二零二五年度建筑工程监理合同gf0202标准范本6篇_第1页
二零二五年度建筑工程监理合同gf0202标准范本6篇_第2页
二零二五年度建筑工程监理合同gf0202标准范本6篇_第3页
二零二五年度建筑工程监理合同gf0202标准范本6篇_第4页
二零二五年度建筑工程监理合同gf0202标准范本6篇_第5页
已阅读5页,还剩109页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度建筑工程监理合同gf0202标准范本本合同目录一览1.合同签订双方信息1.1监理单位基本信息1.2施工单位基本信息1.3招标代理机构信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程投资2.6工程建设工期3.监理范围3.1监理项目范围3.2监理工作内容3.3监理服务期限4.监理职责4.1监理单位职责4.2施工单位职责4.3招标代理机构职责5.监理费用及支付方式5.1监理费用总额5.2费用构成5.3支付方式及时间6.合同生效及终止6.1合同生效条件6.2合同终止条件6.3合同解除条件7.违约责任7.1监理单位违约责任7.2施工单位违约责任7.3招标代理机构违约责任8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决机构9.合同附件9.1工程量清单9.2监理大纲9.3质量标准9.4其他相关文件10.合同修改与补充10.1修改程序10.2补充内容11.合同解除与终止11.1解除程序11.2终止条件12.合同履行12.1履行期限12.2履行地点12.3履行方式13.合同备案13.1备案机构13.2备案程序14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同签订双方信息1.1监理单位基本信息1.1.1单位名称:X监理公司1.1.2法定代表人:1.1.3注册地址:省市区路号1.1.4联系电话:01.2施工单位基本信息1.2.1单位名称:X建设公司1.2.2法定代表人:1.2.3注册地址:省市区路号1.2.4联系电话:09876543211.3招标代理机构信息1.3.1机构名称:X招标代理有限公司1.3.2法定代表人:1.3.3注册地址:省市区路号1.3.4联系电话:11223344552.工程概况2.1工程名称:住宅小区建设项目2.2工程地点:省市区路2.3工程规模:占地面积平方米,建筑面积平方米2.4工程类型:住宅楼、商业楼、地下车库2.5工程投资:约亿元人民币2.6工程建设工期:2024年1月1日至2026年12月31日3.监理范围3.1监理项目范围:包括但不限于施工图纸、施工方案、施工进度、施工质量、施工安全、材料设备、环境保护等3.2监理工作内容:对施工过程中的各项指标进行监督检查,确保工程质量、安全、进度符合国家及行业标准3.3监理服务期限:自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止4.监理职责4.1监理单位职责:4.1.1负责编制监理规划和监理实施细则4.1.2对施工过程中的质量问题进行监督检查4.1.3对施工过程中的安全事故进行及时报告和处理4.1.4对施工进度进行跟踪和控制4.1.5对施工材料、设备进行检验和验收4.2施工单位职责:4.2.1遵守国家及行业施工规范和标准4.2.2按时提交施工图纸、施工方案等资料4.2.3确保施工质量、安全、进度4.2.4配合监理单位进行监督检查4.3招标代理机构职责:4.3.1负责招标文件的编制和发布4.3.2组织招标活动,确保招标过程的公正、公平、公开4.3.3对中标单位进行监督,确保其履行合同义务5.监理费用及支付方式5.1监理费用总额:人民币万元整5.2费用构成:监理服务费、交通费、住宿费、通讯费等5.3支付方式及时间:监理单位每月向施工单位提交费用清单,施工单位在收到清单后10个工作日内支付当月费用6.合同生效及终止6.1合同生效条件:双方签字盖章后,自合同签订之日起生效6.2合同终止条件:工程竣工验收合格或合同约定的其他终止条件6.3合同解除条件:因不可抗力、合同违约等原因,经双方协商一致,可以解除合同8.争议解决8.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成的,提交仲裁委员会仲裁8.2争议解决程序:仲裁庭由三名仲裁员组成,其中一方当事人应指定一名仲裁员,另一方当事人应从仲裁委员会仲裁员名册中指定一名仲裁员,第三名仲裁员由双方当事人共同选定或由仲裁委员会主席指定8.3争议解决机构:仲裁委员会9.合同附件9.1工程量清单:详见附件一9.2监理大纲:详见附件二9.3质量标准:详见附件三9.4其他相关文件:包括但不限于施工图纸、施工方案、工程合同、招标文件等10.合同修改与补充10.1修改程序:任何一方对合同内容提出修改意见,应书面通知对方,经双方协商一致后,以书面形式对合同进行修改,修改后的内容作为合同的一部分10.2补充内容:任何一方认为需要补充的内容,应以书面形式提出,经双方协商一致后,以书面形式补充到合同中11.合同解除与终止11.1解除程序:任何一方要求解除合同,应提前30日书面通知对方,并说明理由11.2终止条件:合同约定的终止条件成就,包括但不限于工程竣工验收合格、合同履行完毕、合同解除等12.合同履行12.1履行期限:自合同生效之日起至合同约定的终止条件成就之日止12.2履行地点:省市区路12.3履行方式:监理单位应按照监理大纲和监理实施细则的要求,全面履行监理职责13.合同备案13.1备案机构:省市区建设局13.2备案程序:合同签订后30日内,双方应将合同文本报送备案机构备案14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行协商解决14.2本合同一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力14.3本合同自双方签字盖章之日起生效14.4本合同如有未尽事宜,按照国家相关法律法规执行第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方同意,介入合同执行过程的其他独立主体,包括但不限于监理咨询机构、检测机构、评估机构、仲裁机构等。15.1.2第三方应具备相应的资质和条件,能够独立承担法律责任。15.2第三方介入的适用范围15.2.1在监理过程中,如需对工程质量、安全、进度等方面进行专业评估或检测,可引入第三方机构。15.2.2在合同履行过程中,如发生争议,可引入第三方仲裁机构进行调解或仲裁。15.3第三方介入的程序15.3.1第三方介入需经甲乙双方协商一致,并以书面形式确定。15.3.2第三方介入前,甲乙双方应向第三方提供必要的资料和背景信息。15.3.3第三方介入后,甲乙双方应积极配合第三方的相关工作。15.4第三方的责任15.4.1第三方应按照甲乙双方的要求和合同约定,独立、客观、公正地履行职责。15.4.2第三方对其提供的评估、检测、仲裁等服务的准确性、完整性承担责任。15.5第三方的责任限额15.5.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,并在第三方介入协议中明确。15.5.2第三方的责任限额不得低于其服务费用的一倍。15.6第三方与其他各方的划分15.6.1第三方与甲乙双方的关系为独立合同关系,第三方不承担甲乙双方之间的合同责任。15.6.2第三方在执行职责过程中,应尊重甲乙双方的合法权益,不得损害甲乙双方的权益。15.7第三方介入的费用15.7.1第三方介入的费用由甲乙双方协商确定,并在合同中明确。15.7.2第三方介入的费用包括但不限于服务费、交通费、住宿费、通讯费等。