二零二五年度环保型临建设施施工合同规范4篇_第1页
二零二五年度环保型临建设施施工合同规范4篇_第2页
二零二五年度环保型临建设施施工合同规范4篇_第3页
二零二五年度环保型临建设施施工合同规范4篇_第4页
二零二五年度环保型临建设施施工合同规范4篇_第5页
已阅读5页,还剩67页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度环保型临建设施施工合同规范本合同目录一览1.合同签订双方信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.项目基本情况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.施工内容3.1施工范围3.2施工材料3.3施工工艺4.施工图纸与技术规范4.1施工图纸提供与审查4.2技术规范要求5.施工进度计划5.1施工阶段划分5.2施工进度安排5.3进度调整6.施工质量要求6.1质量标准6.2质量检验与验收6.3质量问题处理7.施工安全与环境保护7.1安全生产要求7.2环境保护措施7.3环保验收8.合同价款8.1合同价款总额8.2计价方式8.3付款方式9.合同变更与解除9.1合同变更程序9.2合同解除条件10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.违约责任11.1违约行为定义11.2违约责任承担12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止程序13.合同附件13.1附件一:施工图纸13.2附件二:技术规范13.3附件三:合同履行记录14.合同生效与终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件第一部分:合同如下:1.合同签订双方信息1.1合同双方名称甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]1.2合同双方地址甲方地址:[甲方详细地址]乙方地址:[乙方详细地址]1.3合同双方联系方式甲方联系方式:[甲方联系人及联系方式]乙方联系方式:[乙方联系人及联系方式]2.项目基本情况2.1项目名称[项目名称]2.2项目地点[项目具体位置]2.3项目规模[项目占地面积、建筑面积等]2.4项目工期[合同约定开始日期]至[合同约定结束日期]3.施工内容3.1施工范围[具体施工范围描述,如:包括但不限于主体结构、屋面、墙面、地面、门窗等]3.2施工材料[约定使用材料品牌、规格、型号等]3.3施工工艺[约定施工工艺流程、质量要求等]4.施工图纸与技术规范4.1施工图纸提供与审查[约定图纸提供时间、审查程序等]4.2技术规范要求[列出适用的国家、行业或地方技术规范]5.施工进度计划5.1施工阶段划分[列出施工阶段,如:基础阶段、主体阶段、装修阶段等]5.2施工进度安排[详细列出各阶段的开始和结束日期]5.3进度调整[约定进度调整的触发条件和调整程序]6.施工质量要求6.1质量标准[参照国家标准、行业标准或甲方要求的具体质量标准]6.2质量检验与验收[约定质量检验的时间、方法、责任人等]6.3质量问题处理[约定质量问题发现、报告、处理流程]7.施工安全与环境保护7.1安全生产要求[列出安全操作规程、安全防护措施等]7.2环境保护措施[列出环境保护的具体措施,如:噪音控制、废水处理等]7.3环保验收[约定环保验收的标准、程序和时间]8.合同价款8.1合同价款总额[合同约定总金额,如:人民币壹佰万元整]8.2计价方式[约定计价方式,如:按工程量清单计价]8.3付款方式[约定付款方式,如:分阶段付款,包括预付款、进度款、竣工结算款等]9.合同变更与解除9.1合同变更程序[约定变更申请、审批、实施等程序]9.2合同解除条件[列出合同解除的具体条件,如:甲方或乙方违约、不可抗力等]10.争议解决10.1争议解决方式[约定争议解决方式,如:协商、调解、仲裁、诉讼等]10.2争议解决机构[约定争议解决机构,如:当地仲裁委员会或人民法院]11.违约责任11.1违约行为定义[详细定义违约行为,如:延期交工、质量不合格、安全事故等]11.2违约责任承担[约定违约责任的具体承担方式,如:支付违约金、赔偿损失等]12.合同解除与终止12.1合同解除条件[重申合同解除的具体条件]12.2合同终止程序[约定合同终止的程序,如:通知对方、解除合同文件等]13.合同附件13.1附件一:施工图纸[详细列出施工图纸的内容和份数]13.2附件二:技术规范[详细列出适用的技术规范名称和版本]13.3附件三:合同履行记录[约定合同履行记录的保存方式和份数]14.合同生效与终止14.1合同生效条件[约定合同生效的具体条件,如:双方签字盖章后生效]14.2合同终止条件[列出合同终止的具体条件,如:合同履行完毕、双方协商一致解除等]第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义[定义第三方为独立于甲乙双方的第三方机构或个人,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、保险代理等。]