二零二四年度学校教室装修工程合同范本3篇_第1页
二零二四年度学校教室装修工程合同范本3篇_第2页
二零二四年度学校教室装修工程合同范本3篇_第3页
二零二四年度学校教室装修工程合同范本3篇_第4页
二零二四年度学校教室装修工程合同范本3篇_第5页
已阅读5页,还剩66页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度学校教室装修工程合同范本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及全称1.2合同双方法定代表人或授权代表1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程内容2.4工程规模2.5工程建设标准3.工程设计及施工方案3.1设计单位及资质3.2施工单位及资质3.3设计及施工方案审批4.工程费用及支付方式4.1工程费用总额4.2费用构成及明细4.3支付方式及期限4.4预付款及进度款4.5验收合格后支付5.工程进度及工期安排5.1工程总体进度计划5.2各阶段工期安排5.3延期责任及处理6.工程质量要求及验收标准6.1质量标准6.2验收程序及标准6.3质量问题处理7.工程安全及环境保护7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3环境保护要求7.4环保措施及责任8.合同变更及解除8.1变更程序及条件8.2合同解除条件及程序8.3变更及解除后的处理9.违约责任及赔偿9.1违约情形及认定9.2违约责任承担9.3赔偿方式及计算10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决期限11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止后的处理12.合同附件及补充协议12.1附件清单12.2补充协议清单13.合同签署及生效日期13.1签署日期13.2生效日期14.其他约定事项14.1其他特殊要求14.2其他未尽事宜处理第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及全称甲方:学校乙方:装饰工程有限公司1.2合同双方法定代表人或授权代表甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称二零二四年度学校教室装修工程2.2工程地点省市区学校2.3工程内容包括教室墙面、地面、门窗、照明、通风、消防等设施的装修工程。2.4工程规模装修面积约5000平方米。2.5工程建设标准按照国家建筑装饰装修工程质量验收统一标准及甲方要求执行。3.工程设计及施工方案3.1设计单位及资质设计单位:建筑设计研究院资质等级:甲级3.2施工单位及资质施工单位:装饰工程有限公司资质等级:二级3.3设计及施工方案审批设计及施工方案已由甲方审批同意,并在合同签订前取得相关部门的批准。4.工程费用及支付方式4.1工程费用总额工程费用总额为人民币伍佰万元整(¥5000000)。4.2费用构成及明细工程费用包括设计费、材料费、人工费、施工机械使用费、管理费等。4.3支付方式及期限工程款分期支付,具体支付比例及时间如下:(1)合同签订后5个工作日内支付合同总价款的30%作为预付款;(2)工程进度达到60%时支付合同总价款的40%;(3)工程验收合格后支付合同总价款的20%;(4)工程保修期满后支付合同总价款的10%。4.4预付款及进度款甲方在合同签订后5个工作日内支付乙方人民币壹佰伍拾万元整(¥1500000)作为预付款。5.工程进度及工期安排5.1工程总体进度计划(1)设计阶段:自合同签订之日起1个月内完成;(2)施工阶段:自设计完成之日起3个月内完成;(3)竣工验收阶段:自施工完成之日起1个月内完成。5.2各阶段工期安排(1)设计阶段:1个月;(2)施工阶段:3个月;(3)竣工验收阶段:1个月。5.3延期责任及处理如因乙方原因导致工程延期,每延期一天,乙方应向甲方支付合同总价款千分之五的违约金;如因甲方原因导致工程延期,乙方有权要求甲方支付合理的延期费用。6.工程质量要求及验收标准6.1质量标准工程质量应符合国家标准《建筑装饰装修工程质量验收统一标准》及相关行业标准。6.2验收程序及标准(1)甲方组织验收,乙方应提供相关资料;(2)验收合格后,甲方应在验收报告上签字确认;(3)验收不合格的,乙方应在规定时间内整改,直至合格。6.3质量问题处理(1)乙方在工程完工后,应保证工程质量在保修期内;(2)如发生质量问题,乙方应在接到甲方通知后7个工作日内进行整改;(3)因乙方原因造成质量问题,乙方应承担全部责任,包括修复费用及相应的损失赔偿。