2025年度配电工程监理服务合同范本8篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度配电工程监理服务合同范本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3双方法定代表人或授权代表1.4双方联系方式2.合同背景和目的2.1工程概况2.2监理服务内容2.3合同签订目的3.工程范围及质量标准3.1工程范围3.2质量标准3.3工程进度4.监理服务内容及职责4.1监理单位职责4.2监理工程师职责4.3监理单位与承包单位的协作5.合同价款及支付方式5.1合同价款5.2支付方式5.3付款节点6.合同工期6.1监理服务期限6.2工期延误责任7.质量控制及验收7.1质量控制措施7.2工程验收7.3质量纠纷解决8.安全生产及文明施工8.1安全生产责任8.2文明施工要求8.3事故处理9.保密条款9.1保密内容9.2保密措施9.3违约责任10.违约责任及争议解决10.1违约责任10.2争议解决方式11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序12.合同生效及终止12.1合同生效12.2合同终止13.合同附件13.1附件一：监理大纲13.2附件二：监理方案13.3附件三：其他相关文件14.其他约定事项14.1双方签字14.2合同份数14.3合同生效日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称1.1.1监理单位名称：X监理公司1.1.2承包单位名称：X电力工程1.2双方地址1.2.1监理单位地址：省市区街道号1.2.2承包单位地址：省市区街道号1.3双方法定代表人或授权代表1.3.1监理单位法定代表人：1.3.2承包单位法定代表人：1.4双方联系方式1.4.1监理单位联系人：1.4.2监理单位联系电话：138xxxx56781.4.3承包单位联系人：赵六1.4.4承包单位联系电话：139xxxx56782.合同背景和目的2.1工程概况2.1.1工程名称：市区配电工程2.1.2工程地点：市区2.1.3工程规模：千伏，公里线路2.2监理服务内容2.2.1对工程的设计、施工、材料设备等进行全过程监理2.2.2确保工程质量、进度、安全、环保等方面的符合要求2.3合同签订目的2.3.1明确监理单位的职责和权利2.3.2确保工程顺利进行，提高工程质量3.工程范围及质量标准3.1工程范围3.1.1监理范围：市区配电工程的设计、施工、材料设备等全过程3.1.2监理范围包括但不限于：线路、设备、施工质量、安全、进度等3.2质量标准3.2.1工程质量符合国家及行业相关标准3.2.2工程质量标准详见附件一：《工程质量标准》3.3工程进度3.3.1工程进度按照合同约定的计划执行3.3.2工程进度计划详见附件二：《工程进度计划》4.监理服务内容及职责4.1监理单位职责4.1.1对工程进行全过程监理，确保工程质量、进度、安全、环保等方面的符合要求4.1.2对承包单位的设计、施工、材料设备等进行监督检查4.1.3对工程质量、进度、安全等方面的问题提出整改意见4.2监理工程师职责4.2.1负责监理现场的日常工作4.2.2对监理现场的安全、质量、进度等方面进行监督检查4.2.3对承包单位提出的问题进行及时处理4.3监理单位与承包单位的协作4.3.2双方应积极配合，共同推进工程顺利进行5.合同价款及支付方式5.1合同价款5.1.1合同总价为人民币伍拾万元整（￥500,000.00）5.2支付方式5.2.1合同签订后，承包单位支付监理单位合同总价款的30%作为预付款5.2.2工程进度达到合同约定节点时，承包单位支付监理单位合同总价款的60%5.2.3工程竣工验收合格后，承包单位支付监理单位合同总价款的10%5.2.4合同解除或终止时，按实际完成的工作量支付监理费用6.合同工期6.1监理服务期限6.1.1监理服务期限为自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止6.1.2监理服务期限共计个月6.2工期延误责任6.2.1因监理单位原因导致工期延误，由监理单位承担相应责任6.2.2因承包单位原因导致工期延误，由承包单位承担相应责任6.2.3因不可抗力导致工期延误，双方协商解决8.质量控制及验收8.1质量控制措施8.1.1监理单位应制定详细的质量控制计划，包括质量标准、检验方法、检验频率等8.1.2监理工程师应定期对施工过程进行监督检查，确保工程质量8.1.3对关键工序和重要部位进行重点监控，确保关键环节的质量8.2工程验收8.2.1工程验收分为分部工程验收、单位工程验收和竣工验收8.2.2分部工程验收应在分部工程完工后进行，单位工程验收应在单位工程完工后进行8.2.3竣工验收应在工程全部完工后进行，由监理单位组织8.3质量纠纷解决8.3.1质量纠纷应在工程验收过程中及时提出8.3.2双方应协商解决质量纠纷，协商不成的，可提交仲裁或诉讼解决9.安全生产及文明施工9.1安全生产责任9.1.1监理单位负责监督安全生产措施的落实9.1.2承包单位负责安全生产的具体实施9.2文明施工要求9.2.1施工现场应保持整洁，不得乱堆乱放9.2.2施工人员应遵守施工现场管理制度，不得违规操作9.3事故处理9.3.1发生安全事故，承包单位应立即上报监理单位和相关部门9.3.2监理单位应协助承包单位进行事故调查和处理10.保密条款10.1保密内容10.1.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密10.1.2与合同相关的技术资料、图纸、文件等10.2保密措施10.2.1双方应采取必要的保密措施，防止保密信息的泄露10.2.2未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密信息10.3违约责任10.3.1违反保密条款，泄露保密信息的，应承担相应的法律责任11.违约责任及争议解决11.1违约责任11.1.1双方应严格按照合同约定履行义务，任何一方违约，应承担违约责任11.1.2违约责任包括但不限于：赔偿损失、支付违约金等11.2争议解决方式11.2.1双方应友好协商解决合同争议11.2.2协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼12.合同解除12.1合同解除条件12.1.1双方协商一致，可以解除合同12.1.2发生不可抗力，致使合同无法履行12.1.3一方严重违约，经另一方催告后仍未改正12.2合同解除程序12.2.1提出解除合同的一方应书面通知对方12.2.2合同解除后，双方应按照合同约定处理相关事宜13.合同生效及终止13.1合同生效13.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效13.2合同终止13.2.1合同履行完毕13.2.2合同解除13.2.3合同约定的其他终止条件14.其他约定事项14.1双方签字14.1.1本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力14.2合同份数14.2.1本合同共肆份14.3合同生效日期14.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定义及范围1.1第三方介入是指在合同履行过程中，为了实现合同目的，经甲乙双方协商一致，引入的具有独立法人资格的第三方机构或个人。1.2第三方介入的范围包括但不限于：技术服务、咨询服务、项目管理、争议解决等。2.第三方介入的条件2.1第三方介入必须符合国家法律法规和行业规范。2.2第三方介入应经甲乙双方书面同意，并签订书面协议。2.3第三方介入的协议应明确第三方的职责、权利和义务。3.