




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度数据中心楼批量装修与电力系统升级合同合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同期限5.合同标的物6.合同金额二、合同双方信息1.甲方信息1.1甲方名称1.2甲方地址1.3甲方联系方式2.乙方信息2.1乙方名称2.2乙方地址2.3乙方联系方式三、项目背景与目标1.项目背景2.项目目标3.项目范围四、装修工程1.装修内容1.1楼层布局1.2装修材料1.3装修标准2.装修进度安排2.1施工阶段划分2.2各阶段工期2.3节点验收3.质量要求与验收标准3.1质量标准3.2验收流程3.3验收时间五、电力系统升级1.升级内容1.1电力设备更新1.2电力系统改造1.3电力安全保障措施2.升级进度安排2.1施工阶段划分2.2各阶段工期2.3节点验收3.质量要求与验收标准3.1质量标准3.2验收流程3.3验收时间六、合同履行与变更1.履行方式2.履行地点3.履行期限4.合同变更4.1变更条件4.2变更流程4.3变更责任七、付款方式与结算1.付款方式1.1预付款1.2进度款1.3结算款2.结算方式2.1结算时间2.2结算标准2.3结算程序八、违约责任1.违约情形2.违约责任2.1甲方违约责任2.2乙方违约责任九、争议解决1.争议解决方式1.1调解1.2仲裁1.3诉讼2.争议解决程序十、合同解除1.合同解除条件2.合同解除程序十一、保密条款1.保密内容2.保密期限3.违约责任十二、合同终止1.合同终止条件2.合同终止程序十三、合同附件1.装修工程图纸2.电力系统升级方案3.相关资质证明文件十四、其他约定1.通知与送达2.合同生效3.合同附件清单合同目录合同编号_________一、合同概述1.合同名称:2025年度数据中心楼批量装修与电力系统升级合同2.合同编号:_________3.合同签订日期:2025年1月1日4.合同期限:自2025年1月1日至2025年12月31日5.合同标的物:数据中心楼批量装修与电力系统升级6.合同金额:人民币壹仟万元整二、合同双方信息1.甲方信息1.1甲方名称:科技1.2甲方地址:省市区路号2.乙方信息2.1乙方名称:建筑装饰工程2.2乙方地址:省市区路号三、项目背景与目标1.项目背景:为满足公司业务发展需求,提高数据中心楼的使用效率和安全性,决定进行批量装修与电力系统升级。2.项目目标:确保装修工程和电力系统升级工程按期、保质、安全完成,提升数据中心楼的整体性能。3.项目范围:包括但不限于装修工程、电力系统升级、设备安装调试、系统测试等。四、装修工程1.装修内容1.1楼层布局:对数据中心楼进行重新规划,包括办公区、设备间、机房等。1.2装修材料:采用环保、防火、耐用的装修材料。1.3装修标准:按照国家相关标准及行业标准执行。2.装修进度安排2.1施工阶段划分:分为设计阶段、施工阶段、验收阶段。2.2各阶段工期:设计阶段30天,施工阶段180天,验收阶段15天。2.3节点验收:每完成一个施工节点,甲方将进行验收。3.质量要求与验收标准3.1质量标准:按照国家相关标准及行业标准执行。3.2验收流程:甲方组织验收小组,对装修工程进行验收。3.3验收时间:施工完成后15天内完成验收。五、电力系统升级1.升级内容1.1电力设备更新:更换老旧电力设备,提高电力供应稳定性。1.2电力系统改造:优化电力系统布局,提高电力使用效率。1.3电力安全保障措施:加强电力系统安全防护,确保电力供应安全。2.升级进度安排2.1施工阶段划分:分为设计阶段、施工阶段、验收阶段。2.2各阶段工期:设计阶段30天,施工阶段120天,验收阶段15天。2.3节点验收:每完成一个施工节点,甲方将进行验收。3.质量要求与验收标准3.1质量标准:按照国家相关标准及行业标准执行。3.2验收流程:甲方组织验收小组,对电力系统升级工程进行验收。3.3验收时间:施工完成后15天内完成验收。六、合同履行与变更1.履行方式:乙方按照合同约定,按时、按质、按量完成装修工程和电力系统升级工程。2.履行地点:数据中心楼现场。3.履行期限:自合同签订之日起至2025年12月31日。4.合同变更4.1变更条件:因不可抗力、政策调整等原因导致合同内容需要变更。4.2变更流程:双方协商一致后,签订变更协议。4.3变更责任:因变更导致的额外费用由责任方承担。七、付款方式与结算1.付款方式1.1预付款:合同签订后5个工作日内,甲方支付合同总额的20%作为预付款。1.2进度款:每个施工节点完成后,甲方支付该节点合同金额的30%。1.3结算款:工程验收合格后,甲方支付剩余合同金额的50%。2.结算方式2.1结算时间:每个施工节点完成后30天内,甲方支付该节点进度款。2.2结算标准:按照合同约定的付款比例和进度款支付。2.3结算程序:乙方提交结算申请,甲方审核后支付相应款项。八、违约责任1.违约情形1.1乙方未按合同约定完成装修工程或电力系统升级工程。1.2乙方提供的材料或设备不符合合同约定或国家相关标准。1.3甲方未按合同约定支付款项。2.违约责任2.1甲方违约责任:如甲方未按时支付款项,应向乙方支付违约金,违约金为应付款项的千分之五。2.2乙方违约责任:如乙方未按期完成工程或提供不合格材料,应承担相应的修复或更换费用,并支付违约金,违约金为合同总额的千分之五。九、争议解决1.争议解决方式1.1调解:双方应友好协商解决争议。1.2仲裁:如协商不成,任何一方均可向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。