8.合同变更及解除8.1变更程序及条件任何合同内容的变更,均需双方书面同意,并经双方签字盖章后方可生效。8.2合同解除条件及程序(1)如一方违约,守约方有权通知违约方解除合同;(2)因不可抗力导致合同无法履行,双方均可解除合同;(3)合同解除后,双方应立即停止履行合同规定的义务。8.3变更及解除后的处理(1)合同变更后,原合同失效,变更后的合同条款具有同等法律效力;(2)合同解除后,双方应按照合同约定进行结算,包括但不限于工程款、违约金等;(3)合同解除后,乙方应立即停止施工,并将已完成的工程交付甲方。9.违约责任及赔偿9.1违约情形及认定(1)乙方未按合同约定时间完成工程;(2)乙方施工过程中出现重大质量问题;(3)乙方未按合同约定支付工程款;(4)甲方未按合同约定支付工程款。9.2违约责任承担(1)乙方未按时完成工程,应向甲方支付合同总价款千分之五的违约金;(2)出现重大质量问题,乙方应承担修复费用及相应的损失赔偿;(3)乙方未支付工程款,应按日支付千分之二的滞纳金;(4)甲方未支付工程款,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付工程款及相应利息。9.3赔偿方式及计算赔偿金额应按照实际损失计算,包括直接损失和间接损失。10.争议解决10.1争议解决方式双方发生争议时,应友好协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构双方可约定仲裁机构或人民法院作为争议解决的机构。10.3争议解决期限争议解决期限自争议发生之日起一年内。11.合同生效及终止11.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件(1)合同约定的工期完成;(2)合同约定的质量要求达到;(3)合同约定的工程款支付完毕;(4)双方书面同意解除合同。11.3合同终止后的处理合同终止后,双方应按照合同约定进行结算,包括但不限于工程款、违约金等。12.合同附件及补充协议12.1附件清单(1)工程图纸;(2)工程量清单;(3)设计及施工方案;(4)工程进度计划;(5)验收报告。12.2补充协议清单(1)关于工程变更的协议;(2)关于工程款的支付协议;(3)关于工程质量的协议;(4)关于争议解决的协议。13.合同签署及生效日期13.1签署日期本合同于二零二四年一月一日签署。13.2生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。14.其他约定事项14.1其他特殊要求(1)乙方在施工过程中应遵守国家法律法规,不得有违法违规行为;(2)乙方应保证施工现场的安全,不得发生安全事故;(3)乙方应确保施工过程中的环境保护措施到位。14.2其他未尽事宜处理本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念在本合同中,第三方是指除甲乙双方以外的,为履行合同提供专业服务、咨询、监理、检测等服务的自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入目的第三方介入旨在提高工程质量、确保工程进度、降低工程风险、提高合同履行的效率。15.3第三方介入范围第三方介入的范围包括但不限于工程监理、质量检测、安全评估、进度管理、造价咨询等。16.第三方介入程序16.1介入申请(2)介入申请应包括第三方的基本信息、服务内容、费用预算等。16.2介入审批(1)对方应在收到介入申请后5个工作日内给予答复;(2)双方同意后,甲方或乙方与第三方签订服务协议。17.第三方责任与权利17.1第三方责任(1)第三方应按照服务协议的要求,提供专业、高效的服务;(2)第三方在服务过程中,若因自身原因造成工程损失或延误,应承担相应责任;(3)第三方应遵守国家法律法规及合同约定。17.2第三方权利(1)第三方有权要求甲方或乙方提供必要的工作条件;(2)第三方有权要求甲方或乙方按照约定支付服务费用;(3)第三方有权对工程进行必要的监督和检查。18.第三方责任限额18.1责任限额设定(1)第三方责任限额应根据服务协议的约定和实际情况确定;(2)责任限额应包括直接损失和间接损失。18.2责任限额承担(1)第三方责任限额内的损失,由第三方承担;(2)超出责任限额的损失,由甲乙双方根据合同约定和实际情况分担。19.第三方与其他各方的划分说明19.1职责划分(1)甲方负责工程的整体规划、组织协调和监督管理;(2)乙方负责工程的施工实施和质量保证;(3)第三方负责提供专业服务,协助甲方和乙方完成工程目标。