版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025碧桂园物业用房施工进度款支付及结算合同合同编号_________一、合同主体1.甲方(发包方):名称:(请填写甲方名称)地址:(请填写甲方地址)联系人:(请填写甲方联系人)联系电话:(请填写甲方联系电话)2.乙方(承包方):名称:(请填写乙方名称)地址:(请填写乙方地址)联系人:(请填写乙方联系人)联系电话:(请填写乙方联系电话)二、合同前言2.1背景根据《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,为保障碧桂园物业用房的施工进度,提高工程质量,经双方友好协商,签订本合同。2.2目的本合同旨在明确双方在碧桂园物业用房施工进度款支付及结算过程中的权利义务,确保工程顺利进行。三、定义与解释3.1专业术语1.施工进度款:指乙方按照施工进度,根据合同约定,由甲方支付的款项。2.结算:指在工程完成后,双方按照合同约定进行工程款结算。3.2关键词解释1.碧桂园物业用房:指由甲方投资建设的物业用房,用于物业管理、办公、租赁等用途。2.施工进度:指乙方按照施工计划,完成工程项目的进度。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照施工进度款支付及结算合同,按时支付施工进度款。2.甲方有权要求乙方按照合同约定,完成施工任务,确保工程质量。3.甲方有权要求乙方按照合同约定,提供施工进度款支付及结算的相应凭证。4.2乙方的权利和义务1.乙方有权要求甲方按照合同约定,支付施工进度款。2.乙方有权要求甲方按照合同约定,提供施工进度款支付及结算的相应凭证。3.乙方应按照施工进度款支付及结算合同,完成施工任务,确保工程质量。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,至乙方完成施工任务并经甲方验收合格之日止。5.2合同履行地点本合同履行地点为碧桂园物业用房施工现场。5.3合同履行方式1.乙方按照施工进度款支付及结算合同,向甲方提交施工进度款申请。2.甲方在收到乙方提交的施工进度款申请后,经审核确认无误,按照合同约定支付施工进度款。3.乙方在收到施工进度款后,应及时完成施工任务,确保工程质量。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件1.合同履行完毕,经双方协商一致,可终止本合同。2.任何一方违反合同约定,经对方书面通知后仍未在合理期限内改正,另一方有权终止本合同。3.发生不可抗力,致使合同无法履行,经双方协商一致,可终止本合同。6.3终止程序1.终止合同,应书面通知对方,并说明终止原因。2.双方应在终止合同后,按照合同约定进行结算。6.4终止后果1.合同终止后,双方应按照合同约定,妥善处理遗留问题。2.双方应按照合同约定,结算剩余款项。七、费用与支付7.1费用构成1.施工进度款:包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润等。2.其他费用:包括但不限于设计费、监理费、检验检测费、竣工结算费等。7.2支付方式1.甲方采用银行转账的方式进行支付。2.乙方应提供收款账户信息,包括开户行、账号、户名等。7.3支付时间1.乙方在每月底前提交当月施工进度款申请。2.甲方在收到乙方提交的申请后,经审核无误,于次月5日前支付当月施工进度款。7.4支付条款1.甲方支付施工进度款时,应附上付款通知单,明确款项用途和金额。2.乙方应在收到款项后,及时提供相应的收款凭证。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按时支付施工进度款,应向乙方支付违约金,违约金按每日万分之五计算。2.甲方如因自身原因导致工程延期,应向乙方支付相应的延期费用。8.2乙方违约1.乙方未按合同约定完成施工任务,应向甲方支付违约金,违约金按每日万分之五计算。2.乙方如因自身原因导致工程出现质量问题,应承担修复责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3赔偿金额和方式1.违约金及赔偿金额,甲方和乙方可根据实际情况协商确定。2.赔偿方式包括但不限于现金支付、转账支付等。九、保密条款9.1保密内容1.本合同内容、双方签订的任何补充协议及与本合同相关的一切商业秘密。2.双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密。9.2保密期限1.本合同的保密期限为合同签订之日起至合同终止后三年。