第三方介入的程序3.1甲乙双方协商确定第三方介入的事项和范围。3.2甲乙双方共同与第三方签订书面协议，明确第三方的职责、权利和义务。3.3第三方介入协议签订后，甲乙双方应将协议内容通知对方。4.第三方介入的职责4.1第三方应按照甲乙双方的要求，履行相应的职责。4.2第三方应遵守国家法律法规和行业规范，确保其工作的合法性和合规性。4.3第三方应维护甲乙双方的合法权益，不得损害甲乙双方的利益。5.第三方介入的权利5.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助。5.2第三方有权对甲乙双方的工作进行监督和检查。5.3第三方有权根据合同约定，向甲乙双方提出意见和建议。6.第三方介入的义务6.1第三方应按照合同约定，履行其职责。6.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密和隐私。6.3第三方应承担因其违约行为给甲乙双方造成的损失。7.第三方责任限额7.1第三方的责任限额应根据第三方介入的具体事项和协议约定确定。7.2第三方的责任限额不得超过合同总价款的%。7.3第三方的责任限额包括但不限于：因第三方违约行为导致的损失、因第三方疏忽导致的损失等。8.第三方与其他各方的划分说明8.1第三方与甲乙双方的关系是独立的，第三方不参与甲乙双方的权利义务关系。8.2第三方与承包单位的关系是委托代理关系，第三方应按照甲乙双方的要求，对承包单位进行监督和管理。8.3第三方与监理单位的关系是协作关系，第三方应协助监理单位完成监理工作。9.第三方介入的变更与解除9.1第三方介入的变更和解除，应经甲乙双方书面同意，并通知第三方。9.2第三方介入的变更和解除，不影响本合同其他条款的效力。10.第三方介入的争议解决10.1第三方介入的争议，应由甲乙双方协商解决。10.2协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。11.第三方介入的保密条款11.1第三方应遵守本合同的保密条款，不得泄露甲乙双方的商业秘密和隐私。11.2第三方违反保密条款，应承担相应的法律责任。12.第三方介入的协议附件12.1本合同附件中包含第三方介入协议，作为本合同的一部分。13.第三方介入的协议生效13.1第三方介入协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：《工程质量标准》详细要求和说明：本附件应详细列出工程质量的标准和要求，包括材料、施工工艺、验收标准等，作为工程验收的依据。2.附件二：《工程进度计划》详细要求和说明：本附件应详细列出工程各阶段的进度计划，包括关键节点、工期安排等，作为工程进度控制的依据。3.附件三：《监理大纲》详细要求和说明：本附件应详细列出监理单位的工作大纲，包括监理范围、监理内容、监理方法、监理措施等，作为监理工作的指导文件。4.附件四：《监理方案》详细要求和说明：本附件应详细列出监理单位针对具体工程的监理方案，包括监理组织架构、人员配备、工作流程、质量控制措施等。5.附件五：《安全生产管理制度》详细要求和说明：本附件应详细列出安全生产管理制度，包括安全生产责任、安全教育培训、安全防护措施等，确保施工现场的安全。6.附件六：《文明施工管理制度》详细要求和说明：本附件应详细列出文明施工管理制度，包括施工现场管理、施工人员行为规范、环境保护措施等，提升施工现场的文明程度。7.附件七：《第三方介入协议》详细要求和说明：本附件应详细列出第三方介入协议的内容，包括第三方介入的范围、职责、权利和义务等，明确第三方在合同中的地位和作用。8.附件八：《保密协议》详细要求和说明：本附件应详细列出保密协议的内容，包括保密范围、保密措施、违约责任等，保护甲乙双方的商业秘密和隐私。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：违约行为包括但不限于：未按时支付合同价款、未按时完成工程进度、未达到工程质量标准、未履行安全生产责任、泄露商业秘密等。2.责任认定标准：违约责任认定标准应根据合同约定和法律法规进行。具体责任认定标准如下：a.未按时支付合同价款：违约责任：支付违约金，违约金按逾期付款金额的%计算。示例：若承包单位未按时支付监理单位合同价款，应支付违约金，违约金按逾期付款金额的1%计算。b.未按时完成工程进度：违约责任：承担工期延误责任，赔偿因工期延误造成的损失。示例：若承包单位未按时完成工程进度，应承担工期延误责任，赔偿监理单位因工期延误造成的损失。c.未达到工程质量标准：违约责任：承担修复或返工责任，修复或返工费用由违约方承担。示例：若承包单位施工的工程质量未达到合同约定的标准，应承担修复或返工责任，修复或返工费用由承包单位承担。d.未履行安全生产责任：违约责任：承担安全生产责任，赔偿因安全生产事故造成的损失。示例：若承包单位未履行安全生产责任，导致安全生产事故，应承担安全生产责任，赔偿因事故造成的损失。e.泄露商业秘密：违约责任：承担保密责任，赔偿因泄露商业秘密造成的损失。示例：若第三方泄露甲乙双方的商业秘密，应承担保密责任，赔偿因泄露造成的损失。全文完。2025年度配电工程监理服务合同范本1甲方（采购方）：甲方名称：______甲方地址：______甲方联系方式：______法定代表人（如有）：______乙方（供应方）：乙方名称：______乙方地址：______乙方联系方式：______法定代表人（如有）：______一、工程材料描述1.材料名称与规格材料1：名称为______，规格为______（详细说明如尺寸、型号、材质等）。材料2（如有）：名称为______，规格为______。材料应符合国家相关标准以及甲方特定的工程要求（如防火等级、环保标准等）。2.材料质量要求乙方提供的材料应具备质量合格证明文件，如产品合格证、质量检测报告等。材料的质量应满足配电工程的设计要求，包括但不限于性能稳定、安全可靠、耐久性等方面的要求。乙方保证所提供材料在正常使用条件下，自交付之日起______年内（具体时长）不出现因材料质量问题导致的工程故障或性能下降。二、材料数量与价格1.材料数量甲方预计采购的材料数量如下：材料1：数量为______（单位）。材料2（如有）：数量为______（单位）。实际采购数量以甲方最终书面通知为准，但通知应在工程开工前______天（具体时长）发出。2.材料单价与总价材料1的单价为______元/（单位），材料2（如有）的单价为______元/（单位）。本合同材料总价预计为______元（大写：______），该总价根据预计数量计算得出，最终总价以实际采购数量和相应单价结算为准。三、交货时间与地点1.交货时间乙方应在合同签订后的______个工作日内（具体时长）将首批材料交付至甲方指定地点。对于后续批次（如有）的材料，乙方应根据甲方工程进度需求，在接到甲方书面通知后的______个工作日内交货。2.交货地点乙方将材料交付至甲方位于______（详细地址）的工程施工现场或甲方另行书面指定的地点。四、包装与运输1.包装要求乙方负责对材料进行妥善包装，确保材料在运输和存储过程中不受损坏。包装应标明材料名称、规格、数量、生产厂家等信息。2.运输责任乙方承担材料运输至交货地点的费用和风险。在运输过程中如发生材料损坏、丢失等情况，乙方应及时补充相同规格和质量的材料，并承担因此给甲方造成的损失。九、争议解决1.争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。2.争议解决时效双方应自争议发生之日起______个工作日内提出解决请求，逾期提出的，对方有权拒绝协商或诉讼。十、合同生效与终止1.合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为______年。2.合同终止（1）合同约定的工程完工；（2）双方协商一致解除合同；（3）因不可抗力导致合同无法履行；（4）一方违约，另一方依法解除合同。