2025建设工程施工合同中的时效_第1页
2025建设工程施工合同中的时效_第2页
2025建设工程施工合同中的时效_第3页
2025建设工程施工合同中的时效_第4页
2025建设工程施工合同中的时效_第5页
已阅读5页,还剩3页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

合同编号:合同各方:甲方(发包方):名称:地址:联系人:联系电话:乙方(承包方):名称:地址:联系人:联系电话:鉴于甲方为建设工程项目的发包方,乙方为承包方,双方经充分协商,就建设工程施工合同中的时效达成如下协议:第一条合同的生效本合同自双方签字盖章之日起生效,合同的失效条件为工程竣工验收合格。第二条合同的履行期限乙方应按照合同约定的施工进度和质量要求,确保工程在约定的工期内完工。工程实际完工日期以竣工验收合格日期为准。第三条工期延误乙方如因不可抗力等特殊情况导致工程无法按期完工,应立即通知甲方,并提供相关证明材料。甲方应在接到乙方通知后的5个工作日内核实情况,并根据实际情况调整工期。第四条工期提前乙方提前完成工程且不影响工程质量的,甲方应给予乙方相应的奖励。奖励办法由双方在合同附件中约定。第五条工程质量保证乙方应按照合同约定的标准进行施工,并对施工过程中的质量问题负责。工程质量保证期限为验收合格之日起两年。第六条违约责任一方违约导致合同无法履行,应承担相应的违约责任。具体违约责任由双方在合同附件中约定。第七条争议解决本合同的解释和履行均适用中华人民共和国法律。合同履行过程中发生的争议,双方应协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定双方对本合同未尽事宜,可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:注意事项及解决办法:1.注意合同的生效和失效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效,工程竣工验收合格日期为合同的失效条件。解决办法:确保双方在合同上签字盖章,并按照合同约定的标准进行施工,确保工程验收合格。2.注意合同的履行期限:乙方应确保工程在约定的工期内完工。解决办法:乙方应合理安排施工进度,确保按期完工。如遇特殊情况导致工期延误,应及时与甲方沟通,并按照合同约定的工期延误条款执行。3.注意工期延误和提前的条款:乙方如因不可抗力等特殊情况导致工程无法按期完工,应立即通知甲方,并提供相关证明材料。甲方应在接到乙方通知后的5个工作日内核实情况,并根据实际情况调整工期。解决办法:乙方遇到工期延误情况时,立即通知甲方,并提交相关证明材料。甲方在接到通知后及时核实情况,并与乙方协商调整工期。4.注意工程质量保证:乙方应按照合同约定的标准进行施工,并对施工过程中的质量问题负责。解决办法:乙方应严格按照合同约定的标准进行施工,确保工程质量。如发生质量问题,乙方应负责修复并承担相应责任。5.注意违约责任:一方违约导致合同无法履行,应承担相应的违约责任。解决办法:双方应严格按照合同约定的条款履行合同义务。如发生违约情况,应根据合同约定的违约责任条款承担相应责任。6.注意争议解决:合同履行过程中发生的争议,双方应协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。解决办法:双方在合同履行过程中应积极沟通,尽力协商解决争议。如协商不成,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释:1.发包方:指委托他人完成工程建设任务的单位或个人。2.承包方:指接受发包方委托,承担工程建设任务的单位或个人。3.施工进度:指工程建设的进展情况,包括工程的开工、完工时间等。4.工程质量:指工程建设项目的质量标准,包括工程的安全、适用、经济、美观等方面。5.竣工验收:指工程建设项目完成后,由相关部门或人员对工程进行检查、试验、评定,确认工程达到预定标准的过程。6.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。7.违约责任:指一方不履行合同义务或履行义务不符合约定的,应承担的法律责任。8.争议解决:指双方在合同履行过程中发生的争议,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。应用场合:1.适用于各类建设工程项目,如房屋建筑、基础设施建设、市政工程等。2.适用于发包方和承包方之间的施工合同签订。补充条款:1.工程变更条款:双方同意,在合同履行过程中,如因设计变更、工程量增减等原因导致工程总价款发生变化的,应签订变更协议,并明确变更部分的工程价款。2.付款方式及进度条款:双方约定合同价款的支付方式、付款进度和付款条件等。3.材料供应条款:双方约定材料供应的责任、供应时间、质量要求等。4.施工安全条款:双方约定施工过程中的安全要求、安全事故的处理等。5.知识产权保护条款:双方约定工程设计、施工过程中所涉及的知识产权保护责任。6.保密条款:双方约定在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等信息的保密义务。7.争议解决方式:双方约定合同履行过程中的争

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论