9.3保密履行方式1.双方对本合同内容及相关商业秘密负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。2.双方应采取必要的保密措施,确保保密内容的保密性。十、不可抗力10.1不可抗力定义1.不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件1.地震、洪水、台风等自然灾害。2.政府政策调整、战争、罢工等社会异常事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.不可抗力发生时,双方应及时通知对方,并提供相关证明。2.不可抗力发生导致合同无法履行时,双方应协商解决,或根据不可抗力的影响,部分或全部免除责任。10.4不可抗力实例1.自然灾害:地震、洪水、台风等。2.政府行为:政府政策调整、征收、征用等。3.社会异常事件:战争、罢工、恐怖袭击等。十一、争议解决11.1协商解决1.双方发生争议时,应友好协商,争取达成一致意见。11.2调解、仲裁或诉讼1.如协商不成,双方可申请调解。2.如调解不成,双方可申请仲裁或向人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意,任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形1.甲方将本合同转让给与其有利益冲突的第三方。2.乙方将本合同转让给不具备履行合同能力的第三方。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对本合同内容进行审查和修改的权利。2.乙方保留对本合同执行过程中的合理化建议提出和实施的权利。13.2特殊权力保留1.甲方保留在乙方违反合同约定时,单方面解除合同的权利。2.乙方保留在甲方未履行合同义务时,暂停或终止施工的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.双方对本合同进行修改或补充,应以书面形式进行,并经双方签字盖章。2.修改或补充内容为本合同的一部分,具有同等法律效力。14.2修改和补充效力1.修改或补充内容自双方签字盖章之日起生效。2.修改或补充内容与本合同原有内容不一致的,以修改或补充内容为准。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互提供必要的资料、数据和信息,以确保合同的顺利履行。2.双方应相互协助,共同解决施工过程中遇到的问题。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开会议,讨论施工进度、资金支付、质量检查等事项。2.双方应通过电话、邮件等方式保持沟通,及时解决问题。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规,如涉及争议,应提交中华人民共和国人民法院管辖。16.2合同的完整性和独立性本合同为独立文件,不因其他文件的存在而影响其效力。16.3增减条款1.本合同签订后,如需增减条款,应经双方协商一致,并以书面形式修改。2.任何未在本合同中载明的增减条款,均不具有法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):签字:(签名)日期:____年__月__日乙方(盖章):签字:(签名)日期:____年__月__日附件及其他说明解释一、附件列表:1.甲方营业执照副本复印件2.乙方营业执照副本复印件3.碧桂园物业用房施工合同4.碧桂园物业用房施工进度计划5.乙方施工进度款申请表格6.甲方付款通知单7.收款凭证8.不可抗力事件证明文件9.争议解决相关文件10.合同修改和补充协议二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按时支付施工进度款,认定为违约。未履行合同审查和修改的权利,认定为违约。未提供必要的资料、数据和信息,认定为违约。2.乙方违约:未按合同约定完成施工任务,认定为违约。未提供收款凭证,认定为违约。未履行保密义务,认定为违约。3.违约行为的认定:违约行为的认定以合同约定为准,如合同未约定,则以法律法规为准。违约行为的认定需提供相应证据。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。2.违约金:指因一方违约而向另一方支付的一定金额,用于弥补违约造成的损失。3.