15.8第三方介入的协议15.8.1.1第三方的名称、地址、联系人及联系方式;15.8.1.2第三方的资质和条件;15.8.1.3第三方的职责和权限;15.8.1.4第三方的责任限额;15.8.1.5第三方介入的费用及支付方式;15.8.1.6第三方介入的期限;15.8.1.7其他双方认为需要约定的内容。15.9第三方介入的变更15.9.1如需变更第三方介入的协议,应经甲乙双方协商一致,并以书面形式修改。15.10第三方介入的终止15.10.1第三方介入的终止条件包括但不限于:15.10.1.1第三方完成其职责;15.10.1.2甲乙双方协商一致;15.10.1.3合同履行完毕;15.10.1.4合同解除或终止。15.11第三方介入的争议解决15.11.1第三方介入过程中发生的争议,应由甲乙双方协商解决。15.11.2协商不成的,可提交合同约定的争议解决机构解决。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单详细要求:列明工程项目的名称、数量、单位、单价、合价等。说明:工程量清单是合同履行的重要依据,用于计算工程款。2.监理大纲详细要求:包括监理范围、监理内容、监理方法、监理流程等。说明:监理大纲是监理单位开展监理工作的指导文件。3.质量标准详细要求:包括工程质量标准、检验方法、验收标准等。说明:质量标准是确保工程质量的重要依据。4.施工图纸详细要求:包括建筑、结构、电气、给排水等图纸。说明:施工图纸是施工单位进行施工的依据。5.施工方案详细要求:包括施工方法、施工进度、安全措施等。说明:施工方案是施工单位进行施工的指导文件。6.工程合同详细要求:包括工程名称、地点、投资、建设工期等。说明:工程合同是甲乙双方签订的工程承包合同。7.招标文件详细要求:包括招标公告、招标须知、投标文件要求等。说明:招标文件是招标活动的依据。8.争议解决协议详细要求:包括争议解决方式、争议解决机构等。说明:争议解决协议是解决合同履行中争议的依据。9.第三方介入协议详细要求:包括第三方介入的条件、职责、费用等。说明:第三方介入协议是第三方介入合同履行过程的依据。10.其他相关文件详细要求:包括但不限于政府文件、行业标准、合同变更等。说明:其他相关文件是合同履行过程中可能涉及的文件。说明二:违约行为及责任认定:1.监理单位违约违约行为:未按合同约定进行监理,导致工程质量、安全、进度出现问题。责任认定:监理单位应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、恢复工程等。示例:监理单位未及时发现施工质量问题,导致质量问题扩大,需承担相应责任。2.施工单位违约违约行为:未按合同约定进行施工,导致工程质量、安全、进度出现问题。责任认定:施工单位应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、恢复工程等。示例:施工单位未按期完成施工任务,导致工程延期,需承担相应责任。3.招标代理机构违约违约行为:未按招标文件约定组织招标活动,导致招标活动无效。责任认定:招标代理机构应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、重新招标等。示例:招标代理机构未按期发布招标公告,导致招标活动延误,需承担相应责任。4.第三方违约违约行为:第三方未按协议约定履行职责,导致合同履行受到影响。责任认定:第三方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、恢复工作等。示例:第三方检测机构未按期完成检测工作,导致工程延期,需承担相应责任。全文完。二零二四年度建筑工程监理合同gf0202标准范本1合同目录第一章合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式1.4合同双方法定代表人1.5合同签订日期第二章合同标的及工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程合同金额第三章监理服务内容及范围3.1监理服务内容概述3.2施工阶段监理3.3竣工阶段监理3.4质量监理3.5安全监理3.6环保监理3.7进度监理第四章监理职责及权利4.1监理职责4.2监理权利4.3监理义务4.4监理责任第五章监理工作程序及方法5.1监理工作程序5.2监理方法5.3监理资料管理5.4监理报告编制第六章监理费用及支付方式6.1监理费用总额6.2费用支付方式6.3费用支付时间6.4费用调整第七章争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决程序第八章合同解除与终止8.1合同解除条件8.2合同解除程序8.3合同终止条件8.4合同终止程序第九章违约责任9.1违约责任承担9.2违约赔偿计算9.3违约责任免除第十章合同生效与期限10.1合同生效条件10.2合同期限10.3合同续签第十一章不可抗力11.1不可抗力事件11.2不可抗力处理第十二章其他12.1合同附件12.2合同解释12.3合同变更12.4合同附件清单第十三章合同份数13.1合同份数13.2合同效力第十四章合同签署14.1合同签署人14.2合同签署日期合同编号_________第一章合同双方基本信息1.1合同双方名称(1)甲方:_________建筑工程有限公司(2)乙方:_________工程监理有限公司1.2合同双方地址(1)甲方地址:_________(2)乙方地址:_________1.3合同双方联系方式(1)甲方联系人:_________联系电话:_________(2)乙方联系人:_________联系电话:_________1.4合同双方法定代表人(1)甲方法定代表人:_________(2)乙方法定代表人:_________1.5合同签订日期_________年_________月_________日第二章合同标的及工程概况2.1工程名称_________建筑工程2.2工程地点_________2.3工程规模_________2.4工程类型_________2.5工程合同金额_________元第三章监理服务内容及范围3.1监理服务内容概述乙方对甲方施工的_________建筑工程进行全过程监理。3.2施工阶段监理(1)施工准备阶段监理;(2)基础工程监理;(3)主体工程监理;(4)装饰装修工程监理;(5)附属工程监理。3.3竣工阶段监理(1)竣工验收监理;(2)保修阶段监理。3.4质量监理(1)对施工质量进行监督检查;(2)对施工材料、设备进行检验;(3)对施工工艺进行审查。3.5安全监理(1)对施工现场进行安全检查;(2)对施工人员安全培训;(3)对安全事故进行处理。3.6环保监理(1)对施工现场环境保护措施进行检查;(2)对施工过程中的污染进行控制。3.7进度监理(1)对施工进度进行跟踪;(2)对施工计划进行调整;(3)对延误进度进行原因分析。第四章监理职责及权利4.1监理职责(1)按照国家法律法规和行业标准进行监理;(2)对施工质量、安全、环保、进度进行监督检查;(3)对施工过程中出现的问题提出整改意见;(4)对施工单位的违约行为进行处理。4.2监理权利(1)对施工单位的施工行为进行监督检查;(2)对施工质量、安全、环保、进度提出整改要求;(3)对施工单位的违约行为提出处理意见。4.3监理义务(1)保证监理工作的客观、公正、公平;(2)保守工程秘密;(3)按时提交监理报告。4.4监理责任(1)因监理原因导致工程质量、安全事故的,乙方承担相应责任;(2)因监理失职导致工程进度延误的,乙方承担相应责任。第五章监理工作程序及方法5.1监理工作程序(1)施工准备阶段监理;(2)基础工程监理;(3)主体工程监理;(4)装饰装修工程监理;(5)附属工程监理;(6)竣工验收监理;(7)保修阶段监理。5.2监理方法(1)现场巡查;(2)资料审查;(3)会议协调;(4)抽样检验;(5)专家咨询。5.3监理资料管理(1)监理资料的收集、整理、归档;(2)监理资料的保管、保密;(3)监理资料的查阅、复制。