申请要求：记录质量保证金退还的申请日期、原因和退还金额。说明：质量保证金退还申请应由乙方提出，并经甲方审核批准。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按时支付款项责任认定标准：甲方每逾期支付一日，应向乙方支付应付款项的1%作为违约金。示例：若合同总价款为100万元，甲方逾期支付1日，则应支付违约金1000元。2.违约行为：乙方未按时完成工程责任认定标准：乙方每逾期完成一日，应向甲方支付合同总价的1%作为违约金。示例：若合同总价款为100万元，乙方逾期完成1日，则应支付违约金1000元。3.违约行为：乙方提供的设备或材料不符合合同约定责任认定标准：乙方应承担因设备或材料质量问题导致的全部损失，包括但不限于返工、维修、更换等费用。示例：若设备质量问题导致工程延误3天，则乙方应承担由此产生的全部费用。4.违约行为：任何一方违反合同约定的保密义务责任认定标准：违约方应承担因泄露保密信息导致的全部损失，包括但不限于赔偿对方损失、支付违约金等。示例：若一方泄露保密信息导致对方损失10万元，则违约方应赔偿对方10万元。5.违约行为：任何一方违反合同约定的其他条款责任认定标准：违约方应根据合同约定承担相应的违约责任。示例：若一方未按合同约定提供必要的工程场地，则应承担由此产生的全部损失。全文完。二零二五年度智能储罐安装工程合同1合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：（填写甲方全称）地址：（填写甲方详细地址）联系人：（填写甲方联系人姓名）联系电话：（填写甲方联系电话）2.乙方：名称：（填写乙方全称）地址：（填写乙方详细地址）联系人：（填写乙方联系人姓名）联系电话：（填写乙方联系电话）3.其他相关方：（如有其他相关方，在此处填写）二、合同前言2.1背景：随着我国经济的快速发展，智能储罐行业得到了广泛的应用。为了提高我国智能储罐安装工程的质量和效率，甲方决定与乙方进行合作，共同开展2025年度智能储罐安装工程。2.2目的：本合同的签订旨在明确甲乙双方在2025年度智能储罐安装工程中的权利、义务及责任，确保工程顺利进行，实现双方共赢。三、定义与解释3.1专业术语：本合同中涉及的专业术语如下：（1）智能储罐：指具有智能化控制系统，能够实现自动计量、监控、报警、远程控制等功能，用于储存液体、气体等物资的储罐。（2）安装工程：指按照甲方提供的工程图纸、技术要求，由乙方负责在指定地点进行智能储罐的安装、调试、验收等工作。3.2关键词解释：（1）甲方：指本合同中提供工程图纸、技术要求、场地、资金等资源的单位。（2）乙方：指本合同中负责智能储罐安装、调试、验收等工作的单位。（3）合同履行时间：指本合同生效后，乙方完成智能储罐安装、调试、验收等工作的期限。（4）合同履行地点：指本合同中智能储罐安装、调试、验收等工作的具体地点。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、地点、质量要求完成智能储罐的安装、调试、验收等工作。（2）甲方负责提供工程图纸、技术要求、场地、资金等资源。（3）甲方应配合乙方进行现场协调、沟通，确保工程顺利进行。4.2乙方的权利和义务：（1）乙方有权要求甲方按照合同约定提供工程图纸、技术要求、场地、资金等资源。（2）乙方负责按照甲方要求，在指定地点、时间内完成智能储罐的安装、调试、验收等工作。（3）乙方应确保工程质量和安全，遵守国家相关法律法规。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同生效之日起，乙方应在甲方指定的时间内完成智能储罐的安装、调试、验收等工作。5.2合同履行地点：本合同中智能储罐的安装、调试、验收等工作地点为：（填写具体地点）5.3合同履行方式：乙方按照甲方提供的工程图纸、技术要求，自行组织施工，完成智能储罐的安装、调试、验收等工作。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件：（1）合同约定的工程完成，经双方验收合格；（2）合同约定的违约事项发生，经双方协商一致解除合同；（3）法律法规规定的其他终止条件。6.3终止程序：（1）双方协商一致，签署合同终止协议；（2）终止协议生效后，甲乙双方应按照协议约定进行结算、移交等工作。6.4终止后果：（1）合同终止后，甲乙双方应按照合同约定进行结算、移交等工作；（2）合同终止后，双方不再承担合同约定的权利、义务。七、费用与支付7.1费用构成：（1）工程款：包括但不限于设计费、材料费、人工费、设备费、运输费等。（2）税费：根据国家相关法律法规，由乙方承担的税费。（3）其他费用：因合同履行过程中产生的其他合理费用。7.2支付方式：（1）乙方应按照合同约定的进度，向甲方提交相应的工程进度报告及费用清单。（2）甲方应在收到乙方提交的工程进度报告及费用清单后，按照约定的支付比例和期限进行支付。7.3支付时间：（1）合同签订后，甲方应向乙方支付合同总金额的30%作为预付款。（2）工程进度达到设计图纸要求后，甲方应支付合同总金额的40%。（3）工程竣工验收合格后，甲方应支付合同总金额的20%。（4）工程保修期满后，甲方应支付合同总金额的10%作为质保金。7.4支付条款：（1）甲方应在支付期限内将款项汇入乙方指定的银行账户。（2）乙方应在收到款项后，向甲方出具相应的收款凭证。八、违约责任8.1甲方违约：（1）甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金按未支付款项的千分之五计算。（2）甲方未按约定提供工程图纸、技术要求等资源，导致工程延期，应承担相应的违约责任。8.2乙方违约：（1）乙方未按约定时间完成工程，应向甲方支付违约金，违约金按延期天数计算，每日按合同总金额的千分之五计算。