福州大学二零二五年度基建合同履约中的质量保证与售后服务细则3篇_第1页
福州大学二零二五年度基建合同履约中的质量保证与售后服务细则3篇_第2页
福州大学二零二五年度基建合同履约中的质量保证与售后服务细则3篇_第3页
福州大学二零二五年度基建合同履约中的质量保证与售后服务细则3篇_第4页
福州大学二零二五年度基建合同履约中的质量保证与售后服务细则3篇_第5页
已阅读5页,还剩49页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME福州大学二零二四年度基建合同履约中的质量保证与售后服务细则本合同目录一览1.合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同范围2.质量保证2.1质量标准2.2质量检测2.3质量问题处理3.售后服务3.1售后服务内容3.2售后服务期限3.3售后服务流程4.质量保证责任4.1施工单位责任4.2设计单位责任4.3监理单位责任5.售后服务责任5.1施工单位责任5.2设计单位责任5.3监理单位责任6.质量保证措施6.1质量管理制度6.2质量控制体系6.3质量保证方案7.售后服务措施7.1售后服务制度7.2售后服务团队7.3售后服务设施8.质量保证费用8.1质量保证金8.2质量保证费用支付方式8.3质量保证费用使用范围9.售后服务费用9.1售后服务费用估算9.2售后服务费用支付方式9.3售后服务费用使用范围10.质量保证期限10.1质量保证期限起止时间10.2质量保证期限延展条件10.3质量保证期限终止条件11.售后服务期限11.1售后服务期限起止时间11.2售后服务期限延展条件11.3售后服务期限终止条件12.质量保证与售后服务纠纷处理12.1纠纷处理原则12.2纠纷处理程序12.3纠纷处理结果13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件13.3合同解除与终止程序14.其他约定事项14.1合同生效条件14.2合同解除条件14.3合同终止条件14.4合同变更与补充14.5合同争议解决14.6合同附件第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同背景1.2合同目的本合同旨在明确工程质量保证与售后服务的内容、责任、期限等,确保基建项目按期、按质完成,满足甲方使用需求。1.3合同范围本合同适用于福州大学二零二四年度基建项目,包括但不限于教学楼、宿舍楼、食堂等建筑工程。2.质量保证2.1质量标准乙方应严格按照国家相关质量标准和甲方提供的工程设计文件要求,保证工程质量达到国家优质工程标准。2.2质量检测乙方应在施工过程中,定期进行质量检测,确保工程质量符合要求。检测报告应真实、准确、完整,并及时提交甲方。2.3质量问题处理若在施工过程中发现质量问题,乙方应立即采取措施进行整改,并确保整改后的工程质量符合要求。整改期间,乙方应向甲方提供整改方案和进度报告。3.售后服务3.1售后服务内容乙方应提供基建项目完工后的售后服务,包括但不限于保修期内的问题修复、设施设备维护、技术支持等。3.2售后服务期限售后服务期限自基建项目竣工验收合格之日起计算,保修期为两年。3.3售后服务流程乙方应在接到甲方服务请求后,24小时内响应,并在48小时内派员到场处理。处理完毕后,乙方应向甲方提交服务报告。4.质量保证责任4.1施工单位责任乙方应对工程质量承担全面责任,确保工程质量符合合同约定和国家相关标准。4.2设计单位责任设计单位应按照合同约定,提供符合国家标准的设计文件,并对设计质量负责。4.3监理单位责任监理单位应对施工过程进行全程监督,确保工程质量符合合同约定和国家相关标准。5.售后服务责任5.1施工单位责任乙方应提供优质的售后服务,确保用户在使用过程中遇到的问题能够得到及时、有效的解决。5.2设计单位责任设计单位应在售后服务期间,对设计问题提供技术支持,协助乙方解决用户在使用过程中遇到的问题。5.3监理单位责任监理单位应在售后服务期间,对工程质量进行监督,确保工程质量符合合同约定和国家相关标准。6.质量保证措施6.1质量管理制度乙方应建立健全质量管理制度,确保工程质量得到有效控制。6.2质量控制体系乙方应建立完善的质量控制体系,对施工过程进行全程监控,确保工程质量。6.3质量保证方案乙方应根据工程特点,制定详细的质量保证方案,明确质量目标、措施和责任。