




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度新型城镇化项目土建工程承包合同书1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1项目名称1.2承包人名称1.3发包人名称1.4项目地点1.5项目规模1.6项目工期2.工程概况2.1工程范围2.2工程量2.3工程质量标准2.4工程进度安排3.工程款项3.1工程合同价格3.2工程进度款支付方式3.3验收合格后支付方式3.4逾期付款的违约责任4.材料设备供应4.1材料设备供应方式4.2材料设备质量标准4.3材料设备运输及保管责任4.4材料设备验收及不合格的处理5.施工组织与管理5.1施工组织机构5.2施工技术措施5.3施工现场管理5.4施工安全及环境保护6.工程验收6.1验收标准6.2验收程序6.3验收不合格的处理7.违约责任7.1承包人违约责任7.2发包人违约责任7.3第三方违约责任8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.合同生效、变更、解除与终止9.1合同生效条件9.2合同变更程序9.3合同解除条件9.4合同终止条件10.合同附件10.1技术图纸10.2设计变更10.3材料设备清单10.4其他附件11.合同签署11.1合同签署地点11.2合同签署日期11.3合同签署人12.合同备案12.1合同备案部门12.2合同备案程序12.3合同备案期限13.合同解释13.1合同解释原则13.2合同解释权归属13.3合同解释程序14.其他约定14.1合同保密14.2合同解除后的债权债务处理14.3合同争议管辖法院14.4合同未尽事宜的处理第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1项目名称:2025年度新型城镇化项目土建工程1.2承包人名称:建筑工程有限公司1.3发包人名称:县人民政府1.4项目地点:省市县1.5项目规模:总建筑面积约万平方米,包括住宅、商业、公共设施等1.6项目工期:自合同生效之日起12个月内完成主体结构施工,18个月内竣工验收合格2.工程概况2.1工程范围:包括土建主体结构、基础工程、装饰装修工程、室外工程等2.2工程量:详见工程量清单2.3工程质量标准:符合国家及行业相关质量标准,达到优良等级2.4工程进度安排:详见工程进度计划表3.工程款项3.1工程合同价格:人民币万元整,包含税费3.2工程进度款支付方式:按照工程进度分期支付,具体支付比例及时间节点详见支付进度表3.3验收合格后支付方式:验收合格后,剩余款项一次性支付3.4逾期付款的违约责任:逾期付款的,每逾期一日,按应付金额的千分之五支付违约金4.材料设备供应4.1材料设备供应方式:由承包人负责材料设备的采购、运输、保管和验收4.2材料设备质量标准:符合国家及行业相关质量标准4.3材料设备运输及保管责任:承包人负责材料设备的运输及保管,确保材料设备安全无损4.4材料设备验收及不合格的处理:验收不合格的材料设备,由承包人负责退货或更换5.施工组织与管理5.1施工组织机构:设立项目经理部,负责项目施工的组织和管理5.2施工技术措施:采用先进的施工技术,确保工程质量5.3施工现场管理:严格按照国家及行业相关规范进行施工现场管理5.4施工安全及环境保护:严格执行施工安全及环境保护措施,确保施工安全、环保6.工程验收6.1验收标准:符合国家及行业相关质量标准,达到优良等级6.2验收程序:按照合同约定及国家及行业相关规范进行验收6.3验收不合格的处理:验收不合格的,由承包人负责整改,直至合格7.违约责任7.1承包人违约责任:承包人未按合同约定完成工程,每逾期一日,按合同价格的千分之五支付违约金;因承包人原因造成工程返工、停工的,承包人承担全部责任7.2发包人违约责任:发包人未按合同约定支付工程款项,每逾期一日,按逾期付款的违约金支付违约金;因发包人原因造成工程延期、停工的,发包人承担全部责任7.3第三方违约责任:因第三方原因造成工程损失、延误的,由第三方承担全部责任8.争议解决8.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同执行过程中发生的争议;协商不成的,提交省市仲裁委员会仲裁8.2争议解决机构:省市仲裁委员会8.3争议解决程序:按照仲裁委员会的仲裁规则进行仲裁9.