（2）乙方未按约定质量要求完成工程，应承担返工、修复等责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3赔偿金额和方式：（1）违约金和赔偿金额的具体数额由双方协商确定。（2）违约金和赔偿金额的支付方式同本合同第七条费用与支付中的支付方式。九、保密条款9.1保密内容：（1）本合同涉及的商业秘密、技术秘密、工程图纸等。（2）双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务状况等。9.2保密期限：本合同签订之日起至合同终止后五年内。9.3保密履行方式：（1）双方应采取必要的保密措施，防止保密内容泄露。（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义：不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同无法履行或者履行困难，且不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件：（1）自然灾害：如地震、洪水、台风等。（2）政府行为：如政策调整、战争、封锁等。（3）社会异常事件：如罢工、骚乱等。10.3不可抗力发生时的责任和义务：（1）发生不可抗力事件，双方应及时通知对方，并提供相关证明。（2）因不可抗力导致合同无法履行或履行困难，双方应协商解决，尽量减少损失。10.4不可抗力实例：（1）地震导致工程中断。（2）政府政策调整导致工程延期。（3）罢工导致材料供应困难。十一、争议解决11.1协商解决：双方在合同履行过程中发生的争议，应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼：（1）协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。（2）或双方同意提交仲裁委员会仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定：（1）未经对方同意，任何一方不得转让本合同。（2）如因特殊原因需要转让，应提前书面通知对方，并取得对方书面同意。12.2不得转让的情形：（1）涉及国家安全、机密的项目。（2）法律法规规定不得转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留：（1）甲方保留对智能储罐的设计、技术、工艺等方面的知识产权。（2）乙方在合同履行过程中所获得的甲方技术资料、商业秘密等，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露或使用。13.2特殊权力保留：（1）甲方保留在合同履行期间对工程进度、质量进行监督和检查的权利。（2）乙方在合同履行过程中，如发现甲方提供的工程图纸、技术要求等存在错误或缺陷，应及时通知甲方，并采取必要的补救措施。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序：（1）合同的修改和补充应经甲乙双方协商一致，并以书面形式作出。（2）修改和补充的内容应与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力：（1）经甲乙双方签字盖章的修改和补充内容，自双方签字盖章之日起生效。（2）修改和补充内容与本合同有冲突的，以修改和补充内容为准。十五、协助与配合15.1相互协作事项：（1）甲乙双方应按照合同约定，相互提供必要的协助与配合。（2）在合同履行过程中，如遇特殊情况，双方应积极协商，共同解决。15.2协作与配合方式：（1）甲乙双方应定期召开协调会议，沟通工程进展情况。（2）双方应通过书面或口头方式，及时传达相关信息。十六、其他条款16.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性：本合同构成甲乙双方之间的完整协议，取代了之前所有关于本合同事项的口头或书面协议。16.3增减条款：（1）未经甲乙双方书面同意，任何一方不得增加或减少本合同约定的权利、义务。（2）本合同附件与本合同具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：代表人（签字）：日期：乙方（盖章）：代表人（签字）：日期：甲方（盖章）：代表人（签字）：日期：乙方（盖章）：代表人（签字）：日期：附件及其他说明解释一、附件列表：1.智能储罐安装工程图纸及技术要求2.工程进度计划表3.材料清单及供应商信息4.人员配备及资质证明5.不可抗力事件证明文件6.合同修改和补充协议7.争议解决协议8.保密协议9.其他与本合同相关的文件和资料二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方违约：a.未按约定支付工程款。b.未按约定提供工程图纸、技术要求等资源。乙方违约：a.未按约定时间完成工程。b.未按约定质量要求完成工程。c.泄露甲方商业秘密、技术秘密。2.违约行为的认定：违约行为的认定需有书面证据或双方认可的记录。争议解决机构或法院将根据事实和法律规定进行认定。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同无法履行或者履行困难，且不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.商业秘密：指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。3.仲裁：指双方在争议发生前或发生后达成协议，自愿将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。4.诉讼：指双方在争议发生前或发生后，通过法院进行审判的一种争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按约定支付工程款。