




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024通信工程施工监理及验收协议书本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2法定代表人1.3联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.监理范围及内容3.1监理范围3.2监理内容3.3监理标准4.监理职责4.1监理单位职责4.2施工单位职责4.3设计单位职责5.监理程序5.1监理单位进场5.2施工单位进场5.3设计单位进场5.4监理工作流程6.监理费用及支付方式6.1监理费用6.2支付方式6.3付款时间7.施工进度及验收7.1施工进度要求7.2验收标准7.3验收程序8.违约责任8.1监理单位违约责任8.2施工单位违约责任8.3设计单位违约责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决期限10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件11.合同附件11.1附件一:监理大纲11.2附件二:施工图纸11.3附件三:相关资质证书12.其他约定事项12.1合同变更12.2合同补充12.3合同保密13.合同签署13.1签署时间13.2签署地点13.3签署人员14.合同附件清单14.1附件一:监理大纲14.2附件二:施工图纸14.3附件三:相关资质证书第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称监理单位:监理有限公司施工单位:建设有限公司1.2法定代表人监理单位法定代表人:施工单位法定代表人:1.3联系方式2.项目概况2.1项目名称2024年通信工程施工项目2.2项目地点省市区2.3项目规模工程总投资:人民币壹仟万元整2.4项目内容通信线路铺设、通信设备安装、通信塔架建设等3.监理范围及内容3.1监理范围包括但不限于施工图纸会审、施工组织设计审查、施工过程监督、工程质量控制、进度控制、安全控制、合同管理、信息管理等。3.2监理内容1.审查施工图纸、施工组织设计等文件;2.监督施工过程,确保工程质量;3.审核施工进度,确保工程按期完成;4.监督施工安全,确保施工安全;5.管理合同执行,确保合同履行;6.收集、整理、分析工程信息,提供决策支持。4.监理职责4.1监理单位职责1.按照合同约定,全面负责本工程的监理工作;2.对施工单位的施工质量、进度、安全、合同执行等方面进行监督检查;3.对设计单位的设计文件进行审查,确保设计文件符合施工要求;4.对施工单位的施工方案、施工组织设计等进行审查,确保施工方案合理、安全;5.对施工单位的施工过程进行监督检查,确保施工质量、进度、安全;6.及时发现并报告施工过程中的问题,提出解决方案。4.2施工单位职责1.按照监理单位的监督检查意见,及时整改问题;2.严格执行施工图纸、施工组织设计等文件,确保工程质量;3.按照监理单位的进度要求,合理安排施工进度;4.严格遵守施工安全规定,确保施工安全;5.按照合同约定,及时履行合同义务。5.监理程序5.1监理单位进场监理单位应在合同签订后5个工作日内,向施工单位提交监理大纲,明确监理范围、内容、程序等。5.2施工单位进场施工单位应在监理单位进场后3个工作日内,向监理单位提交施工组织设计,明确施工方案、进度安排等。5.3设计单位进场设计单位应在监理单位进场后5个工作日内,向监理单位提交设计文件,明确设计要求、技术参数等。5.4监理工作流程1.监理单位对施工单位的施工过程进行监督检查;2.监理单位对设计单位的设计文件进行审查;3.监理单位对施工单位的施工方案、施工组织设计等进行审查;4.监理单位对施工单位的施工质量、进度、安全进行监督检查;5.监理单位对施工单位的合同执行情况进行监督检查。6.监理费用及支付方式6.1监理费用监理费用为人民币伍拾万元整。6.2支付方式1.合同签订后,监理单位向施工单位提交监理大纲,施工单位支付监理费用总额的20%;2.监理单位对施工单位的施工过程进行监督检查后,施工单位支付监理费用总额的40%;3.工程竣工验收合格后,施工单位支付监理费用总额的30%;8.违约责任8.1监理单位违约责任1.监理单位未按合同约定履行监理职责,导致工程质量不合格的,应承担相应的修复责任,并赔偿施工单位因此遭受的损失。2.