合同生效、变更、解除与终止9.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效9.2合同变更程序:任何一方提出变更合同内容,应书面通知对方,经双方协商一致并签订书面变更协议后生效9.3合同解除条件:发生下列情况之一,任何一方有权解除合同:9.3.1一方严重违约,另一方在收到违约通知后30日内未采取补救措施;9.3.2因不可抗力导致合同无法履行;9.3.3双方协商一致解除合同9.4合同终止条件:合同履行完毕或双方协商一致解除合同后,合同终止10.合同附件10.1技术图纸:详见合同附件一10.2设计变更:详见合同附件二10.3材料设备清单:详见合同附件三10.4其他附件:详见合同附件四11.合同签署11.1合同签署地点:省市县11.2合同签署日期:2025年X月X日11.3合同签署人:发包人代表:X;承包人代表:X12.合同备案12.1合同备案部门:县住房和城乡建设局12.2合同备案程序:按照备案部门的要求提交相关文件,办理备案手续12.3合同备案期限:自合同生效之日起30日内完成备案13.合同解释13.1合同解释原则:本合同的解释应遵循诚实信用原则,并优先适用合同条款的文义解释13.2合同解释权归属:合同解释权归双方共同享有13.3合同解释程序:任何一方对合同条款有争议的,应协商解决;协商不成的,可提交合同解释权归属的机构进行解释14.其他约定14.1合同保密:双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露14.2合同解除后的债权债务处理:合同解除后,双方应按照合同约定和法律规定处理剩余的债权债务14.3合同争议管辖法院:本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律,并由省市人民法院管辖第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义:本合同所指的第三方包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构、检测机构、仲裁机构、法院等。15.2第三方介入原因:在合同履行过程中,如因工程需要、质量争议、争议解决、技术评估等原因,可能需要第三方介入。16.第三方责任限额16.1第三方责任:第三方在合同履行过程中,应按照其专业职责和合同约定,对工程质量和进度负责。16.2责任限额:第三方的责任限额应根据其专业职责和合同约定确定,具体如下:16.2.1监理单位:对工程质量、进度、安全等方面进行监督,责任限额为合同价格的%。16.2.2设计单位:对工程设计质量负责,责任限额为合同价格的%。16.2.3咨询机构:提供专业咨询服务,责任限额为合同价格的%。16.2.4检测机构:对工程材料、构件进行检测,责任限额为合同价格的%。16.2.5仲裁机构、法院:在争议解决过程中提供专业服务,责任限额由双方协商确定。17.甲乙方责任17.1甲方的责任:17.1.1提供必要的资料和条件,配合第三方进行工作;17.1.2按时支付第三方服务费用;17.1.3对第三方的工作进行监督和指导。17.2乙方的责任:17.2.1配合第三方进行工作,提供必要的信息和资料;17.2.2保障第三方工作的顺利进行;17.2.3对第三方的工作成果进行验收。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的关系:第三方作为甲方聘请的专业机构,其工作成果和责任均由甲方承担。18.2第三方与乙方的关系:第三方作为乙方在工程中的合作伙伴,其工作成果和责任由乙方承担。18.3第三方与其他各方的关系:第三方与其他各方的关系由合同约定,各方应按照合同约定履行各自的权利和义务。19.第三方介入程序19.1甲方或乙方提出第三方介入的需求,并书面通知对方;19.2双方协商确定第三方介入的具体事宜,包括第三方选择、工作内容、费用等;19.3甲方或乙方与第三方签订服务协议,明确双方的权利和义务;19.4第三方按照协议开展工作,甲方或乙方配合并提供必要支持。20.第三方介入的费用20.1第三方介入的费用由甲方或乙方支付,具体费用由双方协商确定;20.2第三方介入的费用纳入合同总价,并在支付进度表中明确。