8.质量保证费用8.1质量保证金甲方应在合同签订之日起5个工作日内向乙方支付质量保证金,金额为合同总额的5%。乙方在完成工程质量保证责任后,无质量问题的,甲方应在验收合格后30日内无息退还质量保证金。8.2质量保证费用支付方式质量保证金以外的质量保证费用,由乙方在发生质量问题时,按照实际发生费用向甲方支付。支付方式为甲方开具发票后,乙方在收到发票之日起10个工作日内支付。8.3质量保证费用使用范围质量保证费用用于处理工程质量问题,包括但不限于材料更换、修复工程、技术支持等。9.售后服务费用9.1售后服务费用估算乙方应在合同签订前,向甲方提供售后服务费用估算,包括但不限于人工费、材料费、设备费等。9.2售后服务费用支付方式售后服务费用按实际发生情况支付,甲方应在收到乙方提交的费用清单和服务报告后,按照约定支付。9.3售后服务费用使用范围售后服务费用用于保障用户权益,包括但不限于保修期内的问题修复、设施设备维护等。10.质量保证期限10.1质量保证期限起止时间质量保证期限自基建项目竣工验收合格之日起计算,至保修期满之日止。10.2质量保证期限延展条件因不可抗力或甲方原因导致的质量保证期限无法按期结束的,经双方协商一致,可适当延展质量保证期限。10.3质量保证期限终止条件(1)质量问题已全部处理完毕,且经甲方验收合格;(2)因乙方原因导致的质量问题未能在规定期限内解决,经甲方书面通知,乙方仍未采取有效措施;(3)因甲方原因导致的质量保证期限无法继续履行。11.售后服务期限11.1售后服务期限起止时间售后服务期限自基建项目竣工验收合格之日起计算,至保修期满之日止。11.2售后服务期限延展条件同10.211.3售后服务期限终止条件同10.312.质量保证与售后服务纠纷处理12.1纠纷处理原则双方应本着公平、公正、诚实信用的原则,协商解决质量保证与售后服务纠纷。12.2纠纷处理程序发生纠纷时,双方应通过协商解决。协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.3纠纷处理结果经法院判决,双方应按照判决结果执行。13.合同解除与终止13.1合同解除条件(1)一方违约,且违约方在接到违约通知后30日内未采取补救措施;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同。13.2合同终止条件合同履行完毕,或者双方协商一致终止合同的,合同终止。13.3合同解除与终止程序合同解除或终止前,双方应协商确定解除或终止的具体事宜。合同解除或终止后,双方应按照约定处理相关事宜。14.其他约定事项14.1合同生效条件本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。14.2合同解除条件同13.114.3合同终止条件同13.214.4合同变更与补充本合同如有变更或补充,应经双方协商一致,并以书面形式签署。14.5合同争议解决本合同争议的解决方式为协商,协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。14.6合同附件本合同附件作为合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念在本合同中,第三方是指除甲方、乙方以外的,为合同履行提供专业服务、咨询、监理、检测、评估等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了提高工程质量保证和售后服务水平,确保合同条款的顺利执行。15.3第三方介入方式1.甲方或乙方委托第三方进行监理、检测、评估等工作;2.第三方作为独立第三方参与合同纠纷的调解;3.第三方提供专业咨询服务,协助甲方或乙方解决合同履行中的问题。16.第三方责任限额16.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方在合同履行过程中,因自身原因导致的损失,对甲方或乙方承担的最高赔偿责任。16.2责任限额确定第三方责任限额由甲方和乙方在合同中约定,可根据第三方提供服务的性质、范围和风险等因素确定。16.3责任限额的调整在合同履行过程中,如需调整第三方责任限额,应经甲方和乙方协商一致,并以书面形式修改合同。17.第三方责权利17.1第三方权利1.