2025版天然气管道施工临时用电劳务分包合同模板3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版天然气管道施工临时用电劳务分包合同模板本合同目录一览1.合同订立依据及背景1.1合同法律依据1.2项目背景介绍1.3施工临时用电需求分析2.合同双方基本信息2.1分包方信息2.2主合同方信息2.3合同签订地点及日期3.工程概况3.1工程名称及地点3.2施工内容概述3.3工程规模及期限4.施工临时用电方案4.1用电负荷计算4.2用电设备配置4.3用电线路设计4.4用电安全管理5.施工临时用电费用5.1费用构成5.2费用计算方法5.3费用支付方式及期限6.施工临时用电设施的管理与维护6.1设施验收6.2设施运行维护6.3设施保养及更换7.施工临时用电安全责任7.1安全责任划分7.2安全管理制度7.3安全事故处理8.合同履行与变更8.1合同履行义务8.2合同变更程序8.3合同解除条件9.违约责任9.1违约行为认定9.2违约责任承担9.3违约赔偿计算方法10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决期限11.合同终止与解除11.1合同终止条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.合同附件12.1施工临时用电方案图纸12.2用电设备清单12.3安全管理制度文件13.合同签署13.1双方代表签字13.2盖章手续13.3合同生效日期14.其他约定14.1通知送达方式14.2不可抗力条款14.3合同未尽事宜处理第一部分：合同如下：1.合同订立依据及背景1.1合同法律依据1.1.1根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，1.1.2遵循国家关于工程建设管理的相关规定。1.2项目背景介绍1.2.1本工程为天然气管道施工项目，1.2.2施工地点位于X地区，1.2.3施工内容涉及管道铺设、设备安装等。1.3施工临时用电需求分析1.3.1根据施工进度及设备需求，1.3.2预计施工期间需临时用电总量为X千瓦。2.合同双方基本信息2.1分包方信息2.1.1名称：X公司2.1.2法定代表人：X2.1.3注册地址：X2.2主合同方信息2.2.1名称：X天然气管道有限公司2.2.2法定代表人：X2.2.3注册地址：X2.3合同签订地点及日期2.3.1签订地点：X2.3.2签订日期：2024年X月X日3.工程概况3.1工程名称及地点3.1.1工程名称：X天然气管道施工项目3.1.2施工地点：X地区3.2施工内容概述3.2.1管道铺设：总长度X公里，3.2.2设备安装：包括X台套设备。3.3工程规模及期限3.3.1工程规模：X万元3.3.2施工期限：自2024年X月起至2025年X日止。4.施工临时用电方案4.1用电负荷计算4.1.1根据施工进度及设备需求，4.1.2预计最大用电负荷为X千瓦。4.2用电设备配置4.2.1配置包括变压器、配电柜、电缆等。4.2.2设备品牌及型号应符合国家标准。4.3用电线路设计4.3.1线路设计应满足施工需求，4.3.2采用电缆线路，并确保线路安全可靠。4.4用电安全管理4.4.1建立用电安全管理制度，4.4.2定期进行安全检查，确保用电安全。5.施工临时用电费用5.1费用构成5.1.1设备购置费用5.1.2安装调试费用5.1.3运行维护费用5.2费用计算方法5.2.1按设备购置成本及运行维护费用计算。5.2.2费用计算公式：X。5.3费用支付方式及期限5.3.1分包方应在合同签订后X日内提交费用报价单。5.3.2主合同方应在收到报价单后X日内支付费用。6.施工临时用电设施的管理与维护6.1设施验收6.1.1分包方应在设备安装完成后X日内进行验收。6.1.2主合同方应在收到验收报告后X日内进行确认。6.2设施运行维护6.2.1分包方负责设施的正常运行和维护。6.2.2运行维护期间，如发生故障，分包方应在X小时内排除。6.3设施保养及更换6.3.1分包方应定期对设施进行保养，6.3.2如设施出现损坏，应及时更换。8.合同履行与变更8.1合同履行义务8.1.1分包方应按照合同约定，按时、按质、按量完成施工临时用电任务。