1.3诉讼:如仲裁不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。2.争议解决程序争议发生后,双方应在30日内协商解决;协商不成的,任何一方均可向约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。十、合同解除1.合同解除条件1.1乙方严重违约,经甲方催告后仍未改正。1.2不可抗力导致合同无法履行。2.合同解除程序任何一方解除合同,应提前30日书面通知对方,并说明解除原因。十一、保密条款1.保密内容:双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术信息。2.保密期限:自合同签订之日起至合同终止后五年。3.违约责任:如一方泄露保密信息,应承担相应的法律责任。十二、合同终止1.合同终止条件1.1合同约定的期限届满。1.2双方协商一致解除合同。1.3合同因法定原因终止。2.合同终止程序合同终止后,双方应进行工程结算,并办理相关手续。十三、合同附件1.装修工程图纸2.电力系统升级方案3.相关资质证明文件十四、其他约定1.通知与送达:双方应以书面形式进行通知,送达地址为合同中约定的地址。2.合同生效:本合同自双方签字盖章之日起生效。3.合同附件清单:详见合同附件。甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________甲方代表(签字):__________________乙方代表(签字):__________________日期:____________________________日期:____________________________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.设计与审批1.1甲方负责整个装修与电力系统升级项目的整体设计。1.2乙方需按照甲方的设计方案进行施工,不得擅自更改。1.3甲方将设计图纸及相关文件提交给相关部门进行审批,审批通过后方可进行施工。2.进度控制2.1甲方有权根据项目进度要求,对乙方施工进度进行监督和调整。2.2乙方应按照甲方规定的进度计划进行施工,如因乙方原因导致进度延误,乙方应承担相应的责任。3.质量监督3.1甲方将聘请专业机构对施工质量进行监督,确保工程质量符合国家相关标准。3.2乙方应积极配合甲方及专业机构的监督工作,提供必要的资料和条件。4.风险管理4.1甲方负责对项目进行风险评估,制定相应的风险应对措施。4.2乙方应按照甲方的要求,对施工过程中可能出现的风险进行评估,并采取相应的预防措施。5.付款条件5.1甲方有权根据项目进度和施工质量,对乙方的付款条件进行调整。5.2乙方应按照甲方的要求,提供相应的发票和结算资料。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:1.设计与施工1.1乙方负责整个装修与电力系统升级项目的整体设计及施工。1.2甲方应按照乙方的设计方案进行验收,不得擅自更改。1.3乙方将设计图纸及相关文件提交给甲方进行审批,审批通过后方可进行施工。2.进度控制2.1乙方有权根据项目进度要求,对施工进度进行监督和调整。2.2甲方应按照乙方规定的进度计划进行验收,如因甲方原因导致进度延误,甲方应承担相应的责任。3.质量保证3.1乙方保证施工质量符合国家相关标准,并承担因施工质量导致的维修责任。3.2甲方有权对施工质量进行监督,乙方应积极配合。4.风险管理4.1乙方负责对项目进行风险评估,制定相应的风险应对措施。4.2甲方应按照乙方的要求,对施工过程中可能出现的风险进行评估,并采取相应的预防措施。5.付款条件5.1乙方有权根据项目进度和施工质量,对付款条件进行调整。5.2甲方应按照乙方的要求,提供相应的发票和结算资料。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:1.中介职责1.1第三方中介负责协调甲方、乙方及相关部门之间的沟通与协作。1.2第三方中介应保证信息的准确性和及时性。2.中介费用2.1第三方中介的收费标准由双方协商确定。2.2中介费用由甲方和乙方按比例承担。3.中介责任3.1第三方中介对因自身原因导致的沟通不畅或信息错误承担相应责任。3.2第三方中介对因自身原因导致的合同纠纷承担协调解决的责任。4.中介变更4.1如需更换第三方中介,双方应协商一致并签订新的中介协议。4.2更换中介后,原有中介协议自动失效。5.中介终止5.1如第三方中介无法履行职责或双方协商一致,可终止中介协议。5.2中介终止后,双方应按照合同约定进行结算。附件及其他补充说明一、附件列表:1.装修工程图纸2.电力系统升级方案3.双方营业执照复印件4.双方法定代表人身份证明5.双方授权委托书6.第三方中介协议(如有)7.合同变更协议(如有)8.验收报告9.相关资质证明文件10.付款凭证11.其他双方认为必要的文件二、违约行为及认定:1.违约行为:1.1乙方未按合同约定完成装修工程或电力系统升级工程。1.2乙方提供的材料或设备不符合合同约定或国家相关标准。1.3甲方未按合同约定支付款项。1.4任何一方未履行合同约定的保密义务。1.5任何一方未履行合同约定的通知义务。2.违约行为的认定:2.1甲方或第三方验收人员根据合同约定和验收标准进行验收,确认存在违约行为。2.2任何一方收到对方书面违约通知后,在15日内未采取纠正措施,视为确认违约。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.