21.第三方介入的终止21.1当第三方介入的工作完成后,甲方或乙方应向第三方发出终止介入的通知;21.2第三方应在接到终止通知后日内完成工作,并提交工作成果;21.3第三方介入终止后,甲方或乙方应按照合同约定支付剩余费用。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单要求:详细列明工程项目的名称、规格、数量、单价和总价。说明:工程量清单是工程款支付的重要依据。2.工程进度计划表要求:明确各阶段的施工内容、时间节点和预期完成时间。说明:工程进度计划表用于监控工程进度。3.材料设备清单要求:详细列明所需材料的名称、规格、数量、产地、供应商和预计价格。说明:材料设备清单是材料设备采购的依据。4.技术图纸要求:包含施工图、设计图、结构图等,满足施工和验收要求。说明:技术图纸是施工和验收的重要依据。5.设计变更要求:详细记录设计变更的原因、内容、批准时间及实施情况。说明:设计变更是工程实施过程中常见的调整。6.施工组织设计要求:明确施工组织架构、人员配置、施工方案、安全措施等。说明:施工组织设计是确保施工顺利进行的关键。7.施工现场管理计划要求:包括现场布置、安全防护、环境保护、文明施工等方面的措施。说明:施工现场管理计划是保证施工安全和环境的重要措施。8.验收报告要求:详细记录工程验收的时间、地点、参加人员、验收结果等。说明:验收报告是工程验收的重要文件。9.违约通知要求:明确违约事实、违约方、违约责任及整改要求。说明:违约通知是违约责任追究的起始文件。10.争议解决协议要求:记录争议解决的过程、结果及双方同意的措施。说明:争议解决协议是解决合同争议的书面文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1甲乙双方未按合同约定支付工程款项;1.2承包人未按合同约定完成工程;1.3发包人未按合同约定提供工程资料;1.4第三方未按合同约定履行职责;1.5发生不可抗力导致工程无法按期完成。2.责任认定标准:2.1甲乙双方未按合同约定支付工程款项,每逾期一日,按应付金额的千分之五支付违约金;2.2承包人未按合同约定完成工程,每逾期一日,按合同价格的千分之五支付违约金;2.3发包人未按合同约定提供工程资料,每逾期一日,按合同价格的千分之五支付违约金;2.4第三方未按合同约定履行职责,由其承担相应责任;2.5发生不可抗力导致工程无法按期完成,双方可根据实际情况协商解决。3.违约示例说明:3.1承包人未按合同约定在规定时间内完成主体结构施工,造成工期延误,甲方有权要求承包人支付违约金;3.2发包人未按合同约定提供必要的施工图纸,导致工程进度延误,甲方有权要求发包人支付违约金;3.3第三方检测机构未按合同约定在规定时间内完成检测工作,甲方有权要求第三方承担相应责任。全文完。2025年度新型城镇化项目土建工程承包合同书2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方注册地址1.4合同双方联系方式2.项目基本情况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目总投资2.5项目工期3.承包内容3.1承包范围3.2承包方式3.3承包标准3.4承包责任4.工程质量标准4.1工程质量要求4.2工程验收标准4.3工程质量保证措施5.工程进度安排5.1工程进度计划5.2工程进度调整5.3工程延期处理6.工程造价6.1工程造价确定方式6.2工程造价调整6.3工程款支付方式7.合同履行7.1合同生效条件7.2合同履行期限7.3合同解除条件8.违约责任8.1违约行为界定8.2违约责任承担8.3违约责任赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的处理11.合同生效11.1合同生效条件11.2合同生效日期11.3合同生效后效力12.合同附件12.1合同附件清单12.2合同附件内容13.合同签署13.1合同签署日期13.2合同签署地点13.3合同签署代表14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称:甲方(建设单位)为市区街道办事处,乙方(承包单位)为建筑集团有限公司。1.2合同双方法定代表人:甲方法定代表人为,乙方法定代表人为。