争议解决:指双方在合同履行过程中发生争议时,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。4.独立性:指合同作为一个独立文件,其效力不受其他文件的影响。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工进度款支付不及时。解决办法:加强沟通,明确支付时间,确保按时支付。2.问题:施工过程中出现质量问题。解决办法:及时沟通,找出问题原因,采取措施进行修复。3.问题:保密信息泄露。解决办法:加强保密意识,采取必要的保密措施,对泄露信息的行为进行追责。4.问题:合同修改和补充过程中出现分歧。解决办法:协商一致,以书面形式修改或补充合同内容。5.问题:不可抗力事件导致合同无法履行。解决办法:根据不可抗力的影响,部分或全部免除责任,或协商解决。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体名称:_______(请填写第三方名称)2.第三方主体地址:_______(请填写第三方地址)3.第三方主体联系人:_______(请填写第三方联系人)4.第三方主体联系电话:_______(请填写第三方联系电话)第三方的责权利条款:3.1责任:1.第三方负责对施工进度款支付及结算过程进行监督和审核。2.第三方应确保支付及结算过程的公正、公平、公开。3.2权利:1.第三方有权要求甲方和乙方提供相关资料和信息。2.第三方有权对甲方和乙方的支付及结算行为进行监督。3.3利益:1.第三方在合同履行过程中,如发现甲方或乙方存在违规行为,有权提出纠正意见。2.第三方在合同履行过程中,有权获得甲方和乙方支付的合理费用。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款:乙方有权要求甲方按照合同约定,按时支付施工进度款。乙方有权要求甲方在工程完成后,按照合同约定进行竣工结算。乙方有权要求甲方在发生不可抗力事件时,根据合同约定进行责任划分。2.乙方利益条款:乙方有权获得合同约定的利润。乙方有权获得合同约定的违约金。乙方有权获得合同约定的赔偿金。3.甲方的违约及限制条款:甲方未按时支付施工进度款,应向乙方支付违约金。甲方在工程完成后,未按合同约定进行竣工结算,应承担相应责任。甲方在发生不可抗力事件时,应按照合同约定承担相应责任。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方权利条款:甲方有权要求乙方按照合同约定,按时完成施工任务。甲方有权要求乙方在工程过程中,保持施工质量。甲方有权要求乙方在工程完成后,进行质量验收。2.甲方利益条款:甲方有权获得合同约定的工程质量保证。甲方有权获得合同约定的工期保证。甲方有权获得合同约定的价格优惠。3.乙方的违约及限制条款:乙方未按时完成施工任务,应向甲方支付违约金。乙方在工程过程中,若出现质量问题,应承担相应责任。乙方在工程完成后,若未通过质量验收,应进行整改。全文完。2025碧桂园物业用房施工进度款支付及结算合同1合同目录一、合同总则1.合同依据2.合同目的3.合同适用范围二、合同双方基本信息1.物业用房施工单位基本信息2.物业用房建设单位基本信息三、施工进度款支付方式1.支付比例2.支付节点3.支付流程四、施工进度款结算方法1.结算依据2.结算标准3.结算流程五、工程质量要求1.工程质量标准2.质量验收流程3.质量责任与处理六、工期要求1.工期安排2.工期延误责任3.工期调整流程七、工程变更及洽商1.变更范围及条件2.洽商流程3.变更费用计算八、安全生产及文明施工1.安全生产责任2.文明施工要求3.安全生产事故处理九、工程款支付及结算1.支付条件2.结算方式3.逾期付款责任十、违约责任及处理1.违约情形2.违约责任3.违约处理流程十一、争议解决1.争议解决方式2.争议解决程序3.争议解决机构十二、合同解除及终止1.合同解除条件2.合同终止条件3.合同解除及终止程序十三、合同附件1.工程量清单2.施工图纸3.其他相关文件十四、合同生效及终止1.合同生效条件2.合同终止条件3.合同生效及终止时间合同编号_________一、合同总则1.合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规及政策规定订立。2.合同目的本合同目的在于明确物业用房施工进度款支付及结算的相关事宜,确保工程顺利进行。3.合同适用范围本合同适用于2025碧桂园物业用房的施工进度款支付及结算。二、合同双方基本信息1.物业用房施工单位基本信息施工单位名称:__________法定代表人:__________注册地址:__________联系电话:__________2.