2025年度个人经营承包合同示范文本（新能源项目）4篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度个人经营承包合同示范文本（新能源项目）本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.承包人信息1.2.发包人信息1.3.合同签订时间与地点2.项目概述2.1.项目名称2.2.项目地点2.3.项目规模2.4.项目投资3.项目内容3.1.项目建设内容3.2.项目运营内容3.3.项目维护内容4.项目投资及资金4.1.投资总额4.2.资金来源4.3.投资支付方式5.合同期限5.1.合同生效日期5.2.合同终止日期5.3.合同延期6.合同双方的权利与义务6.1.承包人权利与义务6.2.发包人权利与义务7.项目运营管理7.1.运营机构7.2.运营方式7.3.运营管理制度8.项目维护8.1.维护责任8.2.维护费用8.3.维护期限9.争议解决9.1.争议解决方式9.2.争议解决机构9.3.争议解决程序10.违约责任10.1.承包人违约责任10.2.发包人违约责任11.合同解除11.1.合同解除条件11.2.合同解除程序11.3.合同解除后的处理12.合同终止12.1.合同终止条件12.2.合同终止程序12.3.合同终止后的处理13.合同附件13.1.项目可行性研究报告13.2.项目环境影响评价报告13.3.其他相关文件14.合同其他约定14.1.合同变更14.2.合同生效14.3.合同解释第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1.承包人信息1.1.1.承包人名称1.1.2.承包人法定代表人1.1.3.承包人住所地1.1.4.承包人联系电话1.2.发包人信息1.2.1.发包人名称1.2.2.发包人法定代表人1.2.3.发包人住所地1.2.4.发包人联系电话1.3.合同签订时间与地点1.3.1.合同签订时间1.3.2.合同签订地点2.项目概述2.1.项目名称2.1.1.项目全称2.1.2.项目简称2.2.项目地点2.2.1.项目具体地址2.2.2.项目所在行政区划2.3.项目规模2.3.1.项目装机容量2.3.2.项目占地面积2.4.项目投资2.4.1.项目总投资额2.4.2.项目资金来源说明3.项目内容3.1.项目建设内容3.1.1.建设工程概况3.1.2.建设工程进度安排3.2.项目运营内容3.2.1.运营模式3.2.2.运营管理职责3.3.项目维护内容3.3.1.维护范围3.3.2.维护标准4.项目投资及资金4.1.投资总额4.1.1.项目总投资4.1.2.投资构成4.2.资金来源4.2.1.自筹资金4.2.2.外部融资4.3.投资支付方式4.3.1.预付款支付4.3.2.进度款支付4.3.3.结算款支付5.合同期限5.1.合同生效日期5.1.1.合同生效条件5.1.2.合同生效时间5.2.合同终止日期5.2.1.合同终止条件5.2.2.合同终止时间5.3.合同延期5.3.1.合同延期条件5.3.2.合同延期程序6.合同双方的权利与义务6.1.承包人权利与义务6.1.1.承包人权利6.1.2.承包人义务6.2.发包人权利与义务6.2.1.发包人权利6.2.2.发包人义务7.项目运营管理7.1.运营机构7.1.1.运营机构设置7.1.2.运营机构职责7.2.运营方式7.2.1.运营方式说明7.2.2.运营方式调整程序7.3.运营管理制度7.3.1.制度内容7.3.2.制度执行与监督8.项目维护8.1.维护责任8.1.1.承包人负责项目设施的日常维护保养8.1.2.发包人负责项目设施的定期检修和大修8.2.维护费用8.2.1.日常维护保养费用由承包人承担8.2.2.定期检修和大修费用由发包人承担8.3.维护期限8.3.1.日常维护保养期限为项目运营期间8.3.2.定期检修和大修期限为项目运营期间，每年至少一次9.争议解决9.1.争议解决方式9.1.1.优先通过协商解决9.1.2.协商不成的，提交合同约定的仲裁机构仲裁9.2.争议解决机构9.2.1.仲裁机构名称9.2.2.仲裁规则9.3.争议解决程序9.3.1.仲裁申请9.3.2.仲裁审理9.3.3.仲裁裁决10.违约责任10.1.承包人违约责任10.1.1.未按合同约定完成项目建设的违约责任10.1.2.违反项目运营管理规定的违约责任10.1.3.违反项目维护责任的违约责任10.2.发包人违约责任10.2.1.