仲裁:指双方约定将争议提交仲裁机构进行裁决。3.诉讼:指双方约定将争议提交人民法院进行审理。4.保密:指对合同中涉及的商业秘密和技术信息进行保密。5.验收:指在工程完成后,双方对工程质量、进度和费用进行审查和确认。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现质量问题。解决办法:乙方应立即停止施工,并及时修复问题,经甲方验收合格后方可继续施工。2.问题:施工进度延误。解决办法:乙方应分析原因,制定补救措施,并及时通知甲方,双方协商确定新的进度计划。3.问题:付款不及时。解决办法:任何一方未按时付款,应向对方支付违约金,并尽快履行付款义务。五、所有应用场景:1.数据中心楼批量装修与电力系统升级项目。2.甲方或乙方为大型企业或机构,需进行内部装修与系统升级。3.项目涉及多方合作,如设计、施工、监理等。4.项目需遵守国家相关标准和法规。5.项目需在特定时间内完成,具有紧迫性。全文完。2025年度数据中心楼批量装修与电力系统升级合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.合同标的2.1装修工程范围2.2电力系统升级范围2.3工程地点3.工程进度安排3.1装修工程进度安排3.2电力系统升级进度安排4.工程质量要求4.1装修工程质量要求4.2电力系统升级质量要求5.工程造价与支付方式5.1工程造价5.2工程付款方式5.3预付款比例5.4进度款支付节点5.5结算方式6.工程验收与移交6.1装修工程验收标准6.2电力系统升级验收标准6.3验收程序6.4工程移交7.保修与维护7.1装修工程保修期限7.2电力系统升级保修期限7.3保修内容7.4维护责任8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担方式9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件11.其他约定11.1合同附件11.2合同变更11.3合同解除11.4合同解除条件12.合同签署12.1签署日期12.2签署地点12.3签署人员13.合同附件13.1装修工程方案13.2电力系统升级方案13.3付款计划13.4验收标准14.合同份数与保管14.1合同份数14.2合同保管责任第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:科技乙方:建筑装饰工程1.2合同双方地址甲方地址:省市区路号乙方地址:省市区路号1.3合同双方联系方式甲方联系人:甲方联系电话:138xxxx5678乙方联系人:乙方联系电话:139xxxx56782.合同标的2.1装修工程范围包括但不限于数据中心楼内所有公共区域、办公室、会议室、食堂、卫生间等的装修工程,具体包括墙面、地面、天花板的装修,门窗的更换,强弱电线路的改造,消防设施的更新等。2.2电力系统升级范围包括但不限于数据中心楼内电力系统的升级改造,包括配电柜的更换、电缆的更新、UPS系统的升级、应急照明系统的改造等。2.3工程地点省市区数据中心楼3.工程进度安排3.1装修工程进度安排1)进场准备:2025年1月1日至2025年1月15日2)主体装修:2025年1月16日至2025年3月15日3)精装修:2025年3月16日至2025年4月30日4)验收与移交:2025年5月1日至2025年5月15日3.2电力系统升级进度安排1)方案设计:2025年1月1日至2025年1月20日2)设备采购:2025年1月21日至2025年2月28日3)施工安装:2025年3月1日至2025年4月30日4)调试与验收:2025年5月1日至2025年5月15日4.工程质量要求4.1装修工程质量要求1)墙面、地面、天花板平整,无裂缝、脱落现象。2)门窗安装牢固,开启灵活,无损坏。3)强弱电线路改造符合国家标准,无安全隐患。4)消防设施更新符合消防要求,功能正常。4.2电力系统升级质量要求1)配电柜、电缆等设备符合国家标准,安装牢固。2)UPS系统稳定可靠,负载能力满足需求。3)应急照明系统功能齐全,亮度满足要求。5.工程造价与支付方式5.1工程造价装修工程总造价:人民币壹佰万元整(¥100,000.00)电力系统升级总造价:人民币伍拾万元整(¥50,000.00)5.2工程付款方式1)合同签订后5个工作日内,甲方支付乙方装修工程预付款人民币伍拾万元整(¥50,000.00)。2)装修工程主体完成50%时,甲方支付乙方进度款人民币伍拾万元整(¥50,000.00)。3)装修工程全部完成,经甲方验收合格后,甲方支付乙方尾款人民币伍拾万元整(¥50,000.00)。5.3预付款比例预付款比例为合同总价的50%。5.4进度款支付节点根据工程进度安排,每完成一个进度节点,甲方支付相应比例的进度款。5.5结算方式双方约定采用银行转账方式进行结算。6.工程验收与移交6.1装修工程验收标准1)符合国家及地方相关建筑质量标准。2)符合合同约定的质量要求。6.2电力系统升级验收标准1)符合国家及地方相关电力设施标准。2)符合合同约定的质量要求。6.3验收程序1)乙方完成工程后,向甲方提交验收申请。2)甲方在收到验收申请后5个工作日内组织验收。3)验收合格后,双方签署验收报告,乙方将工程移交给甲方。6.4工程移交1)乙方完成工程后,将工程移交给甲方。2)甲方在验收合格后,接收工程并支付尾款。7.保修与维护7.1装修工程保修期限1)墙面、地面、天花板的装修工程保修期为2年。2)门窗及强弱电线路改造工程保修期为1年。7.2电力系统升级保修期限1)配电柜、电缆等设备保修期为1年。2)UPS系统保修期为1年。