物业用房建设单位基本信息建设单位名称:__________法定代表人:__________注册地址:__________联系电话:__________三、施工进度款支付方式1.支付比例施工进度款支付比例根据工程进度按月支付,具体比例为:施工前期:30%施工中期:60%施工后期:10%2.支付节点支付节点根据工程进度安排,具体节点如下:施工前期:完成设计文件审批后施工中期:每月末前施工后期:工程竣工验收合格后3.支付流程施工单位提交支付申请,建设单位审核后,在规定时间内支付进度款。四、施工进度款结算方法1.结算依据施工进度报告工程量清单合同约定的单价结算依据的其他相关文件2.结算标准结算标准按照合同约定的工程量清单和单价执行。3.结算流程施工单位提交结算申请,建设单位审核后,在规定时间内完成结算。五、工程质量要求1.工程质量标准工程质量应达到国家相关工程质量标准,具体标准如下:符合国家及行业标准达到合同约定的质量要求2.质量验收流程质量验收流程如下:施工单位自检建设单位验收工程质量监督机构监督验收3.质量责任与处理质量责任及处理如下:施工单位对工程质量负责发现质量问题,及时整改因质量问题造成的损失由施工单位承担六、工期要求1.工期安排工期安排如下:施工前期:____个月施工中期:____个月施工后期:____个月2.工期延误责任工期延误责任如下:因施工单位原因造成的工期延误,由施工单位承担因建设单位原因造成的工期延误,由建设单位承担3.工期调整流程工期调整流程如下:施工单位提出工期调整申请建设单位审核并同意后,双方签订工期调整协议七、工程变更及洽商1.变更范围及条件变更范围及条件如下:设计变更确需调整的施工方案因不可抗力等原因需要变更的2.洽商流程洽商流程如下:施工单位提出变更申请建设单位审核并同意后,双方签订变更协议3.变更费用计算变更费用计算如下:按照变更协议约定的方式和标准计算变更费用八、安全生产及文明施工1.安全生产责任施工单位应负责施工现场的安全生产,确保施工安全。2.文明施工要求施工单位应遵守国家有关文明施工的规定,保持施工现场整洁有序。3.安全生产事故处理发生安全生产事故时,施工单位应立即采取应急措施,并及时报告建设单位,双方共同处理。九、工程款支付及结算1.支付条件施工单位完成工程量清单内的工作内容,经建设单位验收合格后,有权申请支付进度款。2.结算方式结算方式为按月结算,每月结算一次。3.逾期付款责任如建设单位未按时支付进度款,应向施工单位支付逾期付款违约金,违约金按中国人民银行同期贷款利率计算。十、违约责任及处理1.违约情形施工单位未按合同约定完成工程建设单位未按合同约定支付工程款双方违反合同约定的其他行为2.违约责任违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。3.违约处理流程违约处理流程如下:违约方提出违约申请对方确认违约事实双方协商解决或提交仲裁/诉讼十一、争议解决1.争议解决方式争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。2.争议解决程序争议解决程序如下:双方协商解决协商不成,提交仲裁委员会仲裁仲裁不成,依法向人民法院提起诉讼3.争议解决机构争议解决机构为____仲裁委员会或____人民法院。十二、合同解除及终止1.合同解除条件双方协商一致因不可抗力导致合同无法履行一方严重违约2.合同终止条件合同终止条件如下:工程竣工验收合格双方约定的其他终止条件3.合同解除及终止程序合同解除及终止程序如下:提出解除或终止申请双方确认解除或终止完成合同解除或终止后的善后工作十三、合同附件1.工程量清单2.施工图纸3.其他相关文件十四、合同生效及终止1.合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。2.合同终止条件合同终止条件与合同解除条件相同。3.合同生效及终止时间合同生效时间为____年____月____日,终止时间为____年____月____日。建设单位(盖章):________________________法定代表人(签字):________________________日期:________________________施工单位(盖章):________________________法定代表人(签字):________________________日期:________________________多方为主导时的,附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方主导进度款审批条款:甲方有权对施工进度款申请进行审批,审批通过后方可支付。