监理单位未按合同约定提供监理服务,造成施工进度延误的,应承担相应的延误责任,并赔偿施工单位因此遭受的损失。3.监理单位泄露施工单位商业秘密的,应承担相应的法律责任,并赔偿施工单位因此遭受的损失。8.2施工单位违约责任1.施工单位未按施工图纸和设计要求进行施工,导致工程质量不合格的,应承担修复责任,并赔偿监理单位因此遭受的损失。2.施工单位未按合同约定完成施工任务,导致工程进度延误的,应承担相应的延误责任,并赔偿监理单位因此遭受的损失。3.施工单位未按合同约定提供施工资料和报告的,应承担相应的责任,并赔偿监理单位因此遭受的损失。8.3设计单位违约责任1.设计单位提供的设计文件存在缺陷,导致工程质量不合格的,应承担修复责任,并赔偿施工单位因此遭受的损失。2.设计单位未按合同约定提供设计服务,造成施工进度延误的,应承担相应的延误责任,并赔偿施工单位因此遭受的损失。9.争议解决9.1争议解决方式双方发生争议,应通过友好协商解决。协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构无9.3争议解决期限双方应在争议发生后30日内协商解决,如协商不成,任何一方均可向人民法院提起诉讼。10.合同生效及终止10.1合同生效条件本合同自双方法定代表人或授权代表签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件1.工程竣工验收合格,合同约定的各项义务履行完毕;2.因不可抗力导致合同无法履行;3.双方协商一致解除合同。10.3合同解除条件1.一方严重违约,另一方有权解除合同;2.合同约定的解除条件成就。11.合同附件11.1附件一:监理大纲详细列出监理单位的工作内容、程序、标准等。11.2附件二:施工图纸包含工程所需的全部施工图纸。11.3附件三:相关资质证书监理单位、施工单位、设计单位的资质证书复印件。12.其他约定事项12.1合同变更任何一方要求变更合同内容,应书面通知对方,经双方协商一致后,签订书面变更协议。12.2合同补充本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。12.3合同保密双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。13.合同签署13.1签署时间2024年1月1日13.2签署地点省市区13.3签署人员监理单位代表:施工单位代表:14.合同附件清单14.1附件一:监理大纲14.2附件二:施工图纸14.3附件三:相关资质证书第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念在本合同中,第三方指除甲、乙双方以外的任何自然人、法人或其他组织,包括但不限于中介方、评估机构、检测机构、咨询机构等。15.2第三方介入方式1.中介方协助甲、乙双方进行合同谈判和签订;2.评估机构对工程进行评估和鉴定;3.检测机构对工程质量进行检测;4.咨询机构提供专业咨询和服务。15.3第三方责任限额1.第三方在履行其职责过程中,因自身原因导致甲、乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任,但赔偿金额不得超过其收取的服务费用。2.第三方因不可抗力原因导致甲、乙双方损失的,不承担赔偿责任。16.甲乙方额外条款及说明16.1甲方额外条款1.甲方在引入第三方介入时,应确保第三方具备相应的资质和信誉,并签订保密协议。2.甲方应将第三方介入的具体情况通知乙方,并取得乙方的同意。3.甲方应监督第三方的工作,确保其履行职责。16.2乙方额外条款1.乙方应配合第三方的工作,提供必要的资料和便利条件。2.乙方应监督第三方的工作,确保其不损害甲方的合法权益。3.乙方在第三方介入过程中,如发现第三方存在违规行为,应及时通知甲方。17.第三方责权利界定17.1第三方权利1.第三方有权根据合同约定,独立开展其工作,并要求甲、乙双方提供必要的协助。2.第三方有权要求甲、乙双方支付其提供服务的费用。3.第三方有权要求甲、乙双方对其工作成果进行审核和验收。17.2第三方义务1.第三方应按照合同约定,履行其职责,确保工作质量。2.第三方应保守甲、乙双方的商业秘密。3.第三方应遵守国家法律法规和行业规范。17.3第三方与其他各方的关系1.第三方与甲、乙双方之间的关系是基于合同约定的服务关系,第三方不参与甲、乙双方的合同主体权利和义务。2.