7.3保修内容1)在保修期内,因乙方施工原因造成的质量问题,乙方负责免费维修或更换。2)因甲方使用不当或不可抗力因素造成的质量问题,乙方负责指导维修或更换,维修费用由甲方承担。7.4维护责任1)乙方在保修期内负责对工程进行定期检查和维护。2)甲方在使用过程中发现的问题,应及时通知乙方,乙方应在接到通知后及时处理。8.违约责任8.1违约情形1)乙方未按合同约定的时间完成工程,每延误一天,应向甲方支付合同总价的千分之五的违约金。2)乙方在施工过程中出现质量问题,导致工程返工,应承担由此产生的全部费用。3)甲方未按合同约定支付款项,每逾期支付一天,应向乙方支付应付款项的千分之五的违约金。4)因乙方原因导致工程延期或无法按期验收,乙方应承担由此造成的全部损失。8.2违约责任承担方式违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失、恢复原状等。9.争议解决9.1争议解决方式双方应友好协商解决合同执行过程中发生的争议。协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构无10.合同生效与终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件1)工程按合同约定完成并经甲方验收合格。2)合同约定的其他终止条件成就。11.其他约定11.1合同附件本合同附件包括但不限于装修工程方案、电力系统升级方案、付款计划、验收标准等。11.2合同变更1)合同变更需经双方书面同意,并签署变更协议。2)未经双方书面同意,任何一方不得擅自变更合同内容。11.3合同解除1)因不可抗力导致合同无法履行,双方可协商解除合同。2)一方违约严重,另一方有权解除合同。3)合同约定的其他解除条件成就。11.4合同解除条件1)合同履行期间,如发生重大政策变化或法律法规调整,导致合同无法履行,双方可协商解除合同。2)合同履行期间,如一方违约,另一方有权解除合同。12.合同签署12.1签署日期本合同于2025年1月1日签署。12.2签署地点省市区路号12.3签署人员甲方代表:乙方代表:13.合同附件13.1装修工程方案详见附件一。13.2电力系统升级方案详见附件二。13.3付款计划详见附件三。13.4验收标准详见附件四。14.合同份数与保管14.1合同份数本合同一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力。14.2合同保管责任1)甲方负责保管本合同正本一份。2)乙方负责保管本合同副本一份。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中,“第三方”是指除甲乙双方以外的任何个人或组织,包括但不限于监理方、咨询方、评估方、检测方、施工方等,他们因合同执行的需要而被甲乙双方邀请介入合同事务。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了保证合同执行的公正性、效率和质量,包括但不限于监督工程进度、质量、成本控制,提供专业咨询,进行评估和检测等。15.3第三方介入程序1)甲乙双方应共同确定第三方介入的必要性和具体范围。2)甲乙双方应向第三方提供必要的合同文件和相关信息。3)第三方应按照甲乙双方的要求,独立、公正地履行其职责。15.4第三方责任1)第三方在合同执行过程中,应遵守国家相关法律法规和行业标准。2)第三方应按照合同约定和甲乙双方的要求,履行其专业职责。3)第三方因自身原因造成合同执行过程中出现的问题,应承担相应的责任。15.5第三方责任限额1)第三方在履行职责过程中,因过失导致合同执行出现问题的,其责任限额由甲乙双方在合同中约定,但不得超过合同总价的10%。2)第三方在执行合同过程中,因不可抗力导致合同执行出现问题的,不承担赔偿责任。3)第三方责任限额的调整,需经甲乙双方书面同意。16.甲乙双方责任16.1甲方责任1)甲方应按照合同约定支付工程款项。2)甲方应配合第三方履行其职责,提供必要的支持和协助。3)甲方应对第三方在执行合同过程中提供的信息保密。16.2乙方责任1)乙方应按照合同约定完成工程,确保工程质量符合要求。2)乙方应配合第三方履行其职责,提供必要的支持和协助。3)乙方应对第三方在执行合同过程中提供的信息保密。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方第三方与甲方之间的关系由甲乙双方另行约定,第三方应独立于甲方,不得损害甲乙双方的合法权益。17.2第三方与乙方第三方与乙方之间的关系由甲乙双方另行约定,第三方应独立于乙方,不得损害甲乙双方的合法权益。17.3第三方与其他第三方第三方之间应相互尊重,独立履行各自职责,不得相互干涉。18.第三方介入的终止18.1第三方介入的终止条件1)合同约定的第三方介入期限届满。2)合同履行完毕,第三方已完成其职责。3)甲乙双方协商一致,决定终止第三方介入。18.2第三方介入的终止程序1)甲乙双方应书面通知第三方终止介入。2)第三方应在接到通知后,立即停止介入行为,并按照约定将相关资料和文件移交给甲乙双方。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.装修工程方案详细要求和说明:包括装修设计图纸、材料清单、施工工艺流程、施工进度计划等,用于指导装修工程的实施。2.电力系统升级方案详细要求和说明:包括电力系统升级设计图纸、设备清单、施工方案、调试方案等,用于指导电力系统升级的实施。3.