8.1.2主合同方应按照合同约定，及时支付费用，并配合分包方完成相关工作。8.2合同变更程序8.2.1如需变更合同内容，双方应协商一致，并以书面形式签订补充协议。8.2.2变更内容不得违反国家法律法规及合同约定。8.3合同解除条件8.3.1出现不可抗力情况，致使合同无法履行。8.3.2一方违约，经对方催告后仍未改正。8.3.3法律法规规定的其他解除合同的情形。9.违约责任9.1违约行为认定9.1.1分包方未按时、按质、按量完成施工任务。9.1.2主合同方未按时支付费用。9.2违约责任承担9.2.1分包方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。9.2.2主合同方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。9.3违约赔偿计算方法9.3.1损失赔偿按实际损失计算。9.3.2违约金按合同金额的X%计算。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决争议。10.1.2协商不成，可提交仲裁委员会仲裁。10.2争议解决机构10.2.1仲裁委员会应为本合同争议的管辖机构。10.2.2仲裁地点：X。10.3争议解决期限10.3.1争议发生后，双方应在X日内协商解决。10.3.2如协商不成，应在X日内提交仲裁。11.合同终止与解除11.1合同终止条件11.1.1合同约定的工程期限届满。11.1.2双方协商一致解除合同。11.1.3出现合同约定的解除条件。11.2合同解除程序11.2.1双方应以书面形式提出解除合同的通知。11.3合同解除后的处理11.3.1分包方应将已使用的设备设施恢复原状或予以拆除。11.3.2主合同方应按照合同约定支付分包方已完成工作的报酬。12.合同附件12.1施工临时用电方案图纸12.2用电设备清单12.3安全管理制度文件13.合同签署13.1双方代表签字13.1.1分包方代表签字13.1.2主合同方代表签字13.2盖章手续13.2.1分包方加盖公章13.2.2主合同方加盖公章13.3合同生效日期13.3.1合同自双方代表签字盖章之日起生效。14.其他约定14.1通知送达方式14.1.1通知应以书面形式送达。14.1.2送达地址为合同约定的地址。14.2不可抗力条款14.2.1不可抗力包括自然灾害、战争、政府行为等。14.2.2发生不可抗力，双方应及时协商解决。14.3合同未尽事宜处理14.3.1合同未尽事宜，双方应协商解决。14.3.2如协商不成，按国家相关法律法规处理。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1本合同中的第三方是指除甲乙双方之外的，为履行本合同目的而介入合同关系的个人、法人或其他组织。15.1.2第三方可能包括但不限于监理方、咨询方、检测机构、设计单位、施工方等。15.2第三方介入目的15.2.1第三方介入旨在确保合同履行的顺利进行，提高工程质量和效率，确保工程安全。15.2.2第三方介入可提供专业意见，协助解决合同履行中的问题。16.第三方介入程序16.1第三方选择16.1.1第三方的选择应由甲乙双方协商确定。16.1.2第三方应具备相应的资质和能力，能够履行其职责。16.2第三方合同签订16.2.1甲乙双方应与第三方签订书面合同，明确各方的权利和义务。16.2.2第三方合同应与本合同内容相一致，或作为本合同的补充。16.3第三方职责16.3.1第三方应根据合同约定，对工程进行监督管理，确保工程质量、进度和安全。17.第三方责任限额17.1责任限额定义17.1.1责任限额是指第三方在履行合同过程中，因自身原因造成损失的最高赔偿金额。17.2责任限额确定17.2.1责任限额应根据第三方合同约定及工程实际情况确定。17.2.2责任限额应不低于X万元。17.3责任限额承担17.3.1第三方违反合同约定，造成损失的，应承担相应的赔偿责任。17.3.2超过责任限额的部分，由甲乙双方根据实际情况协商解决。18.第三方与其他各方的划分说明18.1职责划分18.1.1甲乙双方负责工程的投资、建设和管理。18.1.2第三方负责工程的质量、进度和安全监督。18.1.3施工方负责具体的施工任务。18.2权利义务18.2.1甲乙双方享有合同约定的权利，承担相应的义务。