19.2责任划分(1)第三方在服务过程中,若因自身原因导致工程损失,由第三方承担责任;(2)若因甲方或乙方原因导致工程损失,由甲方或乙方承担责任;(3)若因不可抗力导致工程损失,甲乙双方根据合同约定分担责任。19.3沟通与协调(1)甲乙双方应与第三方保持良好沟通,确保工程顺利进行;(2)第三方应积极配合甲乙双方的工作,共同推进工程进度。20.第三方介入的终止20.1终止条件(1)服务协议约定的服务期限届满;(2)合同终止;(3)双方协商一致解除第三方介入。20.2终止程序(1)甲乙双方应提前通知第三方终止介入;(2)第三方应在收到终止通知后,按照服务协议约定完成现有工作;(3)终止介入后,甲乙双方应按照合同约定进行结算。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程图纸详细要求:提供详细的工程图纸,包括平面图、立面图、剖面图等,确保设计方案的准确性和完整性。说明:图纸应包含所有必要的尺寸、标注和说明,以便施工人员准确理解设计意图。2.工程量清单详细要求:列出所有工程项目的名称、数量、单价和总价,确保工程量的准确性和完整性。说明:清单应与设计图纸相一致,以便进行准确的工程预算和结算。3.设计及施工方案详细要求:提供详细的设计和施工方案,包括施工工艺、材料选择、施工顺序等。说明:方案应考虑工程质量和安全,并符合相关规范和标准。4.工程进度计划详细要求:制定详细的工程进度计划,包括各个阶段的开始和结束时间。说明:计划应确保工程按期完成,并留有适当的缓冲时间以应对不可预见的情况。5.验收报告详细要求:提供工程验收报告,包括验收时间、验收人员、验收结果等。说明:报告应详细记录验收过程中的发现和结论,以便后续问题整改。6.工程变更记录详细要求:记录所有工程变更的内容、原因、时间和审批情况。说明:变更记录应确保所有变更得到甲乙双方的确认,并反映在合同中。7.工程款支付凭证详细要求:提供工程款支付凭证,包括支付金额、支付时间、支付方式等。说明:凭证应确保工程款支付的准确性和合规性。8.第三方服务协议详细要求:与第三方签订的服务协议,包括服务内容、费用、责任等。说明:协议应明确第三方的职责和权利,确保工程顺利进行。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:(1)乙方未按合同约定时间完成工程;(2)乙方施工过程中出现重大质量问题;(3)乙方未按合同约定支付工程款;(4)甲方未按合同约定支付工程款;(5)第三方在服务过程中造成工程损失或延误。2.责任认定标准:(1)乙方未按时完成工程,每延期一天,支付合同总价款千分之五的违约金;(2)出现重大质量问题,乙方承担修复费用及相应的损失赔偿;(3)乙方未支付工程款,按日支付千分之二的滞纳金;(4)甲方未支付工程款,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付工程款及相应利息;(5)第三方造成工程损失或延误,根据服务协议约定承担相应责任。示例说明:1.乙方未按时完成工程,导致工期延误10天,应支付甲方违约金50000元;2.乙方在施工过程中,因材料质量问题导致墙体裂缝,乙方应承担修复费用20000元;3.乙方未按合同约定支付工程款,累计拖欠100000元,应支付甲方滞纳金2000元;4.甲方未支付工程款,导致乙方暂停施工3天,甲方应支付乙方停工损失30000元;5.第三方在监理过程中,因未及时发现质量问题导致工程延误5天,第三方应承担相应责任,赔偿乙方损失10000元。全文完。二零二四年度学校教室装修工程合同范本1本合同目录一览1.合同当事人信息1.1学校基本信息1.2施工单位基本信息1.3监理单位基本信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程合同金额3.工程设计3.1设计单位3.2设计文件3.3设计变更4.工程施工4.1施工进度4.2施工方案4.3施工组织4.4施工质量4.5施工安全5.材料供应5.1材料供应责任5.2材料质量要求5.3材料采购及验收6.工程款项6.1款项支付方式6.2款项支付节点6.3款项支付期限6.4款项支付条件7.工程验收7.1验收标准7.2验收程序7.3验收时间7.4验收结果处理8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同解除10.1合同解除情形10.2合同解除程序10.3合同解除后果11.合同生效11.1合同生效条件11.2合同生效时间11.3合同生效地点12.合同附件12.1设计文件12.2施工图纸12.3材料清单12.4其他相关文件13.合同变更13.1变更条件13.2变更程序13.3变更内容14.