付款计划详细要求和说明:包括工程各个阶段的付款金额、支付时间、支付方式等,用于明确甲乙双方的付款责任。4.验收标准详细要求和说明:包括装修工程和电力系统升级的质量标准、验收流程、验收方法等,用于确保工程质量的达标。5.合同变更协议详细要求和说明:记录合同履行过程中发生的任何变更,包括变更原因、变更内容、变更后的合同条款等。6.违约责任证明详细要求和说明:记录违约行为的发生、违约方、违约事实、违约责任认定等,用于违约责任的处理。7.第三方介入协议详细要求和说明:包括第三方介入的目的、职责、权限、费用、责任等,用于明确第三方介入的细节。8.工程验收报告详细要求和说明:记录工程验收的时间、地点、验收人员、验收结果等,用于证明工程已按约定完成。9.工程结算报告详细要求和说明:记录工程结算的时间、金额、支付方式等,用于明确甲乙双方的结算责任。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为乙方未按合同约定的时间完成工程:每延误一天,应向甲方支付合同总价的千分之五的违约金。乙方施工过程中出现质量问题,导致工程返工:乙方承担由此产生的全部费用。甲方未按合同约定支付款项:每逾期支付一天,应向乙方支付应付款项的千分之五的违约金。因乙方原因导致工程延期或无法按期验收:乙方承担由此造成的全部损失。第三方在执行合同过程中因过失导致合同执行出现问题:第三方承担相应的责任,责任限额为合同总价的10%。2.责任认定标准违约行为的发生:以合同约定为准,如乙方未按时完成工程,则视为违约。违约事实的认定:由甲乙双方共同认定,如第三方在执行合同过程中出现过失,由第三方自行承担。违约责任的承担:违约方应承担相应的违约责任,如支付违约金、赔偿损失等。3.违约责任示例乙方未按合同约定的时间完成工程,延误10天,则应向甲方支付合同总价的千分之五乘以10天的违约金。乙方在施工过程中发现墙面裂缝,需返工修复,修复费用为人民币伍万元,乙方应承担该费用。甲方未按合同约定支付进度款,逾期15天,则应向乙方支付应付款项的千分之五乘以15天的违约金。全文完。2025年度数据中心楼批量装修与电力系统升级合同2合同编号_________一、合同主体1.1甲方:名称:(填写甲方全称)地址:(填写甲方详细地址)联系人:(填写甲方联系人姓名)联系电话:(填写甲方联系电话)1.2乙方:名称:(填写乙方全称)地址:(填写乙方详细地址)联系人:(填写乙方联系人姓名)联系电话:(填写乙方联系电话)1.3其他相关方:(如有其他相关方,请在此处填写相关方名称、地址、联系人、联系电话等信息)二、合同前言2.1背景:随着我国信息技术的快速发展,数据中心行业迎来了新的发展机遇。为了满足日益增长的数据存储和计算需求,甲方决定对现有数据中心进行批量装修与电力系统升级。2.2目的:本合同旨在明确甲方与乙方在数据中心批量装修与电力系统升级项目中的权利、义务、责任,确保项目顺利进行,提高数据中心的整体性能和稳定性。三、定义与解释3.1专业术语:1.数据中心:指为存储、处理、传输和管理电子数据而设计、建设和运行的场所。2.批量装修:指对数据中心建筑及内部设施进行统一设计和施工的装修工程。3.电力系统升级:指对数据中心电力系统进行改造和升级,以满足更高的电力需求和保障电力供应的稳定性。3.2关键词解释:1.甲方:指委托乙方进行数据中心批量装修与电力系统升级的委托方。2.乙方:指承担数据中心批量装修与电力系统升级工程的施工单位。3.项目:指甲方委托乙方进行的包括批量装修和电力系统升级在内的数据中心建设项目。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:1.甲方向乙方提供项目所需的设计图纸、技术参数、设备清单等资料。2.甲方负责项目的审批、验收和投入使用等工作。3.甲方按照合同约定支付乙方工程款及相应费用。4.甲方有权对乙方在施工过程中的工作进行监督和检查。4.2乙方的权利和义务:1.乙方按照甲方提供的设计图纸、技术参数、设备清单等资料进行施工。2.乙方保证工程质量,确保工程按时、按质完成。3.乙方负责施工现场的安全管理,确保施工安全。4.乙方按照合同约定,及时向甲方提供施工进度报告和工程结算。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同自双方签字盖章之日起生效,合同有效期为____年,自合同生效之日起至____年____月____日止。5.2合同履行地点:数据中心装修与电力系统升级工程地点:(填写具体地点)5.3合同履行方式:乙方按照合同约定,分阶段、分批次进行装修与电力系统升级工作,甲方按照实际完成情况支付工程款。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件:1.合同履行完毕,双方同意终止合同。2.一方违约,另一方有权解除合同。3.不可抗力因素导致合同无法履行。6.3终止程序:1.双方协商一致,签订终止合同协议。2.一方违约,另一方书面通知对方解除合同。6.4终止后果:1.合同终止后,乙方应立即停止施工,撤出施工现场。2.双方应按照合同约定,办理工程结算和费用结算。3.合同终止后,如因违约造成损失,违约方应承担相应责任。七、费用与支付7.1费用构成1.工程直接费用:包括但不限于材料费、人工费、施工机械使用费、检验试验费等。2.设计费用:包括但不限于设计方案、图纸、变更设计等费用。3.管理费用:包括但不限于项目管理、协调、监督、验收等费用。4.保险费用:包括但不限于工程一切险、第三方责任险等费用。5.其他费用:包括但不限于法律费用、咨询费用、税费等。7.2支付方式1.