第三方有权按照合同约定,独立开展监理、检测、评估等工作;2.第三方有权要求甲方和乙方提供必要的工作条件和资料;3.第三方有权在合同履行过程中,对甲方和乙方提出合理化建议。17.2第三方义务1.第三方应按照合同约定,提供专业、高效的服务;2.第三方应保守甲乙方的商业秘密和技术秘密;3.第三方应承担因自身原因导致的损失,对甲方或乙方承担赔偿责任。18.第三方与其他各方的划分说明18.1甲方与第三方的划分甲方与第三方之间的关系是委托与被委托的关系,甲方负责支付第三方服务费用,第三方负责完成合同约定的服务内容。18.2乙方与第三方的划分乙方与第三方之间的关系是合作与被合作的关系,乙方应积极配合第三方的工作,并承担第三方因自身原因导致的损失。18.3第三方与甲乙方的合作第三方在合同履行过程中,应与甲方和乙方保持密切沟通,确保合同目标的实现。19.第三方介入的具体条款19.1第三方介入的审批程序甲方或乙方在委托第三方介入前,应将第三方的基本情况、服务内容、责任限额等报对方审批。19.2第三方介入的合同签订第三方介入后,甲方和乙方应与第三方签订补充协议,明确双方的权利、义务和责任。19.3第三方介入的监督与管理甲方和乙方应共同对第三方的工作进行监督和管理,确保第三方按照合同约定履行职责。20.第三方介入的争议解决20.1争议解决原则第三方介入过程中发生的争议,应遵循公平、公正、诚实信用的原则,通过协商解决。20.2争议解决程序发生争议时,甲方、乙方和第三方应通过协商解决。协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。20.3争议解决结果经法院判决,甲方、乙方和第三方应按照判决结果执行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程设计文件详细要求:包括施工图纸、设计说明书、技术规范等,应完整、准确、清晰。说明:工程设计文件是施工的重要依据,乙方必须严格按照设计文件施工。2.附件二:施工合同详细要求:包括合同双方的基本信息、工程概况、质量标准、工期、付款方式等。说明:施工合同是本合同的重要组成部分,明确了双方的权利和义务。3.附件三:质量保证方案详细要求:包括质量保证措施、质量检测计划、质量问题处理流程等。说明:质量保证方案是确保工程质量的重要手段,乙方应严格执行。4.附件四:售后服务方案详细要求:包括售后服务内容、服务期限、服务流程、费用等。说明:售后服务方案是保障用户权益的重要保障,乙方应提供及时、有效的服务。5.附件五:第三方服务协议详细要求:包括第三方的基本信息、服务内容、费用、责任等。说明:第三方服务协议是第三方介入合同履行的重要依据,明确了第三方的责任和义务。6.附件六:工程质量验收报告详细要求:包括工程概况、质量检测结果、验收意见等。说明:工程质量验收报告是工程完工后,甲方对工程质量进行验收的依据。7.附件七:售后服务报告详细要求:包括售后服务内容、服务期限、服务效果等。说明:售后服务报告是评估乙方售后服务质量的重要依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定完成工程进度。责任认定标准:乙方应承担违约责任,支付违约金,并赔偿甲方因此遭受的损失。示例说明:若乙方未按合同约定在规定时间内完成工程,甲方有权要求乙方支付违约金,并赔偿因此造成的损失。2.违约行为:乙方施工过程中出现质量问题。责任认定标准:乙方应承担违约责任,修复质量问题,并赔偿甲方因此遭受的损失。示例说明:若乙方施工过程中出现质量问题,乙方应立即采取措施修复,并赔偿甲方因此造成的损失。3.违约行为:乙方未按合同约定提供售后服务。责任认定标准:乙方应承担违约责任,提供必要的售后服务,并赔偿甲方因此遭受的损失。示例说明:若乙方未按合同约定提供售后服务,甲方有权要求乙方提供服务,并赔偿因此造成的损失。4.违约行为:第三方未按协议约定履行职责。责任认定标准:第三方应承担违约责任,赔偿甲方因此遭受的损失。示例说明:若第三方未按协议约定履行监理、检测、评估等职责,甲方有权要求第三方赔偿损失。5.违约行为:甲方未按合同约定支付款项。责任认定标准:甲方应承担违约责任,支付违约金,并赔偿乙方因此遭受的损失。示例说明:若甲方未按合同约定支付款项,乙方有权要求甲方支付违约金,并赔偿因此造成的损失。全文完。