说明:甲方作为主导方,对工程进度和质量有最终决定权,为确保资金使用的合理性和安全性,甲方需对进度款申请进行严格审批。2.甲方监督施工质量条款:甲方应定期对施工现场进行监督检查,确保施工质量符合合同约定。说明:甲方作为建设单位,有责任确保施工质量,通过定期监督,可以及时发现和纠正施工中的质量问题。3.甲方提供施工图纸和技术要求条款:甲方应在施工前提供完整的施工图纸和技术要求,并确保图纸和要求的准确性。说明:甲方提供的图纸和技术要求是施工单位进行施工的重要依据,甲方需保证其准确无误,避免因图纸或要求问题导致的施工延误。4.甲方协调各方关系条款:甲方应协调施工单位、监理单位、设计单位等各方关系,确保工程顺利进行。说明:甲方作为主导方,需协调各方关系,解决施工过程中可能出现的矛盾和问题,以保证工程按计划进行。5.甲方承担因甲方原因导致的延误责任条款:因甲方原因(如设计变更、资金不到位等)导致的工程延误,甲方应承担相应责任。说明:甲方作为主导方,对工程进度负有主要责任,如因甲方原因导致延误,甲方应承担相应的责任,包括赔偿施工单位损失。二、乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方主导施工进度安排条款:乙方有权根据工程实际情况调整施工进度,并及时通知甲方。说明:乙方作为施工单位,对施工进度有实际操作权,为确保工程质量和进度,乙方有权根据实际情况进行调整。2.乙方负责施工过程中的技术指导条款:乙方应对施工现场的技术问题进行指导,确保施工质量。说明:乙方作为主导施工方,对施工过程中的技术问题有指导责任,以确保施工质量符合合同要求。3.乙方负责施工过程中的材料采购条款:乙方应负责施工过程中所需材料的采购,并确保材料质量。说明:乙方作为施工单位,对施工材料的质量负有责任,需保证所采购的材料符合合同要求。4.乙方承担因乙方原因导致的延误责任条款:因乙方原因(如施工质量不合格、进度延误等)导致的工程延误,乙方应承担相应责任。说明:乙方作为施工单位,对施工过程中的质量、进度负有责任,如因乙方原因导致延误,乙方应承担相应的责任。5.乙方承担因乙方责任导致的工程损失条款:因乙方责任(如施工质量不合格、安全事故等)导致的工程损失,乙方应承担全部责任。说明:乙方作为施工单位,对施工过程中的责任负有全部责任,如因乙方责任导致工程损失,乙方应承担全部责任。三、第三方中介时的附加条款及说明1.第三方中介机构职责条款:第三方中介机构负责对施工进度款支付及结算进行审核,并提出审核意见。说明:第三方中介机构作为独立第三方,对施工进度款支付及结算进行审核,以保证支付和结算的公正性和准确性。2.第三方中介机构费用条款:第三方中介机构的服务费用由双方协商确定,并在合同中明确。说明:第三方中介机构的服务费用应由双方协商确定,并在合同中明确,以避免后期产生争议。3.第三方中介机构报告条款:第三方中介机构应在每月末前提交当月进度款支付及结算审核报告。说明:第三方中介机构需定期提交审核报告,以便双方及时了解进度款支付及结算情况。4.第三方中介机构责任条款:第三方中介机构对审核报告的真实性和准确性负责。说明:第三方中介机构需对其提供的审核报告的真实性和准确性负责,以确保支付和结算的准确性。5.第三方中介机构更换条款:如第三方中介机构无法履行职责或双方协商一致,可更换第三方中介机构。说明:在必要时,双方可协商更换第三方中介机构,以保证工程进度款支付及结算的顺利进行。附件及其他补充说明一、附件列表:1.工程量清单2.施工图纸3.第三方中介机构资质证明4.甲方提供的施工图纸和技术要求5.施工单位提交的施工进度报告6.施工单位提交的工程款支付申请7.第三方中介机构审核报告8.双方签订的变更协议9.双方签订的工期调整协议10.双方签订的违约责任协议11.双方签订的争议解决协议二、违约行为及认定:1.违约行为:施工单位未按合同约定完成工程建设单位未按合同约定支付工程款双方违反合同约定的其他行为2.违约认定:通过双方协商确认通过第三方中介机构审核通过仲裁或诉讼程序认定三、法律名词及解释:1.合同法:调整合同关系的法律规范。2.建筑法:调整建筑活动的法律规范。3.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4.违约责任:指违约方应承担的法律责任。5.争议解决:指解决合同履行过程中发生的争议的方法。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:进度款支付不及时解决办法:明确支付节点和流程,加强沟通协调,确保及时支付。2.