预付款:合同签订后,甲方应向乙方支付合同总额的20%作为预付款。2.进度款:乙方在完成工程进度达到合同约定的节点后,甲方应在5个工作日内支付相应节点工程款,具体比例为:完成主体结构工程后支付合同总额的30%;完成装修工程后支付合同总额的25%;完成电力系统升级工程后支付合同总额的15%;系统调试及试运行正常后支付合同总额的10%。3.验收款:乙方完成全部工程,经甲方验收合格后,甲方应在15个工作日内支付剩余的20%作为验收款。7.3支付时间1.预付款应在合同签订后的10个工作日内支付。2.进度款的支付时间按上述比例和节点确定。3.验收款应在验收合格后的30个工作日内支付。7.4支付条款1.甲方应按照国家有关支付规定和合同约定,及时足额支付工程款。2.乙方应在收到甲方支付的工程款后,出具相应的收款凭证。八、违约责任8.1甲方违约1.若甲方未按合同约定支付工程款,应向乙方支付应付款项的千分之五作为违约金。2.若甲方违反保密条款,造成乙方损失的,应承担相应的赔偿责任。8.2乙方违约1.若乙方未按合同约定完成工程,应向甲方支付合同总额的千分之五作为违约金。2.若乙方在施工过程中造成工程质量问题,应承担修复责任,并赔偿由此造成的损失。8.3赔偿金额和方式1.违约金的计算和支付方式按合同约定执行。2.赔偿金额以实际损失为基础,包括直接经济损失和合理费用。九、保密条款9.1保密内容1.乙方在合同履行过程中获得甲方提供的商业秘密、技术资料、工程数据等。2.双方在合同谈判、履行过程中了解的对方商业计划、财务状况、经营策略等。9.2保密期限1.保密期限自合同签订之日起至合同终止后两年。9.3保密履行方式1.双方应对保密内容严格保密,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。2.双方应采取合理的保密措施,防止保密内容的泄露。十、不可抗力10.1不可抗力定义1.不可抗力是指因自然现象或社会因素导致的,双方在合同签订时无法预见、无法避免、无法克服的事件。10.2不可抗力事件1.自然现象:地震、洪水、台风、火灾等。2.社会因素:战争、动乱、政府行为、法律法规变更等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方,并提供相关证明。2.双方应根据不可抗力事件的影响程度,协商确定合同履行方式和期限。10.4不可抗力实例1.因地震导致施工中断,影响工程进度。2.因政府政策调整,导致项目无法继续实施。十一、争议解决11.1协商解决1.双方发生争议时,应友好协商,寻求解决。11.2调解、仲裁或诉讼1.若协商不成,任何一方可向合同签订地的人民法院提起诉讼。2.或双方可协商选择仲裁机构进行仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意,任何一方不得将合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形1.甲方在项目履行期间,因故无法继续履行合同。2.乙方因自身原因,无法履行合同义务。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对数据中心的设计方案、技术参数、设备选型等方面的最终决定权。2.乙方在合同履行期间,对甲方提供的资料和设备应妥善保管,未经甲方同意,不得擅自复制、转让或泄露。13.2特殊权力保留1.甲方保留在项目实施过程中对工程质量、进度、安全等方面的监督检查权。2.乙方在施工过程中,如发现设计不合理或存在安全隐患,应及时向甲方报告,并采取相应措施。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.合同的修改和补充应经双方协商一致,并以书面形式进行。2.修改和补充的内容应作为合同的一部分,与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力1.修改和补充的内容自双方签字盖章之日起生效。2.未经双方同意,任何一方不得擅自变更合同内容。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应按照合同约定,相互提供必要的协助和配合。2.甲方应配合乙方进行施工前的准备工作,如场地平整、设施接入等。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开协调会议,及时沟通项目进展和问题解决。2.双方应建立信息共享机制,确保项目信息的及时传递。十六、其他条款16.1法律适用1.本合同适用中华人民共和国法律。2.双方在履行合同过程中发生的争议,应按照中华人民共和国法律解决。16.2合同的完整性和独立性1.本合同是双方就数据中心批量装修与电力系统升级项目的完整协议。2.本合同各条款相互独立,任何条款的变更不影响其他条款的效力。16.3增减条款1.双方在合同履行过程中,如需增减条款,应按照修改和补充程序进行。2.增减条款应作为合同的一部分,与本合同具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):代表(签字):日期:(填写日期)乙方(盖章):代表(签字):日期:(填写日期)附件及其他说明解释一、附件列表:1.甲方提供的项目设计图纸、技术参数、设备清单等资料。2.数据中心装修与电力系统升级工程预算书。3.施工方案及进度计划。4.双方签订的保密协议。5.甲方支付工程款的凭证。6.乙方提交的工程进度报告和工程结算。7.争议解决的相关文件。8.不可抗力事件的证明材料。9.其他与合同履行相关的文件和资料。