18.2.2第三方享有合同约定的权利，承担相应的义务。18.2.3施工方享有合同约定的权利，承担相应的义务。18.3沟通协调18.3.1甲乙双方应与第三方保持良好沟通，协调解决合同履行中的问题。18.3.2第三方应与施工方保持良好沟通，确保施工顺利进行。19.第三方介入时的额外条款19.1第三方介入后的费用19.1.1第三方介入产生的费用，由甲乙双方按合同约定分摊。19.1.2第三方费用支付方式及期限应在第三方合同中明确。19.2第三方介入后的变更19.2.1第三方介入后，如需变更合同内容，应经甲乙双方和第三方协商一致。19.2.2变更内容应以书面形式确认，并纳入合同附件。19.3第三方介入后的争议解决19.3.1第三方介入后发生的争议，应优先通过协商解决。19.3.2协商不成的，可按本合同约定的争议解决方式处理。20.第三方介入后的合同终止与解除20.1合同终止条件20.1.1第三方合同约定的工程期限届满。20.1.2第三方合同约定的解除条件出现。20.2合同解除程序20.2.1第三方合同解除，应经甲乙双方和第三方协商一致。20.2.2第三方合同解除后，甲乙双方应与第三方办理相关手续。20.3合同解除后的处理20.3.1第三方合同解除后，第三方应按照合同约定，将相关资料、设备等移交给甲乙双方。20.3.2甲乙双方应根据实际情况，对第三方的工作进行评估，并确定相应的补偿或赔偿。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工临时用电方案图纸要求：图纸应详细标明用电设备配置、线路设计、安全措施等。说明：图纸应经甲方审核批准，作为施工临时用电的指导文件。2.用电设备清单要求：清单应详细列出设备名称、型号、数量、规格等。说明：设备清单作为设备采购、安装、验收的依据。3.安全管理制度文件要求：文件应包括用电安全操作规程、应急预案、安全检查制度等。说明：安全管理制度文件是保障施工临时用电安全的重要文件。4.第三方合同要求：合同应明确第三方的职责、权利、义务、费用等。说明：第三方合同是第三方介入合同关系的基础文件。5.费用支付凭证要求：凭证应包括发票、收据、银行转账记录等。说明：费用支付凭证是证明费用支付情况的有效证明。6.争议解决协议要求：协议应包括争议解决方式、期限、地点等。说明：争议解决协议是解决合同履行中争议的重要文件。7.合同变更协议要求：协议应包括变更内容、生效日期等。说明：合同变更协议是合同变更的法律依据。8.合同终止协议要求：协议应包括终止原因、生效日期等。说明：合同终止协议是合同终止的法律依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：分包方未按时、按质、按量完成施工任务。主合同方未按时支付费用。第三方未履行合同约定的职责。施工方未按照施工图纸和安全规范进行施工。2.责任认定标准：违约行为发生时，甲乙双方应立即通知对方。违约方应在接到通知后X日内采取补救措施。如违约方未采取补救措施，守约方有权要求违约方承担违约责任。3.违约责任示例：分包方未按时完成施工任务，导致工程延期，甲方有权要求分包方支付违约金，违约金按每日工程总价的X%计算。主合同方未按时支付费用，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金按每日欠款总额的X%计算。第三方未履行合同约定的职责，造成工程损失，第三方应承担相应的赔偿责任。施工方未按照施工图纸和安全规范进行施工，造成工程安全隐患，施工方应承担相应的责任。全文完。2024版天然气管道施工临时用电劳务分包合同模板1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.2总包方基本信息1.3监理单位基本信息2.施工项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3施工内容2.4施工期限3.临时用电工程范围及要求3.1用电工程范围3.2临时用电设施要求3.3用电负荷需求4.临时用电工程设计及施工4.1设计要求4.2施工方案4.3施工组织5.临时用电设备采购及供应5.1设备采购5.2设备供应5.3设备验收6.临时用电工程验收6.1验收标准6.2验收程序6.3验收报告7.