5.4监理报告编制(1)监理报告的编制内容;(2)监理报告的编制时间;(3)监理报告的提交方式。第六章监理费用及支付方式6.1监理费用总额_________元6.2费用支付方式(1)按月支付;(2)按阶段支付。6.3费用支付时间每月____日前支付上月监理费用。6.4费用调整(1)监理费用根据实际情况进行调整;(2)调整后的费用应经双方协商一致。第七章争议解决7.1争议解决方式(1)协商解决;(2)调解解决;(3)仲裁或诉讼解决。7.2争议解决机构(1)协商解决:由双方协商确定;(2)调解解决:由双方共同委托的调解机构进行;(3)仲裁或诉讼解决:依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。7.3争议解决程序(1)协商解决:自争议发生之日起____日内;(2)调解解决:自争议发生之日起____日内;(3)仲裁或诉讼解决:自争议发生之日起____日内。第八章合同解除与终止8.1合同解除条件(1)因不可抗力导致合同无法履行;(2)一方严重违约,经另一方书面通知后____日内未予纠正;(3)双方协商一致解除合同。8.2合同解除程序(1)提出解除合同的一方应书面通知另一方;(2)另一方应在接到通知后____日内予以答复;(3)合同解除后,双方应立即终止合同履行。8.3合同终止条件(1)监理工作完成,工程竣工验收合格;(2)合同约定的监理期限届满;(3)双方协商一致终止合同。8.4合同终止程序(1)一方提出终止合同,应书面通知另一方;(2)另一方应在接到通知后____日内予以答复;(3)合同终止后,双方应进行工程结算。第九章违约责任9.1违约责任承担(1)因甲方原因导致合同无法履行,甲方承担违约责任;(2)因乙方原因导致合同无法履行,乙方承担违约责任。9.2违约赔偿计算(1)根据合同约定和实际损失计算;(2)双方协商确定赔偿金额。9.3违约责任免除(1)因不可抗力导致违约,免除违约责任;(2)因对方违约导致本方违约,免除违约责任。第十章合同生效与期限10.1合同生效条件(1)双方签字盖章;(2)合同约定的其他生效条件。10.2合同期限自合同签订之日起至监理工作完成之日止。10.3合同续签(1)合同期限届满前____日内,双方可协商续签合同;(2)未续签的,合同自动终止。第十一章不可抗力11.1不可抗力事件(1)自然灾害;(2)政府行为;(3)社会异常事件。11.2不可抗力处理(1)发生不可抗力事件,双方应及时通知对方;(2)不可抗力事件持续期间,合同暂停履行;(3)不可抗力事件结束后,双方应及时恢复合同履行。第十二章其他12.1合同附件(1)工程概况;(2)监理服务内容明细;(3)监理费用明细;(4)其他相关文件。12.2合同解释本合同未尽事宜,按国家法律法规和行业标准执行。12.3合同变更(1)合同变更需经双方协商一致;(2)变更内容应以书面形式签订补充协议。12.4合同附件清单(1)工程概况;(2)监理服务内容明细;(3)监理费用明细;(4)其他相关文件。第十三章合同份数13.1合同份数一式____份,甲乙双方各执____份。13.2合同效力本合同自双方签字盖章之日起生效。第十四章合同签署14.1合同签署人(1)甲方代表(签字):_________(2)乙方代表(签字):_________14.2合同签署日期_________年_________月_________日甲方(盖章):_________建筑工程有限公司乙方(盖章):_________工程监理有限公司甲方代表(签字):_________乙方代表(签字):_________年月日多方为主导时的,附件条款及说明1.当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:附件一:甲方主导条款1.1甲方责任(1)甲方应确保工程项目的顺利实施,提供必要的施工条件;(2)甲方应按时支付工程款项,确保乙方监理工作的顺利进行;(3)甲方应遵守国家相关法律法规,保证工程质量和安全。1.2甲方权利(1)甲方有权对监理工作进行监督,确保监理工作符合合同约定;(2)甲方有权要求乙方对监理工作中的不足进行整改;(3)甲方有权在必要时调整监理工作计划。1.3甲方义务(1)甲方应配合乙方进行现场巡查、资料审查等工作;(2)甲方应提供必要的工程资料和图纸,确保乙方能够准确掌握工程信息;(3)甲方应承担因甲方原因导致的监理工作延误的责任。2.当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:附件二:乙方主导条款2.1乙方责任(1)乙方应严格按照合同约定,独立、客观、公正地履行监理职责;(2)乙方应确保监理工作的质量,对施工质量、安全、环保、进度进行严格监督;2.2乙方权利(1)乙方有权要求甲方提供必要的施工条件,确保监理工作的顺利进行;(2)乙方有权对施工单位的违约行为提出处理意见;(3)乙方有权对监理工作计划进行调整,确保监理工作目标的实现。2.3乙方义务(1)乙方应按时完成监理工作,确保监理报告的及时提交;(2)乙方应保守工程秘密,不得泄露甲方和工程项目的相关信息;(3)乙方应承担因乙方原因导致的监理工作延误的责任。3.当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:附件三:第三方中介条款3.1中介责任(1)中介应保证合同的合法性和有效性;(2)中介应协助双方进行合同履行,提供必要的协调和沟通;(3)中介应监督合同履行过程中的违约行为,并采取措施予以纠正。3.2中介权利(1)中介有权要求双方提供合同履行过程中的相关资料;(2)中介有权对违约方提出处理意见;(3)中介有权在必要时终止合同。3.3中介义务(1)中介应确保合同条款的公平、合理;(2)中介应保守合同双方的商业秘密;(3)中介应承担因自身原因导致的合同履行延误的责任。3.4中介费用中介费用由双方协商确定,并在合同中明确。3.5中介变更(1)如需更换中介,双方应协商一致;(2)更换中介后,原中介的职责和权利义务由新中介继承。3.6中介终止(1)合同履行完毕,中介职责终止;(2)合同解除或终止,中介职责同时终止。附件及其他补充说明一、附件列表:1.工程概况2.监理服务内容明细3.监理费用明细4.甲方主导条款5.乙方主导条款6.第三方中介条款7.合同附件清单二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方未按时支付工程款项;乙方未按时提交监理报告;任何一方未履行合同约定的监理职责;任何一方违反合同约定的保密义务;任何一方违反合同约定的合同解除或终止条件。2.违约行为的认定:违约行为的认定应以合同约定为准;双方应通过协商或仲裁机构进行认定;违约行为的认定应基于事实和证据。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为等。2.违约责任:指合同一方违反合同约定所应承担的法律责任。3.仲裁:指由仲裁机构对合同争议进行裁决的一种争议解决方式。4.诉讼:指向人民法院提起诉讼,由法院对合同争议进行审理和裁决。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方未能按时支付工程款项。解决办法:通过协商延长付款期限或通过仲裁机构解决。2.问题:乙方未能按时提交监理报告。解决办法:加强内部管理,确保监理报告按时提交。3.问题:合同履行过程中出现争议。解决办法:通过协商、调解或仲裁机构解决争议。五、所有应用场景:1.建筑工程项目施工过程中,甲方委托乙方进行监理。2.双方在合同履行过程中出现争议,需要第三方中介进行协调。3.合同履行过程中,任何一方出现违约行为,需要根据合同约定进行处理。全文完。二零二四年度建筑工程监理合同gf0202标准范本2合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________2.