二零二五年度高性能抹灰材料劳务分包服务协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度高性能抹灰材料劳务分包服务协议本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.服务内容3.1技术要求3.2工程量清单3.3施工方案4.服务标准4.1质量标准4.2安全标准4.3环保标准5.服务费用5.1费用总额5.2费用构成5.3付款方式6.交工验收6.1验收标准6.2验收程序6.3验收时间7.违约责任7.1违约情形7.2违约责任7.3违约赔偿8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.合同解除9.1解除条件9.2解除程序9.3解除后果10.合同生效10.1生效条件10.2生效时间10.3生效方式11.合同变更11.1变更条件11.2变更程序11.3变更后果12.合同终止12.1终止条件12.2终止程序12.3终止后果13.合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：施工方案13.3附件三：其他相关文件14.其他约定14.1法律适用14.2合同份数14.3合同生效日期第一部分：合同如下：1.协议双方基本信息1.1双方名称1.1.1雇主方：房地产开发1.1.2承包方：抹灰材料施工1.2双方地址1.2.1雇主方地址：省市区路号1.2.2承包方地址：省市区路号1.3双方联系方式1.3.1雇主方联系人：张先生1.3.2雇主方联系电话：138xxxx55551.3.3承包方联系人：李工1.3.4承包方联系电话：139xxxx66662.项目概况2.1项目名称：住宅小区建设项目2.2项目地点：省市区2.3项目规模：总建筑面积万平方米2.4项目工期：自2025年3月1日至2025年12月31日3.服务内容3.1技术要求3.1.1抹灰材料应符合国家相关标准3.1.2抹灰厚度均匀，表面平整，无裂缝、空鼓、脱落等现象3.1.3施工过程中应确保施工质量，不得影响其他施工工序3.2工程量清单3.2.1工程量清单详见附件一3.3施工方案3.3.1施工方案详见附件二4.服务标准4.1质量标准4.1.1达到国家相关质量标准4.1.2工程质量验收合格4.2安全标准4.2.1严格遵守国家安全生产法规和标准4.2.2施工现场设置安全警示标志，确保施工安全4.3环保标准4.3.1严格遵守国家环保法规和标准4.3.2施工过程中采取措施减少对环境的影响5.服务费用5.1费用总额：人民币壹佰万元整（￥1000000.00）5.2费用构成5.2.1材料费5.2.2人工费5.2.3施工机械使用费5.2.4管理费5.3付款方式5.3.1首付款：合同签订后5个工作日内支付总额的30%5.3.2进度款：每月支付总额的30%，按实际完成工程量结算5.3.3结算款：工程验收合格后5个工作日内支付总额的30%，剩余10%作为质保金6.交工验收6.1验收标准6.1.1达到合同约定的质量标准6.1.2工程量符合实际完成情况6.2验收程序6.2.1雇主方组织验收小组6.2.2承包方提供验收资料6.2.3验收小组现场检查6.2.4验收合格后签署验收报告6.3验收时间6.3.1验收时间为合同工期结束后的15个工作日内7.违约责任7.1违约情形7.1.1承包方未按时完成工程7.1.2承包方施工质量不符合合同约定7.1.3承包方违反安全、环保规定7.2违约责任7.2.1承包方应承担违约责任，支付违约金7.2.2雇主方有权解除合同，并要求承包方承担损失7.3违约赔偿7.3.1违约金按合同金额的3%计算7.3.2损失赔偿按实际损失计算8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应友好协商解决争议8.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼8.2争议解决机构8.2.1双方同意将争议提交至省市仲裁委员会仲裁8.2.2仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力8.3争议解决程序8.3.1争议发生后，任何一方应在争议发生之日起30日内向对方发出书面争议通知8.3.2双方应在收到争议通知之日起60日内进行协商8.3.3如协商不成，任何一方均可向约定的仲裁机构申请仲裁9.