二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按合同约定支付工程款,认定为违约行为。违反保密条款,泄露甲方商业秘密,认定为违约行为。2.乙方违约:未按合同约定完成工程,认定为违约行为。在施工过程中造成工程质量问题,未及时修复,认定为违约行为。3.违约行为的认定:甲方和乙方应按照合同约定,对违约行为进行认定。如双方对违约行为认定存在争议,可提交争议解决机制。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指因自然现象或社会因素导致的,双方在合同签订时无法预见、无法避免、无法克服的事件。2.违约金:指合同当事人一方违反合同约定,应向对方支付一定数额的金钱。3.争议解决:指合同当事人之间因合同履行发生的争议,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。4.保密协议:指合同当事人之间就保密事项达成的协议。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方未按时支付工程款。解决办法:乙方应及时提醒甲方支付,如甲方逾期未支付,可按合同约定收取违约金。2.问题:乙方施工进度滞后。解决办法:乙方应优化施工计划,加强现场管理,确保工程按期完成。3.问题:工程质量问题。解决办法:乙方应立即进行整改,确保工程质量符合合同约定。4.问题:不可抗力事件影响工程进度。解决办法:双方应及时沟通,协商确定新的工程进度计划。5.问题:争议解决。解决办法:双方应按照合同约定的争议解决机制,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体:第三方名称:(填写第三方全称)第三方地址:(填写第三方详细地址)第三方联系人:(填写第三方联系人姓名)第三方联系电话:(填写第三方联系电话)2.第三方责任:第三方应按照合同约定,对数据中心装修与电力系统升级项目提供专业咨询和服务。第三方应确保其提供的服务符合国家相关标准和规范。3.第三方权利:第三方有权要求甲方和乙方提供必要的配合和支持,包括但不限于提供相关信息、场地等。第三方有权根据项目需求,对设计方案和施工方案提出修改建议。4.第三方义务:第三方应按时完成咨询和服务工作,并对提供的服务质量负责。第三方应遵守国家法律法规,不得泄露甲方和乙方的商业秘密。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款:乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款,并在逾期支付时收取违约金。乙方有权要求甲方提供必要的施工条件,如场地、设施等。乙方有权对工程进度和工程质量进行监督和检查。2.乙方利益条款:乙方有权在工程完成后获得相应的利润。乙方有权要求甲方在合同期限内不得擅自更改设计方案和施工方案。3.甲方的违约及限制条款:若甲方未按时支付工程款,应向乙方支付合同总额的千分之五作为违约金。若甲方违反保密条款,泄露乙方商业秘密,应承担相应的赔偿责任。甲方不得在合同履行期间,将项目转包或分包给第三方。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款:甲方可对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督和检查。甲方可要求乙方按照合同约定,提供工程进度报告和工程结算。2.甲方的利益条款:甲方可享受数据中心装修与电力系统升级完成后带来的经济效益。甲方可要求乙方在合同期限内,确保工程质量和进度。3.乙方的违约及限制条款:若乙方未按合同约定完成工程,应向甲方支付合同总额的千分之五作为违约金。若乙方在施工过程中造成工程质量问题,未及时修复,应承担修复责任,并赔偿损失。乙方不得在合同履行期间,将项目转包或分包给第三方。全文完。2025年度数据中心楼批量装修与电力系统升级合同3本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息1.2乙方基本信息2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.装修工程内容3.1装修范围3.2装修标准3.3装修材料3.4装修施工要求4.电力系统升级内容4.1电力系统升级范围4.2电力系统升级标准4.3电力系统升级设备4.4电力系统升级施工要求5.项目进度安排5.1项目启动时间5.2各阶段工期5.3项目验收时间6.工程费用及支付方式6.1工程费用组成6.2工程费用支付方式6.3预付款比例6.4进度款支付比例6.5结算款支付比例7.质量要求及验收标准7.1装修工程质量要求7.2电力系统升级质量要求7.3验收标准及程序8.保修期及保修内容8.1装修工程保修期8.2电力系统升级保修期8.3保修内容9.违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任10.争议解决方式10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件12.合同附件12.1附件一:装修工程量清单12.2附件二:电力系统升级设备清单12.3附件三:合同双方签字盖章页13.合同变更及解除13.1合同变更程序13.2合同解除条件14.