1.3合同双方注册地址:甲方注册地址为市区街道号,乙方注册地址为市区街道号。1.4合同双方联系方式:甲方联系电话为0235678,乙方联系电话为02387654321。2.项目基本情况2.1项目名称:2025年度新型城镇化项目土建工程。2.2项目地点:市区街道。2.3项目规模:占地面积平方米,总建筑面积平方米。2.4项目总投资:人民币万元。2.5项目工期:自合同签订之日起个月。3.承包内容3.1承包范围:包括土建工程、安装工程、室外配套工程等。3.2承包方式:固定总价承包。3.3承包标准:按照国家现行建筑工程施工质量验收统一标准及行业标准执行。3.4承包责任:乙方对工程质量、安全、进度、环境保护等方面承担全部责任。4.工程质量标准4.1工程质量要求:达到国家优质工程标准。4.2工程验收标准:按照国家现行建筑工程施工质量验收统一标准及行业标准执行。4.3工程质量保证措施:建立质量保证体系,实行全过程质量控制。5.工程进度安排5.1工程进度计划:详见附件《工程进度计划表》。5.2工程进度调整:因不可抗力或其他原因导致工程进度延误,经双方协商一致,可调整工程进度计划。5.3工程延期处理:因乙方原因导致工程进度延误,每延误一天,乙方应向甲方支付元违约金。6.工程造价6.1工程造价确定方式:按照国家现行建筑工程计价规范及合同约定执行。6.2工程造价调整:因材料价格、人工费等变动导致工程造价发生变化,经双方协商一致,可调整工程造价。6.3工程款支付方式:分阶段支付,具体支付比例及时间详见附件《工程款支付计划表》。7.合同履行7.1合同生效条件:本合同经双方签字盖章后生效。7.2合同履行期限:自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。7.3合同解除条件:发生下列情况之一,任何一方有权解除合同:7.3.1乙方违反合同约定,严重影响工程进度和质量;7.3.2甲方未按合同约定支付工程款;7.3.3发生不可抗力,致使合同无法履行。8.违约责任8.1违约行为界定:8.1.1乙方未按合同约定的时间和质量完成工程;8.1.2甲方未按合同约定支付工程款;8.1.3任何一方违反合同约定的保密条款;8.1.4任何一方未履行合同约定的其他义务。8.2违约责任承担:8.2.1乙方未按合同约定完成工程,每延误一天,应向甲方支付元违约金;8.2.2甲方未按合同约定支付工程款,每延误一天,应向乙方支付元违约金;8.2.3违反保密条款,造成对方损失的,应承担相应的赔偿责任。8.3违约责任赔偿:8.3.1因违约行为造成对方损失的,违约方应承担赔偿责任;8.3.2赔偿金额根据实际损失计算,包括但不限于直接经济损失和可得利益损失。9.争议解决9.1争议解决方式:9.1.1双方应友好协商解决合同争议;9.1.2协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。9.2争议解决机构:9.2.1仲裁委员会。9.3争议解决程序:9.3.1双方应按照仲裁委员会的仲裁规则提交仲裁申请;9.3.2仲裁委员会受理后,应及时组织仲裁庭进行审理;9.3.3仲裁庭应在收到仲裁申请之日起个月内作出仲裁裁决。10.合同解除10.1合同解除条件:10.1.1双方协商一致解除合同;10.1.2发生合同约定的解除条件;10.1.3发生不可抗力,致使合同无法履行。10.2合同解除程序:10.2.1提出解除合同的一方应书面通知对方;10.2.2双方应在接到解除通知之日起日内办理合同解除手续;10.2.3合同解除后,双方应按照合同约定处理剩余工程和未支付款项。10.3合同解除后的处理:10.3.1乙方应按照合同约定完成剩余工程;10.3.2甲方应按照合同约定支付剩余工程款;10.3.3双方应按照合同约定处理违约责任。11.合同生效11.1合同生效条件:11.1.1双方签署合同;11.1.2合同经双方加盖公章或合同专用章;11.1.3合同经双方法定代表人或授权代表签字。11.2合同生效日期:11.2.1合同签署之日起生效。11.3合同生效后效力:11.3.1合同对双方具有法律约束力;11.3.2合同生效后,任何一方不得擅自变更或解除合同。12.合同附件12.1合同附件清单:12.1.1工程进度计划表;12.1.2工程款支付计划表;12.1.3其他相关文件。