乙方:名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________3.其他相关方:名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________二、合同前言2.1背景:本合同依据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程质量管理条例》等相关法律法规,以及甲方委托乙方对建筑工程进行监理的要求,经双方友好协商,达成一致意见,特订立本合同。2.2目的:本合同旨在明确甲乙双方在建筑工程监理过程中的权利、义务和责任,确保建筑工程质量,保障工程进度,降低工程成本,实现工程项目的顺利进行。三、定义与解释3.1专业术语:(1)建筑工程:指在土地上进行的房屋建筑、道路、桥梁、隧道、港口、码头、机场等工程。(2)监理:指对建筑工程的施工过程、质量、进度、安全等方面进行监督、检查、指导、协调和控制的活动。(3)合同工期:指本合同约定的建筑工程完成的时间期限。3.2关键词解释:(1)甲方:指委托乙方进行建筑工程监理的业主单位。(2)乙方:指接受甲方委托,对建筑工程进行监理的单位。(3)监理费:指乙方按照本合同约定,向甲方收取的监理服务费用。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:(1)甲方有权要求乙方按照合同约定,对建筑工程进行监理。(2)甲方应按照合同约定,向乙方支付监理费用。(3)甲方应配合乙方进行监理工作,提供必要的资料和条件。4.2乙方的权利和义务:(1)乙方应按照合同约定,对建筑工程进行监理,确保工程质量、进度和安全。(2)乙方有权要求甲方提供必要的资料和条件,以保证监理工作的顺利进行。(3)乙方应按照合同约定,收取监理费用。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同自双方签字盖章之日起生效,合同工期为____年____个月。5.2合同履行地点:本合同履行地点为甲方指定的建筑工程施工现场。5.3合同履行方式:(1)审查施工图纸,提出合理化建议;(2)监督施工过程中的质量、进度、安全等方面;(3)协调解决施工过程中出现的问题;(4)对施工过程中的违规行为进行制止和处理;(5)定期向甲方报告监理工作情况。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件:(1)合同约定的工期届满;(2)甲乙双方协商一致解除合同;(3)因不可抗力导致合同无法履行;(4)一方违约,另一方解除合同。6.3终止程序:(1)终止合同前,甲乙双方应就终止原因、终止日期及后续事宜进行协商;(2)终止合同后,甲乙双方应按照合同约定,妥善处理相关事宜。6.4终止后果:(2)合同终止后,甲乙双方应按照合同约定,结算监理费用;(3)合同终止后,甲乙双方应按照法律法规,妥善处理与合同相关的争议。七、费用与支付7.1费用构成:(1)监理服务费:根据监理服务内容和工作量,按照市场行情和双方协商确定;(2)材料检测费:对施工过程中使用的材料进行检测的费用;(3)现场监理人员差旅费:监理人员因工作需要产生的差旅费用;(4)其他费用:根据监理工作需要,经双方协商一致的其他费用。7.2支付方式:监理费用支付方式为分期支付,具体如下:(1)合同签订后,甲方支付监理费用的20%作为预付款;(2)监理工作开始后,每月末甲方支付监理费用的30%;(3)监理工作完成后,甲方支付监理费用的40%;(4)工程竣工验收合格后,甲方支付监理费用的10%作为尾款。7.3支付时间:(1)预付款:合同签订后5个工作日内;(2)每月监理费用:每月末5个工作日内;(3)监理工作完成后:监理工作完成后5个工作日内;(4)竣工验收合格后:工程竣工验收合格后5个工作日内。7.4支付条款:(1)甲方应在约定的时间内将监理费用支付至乙方指定的账户;(2)甲方支付监理费用时,应附上付款凭证;(3)乙方收到监理费用后,应出具相应的收款凭证。八、违约责任8.1甲方违约:(1)甲方未按约定支付监理费用的,应向乙方支付违约金,违约金为应付款项的1%;(2)甲方未按约定提供监理工作所需资料和条件的,应承担由此造成的延误和损失。8.2乙方违约:(1)乙方未按约定履行监理职责,导致工程质量、进度、安全等方面出现问题,应承担相应的责任;(2)乙方违反保密义务,泄露甲方商业秘密的,应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式:违约方应按照法律法规和本合同约定,向守约方支付违约金或赔偿金,具体赔偿金额和方式由双方协商确定。九、保密条款9.1保密内容:本合同涉及的保密内容包括但不限于:(1)甲方提供的工程图纸、技术资料、商务信息等;(2)乙方在监理过程中获得的商业秘密;(3)双方在合同履行过程中产生的其他保密信息。9.2保密期限:本合同的保密期限自合同生效之日起至合同终止后____年。9.3保密履行方式:(1)双方应采取合理措施,确保保密信息的保密性;(2)未经对方同意,不得将保密信息泄露给第三方;(3)员工离职后,仍应遵守保密义务。十、不可抗力10.1不可抗力定义:不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件:本合同约定的不可抗力事件包括:(1)地震、洪水、台风等自然灾害;(2)战争、恐怖袭击等社会事件;(3)政府行为导致的政策变动。10.3不可抗力发生时的责任和义务:(1)发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方,并提供相关证明材料;(2)因不可抗力导致合同无法履行的,双方互不承担责任;(3)不可抗力事件消除后,双方应尽快恢复合同履行。10.4不可抗力实例:(1)地震导致施工现场无法继续施工;(2)政府政策变动导致工程停工。十一、争议解决11.1协商解决:双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼:(1)调解:由双方共同委托的调解机构进行调解;(2)仲裁:向双方约定的仲裁机构申请仲裁;(3)诉讼:向有管辖权的人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定:未经对方同意,任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形:(1)涉及国家安全、商业秘密等特殊事项的;(2)法律法规禁止转让的;(3)合同约定不得转让的。十三、权利的保留13.1权力保留:(1)本合同中未明确约定的权利,甲方保留;(2)乙方在合同履行过程中发现的问题,有权提出建议或要求整改。13.2特殊权力保留:(1)在合同履行过程中,如遇重大技术或质量争议,甲方有权邀请第三方进行鉴定;(2)乙方在监理过程中,如发现甲方有违反法律法规的行为,有权向有关部门报告。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序:(1)对本合同的修改和补充,应经甲乙双方协商一致;(2)修改和补充内容应以书面形式进行,并由双方签字盖章。14.2修改和补充效力:(1)经甲乙双方签字盖章的修改和补充内容,与本合同具有同等法律效力;(2)修改和补充内容自双方签字盖章之日起生效。十五、协助与配合15.1相互协作事项:(1)甲方应协助乙方进行监理工作,提供必要的资料和条件;(2)乙方应按照甲方要求,及时报告监理工作情况。15.2协作与配合方式:(1)双方应定期召开协调会议,讨论解决监理工作中的问题;(2)双方应通过书面或口头方式,及时沟通信息。十六、其他条款16.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律法规。