其他约定事项14.1法律适用14.2合同份数14.3合同生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息1.1.1甲方名称:科技1.1.2甲方地址:省市区路号1.1.3甲方联系人:1.1.4甲方联系电话:138xxxx56781.2乙方基本信息1.2.1乙方名称:建筑装饰工程1.2.2乙方地址:省市区路号1.2.3乙方联系人:1.2.4乙方联系电话:139xxxx56782.项目概述2.1项目名称:2025年度数据中心楼批量装修与电力系统升级项目2.2项目地点:省市区路号数据中心楼2.3项目规模:共计层,总面积平方米2.4项目工期:自合同签订之日起个月内完成3.装修工程内容3.1装修范围:包括数据中心楼内所有公共区域及办公区域的装修工作3.2装修标准:按照甲方提供的装修设计图纸及材料清单执行,达到国家相关装修标准3.3装修材料:甲方提供的材料清单中列明的品牌及规格3.4装修施工要求:严格按照甲方提供的装修施工方案及规范进行施工4.电力系统升级内容4.1电力系统升级范围:包括数据中心楼内所有电力系统的升级改造4.2电力系统升级标准:满足国家电力系统升级改造的相关标准及要求4.3电力系统升级设备:乙方提供的设备清单中列明的品牌及规格4.4电力系统升级施工要求:严格按照甲方提供的电力系统升级施工方案及规范进行施工5.项目进度安排5.1项目启动时间:合同签订后日内5.2各阶段工期:5.2.1装修工程:天5.2.2电力系统升级工程:天5.3项目验收时间:项目完工后日内6.工程费用及支付方式6.1工程费用组成:包括装修工程费用、电力系统升级工程费用、相关税费等6.2工程费用支付方式:6.2.1预付款:合同签订后日内支付合同总额的%6.2.2进度款:每完成%的工作量后支付相应比例的工程款6.2.3结算款:项目完工验收合格后支付剩余工程款6.3预付款比例:%6.4进度款支付比例:%6.5结算款支付比例:%8.质量要求及验收标准8.1装修工程质量要求8.1.1装修工程应满足设计图纸和施工规范的要求8.1.2装修材料应符合国家相关标准,且具有合格证明8.1.3装修工程完成后,应无漏、裂、空、脱等质量问题8.2电力系统升级质量要求8.2.1电力系统升级后的设备应满足设计要求,性能稳定8.2.2电力系统升级后的供电质量应达到国家标准8.2.3电力系统升级工程完成后,应进行系统调试和试运行8.3验收标准及程序8.3.1装修工程验收标准:按照国家相关装修验收规范执行8.3.2电力系统升级验收标准:按照国家电力系统验收规范执行8.3.3验收程序:由甲方组织验收,乙方配合并提供相关资料9.保修期及保修内容9.1装修工程保修期9.1.1装修工程自验收合格之日起保修期为年9.1.2在保修期内,如因乙方施工质量问题导致的损坏,乙方应负责修复或更换9.2电力系统升级保修期9.2.1电力系统升级工程自验收合格之日起保修期为年9.2.2在保修期内,如因乙方施工质量问题导致的设备故障,乙方应负责维修或更换9.3保修内容9.3.1装修工程保修内容包括:墙面、地面、天花板的裂缝、脱落、漏水等9.3.2电力系统升级保修内容包括:设备故障、供电质量问题等10.违约责任10.1甲方违约责任10.1.1甲方未按时支付工程款,应向乙方支付违约金,违约金按未付款金额的%计算10.1.2甲方未按时提供施工所需材料,应向乙方支付违约金,违约金按延误工期造成的损失计算10.2乙方违约责任10.2.1乙方未按时完成工程,应向甲方支付违约金,违约金按延误工期造成的损失计算10.2.2乙方施工质量不达标,应向甲方支付违约金,违约金按不合格部分工程价值的%计算11.争议解决方式11.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议11.2争议解决机构:如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼12.合同生效及终止12.1合同生效条件:双方签字盖章后生效12.2合同终止条件:12.2.1项目完工并验收合格12.2.2双方协商一致解除合同12.2.3因不可抗力导致合同无法履行13.合同附件13.1附件一:装修工程量清单13.2附件二:电力系统升级设备清单13.3附件三:合同双方签字盖章页14.其他约定事项14.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律14.2合同份数:本合同一式两份,甲乙双方各执一份14.3合同生效日期:自双方签字盖章之日起生效第二部分:第三
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 体育行业智能物流配送系统解决方案
- 智能家居网络协议及通信技术手册
- 化妆品行业皮肤管理个性化产品开发
- 关于新产品开发策略会议的纪要与决议事项
- 合作投资开发房地产项目合同
- 防压疮的预防措施
- 解决事务疑难案例分析
- 天津市武清区城关中学2024-2025学年高二下学期3月月考政治试题(原卷版+解析版)
- 江苏省盐城市亭湖区盐城中学2024-2025学年高三下学期3月月考英语试题(原卷版+解析版)
- 红河太阳能热水管施工方案
- 48个英语国际音标表
- 变更风险识别、评估记录表参考模板范本
- 小班语言《我会变》课件
- 毕业论文中期报告模板范文5篇
- 南京长安汽车有限公司环保搬迁(置换升级)项目环境影响报告表
- 上海市高考语文名著阅读《红楼梦》分章回练习:第八回(无答案)
- 人工挖孔桩施工危险源辨识与评价及应对措施
- 品管圈成果汇报——提高导管固定正确率PPT课件
- 2018年真分数假分数PPT课件
- 及成品SN编码规则
- 机械毕业实习报告
评论
0/150
提交评论