合同解除9.1解除条件9.1.1双方协商一致解除合同9.1.2发生不可抗力，导致合同无法履行9.2解除程序9.2.1双方应书面通知对方解除合同9.3解除后果9.3.1合同解除后，双方应立即停止履行合同义务10.合同生效10.1生效条件10.1.1双方签字盖章10.1.2合同经双方法定代表人或授权代表签字10.2生效时间10.2.1合同自双方签字盖章之日起生效10.3生效方式10.3.1合同自生效之日起对双方具有法律约束力11.合同变更11.1变更条件11.1.1双方协商一致11.1.2变更内容不影响合同目的的实现11.2变更程序11.2.1双方应书面通知对方变更内容11.2.2变更内容经双方签字盖章后生效11.3变更后果11.3.1合同变更后，双方应按照变更后的内容履行合同义务11.3.2变更内容不影响已履行部分的效力12.合同终止12.1终止条件12.1.1合同约定的服务期限届满12.1.2双方协商一致终止合同12.2终止程序12.2.1双方应书面通知对方终止合同12.3终止后果12.3.1合同终止后，双方应立即停止履行合同义务13.合同附件13.1附件一：工程量清单13.1.1详细列明工程量及单价13.1.2包括所有施工材料、人工、机械等费用13.2附件二：施工方案13.2.1详细说明施工步骤、工艺、质量要求等13.2.2包括施工进度安排、安全措施、环保措施等13.3附件三：其他相关文件13.3.1包括合同签订双方的身份证明、资质证明等13.3.2包括合同履行过程中产生的其他文件和资料14.其他约定14.1法律适用14.1.1本合同适用中华人民共和国法律14.1.2合同解释和争议解决均适用中华人民共和国法律14.2合同份数14.2.1本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力14.2.2合同份数不足时，双方应按照实际份数补齐14.3合同生效日期14.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同中的“第三方”指任何非合同双方当事人，包括但不限于监理单位、咨询机构、评估机构、检测机构、仲裁机构等。15.1.2第三方介入是指合同履行过程中，根据合同约定或法律规定，由第三方提供专业服务或进行相关活动。15.2第三方介入条件15.2.1.1需要第三方提供专业意见或服务；15.2.1.2需要第三方对工程质量、安全、环保等进行监督或检测；15.2.1.3需要第三方协助解决合同履行中的争议。15.3第三方责任限额15.3.1第三方在履行职责过程中，因自身原因造成的损失，其责任限额由合同双方与第三方另行协商确定，并在第三方介入协议中明确。15.3.2第三方责任限额不得超过其提供的专业服务或活动费用的一定比例，具体比例由合同双方与第三方协商确定。15.4第三方权利和义务15.4.1第三方权利：15.4.1.1按照合同约定或法律规定，独立、客观、公正地履行职责；15.4.1.2要求合同双方提供必要的资料和条件；15.4.1.3对合同履行过程中的问题提出意见和建议。15.4.2第三方义务：15.4.2.1按照合同约定或法律规定，承担相应的责任；15.4.2.2保守合同双方的商业秘密；15.4.2.3在其职责范围内，及时、准确地完成工作任务。15.5第三方介入程序15.5.1合同双方应就第三方介入事宜达成一致，并签订第三方介入协议。15.5.2.1第三方的基本信息；15.5.2.2第三方的权利和义务；15.5.2.3第三方的责任限额；15.5.2.4第三方介入的具体工作内容和时间安排；15.5.2.5第三方介入的费用及支付方式。15.6第三方与其他各方的划分说明15.6.1第三方介入期间，其与合同双方的关系如下：15.6.1.1第三方与雇主方（甲方）的关系：第三方接受甲方委托，为甲方提供专业服务。15.6.1.2第三方与承包方（乙方）的关系：第三方对乙方的工作进行监督和指导，确保工程质量、安全、环保等符合合同约定。15.6.1.3第三方与合同双方的关系：第三方应保持中立，不得偏袒任何一方。15.7第三方介入的变更和解除15.7.1第三方介入协议的变更和解除，应经合同双方和第三方协商一致，并签订书面协议。15.7.2第三方介入协议的变更和解除，不影响本合同其他条款的效力。15.8第三方介入的费用承担15.8.1第三方介入的费用由合同双方按照合同约定或第三方介入协议的约定承担。15.8.2第三方介入的费用应在第三方介入协议中明确，并在合同履行过程中按照约定支付。15.9第三方介入的争议解决15.9.1第三方介入过程中发生的争议，应由合同双方协商解决。