福州大学二零二四年度基建合同履约中的质量保证与售后服务细则1本合同目录一览1.质量保证概述1.1质量保证原则1.2质量保证责任1.3质量保证期限2.质量检查与验收2.1质量检查内容2.2质量验收标准2.3质量验收程序3.施工过程中的质量控制3.1施工质量控制体系3.2施工过程监控3.3施工质量问题处理4.售后服务保障4.1售后服务范围4.2售后服务期限4.3售后服务流程5.售后服务责任5.1售后服务人员职责5.2售后服务设备设施5.3售后服务费用6.质量事故处理6.1质量事故定义6.2质量事故报告6.3质量事故调查6.4质量事故处理7.质量保证资料管理7.1质量保证资料种类7.2质量保证资料保存7.3质量保证资料查阅8.质量保证合同变更8.1合同变更原因8.2合同变更程序8.3合同变更生效9.质量保证争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决期限10.质量保证合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后果11.违约责任与赔偿11.1违约责任种类11.2违约责任承担11.3违约赔偿计算12.保密条款12.1保密内容12.2保密责任12.3保密期限13.合同终止与解除13.1合同终止条件13.2合同解除条件13.3合同终止与解除程序14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.质量保证概述1.1质量保证原则本合同双方应遵循国家有关法律法规、行业标准及合同约定,确保工程质量达到设计要求和合同约定的标准。1.2质量保证责任承包方对工程质量承担全面责任,包括但不限于设计、施工、材料、设备等各个方面。1.3质量保证期限质量保证期限自工程竣工验收合格之日起计算,期限为五年。2.质量检查与验收2.1质量检查内容质量检查应包括原材料、施工过程、隐蔽工程、分项工程、分部工程和单位工程等。2.2质量验收标准质量验收标准应符合国家相关标准和规范,以及合同约定的技术要求。2.3质量验收程序质量验收应按照工程进度分阶段进行,每阶段验收合格后方可进入下一阶段施工。3.施工过程中的质量控制3.1施工质量控制体系承包方应建立完善的质量控制体系,包括质量管理制度、质量责任制度、质量控制流程等。3.2施工过程监控施工过程中,监理方应进行现场监督,确保施工质量符合合同约定。3.3施工质量问题处理发生施工质量问题,承包方应立即采取措施予以整改,并及时报告监理方。4.售后服务保障4.1售后服务范围售后服务范围包括但不限于工程保修、设备维护、技术咨询等。4.2售后服务期限售后服务期限自工程竣工验收合格之日起计算,期限为五年。4.3售后服务流程售后服务流程应包括用户报修、服务响应、问题解决、服务反馈等环节。5.售后服务责任5.1售后服务人员职责售后服务人员应具备相应的专业知识和技能,负责解答用户咨询、处理用户投诉、提供技术支持等。5.2售后服务设备设施承包方应配备必要的售后服务设备设施,确保售后服务工作的顺利进行。5.3售后服务费用售后服务费用应包含在合同价格内,由承包方承担。6.质量事故处理6.1质量事故定义质量事故是指由于设计、施工、材料等原因,导致工程质量不符合设计要求和合同约定的标准,造成直接经济损失的事件。6.2质量事故报告发生质量事故,承包方应立即向监理方和发包方报告,并采取必要措施防止事故扩大。6.3质量事故调查质量事故调查应由监理方组织,承包方配合,查明事故原因,提出处理意见。6.4质量事故处理质量事故处理应按照事故调查结果,采取整改措施,确保工程质量符合要求。7.质量保证资料管理7.1质量保证资料种类质量保证资料包括工程设计文件、施工图纸、原材料检验报告、施工记录、验收记录、保修记录等。7.2质量保证资料保存质量保证资料应妥善保存,保存期限不少于五年。7.3质量保证资料查阅合同双方有权查阅质量保证资料,查阅时应遵守保密规定。8.质量保证合同变更8.1合同变更原因合同变更原因包括但不限于设计变更、工程量增减、地质条件变化、政策调整等。8.2合同变更程序合同变更应经双方协商一致,签订书面变更协议,并作为合同附件。8.3合同变更生效合同变更自变更协议签订之日起生效,对双方具有同等约束力。9.质量保证争议解决9.1争议解决方式争议解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼。9.2争议解决机构争议解决机构应根据双方协商确定,如协商不成,可选择仲裁委员会或人民法院。9.3争议解决期限争议解决期限自争议发生之日起计算,一般不超过六十日。10.质量保证合同解除10.1合同解除条件合同解除条件包括但不限于一方违约、不可抗力、合同目的不能实现等。10.2合同解除程序合同解除应书面通知对方,并说明解除原因和依据。10.3合同解除后果合同解除后,双方应按照合同约定和实际情况,妥善处理合同解除后的有关事宜。11.违约责任与赔偿11.1违约责任种类违约责任种类包括但不限于逾期付款、逾期交货、质量不符合要求等。11.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.3违约赔偿计算违约赔偿计算应依据合同约定和实际损失,合理确定赔偿金额。12.保密条款12.1保密内容保密内容主要包括技术秘密、商业秘密、合同内容等。12.2保密责任双方应承担保密责任,未经对方同意,不得泄露保密内容。12.3保密期限保密期限自合同签订之日起计算,一般不少于五年。13.合同终止与解除13.1合同终止条件合同终止条件包括但不限于合同履行完毕、双方协商一致、法定情形等。13.2合同解除条件合同解除条件同第10.1条。13.3合同终止与解除程序合同终止与解除程序同第10.2条。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。14.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方概念本合同所称第三方,是指除甲乙双方之外的,为合同履行提供专业服务、咨询、监理、检测等服务的独立法人或其他组织。1.2第三方介入范围第三方介入范围包括但不限于工程设计、施工监理、材料检测、设备调试、咨询服务等。2.第三方介入程序2.1第三方选择甲乙双方应共同协商确定第三方,并签订相应的合作协议。2.2第三方资质要求3.第三方责任与权利3.1第三方责任第三方在合同履行过程中,应按照合同约定和行业标准,履行其职责,对因其工作过失导致的损失承担相应的责任。3.2第三方权利第三方有权根据合同约定和行业标准,独立开展工作,并享有相应的报酬。4.第三方与其他各方的划分说明4.1职责划分第三方应明确其工作职责,并与甲乙双方各自的工作职责进行划分,确保合同履行的协调性。4.2沟通协调第三方应与甲乙双方保持密切沟通,及时报告工作进展和问题,共同解决合同履行中的问题。5.第三方责任限额5.1责任限额定义责任限额是指第三方因工作过失导致合同履行受阻或损失时,应承担的最高赔偿限额。5.2责任限额确定责任限额应根据第三方的资质、服务内容、行业标准等因素确定,并在合作协议中明确。5.3责任限额调整如有特殊情况需要调整责任限额,甲乙双方应协商一致,并签订补充协议。6.第三方介入后的合同修改6.1合同条款补充根据第三方介入的具体情况,甲乙双方可对合同条款进行补充,以明确第三方的职责和权利。6.2合同责任调整合同责任应根据第三方介入后的实际情况进行调整,确保各方责任清晰。7.第三方介入后的质量保证7.1质量保证责任第三方在合同履行过程中,应承担相应的质量保证责任,确保工程质量符合合同约定。7.2质量检查与验收第三方应参与工程质量检查与验收,并对检查结果负责。8.第三方介入后的售后服务8.1售后服务责任第三方应按照合同约定,提供必要的售后服务,确保工程运行正常。8.2售后服务费用售后服务费用应在合作协议中明确,并由第三方承担。9.第三方介入后的争议解决9.1争议解决方式第三方介入后的争议解决方式,应参照本合同第9条的规定。9.2争议解决机构第三方介入后的争议解决机构,应参照本合同第9条的规定。10.第三方介入后的合同解除10.1合同解除条件第三方介入后的合同解除条件,应参照本合同第10条的规定。10.2合同解除程序第三方介入后的合同解除程序,应参照本合同第10条的规定。11.第三方介入后的违约责任11.1违约责任第三方介入后的违约责任,应参照本合同第11条的规定。11.2违约赔偿第三方介入后的违约赔偿,应参照本合同第11条的规定。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同附件一:工程概况及设计文件要求:详细描述工程的基本情况,包括工程名称、地点、规模、设计标准等,并附上设计图纸和相关技术规范。