临时用电工程费用及结算7.1费用构成7.2结算方式7.3付款进度8.临时用电工程安全管理8.1安全责任8.2安全措施8.3安全培训9.临时用电工程环境保护9.1环保责任9.2环保措施9.3环保验收10.临时用电工程资料管理10.1资料要求10.2资料归档10.3资料查阅11.临时用电工程变更及争议解决11.1变更程序11.2争议解决方式12.合同解除及终止12.1解除条件12.2解除程序12.3终止条件13.违约责任13.1违约情形13.2违约责任13.3违约赔偿14.合同生效、终止及附件14.1合同生效14.2合同终止14.3合同附件第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.1.1分包方名称：1.1.2分包方法定代表人：1.1.3分包方注册地址：1.1.4分包方联系电话：1.1.5分包方开户银行：1.1.6分包方银行账号：1.2总包方基本信息1.2.1总包方名称：1.2.2总包方法定代表人：1.2.3总包方注册地址：1.2.4总包方联系电话：1.2.5总包方开户银行：1.2.6总包方银行账号：1.3监理单位基本信息1.3.1监理单位名称：1.3.2监理单位法定代表人：1.3.3监理单位注册地址：1.3.4监理单位联系电话：1.3.5监理单位开户银行：1.3.6监理单位银行账号：2.施工项目概况2.1项目名称：2024版天然气管道施工项目2.2项目地点：[具体地点]2.3施工内容：临时用电设施的建设、安装、运行及维护2.4施工期限：自合同签订之日起至[具体日期]3.临时用电工程范围及要求3.1用电工程范围：包括变电站、配电线路、配电箱、电缆等临时用电设施的施工3.2临时用电设施要求：符合国家标准和行业标准，确保安全、可靠、高效3.3用电负荷需求：[具体负荷需求]4.临时用电工程设计及施工4.1设计要求：由分包方根据总包方提供的施工图纸和现场实际情况进行设计，确保设计方案的合理性和可行性4.2施工方案：由分包方制定详细的施工方案，包括施工进度、施工方法、施工组织等4.3施工组织：由分包方负责组织施工，确保工程按时、按质、按量完成5.临时用电设备采购及供应5.1设备采购：由分包方负责采购临时用电设备，包括变压器、配电柜、电缆等5.2设备供应：确保设备在施工前按时到达现场，并进行验收5.3设备验收：由监理单位组织验收，确保设备符合合同要求6.临时用电工程验收6.1验收标准：按照国家标准和行业标准进行验收6.2验收程序：由监理单位组织验收，总包方和分包方共同参与6.3验收报告：验收合格后，由监理单位出具验收报告，并报总包方备案7.临时用电工程费用及结算7.1费用构成：包括设计费、材料费、施工费、监理费等7.2结算方式：按月结算，每月底前提交结算申请，经审核后支付7.3付款进度：根据施工进度和工程款支付计划进行支付8.临时用电工程安全管理8.1安全责任8.1.1分包方负责施工过程中的安全管理工作，确保施工现场安全8.1.2总包方负责对分包方的施工安全管理进行监督和检查8.1.3监理单位负责对施工现场的安全管理进行全面监督，确保施工安全符合规定8.2安全措施8.2.1分包方应制定详细的安全施工方案，包括安全操作规程、应急预案等8.2.2施工现场应设置明显的安全警示标志，确保施工人员安全操作8.2.3定期对施工人员进行安全教育培训，提高安全意识8.3安全培训8.3.1分包方应组织施工人员进行安全操作培训，确保其掌握必要的安全知识和技能9.临时用电工程环境保护9.1环保责任9.1.1分包方应遵守国家环保法规，采取措施减少施工对环境的影响9.1.2总包方应监督分包方的环保措施执行情况9.2环保措施9.2.1施工现场应采取有效措施，防止扬尘、噪音等污染9.2.2施工结束后，应及时清理现场，恢复原状9.3环保验收9.3.1施工结束后，由监理单位组织环保验收，确保达到环保要求10.临时用电工程资料管理10.1资料要求10.1.1分包方应按照合同要求提供完整的施工资料10.1.2资料应包括设计文件、施工记录、验收报告等10.2资料归档10.2.1分包方应将施工资料整理归档，确保资料完整、准确10.2.2资料归档后，由分包方保管，总包方和监理单位可查阅10.3资料查阅10.3.1总包方和监理单位有权查阅施工资料，分包方应提供便利11.