15.9.2协商不成的，任何一方均可根据本合同约定的争议解决方式，向有管辖权的人民法院或仲裁机构提起诉讼或仲裁。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求和说明：列明所有抹灰材料的种类、规格、数量和单价。包含施工过程中的辅助材料和设备。工程量清单应与实际施工相符，并在施工过程中进行动态调整。2.附件二：施工方案详细要求和说明：详细描述施工步骤、工艺流程和质量控制措施。包含施工进度计划、人员安排、机械使用方案。施工方案应考虑安全、环保等因素。3.附件三：第三方介入协议详细要求和说明：明确第三方介入的具体工作内容、职责和权限。规定第三方的责任限额和费用支付方式。约定第三方介入的变更和解除条件。4.附件四：质量保证书详细要求和说明：由承包方提供的质量保证书，承诺施工质量符合国家相关标准。质量保证书应包括质量承诺、质量检验方法和质量保证期限。5.附件五：安全生产承诺书详细要求和说明：由承包方提供的安全生产承诺书，承诺遵守国家安全生产法规和标准。安全生产承诺书应包括安全管理制度、安全措施和安全责任。6.附件六：环保承诺书详细要求和说明：由承包方提供的环保承诺书，承诺遵守国家环保法规和标准。环保承诺书应包括环保措施、环保责任和环保费用。7.附件七：合同履行过程中的相关文件和资料详细要求和说明：包含施工记录、材料验收单、人员名单、工程验收报告等。所有文件和资料应真实、完整、准确。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1承包方未按时完成工程，延迟交付工程成果。1.2承包方施工质量不符合合同约定，造成工程质量问题。1.3承包方未按安全、环保要求施工，发生安全事故或环境污染事件。1.4承包方未按合同约定支付费用或提供服务。2.责任认定标准：2.1违约行为的认定应基于合同约定和实际情况。2.2违约责任认定应考虑违约行为的严重程度、影响范围和持续时间。2.3违约责任认定应参照国家相关法律法规和行业标准。3.违约责任示例说明：3.1承包方未按时完成工程，延迟交付工程成果，应支付违约金，违约金按合同约定比例计算。3.2承包方施工质量不符合合同约定，造成工程质量问题，应承担修复费用，并支付违约金。3.3承包方未按安全、环保要求施工，发生安全事故或环境污染事件，应承担相应法律责任，并支付违约金。3.4承包方未按合同约定支付费用或提供服务，应支付滞纳金，并承担合同解除后的损失赔偿。全文完。二零二五年度高性能抹灰材料劳务分包服务协议2合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：_________________________地址：_________________________联系人：_______________________联系电话：_____________________2.乙方：名称：_________________________地址：_________________________联系人：_______________________联系电话：_____________________3.其他相关方：名称：_________________________地址：_________________________联系人：_______________________联系电话：_____________________二、合同前言2.1背景和目的：本协议旨在明确甲方与乙方之间在二零二五年度内，就高性能抹灰材料劳务分包服务事宜的权利、义务和责任，以保障双方的合作顺利进行，确保工程质量及进度。2.2合同依据：本协议依据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规制定，并遵循公平、自愿、诚实信用的原则。三、定义与解释3.1专业属于：本协议中所称“高性能抹灰材料”，是指采用新型建筑材料，具有优异的物理性能、施工性能、环保性能等，适用于各类建筑内外墙抹灰工程。3.2关键词解释：1.高性能抹灰材料：指符合国家标准和行业规定的高品质抹灰材料；2.劳务分包：指甲方将高性能抹灰材料的采购、运输、施工等劳务工作委托给乙方完成；3.工程进度：指按照甲方要求，乙方在规定时间内完成施工任务；4.工程质量：指按照国家标准和行业规范，施工完成后达到的工程质量水平。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：1.