十一、合同附件1.甲方提供的工程图纸和资料；2.乙方提供的材料清单和检验报告；3.双方协商一致的其他文件。十二、其他1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。2.本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。甲方（采购方）：______乙方（供应方）：______签订日期：______年______月______日九、合同的变更与解除1.变更本合同的任何变更需经双方书面协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为本合同的组成部分，具有与本合同同等的法律效力。2.解除除本合同约定的解除条件外，经双方协商一致，可以解除本合同。若一方出现严重违约行为，另一方有权解除本合同，并要求违约方承担相应的违约责任。十、不可抗力1.定义本合同所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、战争、政府行为（如政策调整、禁令等）等。2.责任免除在不可抗力事件发生期间，双方应互相通知，并提供相关证明文件。因不可抗力导致无法履行合同义务的一方不承担违约责任，但应尽力采取措施减少损失。如果不可抗力事件持续超过______天（具体时长），双方应协商解决合同的履行问题，如变更合同内容或解除合同等。十一、争议解决1.协商本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。2.诉讼若协商不成，双方同意将争议提交合同签订地的人民法院进行诉讼解决。十二、保密条款1.保密内容双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密以及其他机密信息（包括但不限于监理方案、工程数据等）予以保密。2.保密期限保密期限自合同签订之日起至合同履行完毕后______年（具体时长）止。十三、合同生效与有效期1.生效本合同自双方代表签字（或盖章）之日起生效。2.有效期本合同有效期自生效之日起至双方权利义务履行完毕之日止。甲方代表（签字）：______签署日期：______年______月______日乙方代表（签字）：______签署日期：______年______月______日见证人（如适用）：______见证人签字：______合同签署地点：______2025年度配电工程监理服务合同范本2合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同双方3.合同签订日期4.合同生效日期5.合同期限6.合同金额7.合同支付方式8.合同履行地点二、监理服务内容1.监理范围2.监理项目3.监理标准4.监理方法5.监理流程6.监理人员7.监理设备8.监理资料三、监理工作要求1.工程进度要求2.工程质量要求3.工程安全要求4.环境保护要求5.节能减排要求6.信息化管理要求7.人员培训要求8.技术支持要求四、监理费用及支付1.费用构成2.费用支付方式3.费用支付时间4.费用调整机制5.费用结算6.费用争议解决五、合同变更及解除1.变更条件2.变更程序3.解除条件4.解除程序5.合同终止后的处理六、违约责任1.违约情形2.违约责任3.违约赔偿4.违约争议解决七、保密条款1.保密内容2.保密期限3.保密义务4.保密责任八、知识产权1.知识产权归属2.知识产权使用3.知识产权保护4.知识产权争议解决九、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决费用十、不可抗力1.不可抗力定义2.不可抗力情形3.不可抗力处理4.不可抗力责任十一、合同解除1.合同解除条件2.合同解除程序3.合同解除后的处理十二、合同终止1.合同终止条件2.合同终止程序3.合同终止后的处理十三、合同附件1.附件一：监理服务内容明细2.附件二：监理人员名单3.附件三：监理设备清单4.附件四：监理费用明细5.附件五：保密协议6.附件六：知识产权协议十四、其他约定1.合同解释2.合同附件效力3.合同签署4.合同生效日期5.合同附件清单合同编号_________一、合同概述1.合同名称：2025年度配电工程监理服务合同2.合同双方：a.甲方：[甲方全称]b.乙方：[乙方全称]3.合同签订日期：[签订日期]4.合同生效日期：[生效日期]5.合同期限：自[生效日期]起至[终止日期]止6.合同金额：人民币[金额]元7.合同支付方式：a.甲方应在合同签订后[天数]个工作日内支付合同总额的[百分比]作为预付款。b.甲方应在监理工作完成后[天数]个工作日内支付剩余合同金额。8.合同履行地点：[履行地点]二、监理服务内容1.监理范围：包括但不限于工程进度、质量、安全、环境保护、节能减排等方面的监理。2.监理项目：[具体监理项目]3.监理标准：按照国家及行业相关标准执行。4.监理方法：采用现场监理、旁站监理、巡视监理等多种方法。5.监理流程：a.签订合同前进行监理规划。b.工程开工前进行监理交底。c.工程施工过程中进行现场监理。d.工程验收阶段进行监理验收。6.监理人员：a.乙方应派驻[人数]名具备相应资质的监理人员。7.监理设备：a.乙方应提供必要的监理设备，包括但不限于监理仪器、测量工具等。b.乙方应保证监理设备的完好和有效。三、监理工作要求1.工程进度要求：a.按照施工进度计划进行监理。b.确保工程按期完成。2.工程质量要求：a.严格执行工程质量标准。b.确保工程质量达到优良等级。3.工程安全要求：a.严格执行安全操作规程。b.确保施工安全。4.环境保护要求：a.严格执行环保法规。b.确保施工过程中不造成环境污染。5.节能减排要求：a.严格执行节能减排标准。b.确保工程节能减排。6.信息化管理要求：a.采用信息化管理手段。b.确保监理信息及时、准确。7.人员培训要求：a.对监理人员进行专业培训。b.提高监理人员的业务水平。8.技术支持要求：a.乙方应提供必要的技术支持。b.确保监理工作顺利进行。四、监理费用及支付1.费用构成：包括监理人员费用、设备费用、出差费用等。2.费用支付方式：a.甲方应在合同签订后[天数]个工作日内支付合同总额的[百分比]作为预付款。b.甲方应在监理工作完成后[天数]个工作日内支付剩余合同金额。3.费用支付时间：a.预付款支付时间：[具体日期]b.结算款支付时间：[具体日期]4.费用调整机制：a.若因政策调整等原因导致费用变化，双方应协商调整。b.调整后的费用应在合同中明确。5.费用结算：a.乙方应在监理工作完成后[天数]个工作日内向甲方提交费用结算报告。b.甲方应在收到结算报告后[天数]个工作日内审核并支付结算款。6.费用争议解决：a.若出现费用争议，双方应友好协商解决。b.协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。五、合同变更及解除1.变更条件：a.双方协商一致。b.符合法律法规和合同约定。2.变更程序：a.提出变更申请。b.双方协商确定变更内容。c.签订变更协议。3.解除条件：a.合同一方违约。b.不可抗力。4.解除程序：a.提出解除合同申请。b.双方协商解除。c.签订解除协议。5.合同终止后的处理：b.双方应结清所有费用。六、违约责任1.违约情形：a.乙方未按合同约定完成监理工作。b.甲方未按合同约定支付费用。2.违约责任：a.乙方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失。b.甲方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金。3.违约赔偿：a.赔偿金额按实际损失计算。b.双方协商确定赔偿金额。4.违约争议解决：a.若出现违约争议，双方应友好协商解决。