其他约定14.1保密条款14.2通知方式14.3法律适用14.4合同份数第一部分:合同如下:第一条合同当事人信息1.1学校基本信息1.1.1学校名称:学校1.1.2学校地址:省市区路号1.1.3学校法定代表人:1.1.4学校联系电话:01.2施工单位基本信息1.2.1施工单位名称:装饰工程有限公司1.2.2施工单位地址:省市区路号1.2.3施工单位法定代表人:1.2.4施工单位联系电话:09876543211.3监理单位基本信息1.3.1监理单位名称:建设监理有限公司1.3.2监理单位地址:省市区路号1.3.3监理单位法定代表人:1.3.4监理单位联系电话:1122334455第二条工程概况2.1工程名称:二零二四年度学校教室装修工程2.2工程地点:学校2.3工程规模:共计间教室,总面积平方米2.4工程内容:包括教室墙面、地面、天花板的装修,以及门窗、水电线路的改造等2.5工程合同金额:人民币万元整第三条工程设计3.1设计单位:建筑设计研究院3.2设计文件:包括施工图纸、设计说明书、材料清单等3.3设计变更:任何设计变更均需经学校、施工单位、监理单位三方协商一致,并签署书面文件第四条工程施工4.1施工进度:按照工程设计文件和合同约定的时间节点进行施工,具体进度计划详见附件4.2施工方案:施工单位应制定详细的施工方案,包括施工工艺、施工顺序、施工措施等4.3施工组织:施工单位应建立健全施工现场的组织管理,确保工程质量和施工安全4.4施工质量:施工单位应严格按照工程设计文件和施工规范进行施工,确保工程质量达到国家标准4.5施工安全:施工单位应严格执行施工现场的安全管理制度,确保施工安全第五条材料供应5.1材料供应责任:施工单位负责工程所需材料的采购和供应5.2材料质量要求:所有材料必须符合国家标准和设计要求,并提供相关质量证明文件5.3材料采购及验收:施工单位应按照设计要求和合同约定采购材料,并及时进行验收,验收合格后方可使用第六条工程款项6.1款项支付方式:按进度支付,具体支付方式和比例详见附件6.2款项支付节点:根据工程进度和验收情况,分阶段支付6.3款项支付期限:每个支付节点后天内支付6.4款项支付条件:施工单位提交支付申请,监理单位确认工程质量和进度符合要求,学校审核无误后支付第七条工程验收7.1验收标准:按照工程设计文件、施工规范和国家标准进行验收7.2验收程序:施工单位完成工程后,向监理单位提交验收申请,监理单位组织验收7.3验收时间:自工程完成之日起天内进行验收7.4验收结果处理:验收合格后,学校、施工单位、监理单位三方签署验收报告,不合格的工程应进行整改并重新验收第八条违约责任8.1违约情形8.1.1施工单位未按合同约定的时间完成工程8.1.2施工单位工程质量不符合合同约定8.1.3施工单位未按合同约定进行材料采购和供应8.1.4学校未按合同约定支付款项8.1.5双方约定的其他违约情形8.2违约责任承担8.2.1施工单位违约,应向学校支付违约金,并赔偿因此造成的损失8.2.2学校违约,应向施工单位支付违约金,并赔偿因此造成的损失8.2.3双方违约,应根据违约情形分别承担相应的违约责任8.3违约赔偿8.3.1违约金的比例为合同金额的%8.3.2损失赔偿的计算依据双方协商确定,如协商不成,可依法向人民法院提起诉讼第九条争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决争议9.1.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼9.2争议解决机构9.2.1本合同争议解决机构为合同签订地人民法院9.3争议解决程序9.3.1双方应按照法定程序提交诉状和证据9.3.2法院将依法审理案件,并作出判决第十条合同解除10.1合同解除情形10.1.1施工单位严重违约10.1.2学校严重违约10.1.3因不可抗力导致合同无法履行10.2合同解除程序10.2.1解除合同前,双方应协商一致10.2.2解除合同后,双方应按照约定处理剩余工程和款项10.3合同解除后果10.3.1解除合同后,双方应承担相应的违约责任10.3.2双方应按照约定处理剩余工程和款项,包括但不限于拆除工程、退还预付款等第十一条合同生效11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章11.1.2合同经相关政府部门审批11.2合同生效时间11.2.1自合同双方签字盖章之日起生效11.3合同生效地点11.3.1合同签订地第十二条合同附件12.1设计文件12.2施工图纸12.3材料清单12.4施工进度计划12.5款项支付计划12.6其他相关文件第十三条合同变更13.1变更条件13.1.1双方协商一致13.2变更程序13.2.1提出变更申请13