甲方向乙方提供施工图纸、施工技术要求等相关资料；2.甲方负责工程款的支付；3.甲方对施工过程进行监督，确保工程质量；4.甲方在工程验收合格后，向乙方支付剩余工程款。4.2乙方的权利和义务：1.乙方按照甲方要求，在规定时间内完成高性能抹灰材料的采购、运输、施工等工作；2.乙方保证施工质量，确保工程质量达到国家标准和行业规范；3.乙方在施工过程中，遵守国家法律法规和施工规范，确保施工安全；4.乙方在工程验收合格后，向甲方提交工程验收报告。五、履行条款5.1合同履行时间：本协议自双方签字盖章之日起生效，至二零二五年度高性能抹灰材料劳务分包服务全部完成之日止。5.2合同履行地点：本协议约定的施工地点为：_________________________5.3合同履行方式：1.乙方按照甲方提供的施工图纸、施工技术要求进行施工；2.乙方在施工过程中，与甲方保持密切沟通，确保工程进度和质量；3.乙方在工程验收合格后，向甲方提交工程验收报告。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本协议经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件：1.双方协商一致解除本协议；2.发生不可抗力，致使本协议无法履行；3.一方违约，另一方有权解除本协议。6.3终止程序：1.双方协商一致解除本协议的，应当签署解除协议；2.因不可抗力致使本协议无法履行的，应当提供相关证明材料；3.一方违约，另一方有权解除本协议，并要求违约方承担相应的法律责任。6.4终止后果：1.合同终止后，乙方应将工程现场清理干净，确保无遗留问题；2.双方应按照本协议约定，处理合同终止后的相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成：1.材料费用：包括高性能抹灰材料的采购成本、运输费用、仓储费用等；2.劳务费用：包括乙方施工人员的工资、管理费、安全防护费用等；3.税费：根据国家相关规定，应由乙方承担的相关税费；4.其他费用：合同履行过程中产生的其他费用。7.2支付方式：1.甲方按照本协议约定，以银行转账或支票的形式向乙方支付工程款项；2.乙方应向甲方提供相应的发票或收据。7.3支付时间：1.乙方在完成材料采购和运输后，甲方应在5个工作日内支付材料费用；2.乙方在完成施工任务并经甲方验收合格后，甲方应在10个工作日内支付劳务费用；3.乙方在合同履行过程中，如需提前支付部分款项，双方可另行协商。7.4支付条款：1.甲方在支付款项前，有权要求乙方提供相应的证明材料；2.乙方应在收到款项后，向甲方出具相应的收据或发票。八、违约责任8.1甲方违约：1.甲方未按时支付工程款项，应向乙方支付违约金，违约金为应付工程款项的千分之五；2.甲方提供的施工图纸或技术要求不符合国家规定，导致工程返工或延误，甲方应承担相应的责任。8.2乙方违约：1.乙方未按合同约定完成材料采购和运输，导致工程延误，应向甲方支付违约金，违约金为延误工程总价的千分之五；2.乙方施工质量不符合国家规定，导致工程返工或延误，乙方应承担相应的责任。8.3赔偿金额和方式：1.违约金的具体金额由双方协商确定；2.赔偿金额的支付方式与工程款项的支付方式相同。九、保密条款9.1保密内容：1.本协议签订过程中涉及的商业秘密；2.高性能抹灰材料的配方、技术参数等；3.双方的业务信息、财务数据等。9.2保密期限：1.自本协议签订之日起至合同终止后两年。9.3保密履行方式：1.双方应对保密内容进行严格保密，不得向任何第三方泄露；2.双方在履行本协议过程中，应采取必要的安全措施，防止保密内容泄露。十、不可抗力10.1不可抗力定义：本协议所称不可抗力，是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件：1.自然灾害，如地震、洪水、台风等；2.社会事件，如战争、动乱、政府行为等；3.疫情、传染病爆发等。10.3不可抗力发生时的责任和义务：1.发生不可抗力事件后，双方应立即通知对方，并提供相关证明；2.在不可抗力事件持续期间，双方应暂停履行合同；3.不可抗力事件解除后，双方应尽快恢复合同履行。10.4不可抗力实例：1.因地震导致工程无法继续施工；2.因战争导致材料供应中断。十一、争议解决11.1协商解决：1.双方发生争议时，应友好协商，寻求解决；2.协商不成时，可采取其他争议解决方式。11.2调解、仲裁或诉讼：1.协商不成时，可向相关调解机构申请调解；2.调解不成时，可向仲裁机构申请仲裁；3.