第三方在履行职责过程中,如需与甲、乙双方之外的第三方进行沟通和协调,应取得甲、乙双方的同意。3.第三方与甲、乙双方之间的争议,应通过协商或仲裁方式解决。18.第三方介入后的合同履行18.1第三方介入后,甲、乙双方应继续履行本合同约定的各项义务。18.2第三方介入不影响本合同的效力,甲、乙双方仍应按照本合同约定履行各自的权利和义务。19.第三方介入后的争议解决19.1第三方介入过程中产生的争议,应通过协商解决。19.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。20.本条款的生效及修改20.1本条款自合同签订之日起生效。20.2本条款的修改需经甲、乙双方协商一致,并以书面形式进行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:监理大纲要求:详细列出监理单位的工作内容、程序、标准等,包括但不限于监理范围、监理流程、质量标准、进度控制措施、安全控制措施等。说明:监理大纲是监理单位开展监理工作的基础文件,应明确监理工作的目标、范围、方法和要求。2.附件二:施工图纸要求:包含工程所需的全部施工图纸,包括但不限于平面图、立面图、剖面图、节点详图等。说明:施工图纸是施工单位的施工依据,应确保图纸的准确性和完整性。3.附件三:相关资质证书要求:监理单位、施工单位、设计单位的资质证书复印件,包括但不限于营业执照、资质证书、安全生产许可证等。说明:资质证书是证明相关单位具有相应资质的文件,是合同履行的重要依据。4.附件四:合同变更协议要求:详细列明合同变更的内容、原因、影响、双方协商一致的意见等。说明:合同变更协议是合同履行过程中对合同内容进行修改的正式文件。5.附件五:监理日志要求:记录监理单位在监理过程中的各项活动,包括但不限于监理检查记录、问题发现与处理、会议记录等。说明:监理日志是监理单位履行监理职责的记录,是工程质量、进度、安全等控制的见证。6.附件六:施工日志要求:记录施工单位在施工过程中的各项活动,包括但不限于施工进度、质量情况、安全措施等。说明:施工日志是施工单位施工活动的记录,是工程进度、质量、安全等控制的见证。7.附件七:工程验收报告要求:详细记录工程验收的结果,包括但不限于质量、进度、安全等各方面的检查情况。说明:工程验收报告是工程验收的正式文件,是工程竣工验收的重要依据。8.附件八:工程保修证书要求:明确工程保修的范围、期限、责任等。说明:工程保修证书是施工单位对工程保修责任的承诺,是维护工程使用方权益的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:监理单位未按合同约定履行监理职责。责任认定标准:根据监理大纲和合同约定,监理单位应承担相应的修复责任,并赔偿施工单位因此遭受的损失。示例说明:监理单位未发现施工单位在施工过程中使用的材料不符合标准,导致工程质量不合格,监理单位应承担修复责任并赔偿损失。2.违约行为:施工单位未按施工图纸和设计要求进行施工。责任认定标准:施工单位应承担修复责任,并赔偿监理单位因此遭受的损失。示例说明:施工单位在施工过程中擅自更改设计,导致工程质量不合格,施工单位应承担修复责任并赔偿损失。3.违约行为:设计单位提供的设计文件存在缺陷。责任认定标准:设计单位应承担修复责任,并赔偿施工单位因此遭受的损失。示例说明:设计单位提供的设计文件中存在设计错误,导致施工单位在施工过程中出现质量问题,设计单位应承担修复责任并赔偿损失。4.违约行为:第三方在履行职责过程中出现失误。责任认定标准:第三方应根据其收取的服务费用承担相应的赔偿责任,但赔偿金额不得超过其收取的服务费用。示例说明:评估机构在评估过程中出现失误,导致评估结果不准确,评估机构应承担相应的赔偿责任。5.违约行为:一方未按合同约定支付费用。责任认定标准:违约方应承担违约责任,支付滞纳金,并赔偿对方因此遭受的损失。示例说明:施工单位未按合同约定支付监理费用,应承担违约责任,支付滞纳金,并赔偿监理单位因此遭受的损失。全文完。2024通信工程施工监理及验收协议书1本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同双方1.3合同签订日期1.4合同有效期1.5合同目的2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程进度安排3.监理职责3.1监理范围3.2监理内容3.3监理方法3.4监理程序3.5监理报告4.