说明:本附件作为合同的重要组成部分,用于明确工程的技术要求和设计标准。2.合同附件二:施工组织设计及施工方案要求:详细说明施工组织架构、施工流程、施工进度安排、施工安全措施等。说明:本附件用于指导施工过程中的组织管理和施工活动。3.合同附件三:材料设备清单及质量保证书要求:列出工程所需材料设备的名称、规格、型号、数量、供应商等信息,并附上材料设备的质量保证书。说明:本附件用于确保工程使用的材料设备符合合同约定和行业标准。4.合同附件四:施工进度计划及变更记录要求:制定施工进度计划,包括各阶段的起止时间、施工内容等,并记录施工过程中的变更情况。说明:本附件用于监控施工进度,确保工程按计划进行。5.合同附件五:质量检查报告及验收记录要求:记录工程质量检查和验收的结果,包括检查时间、检查人员、检查内容、验收结论等。说明:本附件用于证明工程质量符合合同约定。6.合同附件六:售后服务承诺及维修记录要求:明确售后服务的内容、期限、责任等,并记录维修过程中的情况。说明:本附件用于保障工程交付后的售后服务质量。7.合同附件七:第三方合作协议要求:详细说明第三方介入的具体内容、职责、权利、责任等。说明:本附件用于明确第三方在合同履行过程中的地位和作用。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:逾期交付工程责任认定标准:根据合同约定的工期,超过约定工期交付工程的行为。示例说明:如合同约定工期为120天,实际交付工期为150天,则构成逾期交付工程。2.违约行为:工程质量不符合要求责任认定标准:工程质量未达到合同约定的标准,经检查确认。示例说明:工程主体结构存在裂缝,经检测确认不符合设计要求。3.违约行为:材料设备不合格责任认定标准:使用的材料设备未达到合同约定的质量标准,经检验确认。示例说明:工程使用的钢筋强度低于合同约定的标准。4.违约行为:未履行售后服务义务责任认定标准:未按照合同约定提供售后服务,或售后服务不符合要求。示例说明:工程交付后,第三方未按时提供设备维护服务。5.违约行为:泄露商业秘密责任认定标准:未经授权泄露合同双方的商业秘密。示例说明:第三方泄露了甲方的技术秘密。6.违约行为:未按时支付工程款责任认定标准:未按照合同约定的付款时间和比例支付工程款。示例说明:承包方未在约定时间内收到支付工程款的款项。全文完。福州大学二零二四年度基建合同履约中的质量保证与售后服务细则2本合同目录一览1.合同概述1.1合同定义1.2合同标的1.3合同双方2.质量保证2.1质量标准2.2质量检验2.3质量责任3.建设项目进度管理3.1进度计划3.2进度控制3.3进度调整4.工程款项支付4.1款项支付方式4.2款项支付时间4.3款项支付条件5.施工现场管理5.1施工现场安全5.2施工现场环境保护5.3施工现场交通管理6.施工材料管理6.1材料采购6.2材料检验6.3材料验收7.售后服务7.1售后服务范围7.2售后服务期限7.3售后服务责任8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后果11.合同生效11.1合同生效条件11.2合同生效时间11.3合同生效范围12.合同变更12.1合同变更条件12.2合同变更程序12.3合同变更效力13.合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序13.3合同终止后果14.其他约定14.1通知方式14.2不可抗力14.3合同附件第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同定义1.2合同标的本合同标的为福州大学二零二四年度基建项目,包括但不限于建筑安装、设备采购、土建工程等。1.3合同双方甲方:福州大学乙方:[乙方全称]2.质量保证2.1质量标准乙方应按照国家相关标准和甲方的要求,确保工程质量符合合同约定。2.2质量检验乙方应在工程各阶段进行质量检验,确保工程质量合格。2.3质量责任若因乙方原因导致工程质量不合格,乙方应承担相应的质量责任,包括但不限于修复、返工、赔偿等。3.建设项目进度管理3.1进度计划乙方应按照合同约定的时间节点编制详细的进度计划,并报送甲方审核。3.2进度控制乙方应严格按照进度计划执行工程,确保项目按期完成。