问题:工程质量问题解决办法:加强质量监督,严格执行验收流程,发现问题及时整改。3.问题:工期延误解决办法:明确工期调整流程,及时沟通协商,合理调整工期。4.问题:争议解决困难解决办法:提前约定争议解决方式,如协商不成,可提交仲裁或诉讼。五、所有应用场景:1.新建物业用房施工进度款支付及结算2.现有物业用房改造施工进度款支付及结算3.物业用房扩建施工进度款支付及结算4.物业用房维修施工进度款支付及结算全文完。2025碧桂园物业用房施工进度款支付及结算合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息1.2乙方基本信息2.合同标的2.1物业用房项目概述2.2施工内容与范围3.合同工期3.1工期约定3.2工期延误处理4.进度款支付4.1进度款支付比例4.2进度款支付时间4.3进度款支付方式5.质量要求5.1质量标准5.2质量验收5.3质量责任6.安全生产6.1安全生产要求6.2安全生产责任6.3安全事故处理7.付款条件7.1付款条件约定7.2付款条件变更8.结算8.1结算方式8.2结算时间8.3结算争议解决9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.其他约定13.1法律适用13.2通知与送达13.3不可抗力14.合同附件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息甲方名称:碧桂园房地产开发有限公司甲方地址:广东省佛山市顺德区某街道某号甲方联系人:甲方联系电话:138xxxx56781.2乙方基本信息乙方名称:建筑工程有限公司乙方地址:广东省深圳市福田区某街道某号乙方联系人:乙方联系电话:139xxxx56782.合同标的2.1物业用房项目概述项目名称:2025碧桂园物业用房项目地址:广东省佛山市顺德区某街道某号项目规模:总建筑面积约10万平方米2.2施工内容与范围包括但不限于:主体结构、屋面、地面、墙面、门窗、电梯、给排水、强弱电、消防等工程的施工。3.合同工期3.1工期约定合同工期为12个月,自2025年1月1日起至2026年1月1日止。3.2工期延误处理如因乙方原因导致工期延误,每延误一天,乙方应向甲方支付相当于合同总价1‰的违约金。4.进度款支付4.1进度款支付比例1.施工准备阶段:支付合同总额的10%2.基础工程完成阶段:支付合同总额的20%3.主体结构完成阶段:支付合同总额的30%4.装修工程完成阶段:支付合同总额的30%5.验收合格阶段:支付合同总额的20%4.2进度款支付时间各阶段进度款支付时间为各阶段完成后10个工作日内。4.3进度款支付方式甲方以银行转账方式支付进度款至乙方指定账户。5.质量要求5.1质量标准按照国家现行施工质量验收规范及设计要求执行。5.2质量验收质量验收分为分项验收、分部验收和竣工验收,验收合格后方可进行下一阶段施工。5.3质量责任如因乙方施工质量问题导致返工或损失,乙方应承担全部责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。6.安全生产6.1安全生产要求严格按照国家安全生产法规和操作规程执行,确保施工安全。6.2安全生产责任乙方应承担安全生产主体责任,确保施工期间不发生安全事故。6.3安全事故处理发生安全事故,乙方应及时上报甲方,并按照国家相关规定处理事故。7.付款条件7.1付款条件约定1.施工进度报告;2.施工进度款支付申请;3.甲方指定银行的收款账户信息;4.相关发票或收据。7.2付款条件变更如因国家政策、市场行情等不可抗力因素导致付款条件发生变更,双方应协商一致,并在合同中予以明确。8.结算8.1结算方式工程竣工后,乙方应向甲方提交竣工结算报告,甲方应在收到报告后30日内进行审核,审核合格后进行结算。8.2结算时间结算完成后,甲方应在5个工作日内支付结算款至乙方指定账户。8.3结算争议解决如结算过程中出现争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可提交有管辖权的人民法院诉讼解决。9.争议解决9.1争议解决方式本合同履行过程中发生的争议,双方应通过协商解决。9.2争议解决机构协商不成的,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.违约责任10.1违约情形1.乙方未按合同约定的时间和质量完成工程;2.乙方违反合同约定,造成工程安全事故;3.乙方未按合同约定支付进度款;4.甲方未按合同约定支付结算款。10.2违约责任1.乙方违约的,应向甲方支付违约金,违约金按合同总价的一定比例计算;2.