验收职责4.1验收范围4.2验收内容4.3验收标准4.4验收程序4.5验收报告5.工程变更及洽商5.1变更范围5.2变更程序5.3洽商程序5.4变更费用6.质量控制6.1质量标准6.2质量检查6.3质量问题处理6.4质量保证期7.安全管理7.1安全责任7.2安全措施7.3安全检查7.4安全事故处理8.环境保护8.1环境保护要求8.2环境保护措施8.3环境污染处理9.付款方式9.1付款比例9.2付款时间9.3付款方式9.4付款凭证10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决地点12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后果13.合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序13.3合同终止后果14.其他约定14.1合同附件14.2合同生效条件14.3合同解释14.4合同附件说明第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同名称本合同名称为《2024通信工程施工监理及验收协议书》。1.2合同双方甲方(委托方):[甲方全称]乙方(监理方):[乙方全称]1.3合同签订日期本合同于2024年[签订日期]签订。1.4合同有效期本合同自签订之日起至工程验收合格之日止。1.5合同目的本合同旨在明确甲乙双方在通信工程施工过程中的监理和验收职责,确保工程质量,按期完成工程任务。2.工程概况2.1工程名称本工程名称为:[工程名称]2.2工程地点本工程地点位于:[工程地点]2.3工程规模本工程规模为:[工程规模]2.4工程内容本工程内容包括:通信线路建设、设备安装、系统调试等。2.5工程进度安排本工程计划工期为:[计划工期],具体进度安排详见附件。3.监理职责3.1监理范围乙方负责本工程的施工全过程监理,包括但不限于施工准备、施工过程、竣工验收等。3.2监理内容乙方应按照国家相关标准和规范,对施工过程中的质量、进度、安全、环境保护等方面进行监理。3.3监理方法乙方采用现场检查、抽样检测、旁站监理等方式进行监理。3.4监理程序乙方应按照监理计划,定期召开监理例会,及时处理施工中出现的问题。3.5监理报告乙方应定期向甲方提交监理报告,包括但不限于施工进度报告、质量检查报告、安全检查报告等。4.验收职责4.1验收范围乙方负责本工程的竣工验收,包括但不限于工程实体质量、功能、性能等。4.2验收内容乙方应按照国家相关标准和规范,对工程实体质量、功能、性能等方面进行验收。4.3验收标准本工程验收标准为国家相关标准和规范,以及甲方提供的特殊要求。4.4验收程序乙方应在工程完工后,按照验收程序进行验收,并向甲方提交验收报告。4.5验收报告乙方应提交详细的验收报告,包括但不限于验收结果、存在问题及整改措施等。5.工程变更及洽商5.1变更范围本合同范围内的工程变更。5.2变更程序任何一方提出工程变更,应提前向对方提出书面申请,经双方协商一致后,方可实施变更。5.3洽商程序双方应就工程变更进行充分洽商,达成一致意见。5.4变更费用工程变更费用由变更原因方承担。6.质量控制6.1质量标准本工程质量应符合国家相关标准和规范,以及甲方提供的特殊要求。6.2质量检查乙方应定期对施工质量进行检查,发现问题及时通知施工方整改。6.3质量问题处理对于发现的质量问题,乙方应督促施工方及时整改,确保工程质量。6.4质量保证期本工程质量保证期为:[质量保证期],自工程验收合格之日起计算。8.环境保护8.1环境保护要求乙方在施工过程中应遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准,采取有效措施减少对环境的影响。8.2环境保护措施乙方应制定环境保护方案,包括噪声控制、粉尘控制、废水处理、废弃物处理等。8.3环境污染处理如因施工造成环境污染,乙方应立即采取措施进行治理,并承担相应费用。9.付款方式9.1付款比例预付款:合同签订后5个工作日内,支付合同总额的10%;进度款:每个阶段工程完成后,支付已完成工程量的80%;验收款:工程验收合格后,支付剩余工程量的10%;结算款:结算审计完成后,支付剩余工程量的5%。9.2付款时间每次付款时间应在甲方收到乙方提交的付款申请和相关证明文件后的15个工作日内。9.3付款方式付款方式为银行转账,具体账户信息详见合同附件。9.4付款凭证乙方应在收到付款后,向甲方提供银行转账凭证。10.