.2.2审查变更申请13.2.3签署变更协议13.3变更内容13.3.1变更工程内容13.3.2变更工程金额13.3.3变更付款节点第十四条其他约定14.1保密条款14.1.1双方对本合同内容负有保密义务14.2通知方式14.2.1通知应以书面形式发送,并保证收件人已收到14.3法律适用14.3.1本合同适用中华人民共和国法律14.4合同份数14.4.1本合同一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入概述15.1定义:本合同所称第三方,是指除甲乙双方以外的,为履行本合同提供专业服务、咨询、监督、检验、评估等服务的法人或其他组织。15.2.1设计单位15.2.2施工监理单位15.2.3材料供应商15.2.4质量检测机构15.2.5法务顾问15.2.6金融机构15.2.7其他经甲乙双方同意的第三方。第十六条第三方责任限额16.1第三方的责任限额应根据其提供服务的性质和范围确定,并在合同中明确。16.2第三方的责任限额包括但不限于:16.2.1对甲乙双方因第三方提供的错误或疏忽造成的损失承担赔偿责任16.2.2对第三方自身行为导致的合同履行障碍承担赔偿责任16.3第三方的责任限额应在不违反相关法律法规的前提下,由甲乙双方与第三方协商确定,并在合同中明确。第十七条第三方介入的职责和权利17.1第三方的职责:17.1.1按照合同约定提供专业服务,确保服务质量17.1.2对甲乙双方的行为进行监督,确保合同履行17.1.3对工程进度、质量、安全等进行检查和评估17.1.4对发现的违反合同约定的问题,及时通知甲乙双方17.2第三方的权利:17.2.1要求甲乙双方提供必要的信息和资料17.2.2在必要时要求甲乙双方采取纠正措施17.2.3向甲乙双方收取合同约定的服务费用第十八条第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分:18.1.1第三方与甲方之间的权利义务关系由双方另行签订合同约定18.1.2第三方的服务费用由甲方承担,并在甲方与乙方签订的合同中体现18.2第三方与乙方的划分:18.2.1第三方与乙方之间的权利义务关系由双方另行签订合同约定18.2.2第三方的服务费用由乙方承担,并在乙方与甲方签订的合同中体现18.3第三方与甲乙双方的共同责任:18.3.1第三方在履行职责过程中,如因甲乙双方的原因导致第三方无法履行合同,甲方和乙方应承担连带责任18.3.2第三方在履行职责过程中,如因自身原因导致合同履行障碍,第三方应承担相应的责任第十九条第三方介入的具体条款19.1第三方介入的具体条款应在合同中明确,包括:19.1.1第三方的名称、地址、联系方式19.1.2第三方的服务内容、范围和标准19.1.3第三方的服务费用及支付方式19.1.4第三方的责任限额19.1.5第三方的介入时间和期限19.2第三方介入的具体条款应经甲乙双方同意,并在合同中签字盖章。第二十条第三方介入的变更和终止20.1第三方介入的变更:20.1.1第三方介入的变更需经甲乙双方同意,并在合同中予以修改20.1.2第三方介入的变更不得违反本合同的约定20.2第三方介入的终止:20.2.1第三方介入的终止需经甲乙双方同意,并在合同中予以明确20.2.2第三方介入的终止不影响本合同的履行和甲乙双方的权利义务关系第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计文件详细要求:包含施工图纸、设计说明书、材料清单等,所有设计文件需符合国家标准和设计要求。说明:设计文件是施工的重要依据,需确保其完整性和准确性。2.施工图纸详细要求:施工图纸需详细标注施工尺寸、材料规格、施工工艺等,确保施工过程顺利进行。说明:施工图纸是施工过程中的指导文件,需由专业设计人员绘制。3.材料清单详细要求:材料清单需详细列明所需材料的名称、规格、数量、品牌等,确保材料的质量和供应。说明:材料清单是材料采购和供应的依据,需确保其准确性和完整性。4.施工进度计划详细要求:施工进度计划需详细列出施工各阶段的开始和结束时间,确保施工进度符合合同约定。说明:施工进度计划是施工管理的重要工具,需确保其合理性和可行性。5.款项支付计划详细要求:款项支付计划需详细列出每个支付节点的金额、支付日期和支付条件。说明:款项支付计划是资金管理的重要依据,需确保其明确性和可执行性。6.工程验收报告详细要求:验收报告需详细记录验收时间、验收人员、验收结果和整改措施。说明:验收报告是工程验收的重要文件,需确保其真实性和完整性。7.违约责任协议详细要求:违约责任协议需明确违约情形、违约责任和赔偿标准。说明:违约责任协议是解决违约问题的法律依据,需确保其明确性和可操作性。