甲方违约的,应向乙方支付违约金,违约金按合同总价的一定比例计算;3.任何一方违约给对方造成损失的,还应赔偿对方的实际损失。11.合同解除11.1合同解除条件1.乙方严重违反合同约定;2.甲方未按合同约定支付进度款或结算款;3.发生不可抗力事件,致使合同无法履行。11.2合同解除程序1.一方提出解除合同,应提前30日书面通知对方;2.双方应协商解除合同的条件;3.协商不成的,可依法向人民法院提起诉讼。12.合同生效与终止12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件1.合同约定的工程竣工并验收合格;2.双方协商一致解除合同;3.发生不可抗力事件,致使合同无法履行。13.其他约定13.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。13.2通知与送达1.任何一方变更联系方式,应及时通知对方;2.通知应以书面形式进行,送达至对方指定地址。13.3不可抗力1.不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等;2.发生不可抗力事件,双方应协商解决合同履行问题;3.不可抗力事件导致合同无法履行的,双方互不承担违约责任。14.合同附件1.本合同2.施工图纸3.施工进度计划4.甲方指定银行的收款账户信息5.其他与本合同相关的文件第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念在本合同中,第三方是指除甲乙双方以外的,为履行本合同提供专业服务、咨询、监理、检验、评估等服务的机构或个人。15.2第三方责任限额1.第三方在履行其职责过程中,因自身原因造成甲方或乙方损失的,应承担相应的赔偿责任,但赔偿金额不超过其服务费用的一倍。2.如第三方因故意或重大过失导致甲方或乙方损失的,应承担全部赔偿责任。15.3第三方职责1.第三方应根据合同约定和甲乙双方的要求,提供专业、公正、及时的服务。2.第三方在履行职责时,应遵守国家法律法规、行业规范和职业道德。15.4第三方介入程序1.甲乙双方在合同中约定需要第三方介入的情形,包括但不限于进度款支付、工程验收、质量检测等。2.需要第三方介入时,甲乙双方应共同选定第三方,并签订相关协议。3.第三方介入后,应按照甲乙双方的要求,及时履行其职责。16.甲乙双方额外条款及说明16.1第三方选择权2.选择第三方时,甲乙双方应充分协商,达成一致意见。16.2第三方费用承担1.第三方的服务费用由甲乙双方按合同约定承担,具体费用由甲乙双方与第三方协商确定。2.如第三方服务费用在合同履行过程中发生变更,甲乙双方应重新协商确定。16.3第三方变更及解除1.如第三方在合同履行过程中无法继续履行其职责,甲乙双方应协商更换第三方。2.如第三方因故无法履行合同,甲乙双方有权解除与第三方的协议,并要求第三方承担相应的责任。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的关系1.第三方与甲方之间是服务与被服务的关系,甲方有权对第三方的服务质量进行监督。2.第三方应按照甲方的指示和要求履行职责,确保甲方利益不受损害。17.2第三方与乙方的关系1.第三方与乙方之间是服务与被服务的关
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 个人健身房设备租赁合同(2024版)3篇
- 2025版仲裁申请书行政公文范本制作与培训服务合同2篇
- 2025版论行政合同中行政主体权益保护与义务履约4篇
- 2024版商业房产销售合同条款样本
- 2025年度文化创意产业园区土地承包协议范本4篇
- 2025年度茶叶行业人才培训与就业合作合同4篇
- 二零二五年方管行业质量标准制定合同3篇
- 2025年度智能家居系统瓷砖采购合同协议书4篇
- 专利技术成果应用许可合同2024版一
- 二零二五年度装配式建筑构件设计、制造与施工合同3篇
- 寒潮雨雪应急预案范文(2篇)
- 垃圾车驾驶员聘用合同
- 变压器搬迁施工方案
- 单位转账个人合同模板
- 八年级语文下册 成语故事 第十五课 讳疾忌医 第六课时 口语交际教案 新教版(汉语)
- 2024年1月高考适应性测试“九省联考”数学 试题(学生版+解析版)
- EPC项目采购阶段质量保证措施
- T-NAHIEM 101-2023 急诊科建设与设备配置标准
- 四川2024年专业技术人员公需科目“数字经济与驱动发展”参考答案(通用版)
- 煤炭装卸服务合同
- 广东省佛山市顺德区2023学年中考一模物理试题(含答案解析)
评论
0/150
提交评论