未按合同约定支付投资款的违约责任10.2.2.未按合同约定提供必要条件的违约责任10.2.3.违反合同约定的其他违约责任11.合同解除11.1.合同解除条件11.1.1.双方协商一致解除合同11.1.2.一方违约导致合同无法履行11.2.合同解除程序11.2.1.提出解除合同的通知11.2.2.收到解除合同通知后的处理11.3.合同解除后的处理11.3.1.项目设施的处理11.3.2.资金结算11.3.3.争议解决12.合同终止12.1.合同终止条件12.1.1.合同期限届满12.1.2.项目运营期满12.2.合同终止程序12.2.1.提出合同终止通知12.2.2.收到终止通知后的处理12.3.合同终止后的处理12.3.1.项目设施的处理12.3.2.资金结算12.3.3.争议解决13.合同附件13.1.项目可行性研究报告13.1.1.报告名称13.1.2.报告编制单位13.1.3.报告批准文号13.2.项目环境影响评价报告13.2.1.报告名称13.2.2.报告编制单位13.2.3.报告批准文号13.3.其他相关文件13.3.1.合同双方签署的补充协议13.3.2.合同双方认可的变更文件14.合同其他约定14.1.合同变更14.1.1.变更条件14.1.2.变更程序14.2.合同生效14.2.1.合同生效条件14.2.2.合同生效时间14.3.合同解释14.3.1.合同解释原则14.3.2.合同解释效力第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1.第三方定义15.1.1.第三方是指在本合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同履行并提供专业服务的独立第三方机构或个人。15.1.2.第三方不包括合同双方及其关联方。15.2.第三方介入条件15.2.1.1.甲乙双方书面同意；15.2.1.2.第三方具备相应的资质和能力；15.2.1.3.第三方提供的服务内容符合合同要求。15.3.第三方职责15.3.1.1.提供专业咨询服务；15.3.1.2.协助甲乙双方进行项目评估和决策；15.3.1.3.参与项目实施过程中的监督和协调；15.3.1.4.按时提交相关报告和文件。15.4.第三方权利15.4.1.第三方有权：15.4.1.1.要求甲乙双方提供必要的信息和资料；15.4.1.2.根据合同约定收取服务费用；15.4.1.3.在合同约定的范围内独立开展工作。15.5.第三方义务15.5.1.第三方应：15.5.1.1.保守甲乙双方的商业秘密；15.5.1.2.按照合同约定的时间和标准提供服务质量；15.5.1.3.对其提供的服务结果承担相应的责任。15.6.第三方责任限额15.6.1.第三方的责任限额如下：15.6.1.1.第三方因自身原因导致的服务质量问题，其责任限额为合同总金额的5%；15.6.1.2.第三方因故意或重大过失导致的服务质量问题，其责任限额为合同总金额的10%；15.6.1.3.第三方责任限额最高不超过合同总金额的20%。15.7.第三方介入程序15.7.1.第三方介入程序如下：15.7.1.1.甲乙双方书面确认第三方介入；15.7.1.2.第三方与甲乙双方签订服务协议；15.7.1.3.第三方按照服务协议履行职责。15.8.第三方与其他各方的划分说明15.8.1.第三方介入后，其职责范围明确划分如下：15.8.1.1.第三方与甲乙双方之间的责任划分，按照服务协议执行；15.8.1.2.第三方与项目实施过程中的其他第三方（如供应商、承包商等）之间的责任划分，按照各自的合同约定执行；15.8.1.3.第三方在履行职责过程中，如涉及甲乙双方的权利义务，应与甲乙双方协商一致。15.9.第三方介入的合同变更15.9.1.第三方介入导致合同内容变更的，甲乙双方应书面确认变更内容，并签订补充协议。15.10.第三方介入的争议解决15.10.1.第三方介入过程中发生的争议，按照本合同第9条“争议解决”的规定处理。15.11.第三方介入的合同终止15.11.1.1.合同期限届满；15.11.1.2.甲乙双方协商一致解除；15.11.1.3.第三方违约；15.11.1.4.合同约定的其他终止情形。15.12.第三方介入的合同终止后的处理15.12.1.1.第三方应提交服务报告和文件；15.12.1.2.甲乙双方应按照合同约定进行结算；15.12.1.3.第三方应按照合同约定退还已收取的费用；15.12.1.4.