临时用电工程变更及争议解决11.1变更程序11.1.1如需对施工内容、设计、工期等进行变更，应经总包方、分包方和监理单位协商一致11.1.2变更内容应以书面形式确认，并作为合同附件11.2争议解决方式11.2.1发生争议时，应通过协商解决11.2.2协商不成的，可提交相关仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼12.合同解除及终止12.1解除条件12.1.1任何一方违约，对方有权解除合同12.1.2发生不可抗力事件，导致合同无法履行，双方可协商解除合同12.2解除程序12.2.1解除合同应以书面形式通知对方12.2.2解除合同后，双方应按照合同约定处理剩余事宜12.3终止条件12.3.1工程验收合格，合同自然终止12.3.2双方协商一致，合同可提前终止13.违约责任13.1违约情形13.1.1分包方未按时完成工程，或工程质量不符合合同要求13.1.2总包方未按时支付工程款13.2违约责任13.2.1违约方应承担相应的违约责任，包括赔偿损失、支付违约金等13.3违约赔偿13.3.1违约赔偿金额由双方协商确定，或由仲裁机构或人民法院判决14.合同生效、终止及附件14.1合同生效14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效14.2合同终止14.2.1合同按约定或法定条件终止14.3合同附件14.3.1本合同附件包括但不限于：施工图纸、设计文件、验收报告等第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1本合同所称第三方，是指除甲乙双方以外的，为履行本合同提供专业服务、技术支持或协助的其他自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入情形a)技术咨询和评估；b)设备或材料采购代理；c)工程监理和监督；d)环保咨询和监测；e)其他经甲乙双方同意的第三方服务。16.第三方责任限额16.1第三方责任16.1.1第三方在履行其职责过程中，如因自身原因造成损失，应承担相应的责任。16.1.2第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定，具体如下：a)第三方因自身原因造成损失的，其责任限额为[具体金额]；b)第三方因故意或重大过失造成损失的，其责任限额不受上述限制。17.第三方权利和义务17.1第三方权利17.1.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料，以便其履行职责。17.1.2第三方有权根据合同约定收取服务费用。17.2第三方义务17.2.1第三方应按照合同约定履行其职责，确保服务质量。17.2.2第三方应遵守国家法律法规和行业标准，确保其服务不损害甲乙双方的合法权益。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分18.1.1第三方与甲方的关系由甲乙双方另行签订服务协议确定。18.1.2第三方应向甲方提供的服务内容和质量标准应在服务协议中明确。18.2第三方与乙方的划分18.2.1第三方与乙方的关系由甲乙双方另行签订服务协议确定。18.2.2第三方应向乙方提供的服务内容和质量标准应在服务协议中明确。18.3第三方与监理单位的划分18.3.1第三方与监理单位的关系由监理单位与第三方另行签订监理合同确定。18.3.2第三方应向监理单位提供的服务内容和质量标准应在监理合同中明确。19.第三方介入的程序19.1第三方介入前，甲乙双方应共同确定第三方介入的必要性、服务内容和费用。19.2甲乙双方应与第三方签订服务协议，明确双方的权利和义务。19.3第三方介入后，甲乙双方应监督第三方履行其职责，确保工程质量和进度。20.第三方介入的变更和终止20.1第三方介入的变更20.1.1如需变更第三方介入的内容、服务或费用，甲乙双方应与第三方协商一致，并签订补充协议。20.2第三方介入的终止20.2.1如第三方无法履行其职责或违反合同约定，甲乙双方有权终止其介入，并按照合同约定处理后续事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：施工图纸及技术规范要求：详细标注施工图及设计说明，符合国家相关标准和规范。