15.2第三方介入目的[明确第三方介入的目的,如:确保工程质量、监督施工进度、提供专业咨询等。]15.3第三方介入方式[约定第三方介入的具体方式,如:通过合同约定、招标等方式选定第三方。]15.4第三方职责[详细列出第三方的职责,包括但不限于:]15.4.1监理单位对施工过程进行现场监督;对施工质量进行检验和验收;对施工进度进行跟踪和报告;对施工安全进行监督和管理。15.4.2检测机构对施工材料进行检测;对施工过程中的关键工序进行检测;对竣工工程进行检测。15.4.3咨询顾问提供专业咨询服务;参与项目决策;对项目风险进行评估。15.4.4保险代理协助甲乙双方办理保险事宜;提供保险咨询;协调保险理赔。15.5第三方权利[明确第三方的权利,包括但不限于:]15.5.1监理单位要求施工单位提供必要的技术资料;对施工单位的施工行为提出整改意见;对施工单位的违约行为提出警告或终止合同。15.5.2检测机构要求施工单位提供检测样品;对检测结果进行保密;对检测结果负责。15.5.3咨询顾问要求施工单位提供项目相关信息;对项目进展提出建议;对项目风险提出预警。15.5.4保险代理代表甲乙双方与保险公司进行沟通;协助处理保险理赔事宜;对保险条款进行解释。15.6第三方与其他各方的划分[明确第三方与其他各方的责任划分,包括但不限于:]15.6.1第三方与甲方第三方对甲方负责,确保甲方利益不受损害;第三方应向甲方提供定期报告,包括工作进展、质量检测报告等。15.6.2第三方与乙方第三方对乙方负责,确保乙方遵守合同约定;第三方应向乙方提供必要的指导和支持。15.6.3第三方与监理单位第三方与监理单位应相互配合,共同完成监理任务;第三方应尊重监理单位的决定。15.7第三方责任限额[明确第三方的责任限额,包括但不限于:]15.7.1第三方责任第三方因自身原因造成甲方或乙方损失的,应承担相应的赔偿责任;第三方责任赔偿金额不得超过合同总价的一定比例,如:5%。15.7.2责任免除因不可抗力等原因导致第三方无法履行职责的,第三方不承担责任;第三方在履行职责过程中,因甲方或乙方原因导致损失的,第三方不承担责任。15.8第三方变更[约定第三方变更的程序和条件,包括但不限于:]15.8.1变更程序任何一方提出第三方变更请求,应提前通知对方,并经双方同意;变更后的第三方应满足合同约定的资质和条件。15.8.2变更条件第三方无法履行职责或存在重大违约行为;双方认为有必要更换第三方以更好地履行合同。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工图纸要求:提供完整的施工图纸,包括平面图、立面图、剖面图、大样图等,图纸应清晰、完整,符合国家相关标准。说明:施工图纸是施工的依据,甲方应确保图纸的准确性和完整性。2.附件二:技术规范要求:列出项目适用的国家、行业或地方技术规范,包括材料标准、施工工艺标准、质量验收标准等。说明:技术规范是保证施工质量和安全的重要依据。3.附件三:合同履行记录要求:记录合同履行过程中的各项活动,包括进度、质量、安全、环境保护等。说明:合同履行记录是监督合同执行情况的重要文件。4.附件四:施工进度计划要求:详细列出施工进度计划,包括各阶段的开始和结束日期,以及关键节点的控制措施。说明:施工进度计划是确保施工按期完成的重要工具。5.附件五:施工质量检验报告要求:定期提供施工质量检验报告,包括材料检验、工序检验、竣工检验等。说明:质量检验报告是确保施工质量达到约定标准的重要证明。6.附件六:施工安全检查记录要求:记录施工过程中的安全检查情况,包括安全培训、隐患排查、事故处理等。说明:安全检查记录是确保施工安全的重要依据。7.附件七:环境保护监测报告要求:提供施工过程中的环境保护监测报告,包括噪音、废水、废气等。说明:环境保护监测报告是评估施工对环境影响的依据。8.附件八:工程结算报告要求:在工程竣工后,提供工程结算报告,包括工程量清单、计价依据、结算金额等。说明:工程结算报告是确定合同价款和支付金额的重要文件。9.附件九:保险单要求:提供甲乙双方投保的保险单,包括建筑工程一切险、意外伤害险等。说明:保险单是保障甲乙双方利益的重要凭证。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方违约行为:1.1未按时支付工程款项;1.2提供的施工图纸存在重大错误;1.3未按合同约定提供必要的施工条件。乙方违约行为:2.1延期交工;2.2施工质量不符合约定标准;2.3未按合同约定进行施工安全管理。2.责任认定标准:甲方违约责任认定:2.1甲方未按时支付工程款项,应按合同约定支付违约金;2.2甲方提供的施工图纸存在重大错误,应承担由此造成的损失;2.3甲方未按合同约定提供必要的施工条件,应承担相应的责任。乙方违约责任认定:2.1乙方延期交工,应按合同约定支付违约金;2.2乙方施工质量不符合约定标准,应承担修复或赔偿损失的责任;2.3乙方未按合同约定进行施工安全管理,应承担相应的责任。3.违约行为示例说明:示例一:甲方未按时支付工程款项,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付相应的违约金。示例二:乙方施工过程中发现图纸错误,导致施工延误,乙方有权要求甲方提供更正后的图纸,并赔偿由此造成的损失。