仲裁不成或仲裁机构拒绝受理时，可向人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定：1.双方同意，未经对方书面同意，任何一方不得将本合同转让给第三方；2.如一方转让本合同，应将转让事宜通知另一方。12.2不得转让的情形：1.合同涉及国家安全、秘密等事项；2.合同约定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留：1.甲方保留对高性能抹灰材料的质量、性能和使用效果的最终决定权；2.乙方保留对施工过程中发现的问题进行及时整改的权利。13.2特殊权力保留：1.未经甲方书面同意，乙方不得将本协议下的权利和义务转让给第三方；2.甲方保留在必要时对施工进度、质量进行监督和检查的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序：1.双方对本协议的修改和补充，应采用书面形式；2.修改和补充的内容应与本协议具有同等法律效力。14.2修改和补充效力：1.修改和补充内容自双方签字盖章之日起生效；2.修改和补充内容与本协议内容不一致的，以修改和补充内容为准。十五、协助与配合15.1相互协作事项：1.双方应就工程进度、质量、安全等方面进行密切沟通；2.甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题。15.2协作与配合方式：1.双方应定期召开工程协调会，讨论解决工程实施中的问题；2.双方应通过电话、邮件等方式保持日常沟通。十六、其他条款16.1法律适用：本协议适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性：本协议为本合同的完整文件，构成双方之间关于高性能抹灰材料劳务分包服务的全部协议。16.3增减条款：本协议的增减条款，经双方协商一致，并以书面形式签订，作为本协议的附件。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：代表人（签字）：日期：____年____月____日乙方（盖章）：代表人（签字）：日期：____年____月____日附件：1.高性能抹灰材料清单2.施工图纸及技术要求3.其他与本协议相关的文件附件及其他说明解释一、附件列表：1.高性能抹灰材料清单2.施工图纸及技术要求3.修改和补充协议4.其他与本协议相关的文件二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方违约：a.未按时支付工程款项；b.提供的施工图纸或技术要求不符合国家规定。乙方违约：a.未按时完成材料采购和运输；b.施工质量不符合国家规定。违约认定：违约行为的认定应以事实为依据，以相关法律法规为准；甲方和乙方应积极配合，共同认定违约行为。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.劳务分包：指将部分劳务工作委托给第三方完成。3.高性能抹灰材料：指具有优异物理性能、施工性能、环保性能的新型建筑材料。4.保密条款：指双方对特定信息进行保密的协议。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：材料供应不及时。解决办法：双方应提前制定详细的采购计划，确保材料供应。2.问题：施工过程中发现质量问题。解决办法：乙方应立即停工整改，并通知甲方；甲方应监督整改过程。3.问题：工程进度延误。解决办法：双方应共同分析原因，制定解决方案，确保工程进度。4.问题：工程验收不合格。解决办法：乙方应重新施工，直至达到验收标准；甲方应监督验收过程。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体名称：_________________________2.第三方主体地址：_________________________3.第三方主体联系人：_______________________4.第三方主体联系电话：_____________________第三方责任：1.第三方负责提供高性能抹灰材料，确保材料符合合同要求；2.第三方应保证材料的供应及时，不得因自身原因导致材料供应中断。第三方权利：1.第三方有权要求甲方按照合同约定支付材料费用；2.第三方有权要求甲方提供必要的运输和仓储条件。第三方义务：1.第三方应按照合同约定，提供符合质量标准的高性能抹灰材料；2.