16.2合同的完整性和独立性:本合同构成甲乙双方之间关于建筑工程监理的完整协议,任何其他口头或书面协议均视为无效。16.3增减条款:(1)本合同条款的增减,应经甲乙双方协商一致;(2)任何增减条款均应以书面形式进行,并由双方签字盖章。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字):乙方代表(签字):签订日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.建筑工程设计图纸及资料2.施工合同3.监理大纲4.监理人员资质证书5.工程进度计划6.工程质量标准7.工程安全措施8.付款凭证9.争议解决协议10.不可抗力事件证明材料11.合同修改和补充协议12.其他双方认为需要作为附件的材料二、违约行为及认定:1.甲方违约行为及认定:未按约定支付监理费用的,认定为甲方违约。未按约定提供监理工作所需资料和条件的,认定为甲方违约。2.乙方违约行为及认定:未按约定履行监理职责,导致工程质量、进度、安全等方面出现问题,认定为乙方违约。违反保密义务,泄露甲方商业秘密,认定为乙方违约。三、法律名词及解释:1.合同法:调整平等主体之间合同关系的法律规范。2.不可抗力:不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。3.仲裁:当事人根据仲裁协议,将争议提交仲裁机构进行裁决的争议解决方式。4.诉讼:当事人通过人民法院解决争议的司法程序。5.保密义务:当事人对合同内容或履行过程中获得的商业秘密承担的保密责任。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方未按约定支付监理费用。解决办法:乙方应及时与甲方沟通,明确支付时间,必要时可提供支付凭证,确保监理工作的正常进行。2.问题:乙方未按约定履行监理职责。解决办法:乙方应加强自身管理,提高监理人员素质,确保监理工作的质量和效率。3.问题:发生不可抗力事件,影响工程进度。解决办法:双方应及时评估不可抗力事件对工程的影响,协商调整工程进度计划,确保工程按时完成。4.问题:合同履行过程中出现争议。解决办法:双方应友好协商解决争议,如协商不成,可按照合同约定的争议解决方式进行处理。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方名称:_________2.第三方地址:_________3.第三方联系人:_________4.第三方联系电话:_________5.第三方职责:第三方负责提供专业咨询和技术支持;第三方对监理工作提供专业意见和建议;第三方协助乙方完成监理报告的编制。6.第三方权利:第三方有权获得合同约定的咨询费用;第三方有权查阅相关工程资料和记录;第三方有权要求甲方和乙方提供必要的工作条件。7.第三方义务:第三方应遵守合同约定,保守商业秘密;第三方应按时完成咨询工作,确保监理工作的顺利进行;第三方应对其提供的服务质量承担责任。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方的权利:乙方有权要求甲方提供完整、准确的工程资料;乙方有权要求甲方及时支付监理费用;乙方有权要求甲方协助解决监理过程中遇到的问题。2.乙方的利益条款:乙方有权获得合同约定的监理费用;乙方有权获得因监理工作取得的合理收益;乙方有权获得因甲方违约而产生的违约金。3.甲方的违约及限制条款:甲方未按约定支付监理费用的,应向乙方支付违约金;甲方未提供完整、准确的工程资料的,乙方有权拒绝监理工作;甲方违反保密义务的,应承担相应的法律责任。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利:甲方可要求乙方提供监理大纲和监理计划;甲方可要求乙方定期报告监理工作情况;甲方可要求乙方对监理工作提出改进建议。2.甲方的利益条款:甲方可获得乙方提供的专业监理服务;甲方可获得乙方对工程质量、进度、安全的保障;甲方可获得乙方在监理过程中发现的问题及解决方案。3.乙方的违约及限制条款:乙方未按约定履行监理职责的,甲方有权解除合同;乙方泄露甲方商业秘密的,甲方有权要求乙方承担法律责任;乙方未按时完成监理报告的,甲方有权要求乙方支付违约金。全文完。二零二四年度建筑工程监理合同gf0202标准范本3合同编号_________一、合同主体1.甲方(委托方):名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________2.乙方(监理方):名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________3.其他相关方(如有):名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________二、合同前言2.1背景:本合同签订前,甲方拟在____________________地点建设____________________项目,为确保工程质量和安全,甲方决定委托乙方担任该项目的监理工作。2.2目的:为确保工程质量和安全,甲方与乙方本着平等互利、协商一致的原则,签订本合同,明确双方的权利和义务,共同完成本项目的监理工作。三、定义与解释3.1专业术语:(1)建筑工程:指按照设计文件要求,采用各种建筑材料和建筑设备,建造各类建筑物和构筑物的活动。(2)监理:指监理方对建筑工程施工过程中的质量、安全、进度、造价等方面进行监督管理,确保工程符合国家有关法律法规、设计文件和合同要求的活动。(3)施工图设计:指根据工程地质勘察报告、设计文件和施工图纸,对建筑工程进行详细设计,编制施工图的活动。3.2关键词解释:(1)工程进度:指工程从开工到竣工所经历的时间。(2)工程质量:指建筑工程在施工过程中,按照设计文件和施工规范要求,达到规定的质量标准。(3)工程造价:指建筑工程在施工过程中,按照合同约定,发生的全部费用。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:(1)有权要求乙方按照合同约定,完成监理工作。(2)有权对乙方的监理工作进行监督和检查。(3)有权要求乙方在监理过程中,及时向甲方提供相关信息和报告。(4)负责提供工程所需的资料、图纸和设备。4.2乙方的权利和义务:(1)按照合同约定,完成监理工作,确保工程质量、安全、进度和造价。(2)在监理过程中,及时向甲方提供相关信息和报告。(3)对甲方提供的资料、图纸和设备进行审核,确保其符合要求。(4)按照合同约定,对施工过程中的问题进行处理,确保工程顺利进行。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同自双方签字盖章之日起生效,至____________________项目竣工验收合格之日止。5.2合同履行地点:____________________项目施工现场。5.3合同履行方式:(1)对施工图纸、设计文件和工程资料进行审核;(2)对施工过程中的质量、安全、进度和造价进行监督管理;(3)对施工过程中的问题进行处理,确保工程顺利进行;(4)对工程竣工验收进行监督和验收。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件:(1)合同约定的监理工作全部完成;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同。6.3终止程序:(1)任何一方要求终止合同,应提前30日书面通知对方;(2)双方应按照合同约定,办理合同终止手续;(3)合同终止后,双方应按照合同约定,结算各自的权利和义务。6.4终止后果:合同终止后,双方应按照合同约定,妥善处理与合同相关的债权债务关系,确保双方的合法权益不受损害。