第三方介入合同终止后的争议，按照本合同第9条“争议解决”的规定处理。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.项目可行性研究报告要求：详细阐述项目的技术可行性、经济可行性、环境可行性等，并附有相关数据和分析。说明：报告应经专业机构编制，并取得相关部门的批准。2.项目环境影响评价报告要求：评估项目对环境可能产生的影响，并提出相应的环境保护措施。说明：报告应经专业机构编制，并取得环保部门的批准。3.项目合同要求：明确甲乙双方的权利义务，包括项目投资、建设、运营、维护等方面的内容。说明：合同应详细列明各项条款，并经双方签字盖章。4.项目投资计划要求：详细列出项目投资预算，包括资金来源、使用计划等。说明：计划应经双方认可，并作为项目实施的依据。5.项目进度计划要求：明确项目建设的各个阶段和时间节点。说明：计划应经双方认可，并作为项目管理的依据。6.项目运营管理方案要求：详细说明项目的运营模式、管理制度、人员配置等。说明：方案应经双方认可，并作为项目运营的指导。7.项目维护保养方案要求：明确项目设施的维护保养周期、标准、费用等。说明：方案应经双方认可，并作为项目维护的依据。8.第三方服务协议要求：明确第三方提供服务的范围、费用、责任等。说明：协议应经甲乙双方和第三方签字盖章。9.争议解决协议要求：明确争议解决的方式、机构、程序等。说明：协议应经甲乙双方签字盖章。10.其他相关文件要求：包括但不限于项目审批文件、土地使用权证、设备采购合同等。说明：相关文件应合法有效，并作为合同附件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按合同约定的时间节点完成项目建设；未按合同约定支付投资款；未按合同约定提供必要条件；违反项目运营管理规定；违反项目维护责任；故意或重大过失导致项目设施损坏；未经双方同意擅自变更合同内容。2.责任认定标准：违约行为发生后，甲乙双方应立即协商解决；如协商不成，可根据合同约定提交仲裁或诉讼；违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。3.违约责任示例：若承包人未按合同约定的时间节点完成项目建设，每延误一天，应向发包人支付相当于合同总金额1%的违约金；若发包人未按合同约定支付投资款，每逾期一天，应向承包人支付相当于逾期款项1%的违约金；若第三方因故意或重大过失导致项目设施损坏，应承担相应的赔偿责任。全文完。2025年度个人经营承包合同示范文本（新能源项目）1合同编号_________一、合同主体1.甲方：2.乙方：3.其他相关方：二、合同前言2.1背景为积极响应国家新能源发展战略，推动新能源项目的建设与运营，甲方决定将2025年度新能源项目进行个人经营承包。乙方具备相关资质和经验，经双方协商一致，签订本合同。2.2目的本合同旨在明确甲乙双方在2025年度新能源项目中的权利、义务、责任及合作方式，确保项目顺利实施，实现互利共赢。三、定义与解释3.1专业术语本合同中涉及的专业术语如下：（1）新能源：指风能、太阳能、生物质能、地热能、海洋能等非传统能源。（2）个人经营承包：指乙方在甲方授权下，以自己的名义独立承担项目投资、建设、运营等责任，并享有相应的收益。（3）项目：指2025年度新能源项目，包括但不限于设备采购、安装、调试、运营等环节。3.2关键词解释（1）投资：指乙方为项目投入资金、设备、技术等资源。（2）建设：指乙方按照项目要求，完成设备采购、安装、调试等工作。（3）运营：指乙方在项目建成后，负责项目的日常运营、维护和管理工作。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权对乙方在项目实施过程中的工作进行监督和检查。（2）甲方有权根据项目进展情况，对乙方提出合理要求和建议。（3）甲方应按照合同约定，及时支付乙方项目款项。4.2乙方的权利和义务（1）乙方有权根据合同约定，独立开展项目投资、建设、运营等工作。（2）乙方应按照项目要求，确保项目质量、进度和安全。（3）乙方应按时完成项目投资、建设、运营等工作，并承担相应的责任。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，至2025年度新能源项目运营期满之日止。5.2合同履行地点5.3合同履行方式（1）投资：乙方应按照合同约定，按时足额投入项目资金。（2）建设：乙方应按照项目要求，完成设备采购、安装、调试等工作。