12.2合同附件内容:12.2.1合同附件应与合同具有同等法律效力;12.2.2合同附件的内容应与合同一致。13.合同签署13.1合同签署日期:13.1.1年月日。13.2合同签署地点:13.2.1市区街道号。13.3合同签署代表:13.3.1甲方代表:;13.3.2乙方代表:。14.其他约定事项14.1双方应遵守国家法律法规,履行合同约定的义务。14.2本合同一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力。14.3本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念:15.1.1本合同所称第三方,是指除甲乙双方以外的,为合同履行提供专业服务或协助的独立法人、自然人或其他组织。15.1.2第三方可能包括但不限于设计单位、监理单位、检测机构、保险机构、融资机构等。15.2第三方责任限额:15.2.1第三方的责任限额应根据其提供的服务的性质和范围确定。15.2.2第三方的责任限额应在合同中明确约定,并在第三方服务协议中予以确认。15.3第三方责权利:15.3.1第三方有权根据合同约定,独立开展其服务活动,并享有相应的服务费用。15.3.2第三方应遵守国家法律法规和合同约定,对提供的服务质量负责。15.3.3第三方在履行职责过程中,应保护甲乙双方的商业秘密和知识产权。15.4第三方与其他各方的划分说明:15.4.1第三方与甲乙双方之间的关系是独立的,第三方不承担甲乙双方之间的合同责任。15.4.2第三方应按照合同约定,对甲乙双方提供的服务或协助,并应接受甲乙双方的监督和管理。15.4.3第三方在履行职责过程中,若因自身原因造成甲乙双方的损失,应由第三方承担相应的赔偿责任。16.第三方介入的额外条款及说明16.1第三方介入的程序:16.1.1第三方介入需经甲乙双方书面同意。16.1.2第三方介入前,甲乙双方应与第三方签订书面服务协议,明确双方的权利义务。16.1.3第三方介入后,甲乙双方应继续履行本合同的相应义务。16.2第三方介入的合同变更:16.2.1第三方介入可能导致合同内容的变更,甲乙双方应及时协商,对合同进行必要的修改和补充。16.2.2合同变更应采用书面形式,并由甲乙双方及第三方共同签署。16.3第三方介入的费用承担:16.3.1第三方介入产生的费用,应由提出介入请求的一方承担,或按合同约定分担。16.3.2第三方费用应在服务协议中明确,并在实际发生时由甲乙双方支付。17.第三方责任的具体界定17.1.1第三方在其专业范围内提供的服务,若因第三方原因导致服务瑕疵或损失,第三方应承担相应责任。17.1.2第三方在执行任务过程中,若违反法律法规或合同约定,导致甲乙双方损失,第三方应承担赔偿责任。17.1.3第三方责任限额应在其服务协议中明确,且不得低于合同约定的责任限额。17.2第三方责任的追偿:17.2.1若第三方因自身原因导致甲乙双方损失,甲乙双方有权向第三方追偿。17.2.2追偿权利的行使,应遵循法律规定和合同约定,并应在法定时效内进行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程进度计划表详细要求:包括工程各个阶段
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 融资居间服务委托合同
- 房屋协议合同
- 建筑工程劳务施工承包合同
- 2025年安康职业技术学院单招职业技能测试题库完美版
- 在建住宅抵押贷款合同样本
- 2025年安徽工商职业学院单招综合素质考试题库新版
- 度企业股权转让合同
- 店铺转让及收购合同标准文本
- 跨国货物运输合同条款
- 度合作合同:大数据分析平台小程序开发协议
- 2025健身房租赁合同范本模板
- 2025年长春职业技术学院单招职业技能考试题库汇编
- 食品行业安全监管与溯源方案
- 书籍设计出版合同范本
- 2025年法律文书考试试题及答案
- 2025年安庆医药高等专科学校单招职业适应性考试题库完美版
- 2024年东营市技师学院招聘工作人员考试真题
- 智能科学与技术专业建设思路
- 《重大火灾隐患判定方法》知识培训
- 2023年全国高考体育单招考试英语卷试题真题(含答案详解)
- 2025年台州职业技术学院高职单招职业技能测试近5年常考版参考题库含答案解析
评论
0/150
提交评论