b.协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。七、保密条款1.保密内容：a.双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密。b.合同内容。2.保密期限：a.自合同签订之日起至合同终止后[年数]年。3.保密义务：a.双方应严格保守保密内容。b.未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容。4.保密责任：a.若因泄露保密内容导致对方损失，泄露方应承担赔偿责任。b.若因泄露保密内容导致合同解除，泄露方应承担相应的违约责任。八、知识产权1.知识产权归属：a.合同双方在合同履行过程中产生的知识产权归各自所有。b.乙方提供的监理方案、报告等知识产权归乙方所有。2.知识产权使用：a.甲方可在合同约定的范围内使用乙方提供的知识产权。b.未经乙方同意，甲方不得将乙方提供的知识产权用于商业目的。3.知识产权保护：a.双方应共同保护各自的知识产权。b.若第三方侵犯知识产权，双方应共同采取措施维护自身权益。4.知识产权争议解决：a.若出现知识产权争议，双方应友好协商解决。b.协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。九、争议解决1.争议解决方式：a.双方应通过友好协商解决争议。b.协商不成的，提交[仲裁机构名称]仲裁。2.争议解决机构：a.[仲裁机构名称]3.争议解决程序：a.提出仲裁申请。b.仲裁机构受理并组成仲裁庭。c.仲裁庭进行调查和审理。d.仲裁庭作出仲裁裁决。4.争议解决费用：a.仲裁费用由败诉方承担。b.双方另有约定的，从其约定。十、不可抗力1.不可抗力定义：a.指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.不可抗力情形：a.自然灾害。b.社会事件。c.政府行为。3.不可抗力处理：a.发生不可抗力，双方应及时通知对方。b.双方应采取措施减轻损失。4.不可抗力责任：a.因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任。b.不可抗力持续期间，合同履行期限相应顺延。十一、合同解除1.合同解除条件：a.双方协商一致。b.出现合同约定的解除条件。2.合同解除程序：a.提出解除合同申请。b.双方协商解除。c.签订解除协议。3.合同终止后的处理：b.双方应结清所有费用。十二、合同终止1.合同终止条件：a.合同履行完毕。b.合同解除。2.合同终止程序：a.提出合同终止申请。b.双方协商终止。c.签订终止协议。3.合同终止后的处理：b.双方应结清所有费用。十三、合同附件1.附件一：监理服务内容明细2.附件二：监理人员名单3.附件三：监理设备清单4.附件四：监理费用明细5.附件五：保密协议6.附件六：知识产权协议十四、其他约定1.合同解释：a.本合同未尽事宜，按国家相关法律法规执行。b.本合同条款如有歧义，以双方协商一致的解释为准。2.合同附件效力：a.合同附件与本合同具有同等法律效力。3.合同签署：a.本合同一式[份数]份，甲乙双方各执[份数]份，具有同等法律效力。4.合同生效日期：a.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。5.合同附件清单：a.附件一至附件六[甲方全称]（盖章）：[乙方全称]（盖章）：代表人（签字）：代表人（签字）：签订日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方主导权条款a.甲方有权对监理方案进行审核，并提出修改意见。b.甲方有权对监理人员的工作进行监督，并提出改进建议。c.甲方有权对监理报告进行审批，并要求乙方提供补充说明。2.甲方决策权条款a.甲方有权决定监理工作的重点和难点。b.甲方有权决定监理人员的调整和更换。c.甲方有权决定监理工作的进度和节奏。3.甲方信息提供义务a.甲方应及时向乙方提供项目相关资料，包括设计文件、施工图纸等。b.甲方应确保提供的信息真实、准确、完整。c.甲方应在监理工作过程中，及时向乙方通报项目变更情况。4.甲方配合义务说明：甲方应积极配合乙方的工作，包括：a.甲方应提供必要的现场条件，如办公场所、通信设备等。b.甲方应提供必要的施工条件，如施工图纸、施工方案等。c.甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方主导权条款a.乙方有权对施工方提出监理意见，并要求其整改。b.乙方有权对施工过程中的安全隐患提出整改要求。c.乙方有权对施工过程中的质量问题提出整改要求。2.乙方决策权条款a.乙方有权决定监理工作的重点和难点。b.乙方有权决定监理人员的调整和更换。c.乙方有权决定监理工作的进度和节奏。3.乙方质量控制义务a.乙方应对施工方的施工质量进行严格把控。b.乙方应定期对施工质量进行检查，并提出整改意见。c.乙方应确保施工质量符合国家及行业相关标准。4.乙方进度控制义务a.乙方应对施工进度进行实时监控。b.乙方应定期对施工进度进行检查，并提出调整建议。c.乙方应确保施工进度符合合同约定。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介责任条款a.第三方中介应具备相应的资质和信誉。b.第三方中介应在合同约定的时间内完成中介工作。c.第三方中介应对其工作结果承担法律责任。2.第三方中介费用条款a.第三方中介费用应由双方协商确定。b.第三方中介费用应包含在合同总金额内。c.第三方中介费用支付方式按合同约定执行。3.第三方中介监督条款a.第三方中介应对监理工作进行监督，并提出改进意见。b.第三方中介应对施工方的施工过程进行监督，并提出整改要求。c.第三方中介应对施工质量进行监督，并提出验收意见。4.第三方中介争议解决条款a.第三方中介应在争议发生后[天数]个工作日内提出解决方案。b.双方应积极配合第三方中介的争议解决工作。c.若第三方中介无法达成一致意见，可提交仲裁或诉讼解决。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：监理服务内容明细2.附件二：监理人员名单3.附件三：监理设备清单4.附件四：监理费用明细5.附件五：保密协议6.附件六：知识产权协议7.附件七：第三方中介资质证明8.附件八：第三方中介费用协议9.附件九：争议解决规则二、违约行为及认定：1.违约行为：a.乙方未按合同约定完成监理工作。b.甲方未按合同约定支付费用。c.第三方中介未能公正履行职责。d.双方未按合同约定履行保密义务。2.违约行为的认定：a.违约行为应具有事实和法律依据。b.违约行为应经双方协商或第三方仲裁机构认定。三、法律名词及解释：1.仲裁：指双方在争议发生后，提交给仲裁机构进行裁决的争议解决方式。2.诉讼：指双方在争议发生后，提交给人民法院进行审理的争议解决方式。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件、政府行为等。4.知识产权：指著作权、专利权、商标权等无形财产权。5.保密协议：指双方就保密事项达成的协议。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未能及时提供项目资料。解决办法：甲方应按照合同约定提供项目资料，若因特殊原因无法及时提供，应提前通知乙方，并协商解决方案。2.问题：乙方监理人员资质不符合要求。解决办法：乙方应及时更换不符合要求的监理人员，并确保监理人员具备相应资质。3.问题：第三方中介费用过高。解决办法：双方应重新协商第三方中介费用，确保费用合理。4.问题：施工过程中出现质量问题。解决办法：乙方应立即通知施工方进行整改，并监督整改过程。