说明：附件一为施工的主要依据，应清晰、准确。2.附件二：临时用电工程预算书要求：详细列出工程所需材料、设备、人工等费用，并附上相应的报价单。说明：附件二为工程费用的计算依据，应真实、完整。3.附件三：施工组织设计要求：包括施工进度计划、施工方案、安全措施等。4.附件四：临时用电设备清单要求：详细列出所需设备的型号、规格、数量等信息。说明：附件四为设备采购的依据，应准确无误。5.附件五：工程验收报告要求：包括验收时间、验收人员、验收结果等。说明：附件五为工程验收的凭证，应真实、有效。6.附件六：安全管理措施要求：包括安全操作规程、应急预案等。说明：附件六为施工过程中的安全保证，应全面、具体。7.附件七：环境保护措施要求：包括环保设施、环保措施等。说明：附件七为施工过程中的环保保证，应符合国家环保要求。8.附件八：资料清单要求：列出所有施工过程中产生的资料，包括设计文件、施工记录、验收报告等。说明：附件八为施工过程中的资料汇总，应完整、有序。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：分包方未按时完成工程责任认定：分包方应承担延迟工期所造成的损失，包括但不限于误工费、停工损失等。示例：若分包方因自身原因导致工程延迟一个月，则应赔偿总包方因延迟产生的损失。2.违约行为：分包方工程质量不符合合同要求责任认定：分包方应负责修复不合格工程，并承担修复费用。示例：若分包方施工的临时用电设施存在安全隐患，则应立即进行整改，并承担整改费用。3.违约行为：总包方未按时支付工程款责任认定：总包方应支付违约金，违约金按延迟支付金额的[具体比例]计算。示例：若总包方延迟支付工程款一个月，则应支付违约金，违约金为延迟支付金额的[具体比例]。4.违约行为：第三方未能履行合同约定责任认定：第三方应承担因其违约行为导致的损失，包括但不限于赔偿金、违约金等。示例：若第三方因自身原因导致工程延误，则应赔偿甲乙双方因延误产生的损失。全文完。2024版天然气管道施工临时用电劳务分包合同模板2本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同双方基本信息1.2合同签订时间及地点1.3合同生效条件2.施工范围与内容2.1施工项目名称2.2施工地点2.3施工期限2.4施工内容3.临时用电设施及要求3.1临时用电设施清单3.2临时用电设施安装要求3.3临时用电设施验收标准4.用电负荷及电压等级4.1用电负荷要求4.2电压等级要求4.3用电负荷计算5.用电安全管理5.1用电安全管理责任5.2用电安全措施5.3用电安全教育培训6.临时用电工程费用6.1临时用电工程费用构成6.2费用支付方式6.3费用支付时间7.施工进度与验收7.1施工进度安排7.2施工验收标准7.3验收程序8.施工现场管理8.1施工现场管理制度8.2施工现场安全文明施工8.3施工现场环境保护9.质量要求与保证9.1质量标准9.2质量保证措施9.3质量检验与验收10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决费用11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿标准12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除与终止程序13.合同变更与补充13.1合同变更条件13.2合同补充内容13.3合同变更与补充程序14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同解释权14.3合同签署日期第一部分：合同如下：1.合同订立与生效1.1合同双方基本信息1.1.1甲方（发包方）名称：____________________1.1.2甲方（发包方）地址：____________________1.1.3甲方（发包方）法定代表人：____________________1.1.4乙方（承包方）名称：____________________1.1.5乙方（承包方）地址：____________________1.1.6乙方（承包方）法定代表人：____________________1.2合同签订时间及地点1.2.1签订时间：____________________1.2.2签订地点：____________________1.3合同生效条件1.3.1双方代表签字盖章后生效。