示例三:乙方在施工过程中发生安全事故,未及时采取措施,导致事故扩大,乙方应承担相应的责任。全文完。二零二五年度环保型临建设施施工合同规范1合同编号_________一、合同主体1.1甲方(建设单位):名称:(填写甲方名称)地址:(填写甲方地址)联系人:(填写甲方联系人)联系电话:(填写甲方联系电话)1.2乙方(施工单位):名称:(填写乙方名称)地址:(填写乙方地址)联系人:(填写乙方联系人)联系电话:(填写乙方联系电话)1.3其他相关方:(如有其他相关方,在此填写)二、合同前言2.1背景:随着我国环保事业的不断发展,环保型临建设施在建筑施工领域得到了广泛应用。为规范环保型临建设施的施工行为,提高施工质量,保障施工安全,根据国家相关法律法规和政策,特制定本合同。2.2目的:本合同旨在明确甲乙双方在环保型临建设施施工过程中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行,实现环保、节能、高效、安全的目标。三、定义与解释3.1专业术语:(1)环保型临建设施:指在施工现场临时搭建的、符合国家环保要求、节能、低碳、可循环利用的建筑物或构筑物。(2)施工图:指经甲方批准的、具有法律效力的施工图纸。(3)施工组织设计:指乙方根据施工图和现场实际情况编制的、经甲方认可的施工组织方案。3.2关键词解释:(1)环保:指在施工过程中,尽量减少对环境的影响,采用环保材料和工艺,降低污染物排放。(2)节能:指在施工过程中,采用节能技术和措施,降低能源消耗。(3)高效:指在施工过程中,提高施工效率,缩短工期。(4)安全:指在施工过程中,确保人员安全和工程安全。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:(1)甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、按质、按量完成环保型临建设施的施工任务。(2)甲方有权对施工过程中的环保、节能、高效、安全等方面进行监督检查。(3)甲方应按照合同约定,按时支付工程款。4.2乙方的权利和义务:(1)乙方有权要求甲方按照合同约定,提供必要的施工条件和支持。(2)乙方应按照施工图和施工组织设计,确保环保型临建设施的施工质量。(3)乙方应采取有效措施,确保施工过程中的环保、节能、高效、安全。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同自双方签字盖章之日起生效,至环保型临建设施竣工验收合格之日止。5.2合同履行地点:环保型临建设施施工现场。5.3合同履行方式:(1)乙方应按照施工图和施工组织设计,组织施工。(2)乙方应严格按照环保、节能、高效、安全的要求进行施工。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件:(1)环保型临建设施竣工验收合格。(2)合同约定的其他终止条件。6.3终止程序:(1)终止合同前,甲乙双方应协商一致。(2)终止合同后,双方应办理相关手续。6.4终止后果:(1)终止合同后,乙方应按照合同约定,完成环保型临建设施的移交工作。(2)终止合同后,双方应按照合同约定,结算工程款。七、费用与支付7.1费用构成:(1)工程量清单费用:根据施工图纸和工程量清单确定的工程量,按约定的单价计算的工程费用。(2)材料费:包括工程所需各种材料的采购、运输、装卸、储存等费用。(3)人工费:包括施工现场各类人员的工资、福利、奖金等费用。(4)机械费:包括施工现场使用的各类施工机械的租赁、维护、操作等费用。(5)管理费:包括施工现场管理人员的工资、办公费用、差旅费用等。(6)利润:按照双方约定的比例计算的利润。7.2支付方式:(1)预付款:合同签订后,甲方应向乙方支付合同总价的20%作为预付款。(2)进度款:根据工程进度,甲方应按月支付工程进度款的50%。(3)结算款:工程竣工验收合格后,甲方应支付剩余工程款的30%。(4)尾款:在保修期满后,甲方应支付剩余工程款的10%作为尾款。7.3支付时间:(1)预付款:合同签订后5个工作日内支付。(2)进度款:每月5日前支付上一个月的进度款。(3)结算款:竣工验收合格后10个工作日内支付。(4)尾款:保修期满后30个工作日内支付。7.4支付条款:(1)甲方应在约定的时间内,按照约定的支付方式支付款项。(2)乙方应在收到款项后3个工作日内,向甲方提供相应的收据或发票。八、违约责任8.1甲方违约:(1)甲方未按时支付款项,应向乙方支付违约金,违约金为应付款项的千分之五。(2)甲方违反合同约定,造成乙方损失的,应承担赔偿责任。8.2乙方违约:(1)乙方未按时完成工程,每延迟一日,应向甲方支付违约金,违约金为合同总价的千分之五。(2)乙方施工过程中发生安全事故,应承担全部责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。(3)乙方未按约定进行环保施工,造成环境污染,应承担相应法律责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3赔偿金额和方式:违约赔偿金额应根据实际情况,按照国家相关法律法规和合同约定执行。九、保密条款9.1保密内容:(1)合同内容、技术资料、图纸等涉及商业秘密的信息。