五、所有应用场景：1.适用于配电工程监理服务合同。2.适用于甲方为主导的项目。3.适用于乙方为主导的项目。4.适用于存在第三方中介的项目。5.适用于需要保密协议和知识产权保护的项目。全文完。2025年度配电工程监理服务合同范本3甲方（采购方）：甲方名称：______甲方地址：______甲方联系方式：______法定代表人（如有）：______乙方（供应方）：乙方名称：______乙方地址：______乙方联系方式：______法定代表人（如有）：______一、工程材料描述1.材料名称与规格材料1：名称为______，规格为______（详细说明如尺寸、型号、材质等）。材料2（如有）：名称为______，规格为______。材料应符合国家相关标准以及甲方特定的工程要求（如防火等级、环保标准等）。2.材料质量要求乙方提供的材料应具备质量合格证明文件，如产品合格证、质量检测报告等。材料的质量应满足噪声治理工程的设计要求，包括但不限于降噪效果、耐久性、稳定性等方面的要求。乙方保证所提供材料在正常使用条件下，自交付之日起______年内（具体时长）不出现因材料质量问题导致的工程故障或性能下降。二、材料数量与价格1.材料数量甲方预计采购的材料数量如下：材料1：数量为______（单位）。材料2（如有）：数量为______（单位）。实际采购数量以甲方最终书面通知为准，但通知应在工程开工前______天（具体时长）发出。2.材料单价与总价材料1的单价为______元/（单位），材料2（如有）的单价为______元/（单位）。本合同材料总价预计为______元（大写：______），该总价根据预计数量计算得出，最终总价以实际采购数量和相应单价结算为准。三、交货时间与地点1.交货时间乙方应在合同签订后的______个工作日内（具体时长）将首批材料交付至甲方指定地点。对于后续批次（如有）的材料，乙方应根据甲方工程进度需求，在接到甲方书面通知后的______个工作日内交货。2.交货地点乙方将材料交付至甲方位于______（详细地址）的工程施工现场或甲方另行书面指定的地点。四、包装与运输1.包装要求乙方负责对材料进行妥善包装，确保材料在运输和存储过程中不受损坏。包装应标明材料名称、规格、数量、生产厂家等信息。2.运输责任乙方承担材料运输至交货地点的费用和风险。在运输过程中如发生材料损坏、丢失等情况，乙方应及时补充相同规格和质量的材料，并承担因此给甲方造成的损失。五、双方权利与义务1.甲方权利与义务权利：有权对乙方提供的监理服务进行监督和检查，如发现服务不符合要求，有权要求乙方改正或终止服务。有权根据工程实际情况调整监理服务的内容，但应按照本合同约定的程序通知乙方。义务：在合同规定的时间内接受乙方提供的监理服务，并按照合同约定支付服务费用。为乙方提供必要的资料和协助，如提供工程图纸、现场通行等。2.乙方权利与义务权利：在按照合同要求提供监理服务后，有权要求甲方按照约定支付服务费用。如因甲方原因导致服务延迟或其他损失，有权要求甲方承担相应责任。义务：按照合同约定的时间、地点、内容和质量提供监理服务。对甲方提供的与工程相关的信息和技术要求保密，不得泄露给第三方。六、检验与验收1.检验方式乙方在提供监理服务过程中应进行定期检查，确保工程进度和质量符合要求。甲方应在收到监理报告后的______个工作日内（具体时长）进行审核，可以采用现场检查或文件审核的方式。2.验收标准验收标准以本合同约定的监理服务内容、质量要求以及国家相关标准为准。如验收不合格，甲方应在验收后______个工作日内（具体时长）通知乙方，乙方应在接到通知后的______个工作日内（具体时长）采取补救措施，如重新提供监理服务等。七、付款方式与期限1.预付款合同签订后的______个工作日内（具体时长），甲方支付给乙方合同总价的______%作为预付款，即______元（大写：______）。2.进度款（如有）根据工程进度，在乙方按照甲方要求提供一定比例的监理服务后，甲方支付相应比例的进度款。具体支付比例和时间由双方另行书面约定。3.尾款在乙方完成所有监理服务且经甲方验收合格后的______个工作日内（具体时长），甲方支付合同总价的尾款，即合同总价的______%，金额为______元（大写：______）。八、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照合同约定支付服务费用，每逾期一天，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。如甲方无故终止服务，应承担因此给乙方造成的损失，包括但不限于人工费用、设备折旧等。2.乙方违约责任若乙方未按照合同约定的时间、地点、内容或质量提供监理服务，每逾期一天，应按照合同总价的______%向甲方支付违约金；逾期超过______天（具体时长），甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应承担甲方因此遭受的全部损失。如乙方提供的监理服务不符合合同要求，应负责免费重新提供符合要求的监理服务，并按照合同总价的______%向甲方支付违约金；如因监理服务问题给甲方工程造成损失，乙方应承担全部赔偿责任。九、合同的变更与解除1.变更本合同的任何变更需经双方书面协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为本合同的组成部分，具有与本合同同等的法律效力。2.解除除本合同约定的解除条件外，经双方协商一致，可以解除本合同。若一方出现严重违约行为，另一方有权解除本合同，并要求违约方承担相应的违约责任。十、不可抗力1.定义本合同所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、战争、政府行为（如政策调整、禁令等）等。2.责任免除在不可抗力事件发生期间，双方应互相通知，并提供相关证明文件。因不可抗力导致无法履行合同义务的一方不承担违约责任，但应尽力采取措施减少损失。如果不可抗力事件持续超过______天（具体时长），双方应协商解决合同的履行问题，如变更合同内容或解除合同等。十一、争议解决1.协商本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。2.诉讼若协商不成，双方同意将争议提交合同签订地的人民法院进行诉讼解决。十二、保密条款1.保密内容双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密以及其他机密信息（包括但不限于监理方案、工程质量数据等）予以保密。2.保密期限保密期限自合同签订之日起至合同履行完毕后______年（具体时长）止。十三、合同生效与有效期1.生效本合同自双方代表签字（或盖章）之日起生效。2.有效期本合同有效期自生效之日起至双方权利义务履行完毕之日止。甲方代表（签字）：______签署日期：______年______月______日乙方代表（签字）：______签署日期：______年______月______日见证人（如适用）：______见证人签字：______合同签署地点：______2025年度配电工程监理服务合同范本4甲方（采购方）：甲方名称：______甲方地址：______甲方联系方式：______法定代表人（如有）：______乙方（供应方）：乙方名称：______乙方地址：______乙方联系方式：______法定代表人（如有）：______一、工程材料描述1.材料名称与规格材料1：名称为______，规格为______（详细说明如尺寸、型号、材质等）。材料2（如有）：名称为______，规格为______。材料应符合国家相关标准以及甲方特定的工程要求（如防火等级、环保标准等）。2.材料质量要求乙方提供的材料应具备质量合格证明文件，如产品合格证、质量检测报告等。