3.3进度调整如遇不可抗力或其他原因导致进度延误,乙方应及时通知甲方,并协商调整进度计划。4.工程款项支付4.1款项支付方式工程款项支付采用分期支付方式,具体支付节点及比例由双方协商确定。4.2款项支付时间款项支付时间应与工程进度相匹配,确保乙方有足够的资金进行施工。4.3款项支付条件款项支付条件包括但不限于工程进度、质量检验合格、合同履行等。5.施工现场管理5.1施工现场安全乙方应遵守国家相关安全规定,确保施工现场安全。5.2施工现场环境保护乙方应采取有效措施,保护施工现场环境,减少对周边环境的影响。5.3施工现场交通管理乙方应制定施工现场交通管理方案,确保交通秩序井然。6.施工材料管理6.1材料采购乙方应按照合同约定采购施工材料,确保材料质量。6.2材料检验乙方应在材料进场时进行检验,确保材料符合质量标准。6.3材料验收甲方应参与材料验收,对不合格材料有权拒收。7.售后服务7.1售后服务范围本合同约定的售后服务范围为工程保修期内乙方应承担的服务。7.2售后服务期限工程保修期限为自工程竣工验收合格之日起计算,具体期限由双方协商确定。7.3售后服务责任乙方应按照合同约定提供售后服务,对工程在使用过程中出现的问题进行及时处理。8.争议解决8.1争议解决方式双方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,可提交[争议解决机构名称]仲裁委员会仲裁。8.2争议解决机构争议解决机构为[争议解决机构名称],仲裁地点为[仲裁地点]。8.3争议解决程序提交仲裁的争议,应按照[争议解决机构名称]的仲裁规则进行。9.违约责任9.1违约情形乙方未按合同约定完成工程;乙方提供的材料不符合质量标准;乙方未按合同约定提供售后服务;甲方未按合同约定支付款项。9.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。9.3违约赔偿违约赔偿的具体金额由双方协商确定,或由仲裁机构根据实际情况裁决。10.合同解除10.1合同解除条件双方协商一致;一方严重违约;发生不可抗力事件,且合同目的无法实现。10.2合同解除程序合同解除需书面通知对方,并经双方签字确认。10.3合同解除后果11.合同生效11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同生效时间合同生效时间为[具体日期]。11.3合同生效范围本合同适用于福州大学二零二四年度基建项目的全部工作。12.合同变更12.1合同变更条件双方协商一致;法律法规变更;不可抗力事件。12.2合同变更程序合同变更需书面通知对方,并经双方签字确认。12.3合同变更效力变更后的合同条款具有同等法律效力。13.合同终止13.1合同终止条件合同约定的工程全部完成;双方协商一致;合同解除。13.2合同终止程序合同终止需书面通知对方,并经双方签字确认。13.3合同终止后果合同终止后,双方应按照合同约定处理剩余事项。14.其他约定14.1通知方式双方之间的通知应以书面形式进行,可通过邮寄、传真、电子邮件等方式发送。14.2不可抗力不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等,双方应按照法律规定和合同约定处理。14.3合同附件本合同附件包括但不限于工程图纸、技术规范、质量标准等。附件与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同所指的第三方包括但不限于监理方、审计方、评估方、保险方等,以及任何其他由双方约定的可能介入合同履行的第三方。15.2第三方介入条件双方协商一致;合同条款中明确约定第三方介入的必要性;第三方具备履行合同相关职责的能力和资质。15.3第三方介入程序双方共同选定或约定第三方;第三方与双方签订相关协议或合同;第三方按照协议或合同约定履行职责。16.甲乙方与第三方的关系16.1责权利划分甲乙双方与第三方之间的关系如下:第三方作为独立的第三方,对合同履行进行监督、检查和评估;甲乙双方对第三方的监督和评估结果负有配合和接受的责任;第三方应维护甲乙双方的合法权益,但不参与甲乙双方的内部争议。16.2责任划分第三方在履行职责过程中,因自身原因造成的损失

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论