(2)甲乙双方在合作过程中了解到的对方商业秘密。9.2保密期限:自合同签订之日起至合同终止后5年内。9.3保密履行方式:(1)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。(2)采取必要的保密措施,防止保密内容泄露。十、不可抗力10.1不可抗力定义:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件:(1)地震、洪水、台风等自然灾害。(2)战争、动乱等政治事件。(3)政府行为,如政策调整、征收等。10.3不可抗力发生时的责任和义务:(1)发生不可抗力事件,甲乙双方应及时通知对方。(2)因不可抗力事件导致合同无法履行的,双方应协商解决。10.4不可抗力实例:(1)自然灾害:如地震、洪水等。(2)政治事件:如战争、动乱等。十一、争议解决11.1协商解决:甲乙双方在发生争议时,应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼:协商不成的,可提交调解机构进行调解;调解不成的,可提交仲裁委员会仲裁;仲裁不成的,可依法向人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定:未经对方同意,任何一方不得擅自转让合同。12.2不得转让的情形:(1)合同约定的保密内容。(2)涉及国家安全、公共利益的工程。十三、权利的保留13.1权力保留:(1)甲方保留对环保型临建设施施工过程的监督权。(2)乙方保留对环保型临建设施施工质量、安全和环保的最终验收权。13.2特殊权力保留:(1)在合同履行期间,如遇国家政策调整或法律法规变动,甲乙双方有权要求对合同进行相应修改。(2)在合同履行过程中,如遇不可抗力事件,甲乙双方有权要求对合同进行延期履行。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序:(1)合同的修改和补充需经甲乙双方协商一致。(2)修改和补充的内容应以书面形式进行,并由双方签字盖章。14.2修改和补充效力:合同的修改和补充具有同等法律效力,自双方签字盖章之日起生效。十五、协助与配合15.1相互协作事项:(1)甲乙双方应相互配合,共同完成环保型临建设施的施工任务。(2)乙方应积极配合甲方对施工过程中的环保、节能、高效、安全等方面进行监督检查。15.2协作与配合方式:(1)甲乙双方应定期召开会议,沟通施工进展和存在问题。(2)甲乙双方应相互提供必要的支持,包括技术、人力、物力等。十六、其他条款16.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性:本合同是甲乙双方签订的完整合同,具有独立性,与其他合同或协议无关。16.3增减条款:(1)任何一方未经对方同意,不得对本合同进行增减条款。(2)如合同条款有未尽事宜,双方可另行签订补充协议。十七、签字、日期、盖章甲方(建设单位):(签字)(盖章)乙方(施工单位):(签字)(盖章)日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.环保型临建设施施工图纸及工程量清单。2.甲乙双方签订的补充协议。3.甲方提供的施工场地及设施清单。4.乙方提供的施工组织设计及施工方案。5.施工过程中的验收报告及整改通知。6.甲方支付款项的凭证。7.乙方提交的工程进度报告及质量保证书。8.不可抗力事件的相关证明材料。9.争议解决过程中的相关文件。二、违约行为及认定:1.违约行为:(1)甲方违约:未按时支付款项。未按约定提供施工场地及设施。未按约定进行监督检查。(2)乙方违约:未按时完成工程。施工过程中发生安全事故。未按约定进行环保施工。2.违约行为的认定:(1)甲方违约的认定:甲方未按时支付款项,经催告后仍未支付的。甲方未按约定提供施工场地及设施,影响乙方施工进度的。甲方未按约定进行监督检查,导致施工质量、安全和环保问题的。(2)乙方违约的认定:乙方施工过程中发生安全事故,未及时报告和处理的。乙方未按约定进行环保施工,造成环境污染的。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。2.商业秘密:指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。3.仲裁:指双方当事人自愿将争议提交仲裁机构进行裁决,以解决争议的方式。4.诉讼:指一方当事人向人民法院提起诉讼,请求法院对争议进行审理和判决。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:(1)施工过程中出现质量问题。(2)施工进度滞后。(3)环保要求未达到预期效果。2.解决办法:(1)质量问题:乙方应及时整改,确保工程质量。甲方应加强对施工过程的监督检查。(2)施工进度:乙方应合理安排施工计划,确保施工进度。甲方应提供必要的支持,如施工场地、材料等。(3)环保要求:乙方应严格按照环保要求施工,确保环保效果。甲方应加强对环保施工的监督检查。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方合同主体:(1)第三方名称:(填写第三方名称)(2)第三方地址:(填写第三方地址)(3)第三方联系人:(填写第三方联系人)(4)第三方联系电话:(填写第三方联系电话)2.