违约责任10.1违约情形乙方未按合同约定履行监理或验收职责;乙方未按合同约定的时间和质量要求完成工作;乙方违反环境保护要求,造成环境污染;乙方违反合同约定,造成甲方损失。10.2违约责任违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.3违约处理一方违约,另一方有权要求违约方承担违约责任,并有权解除合同。11.争议解决11.1争议解决方式双方发生争议,应友好协商解决;协商不成的,提交[指定仲裁委员会]仲裁。11.2争议解决程序仲裁程序按照[指定仲裁委员会]的仲裁规则进行。11.3争议解决地点争议解决地点为[指定地点]。12.合同解除12.1合同解除条件乙方严重违约;双方协商一致;因不可抗力导致合同无法履行。12.2合同解除程序解除合同应书面通知对方,并经双方确认。12.3合同解除后果合同解除后,双方应按照合同约定处理剩余工作及费用结算。13.合同终止13.1合同终止条件合同期限届满;合同解除;双方协商一致。13.2合同终止程序合同终止应书面通知对方,并经双方确认。13.3合同终止后果合同终止后,双方应按照合同约定处理剩余工作及费用结算。14.其他约定14.1合同附件本合同附件包括但不限于:甲方提供的工程图纸、技术规范等;乙方提供的监理计划、验收报告等;付款计划及银行转账凭证等。14.2合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3合同解释本合同条款如有歧义,以双方协商一致的解释为准。14.4合同附件说明合同附件与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与界定1.1第三方的概念本合同中的第三方是指除甲乙双方以外的,根据合同需要介入本合同履行过程中的个人或单位。1.2第三方的界定第三方包括但不限于咨询机构、检测机构、鉴定机构、监理单位、验收单位等。2.第三方的责任与权利2.1第三方的责任按照合同约定和行业标准,提供专业、公正的服务;对其提供的服务结果负责,保证服务的准确性和可靠性;对其服务过程中可能泄露的甲乙双方商业秘密负责。2.2第三方的权利收取合同约定的服务费用;要求甲乙双方提供必要的工作条件和信息;对甲乙双方的不当行为提出异议。3.第三方介入的程序3.1第三方的选定第三方的选定由甲乙双方协商确定,或根据合同约定方式产生。3.2第三方的介入第三方介入后,应与甲乙双方签订书面协议,明确双方的权利和义务。4.第三方责任限额的明确4.1责任限额的设定第三方的责任限额应根据第三方服务的内容、风险程度以及合同约定的服务费用等因素综合确定。4.2责任限额的约定第三方责任限额的适用范围;第三方责任的计算方式;第三方责任的承担条件;第三方责任限额的调整机制。5.第三方与其他各方的划分说明5.1职责划分第三方介入后,其职责与甲乙双方的职责应明确划分,避免职责交叉或缺失。5.2信息共享第三方在履行职责过程中,应与甲乙双方保持信息共享,确保项目进展的透明度和协同性。5.3冲突解决如第三方与甲乙双方在履行合同过程中发生争议,应通过协商或仲裁方式解决。6.第三方介入的额外条款及说明6.1第三方资质要求第三方介入前,甲乙双方应审查第三方的资质证明文件,确保其具备相应的能力和条件。6.2第三方服务费用第三方服务费用应在合同中明确约定,包括服务费用的计算方式、支付时间等。6.3第三方保密条款第三方应签署保密协议,承诺对其在服务过程中获取的甲乙双方商业秘密保密。6.4第三方变更与解除如第三方因故需要变更或解除合同,应提前通知甲乙双方,并协商一致处理相关事宜。7.第三方介入的合同修改7.1合同条款的补充根据第三方介入的需要,甲乙双方应对合同进行必要的补充和修改,确保合同条款的完整性和适用性。7.2合同附件的更新第三方介入后,合同附件应进行更新,包括但不限于第三方资质证明、保密协议等。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.甲方提供的工程图纸、技术规范等文件要求:文件应清晰、完整,符合国家相关标准和规范。说明:甲方提供的文件是乙方进行监理和验收的重要依据。2.乙方提供的监理计划、验收报告等文件要求:文件应详细记录监理和验收过程,包括检查记录、问题整改记录等。说明:乙方提供的文件是甲方评估监理和验收工作的重要依据。3.付款计划及银行转账凭证要求:付款计划应明确各阶段的付款比例和时间,转账凭证应完整、清晰。说明:付款计划和转账凭证是甲乙双方进行财务结算的依据。