1.3.2合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。2.施工范围与内容2.1施工项目名称：____________________2.2施工地点：____________________2.3施工期限：自____年____月____日至____年____月____日。2.4施工内容：2.4.1临时用电设施安装与拆除。2.4.2临时用电设施维护与管理。2.4.3确保临时用电安全可靠。3.临时用电设施及要求3.1临时用电设施清单：3.1.1配电箱：____________________3.1.2接地线：____________________3.1.3电缆：____________________3.1.4电表：____________________3.1.5其他用电设备：____________________3.2临时用电设施安装要求：3.2.1临时用电设施安装应符合国家相关标准和规范。3.2.2安装位置应便于操作和维护。3.3临时用电设施验收标准：3.3.1验收时应检查临时用电设施是否齐全、完好。3.3.2验收时应检查临时用电设施安装是否符合规范要求。3.3.3验收时应检查临时用电设施接地是否良好。4.用电负荷及电压等级4.1用电负荷要求：4.1.1临时用电负荷不得超过设计负荷。4.1.2用电负荷应合理分配，避免超负荷运行。4.2电压等级要求：4.2.1临时用电电压等级应符合设计要求。4.2.2电压波动应在允许范围内。4.3用电负荷计算：4.3.1用电负荷计算应符合国家标准和规范。4.3.2用电负荷计算结果应经甲方确认。5.用电安全管理5.1用电安全管理责任：5.1.1乙方应负责临时用电设施的安全管理。5.1.2甲方应监督乙方履行用电安全管理责任。5.2用电安全措施：5.2.1乙方应制定用电安全管理制度和操作规程。5.2.2乙方应定期对临时用电设施进行检查和维护。5.2.3乙方应加强用电安全教育，提高人员用电安全意识。5.3用电安全教育培训：5.3.1乙方应组织用电安全教育培训，提高人员用电安全技能。6.临时用电工程费用6.1临时用电工程费用构成：6.1.1临时用电设施购置费。6.1.2临时用电设施安装费。6.1.3临时用电设施维护费。6.1.4临时用电安全管理费。6.2费用支付方式：6.2.1乙方在合同签订后提交工程费用预算。6.2.2甲方在接到乙方提交的工程费用预算后，支付工程费用的50%。6.2.3工程完成后，乙方提交工程结算报告，甲方在接到报告后支付剩余的50%。6.3费用支付时间：6.3.1甲方在合同签订后10个工作日内支付工程费用的50%。6.3.2乙方提交工程结算报告后10个工作日内支付剩余的50%。8.施工现场管理8.1施工现场管理制度8.1.1乙方应遵守国家有关施工现场管理的法律法规。8.1.2乙方应设立施工现场管理人员，负责现场安全、质量和进度管理。8.1.3乙方应建立健全施工现场安全管理制度，包括但不限于防火、防盗、防中毒等。8.2施工现场安全文明施工8.2.1乙方应确保施工现场整洁、有序，不得乱堆乱放材料、工具等。8.2.2乙方应采取有效措施，防止施工现场噪音、粉尘、废水等对周围环境造成污染。8.2.3乙方应遵守施工现场文明施工规定，维护施工现场的良好形象。8.3施工现场环境保护8.3.1乙方应采取措施，减少施工现场对环境的污染。8.3.2乙方应妥善处理施工现场产生的废弃物，不得随意丢弃。8.3.3乙方应按照相关法律法规，进行环境保护设施的设置和维护。9.质量要求与保证9.1质量标准9.1.1乙方应按照国家有关标准和规范进行施工。9.1.2临时用电设施应满足设计和使用要求，确保安全可靠。9.2质量保证措施9.2.1乙方应选用合格的材料和设备，确保施工质量。9.2.2乙方应加强施工过程中的质量控制，严格执行操作规程。9.2.3乙方应定期进行质量检查，及时发现和解决质量问题。9.3质量检验与验收9.3.1乙方应按照合同约定进行质量检验。9.3.2甲方有权对施工质量进行监督检查，乙方应予以配合。