第三方责任:(1)第三方应按照合同约定,对环保型临建设施的设计、材料供应、设备租赁等方面负责。(2)第三方应保证其提供的设计、材料、设备符合国家环保标准。3.第三方权利:(1)第三方有权要求甲方按照合同约定支付相关费用。(2)第三方有权对施工过程中的设计、材料、设备等方面进行监督检查。4.第三方义务:(1)第三方应按时提供设计、材料、设备,并保证其质量。(2)第三方应配合甲乙双方对施工过程中的设计、材料、设备等方面进行监督检查。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利:(1)乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款。(2)乙方有权要求甲方提供必要的施工场地和设施。(3)乙方有权要求甲方在施工过程中对环保、节能、高效、安全等方面进行监督检查。2.乙方利益条款:(1)乙方有权要求甲方在工程验收合格后支付结算款。(2)乙方有权要求甲方在保修期满后支付尾款。3.甲方的违约及限制条款:(1)甲方未按时支付工程款,应向乙方支付违约金。(2)甲方未提供必要的施工场地和设施,导致乙方施工进度滞后的,应承担相应责任。(3)甲方未对施工过程中的环保、节能、高效、安全等方面进行监督检查,导致乙方损失的,应承担赔偿责任。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利:(1)甲方有权要求乙方按照合同约定完成施工任务。(2)甲方有权要求乙方在施工过程中遵守环保、节能、高效、安全等要求。(3)甲方有权对施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督检查。2.甲方的利益条款:(1)甲方有权在工程验收合格后支付结算款。(2)甲方有权在保修期满后支付尾款。3.乙方的违约及限制条款:(1)乙方未按时完成施工任务,应向甲方支付违约金。(2)乙方未遵守环保、节能、高效、安全等要求,导致工程损失的,应承担赔偿责任。(3)乙方未配合甲方进行监督检查,导致工程问题的,应承担相应责任。全文完。二零二五年度环保型临建设施施工合同规范2本合同目录一览1.合同签订与生效1.1合同双方基本信息1.2合同签订时间与地点1.3合同生效条件2.工程概况2.1工程名称与地点2.2工程规模与建设内容2.3工程设计标准与规范3.施工范围与内容3.1施工范围界定3.2施工内容描述3.3施工期限与进度要求4.工程质量要求4.1质量标准与规范4.2质量检验与验收4.3质量保证期5.施工安全与环境保护5.1施工安全责任5.2环境保护措施5.3环保设施与材料要求6.工程造价与支付方式6.1工程造价构成6.2工程造价调整6.3工程款支付方式与时间7.施工进度管理7.1施工进度计划7.2施工进度调整7.3施工进度监控与考核8.施工资料管理8.1施工资料收集与整理8.2施工资料保存与归档8.3施工资料查阅与利用9.施工变更与索赔9.1施工变更程序9.2施工变更内容与费用9.3索赔处理程序与标准10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止程序10.3合同解除与终止后的责任11.违约责任11.1违约行为与认定11.2违约责任承担11.3违约纠纷解决方式12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同附件13.1合同附件清单13.2合同附件内容14.其他约定事项14.1合同生效前约定14.2合同履行中约定14.3合同终止后约定第一部分:合同如下:1.合同签订与生效1.1合同双方基本信息1.1.1甲方(建设单位)名称、地址、联系人、联系电话1.1.2乙方(施工单位)名称、地址、联系人、联系电话1.2合同签订时间与地点1.2.1合同签订日期:____年____月____日1.2.2合同签订地点:____市____区____街道____号1.3合同生效条件1.3.1双方签字盖章后生效1.3.2甲方支付合同首付款后生效2.工程概况2.1工程名称与地点2.1.1工程名称:____项目环保型临建设施2.1.2工程地点:____市____区____街道____号2.2工程规模与建设内容2.2.1工程规模:____平方米2.2.2建设内容:施工区、生活区、办公区等2.3工程设计标准与规范2.3.1设计依据:《建筑抗震设计规范》、《建筑防火设计规范》等2.3.2设计单位:____设计院3.施工范围与内容3.1施工范围界定3.1.1乙方负责施工范围内的全部工程3.1.2施工范围包括但不限于:主体结构、装饰装修、设备安装等3.2施工内容描述3.2.1主体结构:混凝土浇筑、钢筋绑扎、模板搭建等3.2.2装饰装修:墙面、地面、门窗等装饰装修工程3.2.3设备安装:水电、通风、消防等设备安装工程3.3施工期限与进度要求3.3.1施工期限:自合同生效之日起____个月3.3.2进度要求:按照甲方提供的施工进度计划执行4.