（3）运营：乙方应按照项目要求，负责项目的日常运营、维护和管理工作。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件（1）合同约定的项目运营期满；（2）甲乙双方协商一致；（3）因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序（1）甲乙双方应提前30日书面通知对方终止合同；（2）终止合同后，双方应按照合同约定进行结算。6.4终止后果（1）合同终止后，乙方应按照合同约定，将项目设施、设备等财产归甲方所有；（2）合同终止后，甲乙双方应按照合同约定，结算项目款项。七、费用与支付7.1费用构成（1）项目投资费用：包括但不限于设备购置费、安装调试费、土地使用费等。（2）运营维护费用：包括但不限于设备维护费、人员工资、管理费等。（3）税费及其他费用：根据国家相关法律法规和政策规定，乙方应承担的税费及其他费用。7.2支付方式（1）项目投资费用：甲方应在合同签订后，按照项目进度分期支付。（2）运营维护费用：甲方应按月或按季度支付给乙方。（3）税费及其他费用：甲方应在乙方提交相关凭证后，及时支付。7.3支付时间（1）项目投资费用：甲方应在合同约定的每个支付节点前5个工作日内支付。（2）运营维护费用：甲方应在每月或每季度第一个工作日支付。（3）税费及其他费用：甲方应在乙方提交相关凭证后5个工作日内支付。7.4支付条款（1）甲方支付给乙方的款项应通过银行转账方式进行。（2）甲方应在支付款项时，注明款项用途及合同编号。（3）乙方应在收到款项后，向甲方出具收款确认函。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按合同约定支付费用的，应向乙方支付违约金，违约金按逾期付款金额的千分之五计算。（2）甲方未按合同约定提供必要条件的，应承担相应的违约责任。8.2乙方违约（2）乙方未按合同约定完成项目建设的，应承担相应的违约责任。8.3赔偿金额和方式违约方应按照合同约定，向守约方支付违约金或赔偿损失。赔偿金额和方式由双方协商确定，协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。九、保密条款9.1保密内容本合同项下涉及的商业秘密、技术秘密、经营信息等，均为保密内容。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。9.3保密履行方式（1）双方应采取必要措施，防止保密内容的泄露。（2）未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府行为、社会异常事件等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件的一方应及时通知对方，并提供相关证明材料。（2）不可抗力事件发生导致合同无法履行的，双方应协商解决，必要时可解除合同。10.4不可抗力实例不可抗力实例包括但不限于地震、洪水、台风、战争、政府政策调整等。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼，或向双方约定的仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得将合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形（1）合同项下的权利和义务涉及国家安全、社会公共利益等特殊事项；（2）合同约定不得转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对项目整体规划、设计、技术方案的最终决定权。（2）乙方在项目运营期间，不得擅自变更项目的主要技术参数和设备配置。13.2特殊权力保留（1）甲方保留在项目运营期间，对乙方运营管理提出改进建议的权利。（2）乙方在项目运营过程中，如需进行重大变更，应事先征得甲方同意。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序任何对本合同的修改和补充，均应以书面形式进行，并由双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力经双方签字盖章的修改和补充文件，与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项双方应相互配合，共同完成项目投资、建设、运营等各项工作。