9.3.3工程完工后，甲方应组织验收，乙方应确保工程符合质量要求。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应本着友好协商的原则解决合同争议。10.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序10.2.1双方应在争议发生后30日内进行协商。10.2.2协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.3争议解决费用10.3.1诉讼费用由败诉方承担，但法律另有规定的除外。11.违约责任11.1违约情形11.1.1乙方未按合同约定完成施工任务的。11.1.2乙方施工质量不符合合同约定的。11.1.3乙方未按照合同约定支付工程费用的。11.2违约责任承担11.2.1乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。11.2.2甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。11.3违约赔偿标准11.3.1违约赔偿标准按照合同约定执行，合同未约定的，按实际损失计算。12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.1.1双方协商一致解除合同的。12.1.2一方违约，经另一方要求解除合同的。12.2合同终止条件12.2.1合同约定的施工期限届满，工程已按合同要求完成的。12.2.2因不可抗力等原因导致合同无法继续履行的。12.3合同解除与终止程序12.3.1双方应提前30日书面通知对方解除或终止合同。12.3.2解除或终止合同后，双方应按合同约定处理剩余事宜。13.合同变更与补充13.1合同变更条件13.1.1双方协商一致变更合同的。13.1.2因不可抗力等原因导致合同需要变更的。13.2合同补充内容13.2.1合同变更应明确变更内容、变更原因和变更后的条款。13.2.2合同补充内容应经双方签字盖章后生效。13.3合同变更与补充程序13.3.1双方应提前30日书面通知对方变更或补充合同。13.3.2变更或补充合同后，双方应按变更或补充后的条款履行合同义务。14.其他约定事项14.1合同附件14.1.1合同附件包括但不限于施工图纸、设备清单、施工方案等。14.1.2合同附件作为合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。14.2合同解释权14.2.1本合同未尽事宜，由双方协商解决。14.2.2本合同解释权归甲方所有。14.3合同签署日期14.3.1本合同自双方代表签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1本合同中“第三方”指除甲乙双方之外的任何个人、法人或其他组织。15.1.2第三方可以包括但不限于监理单位、设计单位、审计单位、检测机构、保险机构等。15.2第三方介入条件15.2.1第三方介入需经甲乙双方协商一致，并在合同中明确。15.2.2第三方介入应在合同签订前或合同签订后，由甲乙双方共同邀请。15.3第三方责权利15.3.1第三方在合同约定的范围内享有相应的权利，包括但不限于：15.3.1.1对施工过程进行监督、检查和验收；15.3.1.2对施工质量、安全、进度等进行评估和报告；15.3.1.3对合同履行情况进行评估和提出建议。15.3.2第三方应承担相应的义务，包括但不限于：15.3.2.1按照合同约定和行业标准进行工作；15.3.2.2独立、客观、公正地履行职责；15.3.2.3对甲乙双方提供的信息保密。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与甲方的关系：15.4.1.1第三方作为甲方的监督方，对甲方提供的信息和指令负责；15.4.1.2第三方应向甲方报告施工过程中的问题和建议。15.4.2第三方与乙方的关系：15.4.2.1第三方作为乙方的监督方，对乙方提供的施工情况负责；15.4.2.2第三方应向乙方提出施工改进意见和措施。15.5第三方责任限额15.5.1第三方在履行职责过程中，因自身原因导致的责任，其责任限额由甲乙双方在合同中约定。15.5.2第三