8.争议解决协议详细要求:争议解决协议需明确争议解决方式、争议解决机构和争议解决程序。说明:争议解决协议是解决合同争议的法律依据,需确保其合法性和有效性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:施工单位未按合同约定的时间完成工程施工单位工程质量不符合合同约定施工单位未按合同约定进行材料采购和供应学校未按合同约定支付款项第三方提供的服务不符合合同约定2.违约责任认定标准:违约行为的认定以合同约定为准违约责任的认定以违约行为的严重程度和造成的影响为依据违约责任包括但不限于:支付违约金赔偿损失拆除工程退还预付款3.违约责任示例说明:施工单位未按合同约定的时间完成工程,导致工期延误,需支付违约金元,并赔偿因此造成的损失。施工单位提供的材料不符合合同约定,导致工程质量不合格,需支付违约金元,并承担返工或更换材料的费用。学校未按合同约定支付款项,需支付违约金元,并承担由此产生的利息损失。全文完。二零二四年度学校教室装修工程合同范本2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方注册地址1.4合同双方联系电话2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.项目设计要求3.1设计标准3.2设计内容3.3设计变更4.施工要求4.1施工标准4.2施工范围4.3施工进度4.4施工质量4.5施工安全5.材料供应5.1材料品牌及规格5.2材料供应方式5.3材料验收标准5.4材料价格及结算6.工程款支付6.1预付款比例及支付时间6.2进度款支付比例及支付时间6.3结算款支付比例及支付时间6.4违约责任7.验收标准及程序7.1验收标准7.2验收程序7.3验收时间8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任8.3违约处理9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决地点10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后果11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止程序12.其他约定事项12.1不可抗力12.2知识产权12.3法律法规12.4合同附件13.合同附件清单13.1设计文件13.2施工图纸13.3报价文件13.4其他相关文件14.合同签署及生效日期第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:学校乙方:装修工程公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方注册地址甲方注册地址:省市区路号乙方注册地址:省市区路号1.4合同双方联系电话甲方联系电话:138乙方联系电话:1395678第二条项目概况2.1项目名称二零二四年度学校教室装修工程2.2项目地点学校教学楼2.3项目规模共计间教室,总面积平方米2.4项目工期自合同签订之日起,工期为60天第三条项目设计要求3.1设计标准按照甲方提供的设计要求和规范进行设计3.2设计内容包括教室的布局、装修风格、水电改造、门窗安装等3.3设计变更如需变更设计,双方应协商一致,并签署书面变更协议第四条施工要求4.1施工标准按照国家相关施工标准和规范进行施工4.2施工范围包括教室的装修、水电改造、门窗安装等4.3施工进度按照甲方提供的施工进度计划进行施工4.4施工质量确保施工质量达到国家相关标准4.5施工安全遵守国家有关施工安全的规定,确保施工安全第五条材料供应5.1材料品牌及规格甲方提供材料品牌及规格要求,乙方应按照要求采购5.2材料供应方式乙方负责材料采购及运输,确保材料及时到位5.3材料验收标准按照国家相关材料验收标准进行验收5.4材料价格及结算材料价格按照市场价格及甲方提供的材料清单进行结算第六条工程款支付6.1预付款比例及支付时间合同签订后5个工作日内,甲方支付合同总价的30%作为预付款6.2进度款支付比例及支付时间施工过程中,甲方按实际完成工程量支付合同总价的70%,分阶段支付6.3结算款支付比例及支付时间工程验收合格后,甲方在15个工作日内支付合同总价的20%作为结算款6.4违约责任如甲方未按时支付工程款,应向乙方支付违约金,违约金比例为每日千分之五第七条验收标准及程序7.1验收标准按照国家相关工程质量验收标准进行验收7.2验收程序甲方组织验收小组,对施工完成后的工程进行验收7.3验收时间工程竣工后,甲方应在7个工作日内完成验收工作第八条违约责任8.1违约情形8.1.1乙方未按合同约定的时间完成施工任务;8.1.2乙方提供的材料不符合合同约定的品牌、规格和质量;8.1.3乙方在施工过程中发生安全事故;8.1.4甲方未按合同约定的时间支付工程款;8.1.5双方未按合同约定解决争议。