4.第三方资质证明文件要求:第三方应提供其营业执照、资质证书等相关证明文件。说明:资质证明文件是确认第三方能力的重要依据。5.第三方保密协议要求:保密协议应明确保密内容和保密期限,双方签字盖章。说明:保密协议是保护甲乙双方商业秘密的法律文件。6.工程变更申请及批准文件要求:变更申请应详细说明变更原因、内容、影响等,批准文件应明确变更后的工程内容。说明:变更申请及批准文件是工程变更的正式文件。7.质量检测报告要求:检测报告应包含检测方法、检测结果、检测结论等。说明:质量检测报告是评估工程质量的重要依据。8.安全检查报告要求:报告应包含安全检查内容、发现的问题、整改措施等。说明:安全检查报告是确保施工安全的重要文件。9.环境保护方案及实施记录要求:方案应详细说明环境保护措施,实施记录应记录环境保护措施的执行情况。说明:环境保护方案及实施记录是确保施工过程中环境保护的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为乙方未按合同约定履行监理或验收职责。乙方未按合同约定的时间和质量要求完成工作。乙方违反环境保护要求,造成环境污染。乙方违反合同约定,造成甲方损失。第三方未按合同约定提供专业、公正的服务。第三方泄露甲乙双方商业秘密。2.责任认定标准违约行为的认定应以合同约定和事实为依据。责任认定标准应根据违约行为的性质、程度、后果等因素综合判断。3.违约责任示例乙方未按合同约定履行监理职责,导致工程质量问题,甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任。第三方泄露甲乙双方商业秘密,甲方有权要求第三方承担相应的赔偿责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。全文完。2024通信工程施工监理及验收协议书2本合同目录一览1.总则1.1合同依据1.2合同目的1.3合同原则1.4合同期限1.5合同履行2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.监理职责3.1监理单位3.2监理人员3.3监理范围3.4监理内容3.5监理方式3.6监理质量要求4.验收标准4.1验收依据4.2验收内容4.3验收方法4.4验收流程4.5验收时间5.监理费用5.1监理费用构成5.2费用支付方式5.3费用支付期限6.风险责任6.1风险识别6.2风险评估6.3风险防范措施6.4责任承担7.违约责任7.1违约情形7.2违约责任7.3违约处理8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.合同生效及终止9.1合同生效条件9.2合同生效日期9.3合同终止条件9.4合同终止日期10.合同附件10.1附件一:工程概况表10.2附件二:监理单位资质证书10.3附件三:监理人员名单10.4附件四:验收标准表11.保密条款11.1保密内容11.2保密义务11.3保密期限12.其他约定12.1合同变更12.2合同解除12.3合同解除条件13.合同附件清单14.合同签订及生效日期第一部分:合同如下:1.总则1.1合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《通信工程施工监理及验收规范》等相关法律法规制定。1.2合同目的本合同旨在明确双方在通信工程施工监理及验收过程中的权利、义务和责任,确保工程质量和进度,保证工程安全、环保、文明施工。1.3合同原则本合同遵循公平、公正、诚实信用的原则,维护国家利益和社会公共利益。1.4合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格之日止。1.5合同履行双方应严格按照合同约定履行各自义务,确保合同目标的实现。2.工程概况2.1工程名称通信工程施工监理及验收项目。2.2工程地点[具体地点]。2.3工程规模[具体规模]。2.4工程内容[具体工程内容]。3.监理职责3.1监理单位[监理单位名称]。3.2监理人员[监理人员名单及资质]。3.3监理范围[监理范围内容]。3.4监理内容[监理具体内容]。3.5监理方式[监理工作方式]。4.验收标准4.1验收依据[验收依据内容]。4.2验收内容[验收具体内容]。4.3验收方法[验收方法内容]。4.4验收流程[验收流程内容]。4.5验收时间[验收时间安排]。5.监理费用5.1监理费用构成[费用构成内容]。