材料的质量应满足噪声治理工程的设计要求，包括但不限于降噪效果、耐久性、稳定性等方面的要求。乙方保证所提供材料在正常使用条件下，自交付之日起______年内（具体时长）不出现因材料质量问题导致的工程故障或性能下降。二、材料数量与价格1.材料数量甲方预计采购的材料数量如下：材料1：数量为______（单位）。材料2（如有）：数量为______（单位）。实际采购数量以甲方最终书面通知为准，但通知应在工程开工前______天（具体时长）发出。2.材料单价与总价材料1的单价为______元/（单位），材料2（如有）的单价为______元/（单位）。本合同材料总价预计为______元（大写：______），该总价根据预计数量计算得出，最终总价以实际采购数量和相应单价结算为准。三、交货时间与地点1.交货时间乙方应在合同签订后的______个工作日内（具体时长）将首批材料交付至甲方指定地点。对于后续批次（如有）的材料，乙方应根据甲方工程进度需求，在接到甲方书面通知后的______个工作日内交货。2.交货地点乙方将材料交付至甲方位于______（详细地址）的工程施工现场或甲方另行书面指定的地点。四、包装与运输1.包装要求乙方负责对材料进行妥善包装，确保材料在运输和存储过程中不受损坏。包装应标明材料名称、规格、数量、生产厂家等信息。2.运输责任乙方承担材料运输至交货地点的费用和风险。在运输过程中如发生材料损坏、丢失等情况，乙方应及时补充相同规格和质量的材料，并承担因此给甲方造成的损失。九、争议解决1.争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。2.争议解决地点争议解决地点为合同签订地。十、合同生效、变更与解除1.合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.合同变更合同的任何变更或补充，均需以书面形式经双方签字（或盖章）确认，方为有效。3.合同解除合同的解除应按照法律规定和合同约定进行。因不可抗力导致合同无法履行时，双方均不承担违约责任。十一、其他1.通知除非合同另有约定，所有通知应以书面形式发送至对方指定的地址，并在发送后的______个工作日视为送达。2.合同份数本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。十二、合同附件本合同附件如下：1.甲方提供的工程信息和技术要求2.乙方提供的材料清单及质量保证文件3.其他双方认为必要的附件九、合同的变更与解除1.变更本合同的任何变更需经双方书面协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为本合同的组成部分，具有与本合同同等的法律效力。2.解除除本合同约定的解除条件外，经双方协商一致，可以解除本合同。若一方出现严重违约行为，另一方有权解除本合同，并要求违约方承担相应的违约责任。十、不可抗力1.定义本合同所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、战争、政府行为（如政策调整、禁令等）等。2.责任免除在不可抗力事件发生期间，双方应互相通知，并提供相关证明文件。因不可抗力导致无法履行合同义务的一方不承担违约责任，但应尽力采取措施减少损失。如果不可抗力事件持续超过______天（具体时长），双方应协商解决合同的履行问题，如变更合同内容或解除合同等。十一、争议解决1.协商本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。2.诉讼若协商不成，双方同意将争议提交合同签订地的人民法院进行诉讼解决。十二、保密条款1.保密内容双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密以及其他机密信息（包括但不限于材料价格、工程设计方案等）予以保密。2.保密期限保密期限自合同签订之日起至合同履行完毕后______年（具体时长）止。十三、合同生效与有效期1.生效本合同自双方代表签字（或盖章）之日起生效。2.有效期本合同有效期自生效之日起至双方权利义务履行完毕之日止。甲方代表（签字）：______签署日期：______年______月______日乙方代表（签字）：______签署日期：______年______月______日见证人（如适用）：______见证人签字：______合同签署地点：______2025年度配电工程监理服务合同范本5本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式第二条监理服务内容2.1监理范围2.2监理项目2.3监理标准2.4监理期限第三条监理费用及支付方式3.1监理费用总额3.2费用支付方式3.3支付时间3.4付款条件第四条监理工作流程4.1监理前期准备4.2监理实施4.3监理验收4.4监理报告第五条监理职责与义务5.1监理方职责5.2业主方职责5.3第三方职责第六条监理权限与限制6.1监理权限6.2监理限制第七条违约责任7.1违约情形7.2违约责任7.3违约处理第八条争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决地点第九条合同解除9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同解除后的处理第十条合同生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同终止程序第十一条合同附件11.1附件一：监理大纲11.2附件二：监理细则11.3附件三：监理报告11.4附件四：其他相关文件第十二条合同签署12.1签署时间12.2签署地点12.3签署人员第十三条合同变更13.1变更条件13.2变更程序13.3变更后的处理第十四条合同附件14.1附件一：监理大纲14.2附件二：监理细则14.3附件三：监理报告14.4附件四：其他相关文件第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1甲方：[甲方全称]1.1.2乙方：[乙方全称]1.2合同双方法定代表人1.2.1甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]1.2.2乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]1.3合同双方联系方式1.3.1甲方联系方式：[甲方联系电话]、[甲方电子邮箱]1.3.2乙方联系方式：[乙方联系电话]、[乙方电子邮箱]第二条监理服务内容2.1监理范围2.1.1监理项目：[具体配电工程项目名称]2.1.2监理内容：包括设计、施工、材料、设备、验收等全过程2.2监理项目2.2.1设计阶段：对设计方案的审查、优化及设计变更的跟踪2.2.2施工阶段：对施工质量、进度、安全的监督检查2.2.3材料设备阶段：对材料、设备的采购、检验、验收等环节的监督2.2.4验收阶段：对工程验收的组织、监督及验收报告的编制2.3监理标准2.3.1严格执行国家及行业相关标准和规范2.3.2符合甲方要求的内部管理标准2.4监理期限2.4.1合同有效期为2025年1月1日至2025年12月31日2.4.2具体监理时间根据项目进度进行调整第三条监理费用及支付方式3.1监理费用总额3.1.1乙方监理服务费用为人民币[监理费用总额]元3.2费用支付方式3.2.1乙方开具正规发票3.2.2甲方按月支付监理费用3.3支付时间3.3.1每月5日前支付上一个月的监理费用3.3.2一期监理费用在合同终止后30日内支付3.4付款条件3.4.1甲方在收到乙方提交的监理月报及发票后5个工作日内支付第四条监理工作流程4.1监理前期准备4.1.1乙方在合同签订后5个工作日内提交监理大纲4.1.2甲方在收到监理大纲后10个工作