七、费用与支付7.1费用构成:(1)监理服务费:根据工程规模、复杂程度和监理工作量,按照国家规定的收费标准计算。(2)差旅费:乙方派驻施工现场人员的差旅费、住宿费、伙食补助费等。(3)办公费:乙方在施工现场的办公设备、办公用品等费用。(4)通讯费:乙方在施工现场的通讯费用。(5)其他费用:因监理工作需要发生的其他费用。7.2支付方式:(1)监理服务费:甲方应于合同签订后5个工作日内支付监理服务费的50%作为预付款。(2)进度款:在监理工作完成后,甲方应按照监理工作进度支付监理服务费的40%。(3)竣工结算款:在工程竣工验收合格后,甲方应支付监理服务费的10%,作为竣工结算款。7.3支付时间:(1)预付款:合同签订后5个工作日内支付。(2)进度款:监理工作完成后15个工作日内支付。(3)竣工结算款:工程竣工验收合格后30个工作日内支付。7.4支付条款:(1)甲方应在支付期限内将款项汇入乙方指定的银行账户。(2)乙方应在收到款项后,出具收款凭证并通知甲方。八、违约责任8.1甲方违约:(1)未按合同约定支付监理费用的,应向乙方支付违约金,违约金为应付款项的千分之五。(2)未按合同约定提供工程所需资料、图纸和设备的,应承担由此造成的损失。8.2乙方违约:(1)未按合同约定完成监理工作的,应向甲方支付违约金,违约金为监理服务费的千分之五。(2)泄露甲方商业秘密的,应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式:(1)违约金的具体金额由双方协商确定。(2)赔偿金额应以货币形式支付。九、保密条款9.1保密内容:本合同涉及的保密内容包括但不限于:(1)甲方提供的工程图纸、技术资料、商业秘密等;(2)乙方在监理过程中获取的甲方商业秘密;(3)双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密。9.2保密期限:本合同涉及的保密期限为合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。9.3保密履行方式:(1)双方应采取合理的保密措施,确保保密内容的保密性;(2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义:不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件:(1)地震、洪水、台风等自然灾害;(2)战争、罢工、政府行为等社会异常事件;(3)其他不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.3不可抗力发生时的责任和义务:(1)发生不可抗力事件,双方应及时通知对方,并采取一切可能措施减轻损失;(2)因不可抗力导致合同无法履行的,双方互不承担责任;(3)不可抗力事件发生后,双方应协商解决合同履行问题。10.4不可抗力实例:地震、洪水、火灾、战争、罢工、政府行为等。十一、争议解决11.1协商解决:双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。11.2调解、仲裁或诉讼:协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼或向____________________仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定:未经对方同意,任何一方不得转让或抵押本合同。12.2不得转让的情形:(1)合同涉及国家秘密或商业秘密;(2)合同约定不得转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留:(1)甲方保留对监理工作的监督权,包括但不限于对监理方案的审查、监理人员的资质审查等。(2)乙方保留对工程质量的验收权,确保工程质量符合国家有关标准和规范。13.2特殊权力保留:(1)甲方保留在紧急情况下,对工程进度和质量的调整权。(2)乙方保留在发现工程质量问题时,要求甲方采取相应措施的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序:合同的修改和补充,应经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。14.2修改和补充效力:修改和补充协议与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项:(1)甲方应积极配合乙方进行监理工作,及时提供相关资料和条件。(2)乙方应按照甲方的要求,及时完成监理任务。15.2协作与配合方式:双方应通过会议、电话、邮件等方式进行沟通和协作。十六、其他条款16.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性:本合同构成双方之间关于监理服务的完整协议,任何一方不得以其他口头或书面协议与本合同相抵触。16.3增减条款:本合同的增减条款,应经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字):乙方代表(签字):签订日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.施工图纸及设计文件2.工程地质勘察报告3.合同签订双方的营业执照副本4.监理方案及监理大纲5.差旅费报销单据6.办公费报销单据7.通讯费报销单据8.工程进度报告9.工程质量报告10.工程竣工验收报告11.保密协议12.不可抗力事件证明13.争议解决协议14.修改和补充协议二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按合同约定支付监理费用的,视为违约。未按合同约定提供工程所需资料、图纸和设备的,视为违约。未按合同约定进行工程进度和质量的调整,视为违约。2.乙方违约:未按合同约定完成监理工作的,视为违约。泄露甲方商业秘密的,视为违约。未按合同约定进行工程质量验收的,视为违约。违约行为的认定:由双方协商或仲裁机构根据合同条款和相关证据进行认定。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、罢工等。2.争议解决:指双方在合同履行过程中产生的争议,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。3.赔偿金额:指因违约行为给对方造成的经济损失,应按合同约定进行赔偿。4.保密协议:指双方就保密内容达成的协议,约定保密期限和保密义务。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方未能及时提供工程所需资料。解决办法:甲方应按合同约定提供资料,如因特殊情况无法及时提供,应提前通知乙方,并协商解决。2.问题:乙方未能按时完成监理工作。解决办法:乙方应按合同约定完成监理工作,如因特殊情况无法按时完成,应提前通知甲方,并协商解决。3.问题:工程质量不符合要求。解决办法:乙方应及时通知甲方,要求甲方采取措施,确保工程质量符合要求。4.问题:发生不可抗力事件。解决办法:双方应按照合同约定,协商解决因不可抗力事件导致的合同履行问题。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方合同主体名称及信息:第三方名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________2.第三方责任:第三方应按照合同约定,提供与监理工作相关的技术支持和服务。第三方应保证其提供的技术和服务符合国家相关标准和规范。3.第三方权利:第三方有权要求甲方和乙方提供必要的配合和便利,以便其履行合同义务。