第三方应配合甲方和乙方的工作，确保工程顺利进行。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款：a.乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款项；b.乙方有权要求甲方提供必要的施工条件和安全保障；c.乙方有权对施工过程中发现的问题提出整改要求。2.乙方利益条款：a.乙方有权获得工程进度款的支付保障；b.乙方有权获得因甲方违约而造成的额外收益；c.乙方有权获得因不可抗力导致工程延误的合理补偿。3.甲方的违约及限制条款：a.甲方未按时支付工程款项，应向乙方支付违约金，违约金为应付工程款项的千分之五；b.甲方提供的施工图纸或技术要求不符合国家规定，导致工程返工或延误，甲方应承担相应的责任；c.甲方不得无故终止合同，如需终止，应提前一个月通知乙方，并支付乙方相应的违约金。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款：a.甲方可对施工过程进行监督，确保工程质量；b.甲方可要求乙方按照合同约定完成施工任务；c.甲方可要求乙方提供工程进度报告。2.甲方的利益条款：a.甲方可获得高质量的施工成果，提高建筑物的使用寿命；b.甲方可获得因乙方违约而造成的额外收益；c.甲方可获得因不可抗力导致工程延误的合理补偿。3.乙方的违约及限制条款：a.乙方未按合同约定完成施工任务，应向甲方支付违约金，违约金为延误工程总价的千分之五；b.乙方施工质量不符合国家规定，导致工程返工或延误，乙方应承担相应的责任；c.乙方不得无故停工，如需停工，应提前一个月通知甲方，并支付甲方相应的违约金。全文完。二零二五年度高性能抹灰材料劳务分包服务协议3本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.双方基本信息2.1分包方信息2.2总包方信息3.服务内容3.1服务范围3.2服务标准4.服务期限4.1服务开始时间4.2服务结束时间5.服务费用5.1费用总额5.2支付方式5.3付款时间6.工程进度与质量要求6.1工程进度要求6.2质量要求7.材料供应7.1材料种类7.2材料供应方式7.3材料质量要求8.工程验收8.1验收标准8.2验收程序8.3验收时间9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序11.合同解除11.1解除条件11.2解除程序12.合同生效与终止12.1生效条件12.2终止条件13.保密条款13.1保密内容13.2保密期限14.其他14.1不可抗力14.2合同附件14.3其他约定第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1“高性能抹灰材料”指本协议中指明的、具有特定性能指标的抹灰材料。1.1.2“劳务分包服务”指分包方按照总包方的要求，提供高性能抹灰材料的施工、安装、调试和售后服务等。1.1.3“服务期限”指本协议约定的劳务分包服务开始至结束的时间段。1.1.4“服务费用”指分包方提供劳务分包服务所应得的报酬。1.2解释1.2.1本协议中对相关术语的解释，如有歧义，应以行业惯例为准。1.2.2本协议中对相关术语的解释，如有变更，应经双方协商一致并书面确认。2.双方基本信息2.1分包方信息2.1.1名称：X劳务分包2.1.2法定代表人：2.1.3注册资本：1000万元2.1.4注册地址：省市区路号2.2总包方信息2.2.1名称：建筑工程2.2.2法定代表人：2.2.3注册资本：5000万元2.2.4注册地址：省市区路号3.服务内容3.1服务范围3.1.1分包方负责工程项目中高性能抹灰材料的施工、安装、调试和售后服务。3.1.2分包方应按照总包方提供的施工图纸和技术要求，完成高性能抹灰材料的施工。3.2服务标准3.2.1分包方应确保施工质量符合国家相关标准和规范。3.2.2分包方应按照总包方的要求，按时完成施工任务。4.服务期限4.1服务开始时间：2025年1月1日4.2服务结束时间：2025年12月31日5.服务费用5.1费用总额：人民币100万元整5.2支付方式：5.2.1分包方在签订本协议后，向总包方提交发票，总包方在收到发票后5个工作日内支付30%的预付款。5.2.2分包方在工程完工并经总包方验收合格后，向总包方提交发票，总包方在收到发票后5个工作日内支付60%的进度款。5.2.3分包方在工程竣工后，向总包方提交发票，总包方在收到发票后5个工作日内支付10%的尾款。