日内确认4.2监理实施4.2.1乙方按监理大纲和细则进行监理工作4.3监理验收4.3.1乙方参与工程验收，提出验收意见4.3.2乙方对验收中出现的问题进行跟踪处理4.4监理报告4.4.1乙方在工程验收合格后15个工作日内提交监理报告第五条监理职责与义务5.1监理方职责5.1.1严格按照合同约定和相关规定履行监理职责5.1.2对工程质量、进度、安全负责5.1.3及时发现并报告工程问题5.2业主方职责5.2.1提供工程相关资料和条件5.2.2配合监理方进行监理工作5.2.3按时支付监理费用5.3第三方职责5.3.1甲方指定的第三方负责协调和监督监理工作5.3.2第三方有权对监理工作进行监督和检查第六条监理权限与限制6.1监理权限6.1.1乙方有权进入施工现场进行检查和验收6.1.2乙方有权要求施工方整改问题6.1.3乙方有权要求设计方对设计进行优化6.2监理限制6.2.1乙方不得泄露工程机密6.2.2乙方不得干预施工方的正常施工活动6.2.3乙方不得接受施工方或相关方的贿赂和好处第七条违约责任7.1违约情形7.1.1乙方未按时提交监理报告或监理月报7.1.2乙方未按照合同约定履行监理职责7.1.3乙方泄露工程机密7.2违约责任7.2.1乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失7.2.2甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金7.3违约处理7.3.1双方协商解决7.3.2协商不成，可依法向人民法院提起诉讼第八条争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议8.1.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼8.2争议解决程序8.2.1提起诉讼前，双方应至少给予对方30天的书面通知期，要求对方解决争议8.2.2争议解决过程中，双方应继续履行合同义务8.3争议解决地点8.3.1争议解决地点为合同签订地，即[具体地址]第九条合同解除9.1合同解除条件9.1.1甲方违约，乙方有权解除合同9.1.2乙方违约，甲方有权解除合同9.1.3因不可抗力导致合同无法履行9.2合同解除程序9.2.1双方应书面通知对方解除合同9.2.2解除合同后，双方应按照合同约定进行结算9.3合同解除后的处理9.3.1乙方应立即停止监理工作第十条合同生效与终止10.1合同生效条件10.1.1双方签署合同并加盖公章10.1.2甲方支付首期监理费用10.2合同终止条件10.2.1合同期限届满10.2.2双方协商一致解除合同10.2.3合同因法定原因终止10.3合同终止程序10.3.1双方应书面确认合同终止10.3.2合同终止后，双方应进行最终结算第十一条合同附件11.1附件一：监理大纲11.1.1监理大纲内容应包括监理范围、监理内容、监理标准、监理期限等11.2附件二：监理细则11.2.1监理细则是监理大纲的具体实施指南，包括具体工作流程、检查标准、验收标准等11.3附件三：监理报告11.4附件四：其他相关文件11.4.1包括但不限于合同签订证明、付款凭证、工程变更通知、验收记录等第十二条合同签署12.1签署时间12.1.1合同签署时间为[具体日期]12.2签署地点12.2.1合同签署地点为[具体地址]12.3签署人员12.3.1甲方代表：[甲方代表姓名]12.3.2乙方代表：[乙方代表姓名]第十三条合同变更13.1变更条件13.1.1合同内容因客观原因需要变更13.1.2双方协商一致13.2变更程序13.2.1双方应以书面形式提出变更申请13.2.2双方应就变更内容进行协商，达成一致后签署变更协议13.3变更后的处理13.3.1变更后的合同条款作为原合同的有效补充13.3.2变更后的合同条款对双方具有同等法律效力第十四条合同附件14.1附件一：监理大纲14.2附件二：监理细则14.3附件三：监理报告14.4附件四：其他相关文件14.4.1包括但不限于合同签订证明、付款凭证、工程变更通知、验收记录等第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中，为协助甲乙双方完成合同目的，根据合同约定或双方协商一致，介入合同关系的独立第三方。1.2第三方包括但不限于监理单位、设计单位、施工单位、材料供应商、设备供应商、检测机构、咨询机构等。第二条第三方介入条件2.1.1双方协商一致；2.1.2第三方具备相应的资质和能力；2.1.3第三方介入不违反法律法规和合同约定。第三条第三方责任限额3.1第三方介入后，其责任限额由甲乙双方在合同中明确约定。3.2第三方责任限额包括：3.2.1第三方因自身原因造成的损失；3.2.2第三方违反合同约定造成的损失；3.2.3第三方因疏忽或过失造成的损失。3.3第三方责任限额应在合同中明确具体金额，并在合同履行过程中遵守。第四条第三方权利义务4.1第三方权利：4.1.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件；4.1.2第三方有权参与合同履行过程中的相关会议和活动；4.1.3第三方有权根据合同约定收取相应的服务费用。4.2第三方义务：4.2.1第三方应按照合同约定履行职责，确保服务质量；4.2.2第三方应保守合同机密，不得泄露给任何第三方；4.2.3第三方应遵守国家法律法规和行业标准。第五条第三方与其他各方的关系5.1第三方与甲乙双方的关系：5.1.1第三方与甲乙双方是独立的合同关系，各自承担相应的法律责任；5.1.2第三方不得干预甲乙双方的正常业务往来。5.2第三方与监理单位的关系：5.2.1第三方在监理单位的监督下履行职责；5.2.2第三方应配合监理单位进行现场检查和验收。5.3第三方与施工单位的关系：5.3.1第三方应监督施工单位按照合同约定进行施工；5.3.2第三方有权要求施工单位整改质量问题。第六条第三方介入程序6.1第三方介入前，甲乙双方应书面通知对方，并明确第三方的权利义务；6.2第三方介入后，甲乙双方应按照合同约定，共同监督第三方履行职责；6.3第三方介入期间，甲乙双方应保持沟通，及时解决合同履行过程中出现的问题。第七条第三方介入的终止7.1.1第三方无法履行合同约定的职责；7.1.2第三方违反合同约定；7.1.3第三方介入已达到合同目的。7.2第三方介入终止后，甲乙双方应按照合同约定进行结算，并处理相关事宜。第八条第三方介入的费用8.1第三方介入产生的费用由甲乙双方根据合同约定承担；8.2第三方介入费用包括但不限于服务费用、交通费用、住宿费用等。第九条第三方介入的争议解决9.1第三方介入期间发生的争议，甲乙双方应友好协商解决；9.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条本条款的生效与解释10.1本条款自合同签订之日起生效；10.2本条款的解释权归甲乙双方共同所有。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：监理大纲详细要求和说明：包含监理范围、监理内容、监理标准、监理期限等。应由乙方在合同签订后5个工作日内提交。大纲应明确监理工作的具体流程和方法。2.附件二：监理细则详细要求和说明：是监理大纲的具体实施指南，包括具体工作流程、检查标准、验收标准等。应由乙方在监理大纲基础上制定。细则应详细说明监理过程中的每一个步骤和注意事项。3.附件三：监理报告详细要求和说明：应由乙方在工程验收合格后15个工作日内提交。报告应客观反映监理过程中的实际情况和问题。4.附件四：合同签订证明详细要求和说明：是合同签署的正式文件，证明合同的有效性。应包括甲乙双方签字盖章、合同编号、签订日期等信息。5.附件五：付款凭证详细要求和说明：是甲乙双方支付监理费用的凭证。应包括付款金额、付款时间、付款方式等信息。6.