15.2协作与配合方式（1）甲方应提供必要的支持，包括但不限于政策、资金、技术等方面的协助。（2）乙方应按照甲方的要求，及时提供项目进展情况，确保项目顺利实施。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于2025年度新能源项目个人经营承包的完整协议，取代了之前所有口头或书面协议。16.3增减条款未经双方书面同意，本合同不得增减任何条款。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：代表（签字）：日期：（年月日）乙方（盖章）：代表（签字）：日期：（年月日）附件：1.项目投资计划书2.项目建设方案3.项目运营管理方案4.其他与本合同相关的文件附件及其他说明解释一、附件列表：1.项目投资计划书2.项目建设方案3.项目运营管理方案4.保密协议5.费用结算明细表6.违约金计算方法7.不可抗力事件清单8.争议解决程序说明9.附件清单10.其他与本合同相关的文件二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方违约行为：未按合同约定支付费用的。未按合同约定提供必要条件的。干预乙方独立开展项目投资、建设、运营等工作的。乙方违约行为：未按合同约定完成项目投资的。未按合同约定完成项目建设的。擅自变更项目的主要技术参数和设备配置的。2.违约行为的认定：违约行为的认定依据合同约定和实际情况，由双方协商解决；协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼或申请仲裁。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。2.保密内容：指商业秘密、技术秘密、经营信息等，未经对方同意，不得向第三方泄露。3.调解：指双方在争议发生前或发生后，由第三方介入协助双方达成和解。4.仲裁：指双方在争议发生后，将争议提交仲裁机构进行裁决。5.诉讼：指一方或双方依法向人民法院提起诉讼，要求人民法院判决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：项目投资不足，导致建设进度滞后。解决办法：甲方应及时追加投资，确保项目按计划推进。2.问题：乙方在项目运营中，未能达到合同约定的运营标准。解决办法：甲方应向乙方提出改进建议，并要求乙方采取措施纠正。3.问题：发生不可抗力事件，导致项目无法继续。解决办法：双方应根据合同约定，协商解决或解除合同。4.问题：发生争议，双方无法达成一致意见。解决办法：协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼或申请仲裁。5.问题：合同执行过程中，一方违反合同约定。解决办法：守约方应及时提出违约行为，并要求违约方承担违约责任。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方合同主体：2.第三方责任：第三方应按照合同约定，提供专业技术服务或设备支持。第三方应保证其提供的服务或设备符合合同要求和质量标准。3.第三方权利：第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定支付相关费用。第三方有权要求甲方和乙方提供必要的配合和支持。4.第三方义务：第三方应遵守国家相关法律法规，确保其服务或设备的安全性和可靠性。第三方应按时完成其服务或设备的交付和安装。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款：乙方有权要求甲方按照合同约定提供必要的投资支持。乙方有权要求甲方在项目运营期间提供必要的运营资金。乙方有权要求甲方在合同履行过程中，不得擅自变更合同内容。2.乙方利益条款：乙方有权获得项目运营期间产生的合理利润。乙方有权在项目运营期满后，获得项目的全部设备、设施等财产。3.甲方的违约及限制条款：甲方如未按合同约定支付投资，应向乙方支付违约金。甲方如擅自变更合同内容，应承担相应的法律责任。甲方如违反合同约定，导致乙方利益受损，应承担相应的赔偿责任。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款：甲方可对乙方的项目运营进行监督和检查。甲方可要求乙方按照合同约定，确保项目质量、进度和安全。