5.2费用支付方式[支付方式内容]。5.3费用支付期限[支付期限内容]。6.风险责任6.1风险识别[风险识别内容]。6.2风险评估[风险评估内容]。6.3风险防范措施[防范措施内容]。6.4责任承担[责任承担内容]。7.违约责任7.1违约情形[违约情形内容]。7.2违约责任[违约责任内容]。7.3违约处理[违约处理内容]。8.争议解决8.1争议解决方式双方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构[指定争议解决机构,如无,则默认为合同履行地人民法院]。8.3争议解决程序[争议解决的具体程序和步骤]。9.合同生效及终止9.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同生效日期[具体生效日期]。9.3合同终止条件[合同终止的具体条件,如工程竣工验收合格、合同履行完毕等]。9.4合同终止日期[合同终止的具体日期]。10.合同附件10.1附件一:工程概况表[详细列出工程概况,包括工程名称、地点、规模、内容等]。10.2附件二:监理单位资质证书[提供监理单位的资质证书复印件]。10.3附件三:监理人员名单[列出监理人员的姓名、资质、职责等]。10.4附件四:验收标准表[详细列出验收标准,包括质量标准、验收流程等]。11.保密条款11.1保密内容[明确保密内容,如技术秘密、商业秘密等]。11.2保密义务[双方应承担的保密义务,如未经对方同意不得泄露等]。11.3保密期限[保密期限,如合同有效期后一定期限内]。12.其他约定12.1合同变更[合同变更的条件、程序和生效日期]。12.2合同解除[合同解除的条件、程序和生效日期]。12.3合同解除条件[合同解除的具体条件,如严重违约、不可抗力等]。13.合同附件清单[列出所有合同附件的名称和数量]。14.合同签订及生效日期[明确合同签订的具体日期和地点,以及生效日期]。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方定义本合同所指的第三方是指除甲乙双方以外的,在合同履行过程中提供专业服务、咨询、担保、仲裁或其他协助的个人或单位。2.第三方介入目的2.1第三方介入原因第三方介入合同,旨在解决合同履行过程中出现的争议、提高合同履行的效率、确保工程质量与安全,或为实现合同目的所必需。3.第三方介入程序3.1第三方介入申请任何一方认为需要第三方介入时,应向对方提出书面申请,说明介入原因、目的、所需服务内容等。4.第三方介入方式4.1第三方选择第三方由双方协商确定,协商不成的,可由仲裁机构指定或由合同履行地人民法院指派。4.2第三方职责第三方应根据合同约定,履行其职责,包括但不限于提供专业服务、咨询、担保、仲裁等。5.第三方责任限额5.1责任限额定义责任限额是指第三方因履行职责而产生的违约责任,其最高赔偿额。5.2责任限额确定第三方责任限额应在合同中明确约定,或由双方另行签订补充协议确定。5.3责任限额承担第三方责任限额由第三方自行承担,但如第三方因履行职责时的故意或重大过失导致违约,责任限额不适用。6.第三方与其他各方的责任划分6.1甲乙双方责任第三方介入不影响甲乙双方根据本合同所承担的责任和义务。6.2第三方责任第三方仅对其在履行职责过程中因故意或重大过失导致的违约行为承担责任。6.3第三方与其他方的权利义务第三方与其他方的权利义务关系由双方另行约定
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025标准简单个人劳动合同范本
- 2025钢材供销合同范本
- 2025河南省商品住宅租赁合同范本
- 2025餐饮技术入股合同协议书协议合同协议书书
- 语言学导论知到课后答案智慧树章节测试答案2025年春浙江越秀外国语学院
- 2025年:探讨合同无效的判定准则
- 2025资产管理公司劳动合同书范本
- 2024年宿州市砀山县教育系统招聘教师真题
- 2024年山东滨州医学院招聘真题
- 2024年南宫市市属事业单位考试真题
- 奥托尼克斯计米器使用说明书
- 风生水起博主的投资周记
- 第四章通道内非耦合层流的
- 供水管网施工组织设计
- 最全的冷轧知识材质牌号分类及生产工艺
- 易制毒、易制爆化学品安全培训
- 气化风机检修工艺规程
- 美女金喜善写真集
- 大学物理平面电磁波ppt课件
- 八年级下写字课
- 前列腺癌临床路径(最全版)
评论
0/150
提交评论