8.2违约责任8.2.1乙方未按时完成施工任务的,每延迟一日,应向甲方支付合同总价1%的违约金;8.2.2乙方提供的材料不符合约定的,应立即更换或修复,并承担由此产生的费用;8.2.3乙方在施工过程中发生安全事故,应承担全部责任,包括但不限于赔偿损失、罚款等;8.2.4甲方未按时支付工程款的,应向乙方支付未付款项的千分之五作为违约金;8.2.5双方未按合同约定解决争议的,应承担由此产生的诉讼费用。第九条争议解决9.1争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决程序双方应在争议发生后30日内协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3争议解决地点争议解决地点为合同签订地人民法院。第十条合同解除10.1合同解除条件10.1.1任何一方严重违约,经另一方书面通知后30日内仍未纠正;10.1.2发生不可抗力事件,导致合同无法履行;10.1.3合同约定的其他解除条件。10.2合同解除程序10.2.1提出解除的一方应书面通知另一方;10.2.2双方应在收到解除通知后15日内达成解除协议;10.2.3无法达成解除协议的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.3合同解除后果10.3.1合同解除后,双方应立即停止履行合同;10.3.2双方应根据合同约定和实际情况,处理合同解除后的善后事宜。第十一、十二条合同生效及终止11.1合同生效条件本合同经双方代表签字盖章后生效。11.2合同终止条件11.2.1合同约定的工期完成;11.2.2合同约定的工程验收合格;11.2.3合同约定的其他终止条件。12.1合同终止程序12.1.1双方应在合同约定的工期完成或工程验收合格后30日内签署合同终止协议;12.1.2合同终止协议签署后,双方应办理合同终止手续。第十三、十四条合同附件及签署13.1合同附件清单13.1.1设计文件;13.1.2施工图纸;13.1.3报价文件;13.1.4其他相关文件。14.1合同签署及生效日期本合同自双方代表签字盖章之日起生效。合同一式两份,甲乙双方各执一份。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与范围1.1第三方的概念本合同中提及的第三方,是指除甲乙双方以外的,为合同履行提供专业服务或协助的其他自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入的范围第三方介入的范围包括但不限于设计、监理、检测、咨询、融资、保险、仲裁等。2.第三方介入的引入程序2.1引入程序甲乙双方在合同履行过程中,如需引入第三方,应协商一致,并签订相应的合作协议或补充协议。2.2通知义务引入第三方前,甲乙双方应相互通知对方,并确保对方同意第三方介入。3.第三方的责任与权利3.1第三方的责任3.1.1第三方应根据合作协议或补充协议的约定,承担相应的责任。3.1.2第三方在履行职责过程中,因自身原因造成甲方或乙方的损失,应承担赔偿责任。3.2第三方的权利3.2.1第三方有权根据合作协议或补充协议的约定,享有相应的权利。3.2.2第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定支付相关费用。4.第三方责任限额4.1责任限额第三方责任限额应根据合作协议或补充协议的约定确定。4.2责任限额的调整如需调整第三方责任限额,甲乙双方应协商一致,并签订书面协议。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系为委托代理或服务关系,第三方应根据合同约定,为甲方提供专业服务。5.2第三方与乙方的关系第三方与乙方的关系为委托代理或服务关系,第三方应根据合同约定,为乙方提供专业服务。5.3第三方与其他各方的责任划分5.3.1第三方对甲方和乙方的责任,由合作协议或补充协议约定;5.3.2第三方对合同履行过程中产生的争议,应积极配合甲乙双方解决;5.3.3第三方在履行职责过程中,如违反国家法律法规或合同约定,应承担相应的法律责任。6.第三方介入时的额外条款及说明6.1额外条款6.1.1第三方介入后的费用结算第三方介入产生的费

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论