6.工程进度与质量要求6.1工程进度要求6.1.1分包方应按照总包方的要求，在规定的时间内完成施工任务。6.1.2分包方应定期向总包方报告工程进度情况。6.2质量要求6.2.1分包方应确保施工质量符合国家相关标准和规范。6.2.2分包方应按照总包方的要求，对施工质量进行自检和互检。7.材料供应7.1材料种类7.1.1高性能抹灰材料7.2材料供应方式7.2.1分包方负责高性能抹灰材料的采购、运输和保管。7.2.2分包方应确保所供应的材料符合国家相关标准和规范。7.3材料质量要求7.3.1高性能抹灰材料的质量应符合国家相关标准和规范。7.3.2分包方应提供材料质量保证书，并在施工过程中进行质量跟踪。8.工程验收8.1验收标准8.1.1工程验收应按照国家相关标准和规范进行。8.1.2验收标准应包括但不限于施工质量、材料质量、工程进度等。8.2验收程序8.2.1分包方应在工程完工后，向总包方提交验收申请。8.2.2总包方应在收到验收申请后5个工作日内组织验收。8.2.3验收过程中，如发现质量问题，双方应共同协商解决。8.2.4验收合格后，总包方应在验收合格报告上签字确认。9.违约责任9.1违约情形9.1.1分包方未按约定时间完成施工任务的；9.1.2分包方施工质量不符合约定的；9.1.3分包方未按约定提供材料或材料质量不符合约定的；9.1.4分包方未按约定提供售后服务或服务不符合约定的；9.2违约责任9.2.1分包方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。9.2.2违约金计算方式为：违约金额×日违约金比率。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决争议。10.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序10.2.1提起诉讼前，双方应书面通知对方争议事项及协商情况。10.2.2诉讼期间，双方应继续履行合同义务。11.合同解除11.1解除条件11.1.1总包方有权在分包方严重违约的情况下解除合同。11.1.2分包方有权在总包方严重违约的情况下解除合同。11.2解除程序11.2.1一方解除合同，应书面通知对方。12.合同生效与终止12.1生效条件12.1.1本协议经双方签字盖章后生效。12.2终止条件12.2.1合同期限届满；12.2.2双方协商一致解除合同；12.2.3因不可抗力导致合同无法履行。13.保密条款13.1保密内容13.1.1双方在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密。13.2保密期限13.2.1本协议终止后，保密期限不少于5年。14.其他14.1不可抗力14.1.1因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。14.2合同附件14.2.1本协议附件作为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。14.3其他约定14.3.1本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1定义15.1.1“第三方”指本协议中非甲乙双方的任何其他个人或实体，包括但不限于监理方、咨询方、审计方、保险方、融资方、技术支持方等。15.1.2“中介方”特指为甲乙双方提供信息沟通、促成交易或其他相关服务的第三方。15.2第三方介入的条件15.2.1第三方介入应经甲乙双方书面同意，并明确第三方的介入目的、职责和权限。15.2.2第三方介入应在合同签订前或合同履行过程中提出。15.3第三方的责权利15.3.1第三方应按照甲乙双方的要求和本合同的约定履行职责。15.3.2第三方有权根据其职责要求甲乙双方提供必要的信息和协助。15.3.3第三方有权根据其职责提出意见和建议，但不影响甲乙双方的最终决策。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与甲乙双方的关系是独立的，第三方不承担甲乙双方之间的合同责任。15.4.2第三方在执行职责过程中，应避免对甲乙双方造成不利影响。15.4.3第三方与甲乙双方之间的沟通和协调，应通过甲乙双方指定的联系人进行。16.第三方责任限额16.1第三方的责任限额16.1.1第三方对本合同项下任何违约行为或疏忽造成的损失，其责任限额为本合同服务费用的10%。16.1.2