附件六：工程变更通知详细要求和说明：是在工程实施过程中，因设计变更、材料更换等原因产生的通知。应包括变更内容、变更原因、变更日期等信息。7.附件七：验收记录详细要求和说明：是记录工程验收过程的文件。应包括验收时间、验收人员、验收意见等信息。8.附件八：其他相关文件详细要求和说明：包括但不限于设计变更文件、施工图纸、材料检验报告、设备检验报告等。应根据工程实际情况提供。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按时提交监理报告或监理月报。乙方未按照合同约定履行监理职责。乙方泄露工程机密。甲方未按时支付监理费用。甲方未提供必要的资料和条件。第三方无法履行合同约定的职责。第三方违反合同约定。2.责任认定标准：违约方应根据违约行为的严重程度和影响范围，承担相应的违约责任。违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金、解除合同等。3.示例说明：乙方未按时提交监理报告，导致甲方无法及时了解工程进展情况，乙方应承担相应的违约责任，如赔偿甲方因延误造成的损失。甲方未按时支付监理费用，乙方有权暂停监理工作，并要求甲方支付滞纳金。第三方泄露工程机密，导致工程信息泄露，第三方应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。全文完。2025年度配电工程监理服务合同范本6甲方（采购方）：甲方名称：______甲方地址：______甲方联系方式：______法定代表人（如有）：______乙方（供应方）：乙方名称：______乙方地址：______乙方联系方式：______法定代表人（如有）：______一、工程材料描述1.材料名称与规格材料1：名称为______，规格为______（详细说明如尺寸、型号、材质等）。材料2（如有）：名称为______，规格为______。材料应符合国家相关标准以及甲方特定的工程要求（如防火等级、环保标准等）。2.材料质量要求乙方提供的材料应具备质量合格证明文件，如产品合格证、质量检测报告等。材料的质量应满足噪声治理工程的设计要求，包括但不限于降噪效果、耐久性、稳定性等方面的要求。乙方保证所提供材料在正常使用条件下，自交付之日起______年内（具体时长）不出现因材料质量问题导致的工程故障或性能下降。二、材料数量与价格1.材料数量甲方预计采购的材料数量如下：材料1：数量为______（单位）。材料2（如有）：数量为______（单位）。实际采购数量以甲方最终书面通知为准，但通知应在工程开工前______天（具体时长）发出。2.材料单价与总价材料1的单价为______元/（单位），材料2（如有）的单价为______元/（单位）。本合同材料总价预计为______元（大写：______），该总价根据预计数量计算得出，最终总价以实际采购数量和相应单价结算为准。三、交货时间与地点1.交货时间乙方应在合同签订后的______个工作日内（具体时长）将首批材料交付至甲方指定地点。对于后续批次（如有）的材料，乙方应根据甲方工程进度需求，在接到甲方书面通知后的______个工作日内交货。2.交货地点乙方将材料交付至甲方位于______（详细地址）的工程施工现场或甲方另行书面指定的地点。四、包装与运输1.包装要求乙方负责对材料进行妥善包装，确保材料在运输和存储过程中不受损坏。包装应标明材料名称、规格、数量、生产厂家等信息。2.运输责任乙方承担材料运输至交货地点的费用和风险。在运输过程中如发生材料损坏、丢失等情况，乙方应及时补充相同规格和质量的材料，并承担因此给甲方造成的损失。九、争议解决1.双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。十、合同生效与终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，本合同终止。十一、其他1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。十二、附件a.材料清单b.技术规范c.其他双方认为必要的文件十三、合同变更1.本合同的任何变更，必须以书面形式经双方签字盖章后生效。2.未经双方书面同意，任何一方不得单方面变更合同内容。十四、通知1.除非合同另有约定，所有通知应以书面形式发送至对方指定的地址。2.通知自发送之日起视为送达。十五、合同解除1.如一方违反合同约定，另一方有权解除合同。2.合同解除后，双方应按照合同约定处理未履行完毕的义务。十六、不可抗力1.因不可抗力导致合同无法履行或履行困难的，双方应协商解决。2.不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等。十七、合同解除后的处理1.合同解除后，双方应按照合同约定处理未履行完毕的义务。2.双方应相互配合，尽快处理合同解除后的善后事宜。十八、合同附件1.本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。十九、合同解释1.本合同的解释以中文为准。二十、合同签署1.本合同由甲乙双方授权代表签字盖章后生效。二十一、合同签署日期1.本合同签署日期为______年______月______日。十四、合同的终止1.终止条件a.合同约定的义务履行完毕；b.双方协商一致解除合同；c.因不可抗力导致合同无法履行；d.一方严重违约，另一方依法解除合同。2.终止后的处理合同终止后，双方应按照合同约定处理未履行完毕的义务，并相互配合处理善后事宜。十五、合同的终止通知1.通知方式双方应通过书面形式相互通知合同终止事宜。2.通知期限合同终止通知应在合同终止前______个工作日内发出。十六、合同附件a.合同签订文件；b.相关技术文件；c.其他双方认为必要的文件。十七、合同解除后的权利义务1.权利合同解除后，双方应各自享有合同解除前的权利。2.义务合同解除后，双方应各自履行合同解除前的义务。十八、合同解除后的争议解决1.协商合同解除后，双方应通过友好协商解决可能出现的争议。2.诉讼若协商不成，双方同意将争议提交合同签订地的人民法院进行诉讼解决。十九、合同解除后的其他事项1.合同解除后，双方应按照合同约定处理未履行完毕的义务，并相互配合处理善后事宜。2.合同解除后，双方应各自承担因合同解除而产生的责任。二十、合同签署1.本合同由甲乙双方授权代表签字（或盖章）之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。二十一、合同签署日期1.本合同签署日期为______年______月______日。甲方代表（签字）：______签署日期：______年______月______日乙方代表（签字）：______签署日期：______年______月______日见证人（如适用）：______见证人签字：______合同签署地点：______2025年度配电工程监理服务合同范本7合同目录一、合同概述1.合同签订双方2.合同签订时间及地点3.合同期限4.合同金额及支付方式5.合同目的及范围二、监理服务内容1.监理项目范围2.监理工作内容3.监理工作标准4.监理人员配备5.监理工作流程三、监理职责1.施工质量监督2.施工进度控制3.施工安全监督4.合同管理5.技术咨询与服务四、监理权利1.要求施工单位提供相关资料2.对施工过程进行现场检查3.对不符合规范的行为提出整改要求4.参与验收工作5.对监理报告提出异议五、施工单位的义务1.按照合同约定提供施工条件2.配合监理工作3.遵守相关法律法规4.保障监理人员的人身安全5.按时支付监理费用六、监理费用及支付方式1.监理费用总额2.费用支付方式3.支付时间及节点4.费用调整及结算5.争议解决七、合同变更与解除1.合同变更条件2.合同解除条件3.变更与解除的程序4.变更与解除后的处理