工程质量要求4.1质量标准与规范4.1.1质量标准:符合国家现行建筑工程质量验收统一标准4.1.2规范依据:《建筑工程施工质量验收统一标准》等4.2质量检验与验收4.2.1乙方负责施工过程中的质量检验4.2.2甲方负责施工完成后的质量验收4.3质量保证期4.3.1质量保证期:自竣工验收合格之日起____年5.施工安全与环境保护5.1施工安全责任5.1.1乙方负责施工过程中的安全管理工作5.1.2甲方负责施工现场的安全监管5.2环境保护措施5.2.1乙方应采取有效措施,减少施工对环境的影响5.2.2甲方应监督乙方执行环保措施5.3环保设施与材料要求5.3.1乙方应使用环保型材料5.3.2环保设施应满足国家环保要求6.工程造价与支付方式6.1工程造价构成6.1.1人工费、材料费、机械费、管理费、利润等6.2工程造价调整6.2.1按照国家相关政策规定进行调整6.2.2调整因素包括:材料价格变动、人工成本变动等6.3工程款支付方式与时间6.3.1首付款:合同签订后____个工作日内支付6.3.2进度款:按月支付,每完成一定比例的工程量后支付6.3.3竣工结算款:竣工验收合格后支付8.施工进度管理8.1施工进度计划8.1.1乙方应在合同签订后____个工作日内提交施工进度计划8.1.2进度计划应包括关键节点、分阶段目标和具体工作内容8.2施工进度调整8.2.1如因不可抗力等原因导致进度延迟,乙方应及时通知甲方,并共同协商调整进度计划8.2.2调整后的进度计划应报甲方确认8.3施工进度监控与考核8.3.1甲方有权对施工进度进行定期检查和考核8.3.2乙方应按照甲方的要求提供施工进度报告和相关资料9.施工资料管理9.1施工资料收集与整理9.1.1乙方应按照国家和行业相关标准收集施工资料9.1.2施工资料应真实、完整、规范9.2施工资料保存与归档9.2.1施工资料应在工程竣工验收合格后进行归档9.2.2归档资料应包括施工图、设计变更、验收记录等9.3施工资料查阅与利用9.3.1甲方有权查阅施工资料9.3.2未经甲方允许,乙方不得将施工资料泄露给第三方10.施工变更与索赔10.1施工变更程序10.1.1任何变更均需经甲方同意10.1.2乙方提出变更申请,甲方审核并回复10.2施工变更内容与费用10.2.1变更内容应详细描述变更的原因、范围和影响10.2.2变更费用应按照合同约定进行调整10.3索赔处理程序与标准10.3.1乙方应在发生索赔事件后____个工作日内向甲方提出索赔申请10.3.2甲方应在收到索赔申请后____个工作日内答复11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.1.1双方协商一致11.1.2违约行为导致合同无法履行11.2合同终止程序11.2.1合同解除或终止前,双方应就相关事宜进行协商11.2.2合同解除或终止后,双方应办理相应的手续11.3合同解除与终止后的责任11.3.1双方应根据合同约定承担相应的责任12.违约责任12.1违约行为与认定12.1.1违约行为包括但不限于:延期竣工、质量不合格、违反安全规定等12.1.2违约行为的认定应依据合同约定和法律法规12.2违约责任承担12.2.1违约方应承担相应的违约责任12.2.2违约责任包括但不限于:赔偿损失、支付违约金等12.3违约纠纷解决方式12.3.1双方应友好协商解决违约纠纷12.3.2协商不成的,可依法向人民法院提起诉讼13.争议解决13.1争议解决方式13.1.1优先采用友好协商的方式解决争议13.1.2如协商不成,可提交仲裁机构仲裁或依法向人民法院提起诉讼13.2争议解决机构13.2.1争议解决机构应具有独立、公正、权威的特点13.2.2具体争议解决机构由双方协商确定13.3争议解决程序13.3.1争议解决程序应遵循法律规定和程序规则13.3.2双方应积极配合争议解决程序14.其他约定事项14.1合同生效前约定14.1.1本合同在签订前,双方应充分了解合同内容14.1.2双方应遵守国家法律法规和相关政策14.2合同履行中约定14.2.1双方应严格按照合同约定履行各自的义务14.2.2如合同内容需调整,应书面形式双方同意并签订补充协议14.3合同终止后约定14.3.1合同终止后,双方应按照国家法律法规和合同约定处理遗留问题14.3.2本合同附件作为合同不可分割的组成部分,具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同邀请或委托介入合同履行的独立第三方机构或个人。15.1.2第三方可以是监理机构、检测机构、评估机构、法律顾问等。15.2第三方责任限额15.2.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,具体数额应考虑第三方服务的性质、风险及合同金额等因素。15.2.2第三方的责任限额应在合同签订前明确告知甲方,并由甲方在合同中确认。15.3第三方职责15.3.1第三方应根据合同约定和甲乙双方的要求,履行相应的监理、检测、评估、法律咨询等职责。15.3.2第三方应保持独立性,公正、客观地执行其职责。15.4第三方与其他各方的划分15.4.1第三方与甲方的关系:15.4.1.1第三方应向甲方提供合同履行情况的报告,包括但不限于施工进度、质量、安全等方面。15.4.1.2第三方应协助甲方监督乙方履行合同义务。15.4.1.3第三方应接受甲方的监督和指导。