解决办法：乙方应向甲方发出书面催款通知，如甲方仍不支付，乙方可向法院提起诉讼。2.问题：乙方未按约定时间完成工程。解决办法：乙方应向甲方说明原因，并提出补救措施，如甲方同意，可延长合同履行期限。3.问题：材料供应延迟。解决办法：乙方应及时与供应商沟通，寻求解决方案，如无法解决，可向甲方提出变更合同要求。4.问题：工程验收不合格。解决办法：乙方应立即进行整改，直至工程验收合格。如整改后仍不合格，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。5.问题：合同履行过程中的沟通不畅。解决办法：甲乙双方应定期召开协调会议，及时沟通工程进展情况，确保信息畅通。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方合同主体：第三方合同主体是指在智能储罐安装工程中提供特定服务或产品的独立法人或其他组织。2.第三方责任：第三方应按照合同约定，提供符合质量标准的服务或产品。第三方应承担因自身原因造成的工程延误或质量问题。3.第三方权利：第三方有权要求甲方或乙方按照合同约定支付相关费用。第三方有权要求甲方或乙方配合完成相关工作。4.第三方义务：第三方应遵守国家法律法规，确保提供的服务或产品符合相关标准。第三方应按时完成相关工作，保证工程进度。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款：乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款。乙方有权要求甲方提供必要的工程图纸、技术要求等资源。乙方有权要求甲方配合完成相关工作。2.乙方利益条款：乙方在合同履行过程中享有优先选择供应商的权利。乙方在合同履行过程中享有优先获得工程进度款的权利。3.甲方的违约及限制条款：甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付违约金。甲方未按约定提供工程图纸、技术要求等资源，应承担相应的责任。甲方不得擅自变更工程图纸、技术要求等，如需变更，应征得乙方同意。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款：甲方可对工程进度、质量进行监督和检查。甲方可要求乙方提供工程进度报告和费用清单。甲方可要求乙方配合完成相关工作。2.甲方的利益条款：甲方可享有工程验收合格后的质保金。甲方可享有因乙方违约而产生的赔偿权利。3.乙方的违约及限制条款：乙方未按约定时间完成工程，应向甲方支付违约金。乙方未按约定质量要求完成工程，应承担返工、修复等责任。乙方不得泄露甲方商业秘密、技术秘密。全文完。二零二五年度智能储罐安装工程合同3合同编号_________一、合同主体1.1甲方名称：（填写甲方名称）地址：（填写甲方地址）联系人：（填写甲方联系人姓名）联系电话：（填写甲方联系电话）1.2乙方名称：（填写乙方名称）地址：（填写乙方地址）联系人：（填写乙方联系人姓名）联系电话：（填写乙方联系电话）1.3其他相关方：（如有其他相关方，请在此处填写）二、合同前言2.1背景和目的本合同旨在明确双方的权利义务，确保工程顺利进行，实现甲乙双方互利共赢。2.2合同依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《建筑安装工程施工合同示范文本》三、定义与解释3.1专业术语智能储罐：指采用现代信息技术，实现远程监控、数据采集、故障诊断、自动控制等功能，用于储存液体、气体等介质的设备。安装工程：指为智能储罐提供施工、调试、验收等服务的工程项目。3.2关键词解释（1）工程范围：指本合同约定的智能储罐安装工程的全部内容，包括但不限于设备采购、运输、安装、调试、验收等。（2）工程期限：指本合同约定的智能储罐安装工程的起止时间。（3）工程质量：指本合同约定的智能储罐安装工程达到的设计标准、技术规范及合同要求。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成工程。（2）甲方有权监督乙方在工程过程中的施工行为，确保工程安全、环保。（3）甲方应按照合同约定向乙方支付工程款项。4.2乙方的权利和义务（1）乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成工程。（2）乙方应遵守国家法律法规，确保工程安全、环保。（3）乙方应配合甲方进行工程验收，并对验收过程中发现的问题进行整改。五、履行条款5.1合同履行时间本合同约定的工程期限自合同签订之日起至（填写工程竣工日期）止。5.2合同履行地点本合同约定的工程地点为：（填写工程地点）5.3合同履行方式（1）乙方负责组织施工队伍，按照合同约定的时间、质量、标准完成工程。（2）甲方应配合乙方进行工程相关工作，如提供现场、协调相关部门等。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件（1）合同约定的工程期限届满，且工程已按合同约定完成。（2）经双方协商一致，本合同可以终止。6.3终止程序（1）合同终止前，双方应就终止原因、责任承担、债权债务处理等进行协商。（2）协商一致后，双方应签署终止协议，并按照协议约定履行相关手续。6.4终止后果合同终止后，双方应按照终止协议的约定，处理合同终止后的债权债务、工程结算等事宜。七、费用与支付7.1费用构成（1）设备采购费用：包括智能储罐及相关设备的购置、运输、安装调试等费用。（2）人工费用：包括施工人员的工资、福利、差旅费等。（3）材料费用：包括施工所需的各种材料、配件等费用。（4）管理费用：包括项目管理、现场协调、质量控制等费用。（5）其他费用：包括合同约定的其他相关费用。