2.甲方的利益条款：甲方可获得项目运营期间产生的合理收益。甲方可获得项目运营期满后，项目的全部设备、设施等财产。3.乙方的违约及限制条款：乙方如未按合同约定完成项目建设，应向甲方支付违约金。乙方如擅自变更项目建设方案，应承担相应的法律责任。乙方如违反合同约定，导致甲方利益受损，应承担相应的赔偿责任。全文完。2025年度个人经营承包合同示范文本（新能源项目）2合同目录第一章合同概述1.1合同签订双方1.2合同标的1.3合同期限1.4合同生效条件1.5合同解除条件1.6合同争议解决方式第二章项目背景及基本情况2.1项目背景2.2项目概况2.3项目地点2.4项目规模2.5项目投资估算第三章承包人资质及权利义务3.1承包人资质要求3.2承包人权利3.3承包人义务3.4承包人责任第四章业主方权利义务4.1业主方权利4.2业主方义务4.3业主方责任第五章项目建设及运营管理5.1项目建设进度5.2项目质量控制5.3项目安全管理5.4项目环境保护5.5项目运营管理第六章项目投资及资金管理6.1投资方式6.2资金来源6.3资金使用6.4资金监管第七章合同价格及支付方式7.1合同价格7.2价格调整7.3支付方式7.4支付时间第八章保险及风险分担8.1保险种类8.2保险责任8.3风险分担8.4保险费用第九章合同变更及终止9.1合同变更条件9.2合同变更程序9.3合同终止条件9.4合同终止程序第十章违约责任10.1违约责任形式10.2违约责任承担10.3违约赔偿计算方法第十一章合同解除及终止11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同终止条件11.4合同终止程序第十二章合同争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决费用第十三章合同附件13.1合同附件一：项目可行性研究报告13.2合同附件二：项目设计文件13.3合同附件三：项目施工图13.4合同附件四：项目验收报告第十四章其他约定事项14.1法律适用14.2合同份数14.3合同生效日期14.4合同签署日期合同编号_________第一章合同概述1.1合同签订双方1.1.1甲方（业主方）名称：1.1.2甲方（业主方）地址：1.1.3乙方（承包方）名称：1.1.4乙方（承包方）地址：1.2合同标的1.2.1项目名称：1.2.2项目类型：1.2.3项目地点：1.2.4项目规模：1.3合同期限1.3.1合同起始日期：1.3.2合同终止日期：1.4合同生效条件1.4.1乙方具备相应资质；1.4.2甲方同意签订本合同；1.4.3双方签字盖章；1.5合同解除条件1.5.1乙方严重违约；1.5.2甲方严重违约；1.5.3因不可抗力导致合同无法履行；1.6合同争议解决方式1.6.1双方协商解决；1.6.2仲裁或诉讼。第二章项目背景及基本情况2.1项目背景2.1.1项目背景描述；2.2项目概况2.2.1项目建设内容；2.2.2项目建设目标；2.3项目地点2.3.1项目具体地址；2.4项目规模2.4.1项目装机容量；2.4.2项目占地面积；2.5项目投资估算2.5.1项目总投资；2.5.2投资资金来源。第三章承包人资质及权利义务3.1承包人资质要求3.1.1承包人应具备国家规定的相关资质；3.2承包人权利3.2.1享有合同约定的报酬；3.2.2享有项目运营管理权；3.3承包人义务3.3.1按合同约定完成项目建设；3.3.2保证项目质量、安全、环保；3.3.3按时提交项目相关资料；3.4承包人责任3.4.1对项目质量、安全、环保承担责任；3.4.2对项目运营管理承担责任。第四章业主方权利义务4.1业主方权利4.1.1对项目进行监督管理；4.1.2享有项目收益；4.2业主方义务4.2.1按合同约定支付项目投资；4.2.2提供项目所需土地、资源；4.3业主方责任4.3.1对项目投资承担责任；4.3.2对项目土地、资源使用承担责任。第五章项目建设及运营管理5.1项目建设进度5.1.1项目建设阶段划分；5.1.2各阶段建设时间；5.2项目质量控制5.2.1质量标准；5.2.2质量控制措施；5.3项目安全管理5.3.1安全生产责任制；5.3.2安全生产措施；5.4项目环境保护5.4.1环境保护要求；5.4.2环境保护措施；5.5项目运营管理5.5.1运营管理制度；5.5.2运营管理责任。第六章项目投资及资金管理6.1投资方式6.1.1投资方式描述；6.2资金来源6.2.1资金来源渠道；6.3资金使用6.3.1资金使用计划；6.4资金监管6.4.1资金监管措施。