15.4.2第三方与乙方的关系:15.4.2.1第三方应向乙方传达甲方的要求和指示。15.4.2.2第三方应监督乙方按照合同约定进行施工,并对施工过程中的问题提出整改意见。15.4.2.3第三方应协助乙方解决施工过程中的技术难题。15.4.3第三方与合同其他各方的关系:15.4.3.1第三方应保持与合同其他各方的沟通,确保合同履行过程中各方利益得到平衡。15.4.3.2第三方应协助合同各方解决合同履行过程中的争议。16.第三方介入时的额外条款及说明16.1第三方介入程序16.1.1甲乙双方协商一致后,邀请或委托第三方介入合同履行。16.1.2第三方介入前,甲乙双方应签订第三方服务协议,明确第三方职责、权限和责任。16.2第三方介入的费用16.2.1第三方介入的费用由甲乙双方在合同中约定,可按实际发生费用结算。16.2.2第三方介入的费用应计入合同总价,并由甲方支付。16.3第三方介入的变更16.3.1如因第三方原因导致合同履行出现变更,甲乙双方应协商一致,并及时调整合同内容。16.3.2第三方介入的变更应经甲乙双方书面确认。17.第三方责任17.1第三方在履行职责过程中,因故意或重大过失导致合同履行出现损失的,应承担相应的赔偿责任。17.2第三方责任限额按照合同约定执行。17.3第三方责任纠纷的解决:17.3.1第三方责任纠纷由甲乙双方协商解决。17.3.2协商不成的,可依法向人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同签订文件合同文本合同签订确认书双方法定代表人或授权代表签字页2.工程概况文件工程设计图纸工程地质勘察报告工程量清单施工组织设计3.施工进度文件施工进度计划施工进度报告施工进度调整通知4.质量管理文件质量验收标准质量检验报告质量整改通知5.安全管理文件安全生产责任制安全施工方案安全事故报告6.环境保护文件环境保护措施环境监测报告环境保护整改通知7.造价管理文件工程造价预算工程造价结算工程造价调整通知8.支付管理文件工程款支付计划工程款支付凭证工程款支付变更通知9.争议解决文件争议解决协议仲裁或诉讼裁决书10.合同终止文件合同解除或终止通知合同解除或终止确认书说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为乙方未按合同约定的时间完成工程乙方施工质量不符合合同约定的标准乙方未按合同约定采取安全措施,导致安全事故乙方未按合同约定进行环境保护,造成环境污染甲方未按合同约定支付工程款甲方未按合同约定提供必要的施工条件第三方未按合同约定履行职责,导致合同履行受阻2.责任认定标准违约行为发生的时间、地点、原因违约行为对合同履行的影响程度违约行为的严重性3.违约责任认定示例乙方未按合同约定的时间完成工程,导致工期延误,甲方有权要求乙方支付违约金,并承担因工期延误造成的损失。乙方施工质量不符合合同约定的标准,甲方有权要求乙方进行返工或修复,并承担由此产生的费用。乙方未按合同约定采取安全措施,导致安全事故,乙方应承担相应的法律责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。乙方未按合同约定进行环境保护,造成环境污染,乙方应承担相应的法律责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。甲方未按合同约定支付工程款,乙方有权要求甲方支付逾期付款利息,并承担相应的违约责任。甲方未按合同约定提供必要的施工条件,导致乙方无法正常施工,甲方应承担相应的责任,并赔偿乙方因此遭受的损失。第三方未按合同约定履行职责,导致合同履行受阻,第三方应承担相应的责任,并赔偿甲乙双方因此遭受的损失。全文完。二零二五年度环保型临建设施施工合同规范3合同目录第一章合同概述1.1合同订立依据1.2合同签订目的1.3合同双方基本信息1.4合同签订时间与地点第二章合同标的物2.1工程名称与地点2.2工程规模与内容2.3环保要求与标准2.4工程进度安排第三章工程质量要求3.1质量标准与规范3.2质量检验与验收3.3质量保证措施3.4质量问题处理第四章工程进度安排4.1工程分阶段进度计划4.2工程进度控制措施4.3进度调整与延期处理4.4工程验收与交付第五章合同价格与支付方式5.1工程合同价格5.2价格组成与计算方法5.3付款方式与进度款支付5.4逾期付款责任第六章工程施工管理6.1施工组织设计6.2施工现场管理6.3施工安全与环境保护6.4施工资料管理第七章争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决期限7.4争议解决费用第八章违约责任8.1违约行为及认定8.2违约责任承担8.3违约赔偿计算方法8.4违约赔偿期限第九章合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除与终止程序9.4合同解除与终止后的处理第十章合同变更与补充10.1合同变更条件10.2合同补充内容10.3合同变更与补充程序10.4合同变更与补充效力第十一章合同履行与终止11.1合同履行期限11.2合同履行方式11.3合同终止后的权利义务11.4合同终止后的资料移交第十二章合同附件12.1附件一:工程图纸与技术规范12.2附件二:施工组织设计