7.2支付方式（1）合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价款的20%作为预付款。（2）工程进度达到约定节点时，甲方应按照实际完成工程量及合同约定的单价支付工程进度款。（3）工程竣工验收合格后，甲方应支付合同总价款的60%。（4）质保期满后，甲方应支付合同总价款的20%作为质保金。7.3支付时间（1）预付款应在合同签订后5个工作日内支付。（2）工程进度款应在工程进度达到约定节点后的10个工作日内支付。（3）竣工验收合格后，甲方应在收到乙方提交的竣工结算报告后的15个工作日内支付工程款。（4）质保金应在质保期满后的10个工作日内支付。7.4支付条款（1）甲方支付工程款项时，应按照合同约定的支付方式，将款项支付至乙方指定的账户。（2）乙方应在收到工程款项后，向甲方开具相应的发票。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按合同约定支付工程款项的，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的千分之五。（2）甲方未按合同约定提供施工条件的，应承担相应的违约责任。8.2乙方违约（1）乙方未按合同约定完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的千分之五。（2）乙方未按合同约定保证工程质量，导致工程不合格的，应承担相应的违约责任。8.3赔偿金额和方式（1）违约方应按照合同约定向守约方支付违约金。（2）违约行为给对方造成损失的，违约方应承担赔偿责任。九、保密条款9.1保密内容本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、经营信息等，均为保密内容。9.2保密期限本合同的保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。9.3保密履行方式（1）双方应采取必要的保密措施，确保保密内容的保密性。（2）未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件（1）地震、洪水、台风等自然灾害。（2）战争、动乱、政府行为等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方。（2）因不可抗力事件导致工程延期或无法履行的，双方应协商解决。10.4不可抗力实例本合同中不可抗力实例包括但不限于地震、洪水、战争等。十一、争议解决11.1协商解决双方发生争议时，应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼，或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形（1）涉及国家安全、商业秘密等情况。（2）合同约定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对智能储罐安装工程的最终验收权。（2）乙方在工程期间所拥有的知识产权、商业秘密等，未经甲方书面同意，不得擅自转让或泄露。13.2特殊权力保留（1）甲方保留在合同履行期间对工程进度、质量、安全等方面的监督权。（2）乙方在工程完成后，应保留对工程现场进行必要维护和保养的权力。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）合同的修改和补充，应经双方协商一致，并以书面形式进行。（2）修改和补充的文件作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力合同的修改和补充文件自双方签字盖章之日起生效。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）双方应就工程进度、质量、安全等方面的问题进行及时沟通和协调。（2）甲方应提供必要的施工条件和协助，乙方应按照甲方要求进行施工。15.2协作与配合方式（1）双方应通过定期会议、书面报告等方式保持沟通。（2）双方应共同解决工程过程中遇到的问题，确保工程顺利进行。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于智能储罐安装工程的完整协议，任何口头协议或先前的协议均无效。16.3增减条款本合同如有增减条款，应以书面形式进行，并经双方签字盖章。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：签订日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.智能储罐安装工程图纸及技术规范2.设备采购清单及报价3.工程进度计划表4.质量验收标准及方法5.安全生产管理制度及措施6.保密协议7.不可抗力事件清单8.争议解决协议9.合同修改和补充文件10.其他双方认为必要的文件二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方违约：a.未按合同约定支付工程款项。b.未按合同约定提供施工条件。乙方违约：a.未按合同约定完成工程。b.未按合同约定保证工程质量。c.泄露商业秘密或技术秘密。2.违约行为的认定：甲方违约的认定：甲方未按合同约定的支付时间或方式支付工程款项，或未按合同约定提供施工条件。乙方违约的认定：乙方未按合同约定的时间、质量、标准完成工程，或未保证工程质量，或泄露商业秘密或技术秘密。三、法律名词及解释：1.合同法：调整合同关系的法律规范，包括合同的订立、效力、履行、变更、解除、终止等方面的规定。2.建筑法：规范建筑活动，保障建筑质量安全，保护建筑活动各方合法权益的法律。3.建设工程质量管理条例：规定建设工程质量监督管理制度，保障建设工程质量的法律。4.建设工程安全生产管理条例：规定建设工程安全生产管理制度，保障建设工程安全生产的法