第三方有权根据合同约定,获得相应的报酬。4.第三方义务:第三方应按照合同约定,及时完成其职责范围内的任务。第三方应保证其提供的技术和服务不侵犯他人的合法权益。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款:乙方有权要求甲方按照合同约定支付监理费用。乙方有权要求甲方提供必要的施工图纸、设计文件和工程资料。乙方有权要求甲方在施工过程中,及时解决影响监理工作的问题。2.乙方利益条款:乙方有权获得工程进度款的及时支付。乙方有权获得因甲方违约而产生的违约金。乙方有权获得因不可抗力事件导致的合同延期履行而产生的合理补偿。3.甲方的违约及限制条款:甲方的违约行为包括但不限于未按时支付监理费用、未提供必要资料、未解决影响监理工作的问题等。甲方的违约,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。甲方的违约行为,可能导致合同解除。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款:甲方可对乙方的监理工作进行监督和检查。甲方可要求乙方提供监理工作计划和进度报告。甲方可要求乙方对工程质量、安全、进度和造价进行监督管理。2.甲方的利益条款:甲方可获得乙方的专业监理服务,确保工程质量和安全。甲方可获得乙方的及时反馈和报告,以便及时调整工程进度。甲方可获得乙方的专业建议,优化工程设计和施工方案。3.乙方的违约及限制条款:乙方的违约行为包括但不限于未按时完成监理工作、泄露甲方商业秘密、未能确保工程质量等。乙方的违约,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。乙方的违约行为,可能导致合同解除。全文完。二零二四年度建筑工程监理合同gf0202标准范本4本合同目录一览1.合同签订1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期1.3合同生效日期2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.监理范围3.1工程设计阶段3.2工程施工阶段3.3工程验收阶段3.4工程保修阶段4.监理职责4.1质量控制4.2进度控制4.3投资控制4.4安全文明施工4.5合同管理5.监理人员5.1监理人员配置5.2监理人员资质要求5.3监理人员职责6.监理费用6.1监理费用总额6.2费用支付方式6.3费用支付时间7.工程变更7.1变更原因7.2变更程序7.3变更费用8.工程验收8.1验收标准8.2验收程序8.3验收报告9.工程保修9.1保修期限9.2保修内容9.3保修责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约处理程序11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后的处理13.合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序13.3合同终止后的处理14.其他约定14.1保密条款14.2通知送达14.3合同附件14.4合同附件效力第一部分:合同如下:1.合同签订1.1合同双方基本信息1.1.1监理单位名称:____________________1.1.2监理单位法定代表人:____________________1.1.3监理单位地址:____________________1.1.4监理单位联系方式:____________________1.1.5施工单位名称:____________________1.1.6施工单位法定代表人:____________________1.1.7施工单位地址:____________________1.1.8施工单位联系方式:____________________1.2合同签订日期:____年____月____日1.3合同生效日期:____年____月____日2.工程概况2.1工程名称:____________________2.2工程地点:____________________2.3工程规模:____________________2.4工程类型:____________________3.监理范围3.1工程设计阶段3.1.1审查设计文件3.1.2提出设计修改意见3.1.3参与设计交底3.2工程施工阶段3.2.1质量控制3.2.2进度控制3.2.3投资控制3.2.4安全文明施工管理3.3工程验收阶段3.3.1参与工程验收3.3.2审查验收报告3.3.3提出验收意见3.4工程保修阶段3.4.1监督保修实施3.4.2质量问题处理4.监理职责4.1质量控制4.1.1严格按照国家标准、行业标准、设计文件和施工图纸进行质量控制4.1.2对施工过程中的质量问题进行跟踪、检查和整改4.2进度控制4.2.1制定合理的施工进度计划4.2.2监督施工进度执行情况4.2.3对进度延误原因进行分析和处理4.3投资控制4.3.1对工程投资进行预算和控制4.3.2对工程变更进行费用审核4.4安全文明施工4.4.1监督施工现场安全文明施工措施的落实4.4.2对安全事故进行调查和处理4.5合同管理4.5.1审查施工合同4.5.2协调合同纠纷5.监理人员5.1监理人员配置5.1.1监理单位应按合同约定配备足够的监理人员5.1.2监理人员应具有相应的资质和经验5.2监理人员资质要求5.2.1具有注册监理工程师资格5.2.2具有相关专业学历或职称5.3监理人员职责5.3.1严格执行监理规程和标准5.3.2及时发现和处理施工过程中的问题6.监理费用6.1监理费用总额:____万元6.2费用支付方式6.2.1分阶段支付6.2.2按月支付6.3费用支付时间6.3.1每月____日前支付上月监理费用6.3.2工程竣工验收合格后支付剩余监理费用8.工程验收8.1验收标准8.1.1严格按照国家标准、行业标准、设计文件和施工图纸进行验收8.1.2验收项目包括但不限于:地基基础、主体结构、装饰装修、安装工程等8.1.3验收合格标准:满足设计要求,符合国家、行业及地方相关标准8.2验收程序8.2.1施工单位提出验收申请8.2.2监理单位组织验收8.2.3施工单位陪同验收8.2.4验收各方签字确认8.3验收报告8.3.1验收报告应由监理单位编制8.3.2验收报告应详细记录验收过程和结果8.3.3验收报告需提交建设单位和施工单位9.工程保修9.1保修期限9.1.1地基基础工程:____年9.1.2主体结构工程:____年9.1.3装饰装修工程:____年9.1.4安装工程:____年9.2保修内容9.2.1质量保修:保修期内,因施工质量问题造成的损坏,由施工单位负责修复9.2.2功能保修:保修期内,因设计、施工原因导致的功能不正常,由施工单位负责修复或更换9.3保修责任9.3.1施工单位应按照保修期限和保修内容,承担保修责任9.3.2监理单位应监督保修工作的实施,确保保修质量10.违约责任10.1违约情形10.1.1监理单位未按合同约定履行监理职责10.1.2施工单位未按合同约定施工10.1.3延期付款10.2违约责任承担10.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等10.2.2违约金比例:____%10.3违约处理程序10.3.1违约方应在接到违约通知后____日内采取补救措施10.3.2双方协商解决10.3.3协商不成的,可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1争议解决方式:协商、调解、仲裁、诉讼11.2争议解决机构11.2.1协商:双方协商解决11.2.2调解:由双方共同指定的调解机构进行调解11.2.3仲裁:向合同约定的仲裁机构申请仲裁11.2.4诉讼:向人民法院提起诉讼11.3争议解决程序11.3.1争议发生后,双方应在____日内协商解决11.3.2协商不成的,可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼12.