12.3附件三:合同签订与履行相关文件12.4附件四:其他相关资料第十三章其他约定13.1合同附件的效力13.2合同未尽事宜的处理13.3合同解释与争议解决13.4合同的生效与备案第十四章合同签署14.1合同签署日期14.2合同签署地点14.3合同签署人员14.4合同生效日期合同编号_________第一章合同概述1.1合同订立依据1.1.1国家相关法律法规1.1.2行业标准及规范1.1.3当地政府相关政策1.2合同签订目的1.2.1确保环保型临建设施施工质量1.2.2按时完成施工任务1.2.3保障施工安全与环境保护1.3合同双方基本信息1.3.1甲方(建设方)名称、地址、联系人1.3.2乙方(施工方)名称、地址、联系人1.4合同签订时间与地点1.4.1合同签订时间1.4.2合同签订地点第二章合同标的物2.1工程名称与地点2.1.1工程名称2.1.2工程地点2.2工程规模与内容2.2.1工程规模2.2.2工程主要建设内容2.3环保要求与标准2.3.1环保要求2.3.2环保标准2.4工程进度安排2.4.1工程分阶段进度计划2.4.2各阶段工期要求第三章工程质量要求3.1质量标准与规范3.1.1国家及行业标准3.1.2甲方特殊要求3.2质量检验与验收3.2.1质量检验方法3.2.2质量验收程序3.3质量保证措施3.3.1人员配备3.3.2设备设施3.3.3管理制度3.4质量问题处理3.4.1质量问题报告3.4.2质量问题整改3.4.3质量问题责任第四章工程进度安排4.1工程分阶段进度计划4.1.1各阶段工期要求4.1.2进度节点安排4.2工程进度控制措施4.2.1进度监控4.2.2进度调整4.3进度调整与延期处理4.3.1进度调整程序4.3.2延期处理4.4工程验收与交付4.4.1验收标准4.4.2验收程序4.4.3工程交付第五章合同价格与支付方式5.1工程合同价格5.1.1合同总价5.1.2分包价格5.2价格组成与计算方法5.2.1直接工程费5.2.2间接费5.2.3其他费用5.3付款方式与进度款支付5.3.1付款方式5.3.2进度款支付比例5.4逾期付款责任5.4.1逾期付款利息5.4.2逾期付款违约金第六章工程施工管理6.1施工组织设计6.1.1施工组织设计内容6.1.2施工组织设计审批6.2施工现场管理6.2.1施工现场布置6.2.2施工现场安全6.3施工安全与环境保护6.3.1施工安全措施6.3.2环境保护措施6.4施工资料管理6.4.1施工资料要求6.4.2施工资料归档第七章争议解决7.1争议解决方式7.1.1协商解决7.1.2仲裁解决7.1.3法院诉讼7.2争议解决机构7.2.1仲裁委员会7.2.2法院7.3争议解决期限7.3.1协商解决期限7.3.2仲裁解决期限7.3.3法院诉讼期限7.4争议解决费用7.4.1争议解决费用承担7.4.2费用计算方法第八章违约责任8.1违约行为及认定8.1.1甲方违约行为8.1.2乙方违约行为8.1.3违约行为的认定标准8.2违约责任承担8.2.1甲方违约责任8.2.2乙方违约责任8.2.3违约责任的具体承担方式8.3违约赔偿计算方法8.3.1赔偿金额的计算依据8.3.2赔偿金额的计算公式8.4违约赔偿期限8.4.1赔偿期限的起算时间8.4.2赔偿期限的终止时间第九章合同解除与终止9.1合同解除条件9.1.1双方协商一致解除9.1.2不可抗力导致合同解除9.1.3违约导致合同解除9.2合同终止条件9.2.1工程完工并验收合格9.2.2双方协商一致终止9.2.3法律法规规定的其他终止情形9.3合同解除与终止程序9.3.1解除或终止的通知9.3.2解除或终止的生效时间9.4合同解除与终止后的处理9.4.2费用结算9.4.3资料移交第十章合同变更与补充10.1合同变更条件10.1.1双方协商一致变更10.1.2法律法规或政策变更10.1.3不可抗力导致变更10.2合同补充内容10.2.1补充协议的签订10.2.2补充协议的效力10.3合同变更与补充程序10.3.1变更或补充的提出10.3.2变更或补充的审批10.4合同变更与补充效力10.4.1变更或补充的生效时间10.4.2变更或补充的效力第十一章合同履行与终止11.1合同履行期限11.1.1合同履行开始时间11.1.2合同履行结束时间11.2合同履行方式11.2.1施工方式11.2.2质量保证方式11.3合同终止后的权利义务11.3.1甲方权利义务11.3.2乙方权利义务11.4合同终止后的资料移交11.4.1资料移交清单11.4.2资料移交时间第十二章合同附件12.1附件一:工程图纸与技术规范12.2附件二:施工组织设计12.3附件三:合同签订与履行相关文件12.4附件四:其他相关资料第十三章其他约定13.1合同附件的效力13.2合同未尽事宜的处理13.3合同解释与争议解决13.4合同的生效与备案第十四章合同签署14.1合同签署日期14.2合同签署地点14.3合同签署人员14.4合同生效日期甲方(建设方)签字:日期:乙方(施工方)签字:日期:多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.1甲方主导权条款说明:本条款旨在明确甲方在合同执行过程中的主导地

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论