2025建设工程施工承包合同及补充协议清单

合同编号：合同各方：名称：地址：联系人：联系电话：名称：地址：联系人：联系电话：一、工程概况1.1项目名称：1.2项目地点：1.3工程内容：1.4工程规模：1.5工程总投资：二、合同价格2.1承包商应按照甲方的要求，完成项目的施工任务。工程造价为人民币（大写）：元整（小写）：元。2.2乙方在签订合应向甲方支付履约保证金，金额为工程造价的%，即人民币（大写）：元整（小写）：元。履约保证金在工程验收合格后无息退还。三、施工期限3.1承包商应按照双方约定的施工计划完成施工任务。施工期限自开工之日起算，至工程验收合格之日止。3.2乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。四、质量标准4.1乙方应按照国家和行业的相关标准、规范和设计文件要求进行施工，确保工程质量。4.2工程验收合格后，乙方应承担一定的保修期内的维修责任。五、付款方式及进度5.1甲方按照乙方实际完成的工程进度，支付相应的工程款。具体付款方式为：%。5.2乙方在施工过程中，应向甲方提供进度报告及相应证明材料，以便甲方及时支付工程款。六、违约责任6.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担相应的违约责任。6.2乙方如未能按照约定完成施工任务，应支付违约金，违约金为工程造价的%。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1双方应遵守国家的相关法律法规，不得违法从事施工活动。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（签字）：乙方（签字）：日期：日期：注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应遵守中华人民共和国的相关法律法规。解决办法：双方应在合同中明确声明遵守国家法律、法规，并在合同履行过程中严格按照法律法规的规定操作。2.合同双方应确保提供的信息真实、准确、完整。解决办法：双方应在合同签订前进行必要的尽职调查，确保所提供信息的真实性，并在合同中约定对于虚假信息的纠正和责任承担。3.合同中的名词和术语应具有明确的法律含义。解决办法：合同中出现的法律名词和术语应结合相关法律法规进行解释，并在合同中附上定义条款，以避免误解和争议。4.合同中的金额和日期等关键信息应准确无误。解决办法：双方应仔细核对合同中的金额、日期等关键信息，并在合同中注明“本合同金额以人民币大写为准，日期以签字盖章日期为准”。5.合同的修改和补充应采取书面形式，并由双方签字盖章确认。解决办法：任何对合同的修改和补充都应以书面形式进行，并由双方授权代表签字盖章，作为合同不可分割的一部分。6.合同双方应遵守合同的保密条款，不得泄露合同内容和商业秘密。解决办法：合同中应设有明确的保密条款，规定双方在合同签订后对合同内容及任何商业秘密的保密义务和泄露后的责任承担。7.合同履行过程中出现争议，应通过友好协商解决。解决办法：在合同中明确约定争议解决机制，包括友好协商、调解、仲裁或诉讼等，并明确各自的权益和责任。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中的委托人或发包方，即建设工程项目的所有者或授权代表。2.乙方：指合同中的承包人或施工方，即承担建设工程施工任务的一方。3.履约保证金：指乙方为了保证合同履行而向甲方支付的一定金额的钱或银行保函。4.违约金：指一方未履行合同义务或履行不符合约定时，应向对方支付的赔偿金。5.工程验收：指工程完成后，由甲方或甲方委托的第三方对工程的质量、安全、功能等进行检查、评估和确认的过程。6.保修期：指工程验收合格后，乙方对工程提供的免费维修服务期限。7.争议解决：指当合同双方在履行合同过程中发生分歧或争议时，通过一定的法律程序和方法解决争议的活动。应用场合：1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、基础设施建设、市政工程等。2.适用于施工合同的签订，明确双方的权利和义务。3.适用于工程分包、联合体投标等建设施工场景。补充条款：1.施工范围和内容的详细描述。2.设计变更的程序和条件。3.不可抗力事件的定义和处理办法。4.工程保险的购买和责任分配。5.环境保护和安全生产的要求。6.知识产权的保护和归属。7.保密条款，包括对工程设计文件、商业秘密等信息的保护。8.争议解决的方式和程序，包括仲裁或诉讼的地点和机构。附件列表：1.工程