合同解除12.1合同解除条件12.1.1双方协商一致12.1.2因不可抗力导致合同无法履行12.1.3违约方严重违约12.2合同解除程序12.2.1提出解除合同的一方应书面通知对方12.2.2双方确认解除合同12.2.3解除合同后的处理12.3合同解除后的处理12.3.1解除合同后,双方应按合同约定结算剩余款项12.3.2解除合同后,双方应按约定处理已完成的工程13.合同终止13.1合同终止条件13.1.1合同约定的监理期限届满13.1.2双方协商一致终止合同13.2合同终止程序13.2.1提出终止合同的一方应书面通知对方13.2.2双方确认合同终止13.3合同终止后的处理13.3.1合同终止后,双方应按合同约定结算剩余款项13.3.2合同终止后,双方应按约定处理已完成的工程14.其他约定14.1保密条款14.1.1双方对本合同内容负有保密义务14.1.2未经对方同意,不得向任何第三方泄露合同内容14.2通知送达14.2.1通知应以书面形式送达,自送达之日起生效14.2.2送达地址为合同约定的地址14.3合同附件14.3.1本合同附件为本合同的有效组成部分14.3.2合同附件的效力与本合同效力相同14.4合同附件效力14.4.1合同附件包括但不限于:监理大纲、监理细则、验收报告等第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的定义15.1.1第三方是指在本合同执行过程中,经甲乙双方同意,参与合同相关事务的独立第三方机构或个人,包括但不限于:咨询机构、检测机构、评估机构、仲裁机构等。15.2第三方介入的条件15.2.1甲乙双方协商一致,认为需要第三方介入以解决合同执行过程中的特定问题。15.2.2第三方具备相应的资质和能力,能够独立、客观、公正地执行其职责。15.3第三方介入的程序15.3.1甲乙双方应共同确定第三方介入的具体事项和范围。15.3.2甲乙双方应书面通知第三方介入,并约定介入的时间、地点和方式。15.4第三方介入的职责15.4.1第三方应根据甲乙双方的要求,提供专业意见或服务。15.4.2第三方应遵守相关法律法规和行业标准,确保其工作的合法性和专业性。15.5第三方介入的费用15.5.1第三方介入的费用由甲乙双方根据实际情况协商确定。15.5.2第三方介入的费用应在合同约定的支付方式下支付。16.甲乙方增加的额外条款16.1甲方额外条款16.1.1甲方应确保第三方介入不会影响合同履行的正常进行。16.1.2甲方应承担第三方介入产生的全部费用。16.1.3甲方应与第三方保持沟通,确保第三方了解合同的具体内容和要求。16.2乙方额外条款16.2.1乙方应积极配合第三方的介入工作,提供必要的资料和信息。16.2.2乙方应确保第三方的工作不会对其施工进度和质量造成不利影响。16.2.3乙方应与第三方保持沟通,及时解决介入过程中出现的问题。17.第三方的责任限额17.1第三方的责任限额17.1.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。17.1.2第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,最高不超过合同总价的____%。17.1.3第三方的责任限额不包括因不可抗力、甲乙双方故意或重大过失造成的损失。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分18.1.1第三方与甲方之间不存在隶属关系,第三方的工作成果仅对甲方负责。18.1.2第三方在甲方授权范围内的工作,甲方有权监督和指导。18.2第三方与乙方的划分18.2.1第三方与乙方之间不存在隶属关系,第三方的工作成果仅对乙方负责。18.2.2第三方在乙方授权范围内的工作,乙方有权监督和指导。18.3第三方与监理单位的划分18.3.1第三方与监理单位之间不存在隶属关系,第三方的工作成果不替代监理单位的工作。18.3.2第三方的工作应与监理单位的工作相协调,共同确保工程质量和进度。18.4第三方与建设单位的划分18.4.1第三方与建设单位之间不存在隶属关系,第三方的工作成果仅对建设单位负责。18.4.2第三方的工作应服从建设单位的总体安排和要求。19.第三方的退出机制19.1第三方退出条件19.1.1第三方完成其介入任务,经甲乙双方确认后可退出。19.1.2第三方因自身原因无法继续履行职责,经甲乙双方同意后可退出。19.2第三方退出程序19.2.1第三方应提前____日向甲乙双方提出退出申请。19.2.2甲乙双方应在____日内确认第三方的退出申请。19.2.3第三方在退出前应完成已承诺的工作,并妥善处理相关事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.监理大纲详细说明监理工作的范围、内容、程序和方法。包括监理单位的职责、监理人员的配置和资质要求。2.监理细则详细规定监理工作的具体实施步骤和细节。包括质量控制、进度控制、投资控制、安全文明施工等方面的具体要求。3.设计文件审查报告对设计文件进行审查,提出修改意见,确保设计文件符合规范要求。4.施工单位资质审查报告对施工单位的资质进行审查,确保施工单位具备相应的施工能力。5.施工单位施工组织设计审查报告对施工单位的施工组织设计进行审查,确保施工组织合理、可行。6.施工单位进度计划审查报告对施工单位的进度计划进行审查,确保施工进度符合合同要求。7.施工单位投资控制计划审查报告对施工单位的投资控制计划进行审查,确保投资控制有效。8.施工单位安全文明施工方案审查报告对施工单位的安全文明施工方案进行审查,确保施工安全。9.工程验收报告对工程进行验收,记录验收过程和结果,提出验收意见。10.工程保修报告对保修期内的工程进行跟踪,记录保修情况和处理结果。11.合同履行情况报告定期向甲乙双方报告合同履行情况,包括工程质量、进度、投资等。12.争议解决报告对合同履行过程中发生的争议进行处理,提出解决方案。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为监理单位未按合同约定履行监理职责。施工单位未按合同约定施工。甲方未按合同约定支付监理费用。乙方未按合同约定提供施工图纸和资料。第三方未按合同约定提供专业意见或服务。2.责任认定标准违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。违约金比例:____%赔偿损失应根据实际损失计算,包括直接损失和间接损失。3.违约责任示例监理单位未按合同约定进行现场监理,导致工程质量问题,应承担相应的赔偿责任。施工单位未按合同约定完成工程,导致工程延期,应承担相应的违约金和赔偿损失。甲方未按合同约定支付监理费用,应向监理单位支付逾期付款违约金。乙方未按合同约定提供施工图纸,导致施工进度延误,应承担相应的违约责任。第三方未按合同约定提供专业意见,导致工程出现质量问题,应承担相应的赔偿责任。全文完。二零二四年度建筑工程监理合同gf0202标准范本5合同目录第一章合同概述1.1合同签订依据1.2合同双方基本信息1.3合同签订时间及地点1.4合同有效期限1.5合同履行地点1.6合同标的物1.7合同金额1.8合同支付方式1.9合同争议解决方式第二章监理单位职责2.1监理单位资质要求2.2监理单位人员配置2.3监理单位工作范围2.4监理单位工作计划2.5监理单位工作质量要求2.6监理单位报告制度2.7监理单位现场巡查2.8监理单位协调与沟通第三章建设单位职责3.1建设单位基本信息3.2建设单位义务3.3建设

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论