第七章合同价格及支付方式7.1合同价格7.1.1合同总价；7.1.2合同单价；7.2价格调整7.2.1价格调整因素；7.2.2价格调整方式；7.3支付方式7.3.1支付比例；7.3.2支付时间；7.4支付时间7.4.1首付款支付时间；7.4.2进度款支付时间；7.4.3验收款支付时间。第八章保险及风险分担8.1保险种类8.1.1人身意外伤害保险；8.1.2财产保险；8.1.3责任保险；8.2保险责任8.2.1保险责任范围；8.2.2保险赔偿条件；8.3风险分担8.3.1风险识别与评估；8.3.2风险转移与分担；8.4保险费用8.4.1保险费用承担方；8.4.2保险费用支付时间。第九章合同变更及终止9.1合同变更条件9.1.1合同变更情形；9.1.2合同变更程序；9.2合同终止条件9.2.1合同终止情形；9.2.2合同终止程序；9.3合同解除条件9.3.1合同解除情形；9.3.2合同解除程序。第十章违约责任10.1违约责任形式10.1.1违约金的计算方法；10.1.2损害赔偿的计算方法；10.2违约责任承担10.2.1违约责任的认定；10.2.2违约责任的承担。第十一章合同解除及终止11.1合同解除条件11.1.1合同解除的具体条件；11.1.2合同解除的后果；11.2合同终止条件11.2.1合同终止的具体条件；11.2.2合同终止的后果；11.3合同终止程序11.3.1合同终止的程序；11.3.2合同终止的文件。第十二章合同争议解决12.1争议解决方式12.1.1协商解决；12.1.2仲裁解决；12.1.3诉讼解决；12.2争议解决程序12.2.1提交争议的时间；12.2.2争议解决的机构；12.2.3争议解决的费用。第十三章合同附件13.1合同附件一：项目可行性研究报告13.1.1可行性研究报告内容；13.2合同附件二：项目设计文件13.2.1设计文件内容；13.3合同附件三：项目施工图13.3.1施工图内容；13.4合同附件四：项目验收报告13.4.1验收报告内容。第十四章其他约定事项14.1法律适用14.1.1合同适用的法律法规；14.2合同份数14.2.1合同份数；14.3合同生效日期14.3.1合同生效的具体日期；14.4合同签署日期14.4.1合同签署的具体日期。甲方（业主方）代表签字：日期：乙方（承包方）代表签字：日期：多方为主导时的，附件条款及说明1.当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1甲方主导权条款1.1.1甲方在本合同中拥有最终决策权，包括但不限于项目设计变更、工程进度调整、资金使用等重大事项。1.1.2乙方应无条件接受甲方提出的合理变更要求，并按照甲方的要求进行相应的调整。1.2项目进度管理条款1.2.1甲方负责制定项目进度计划，并监督乙方按照计划执行。1.2.2乙方应定期向甲方报告项目进度，如出现进度延误，乙方应承担相应的责任。1.3资金支付条款1.3.1甲方负责按合同约定支付项目投资及运营资金。1.3.2乙方在项目实施过程中，如需增加资金投入，应提前向甲方申请，并经甲方批准后方可使用。1.4项目验收条款1.4.1甲方负责组织项目验收，乙方应配合甲方完成验收工作。1.4.2项目验收合格后，甲方应在规定时间内支付乙方相应的款项。1.5争议解决条款1.5.1在合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。1.5.2协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。2.当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1乙方主导权条款2.1.1乙方在本合同中拥有项目实施和运营的主导权，包括但不限于项目设计、工程进度、资金使用等重大事项。2.1.2甲方应尊重乙方的决策权，并按照乙方的合理要求进行相应的配合。2.2项目设计与施工条款2.2.1乙方负责项目的整体设计，并确保设计符合相关法律法规和行业标准。2.2.2乙方应按照设计文件进行施工，确保工程质量。2.3质量保证条款2.3.1乙方应保证项目质量符合合同约定的标准，如出现质量问题，乙方应承担相应的责任。2.3.2乙方应定期对项目进行检查，并及时向甲方报告检查结果。2.4资金使用条款2.4.1乙方应在项目实施过程中，按照合同约定使用资金，并定期向甲方报告资金使用情况。2.4.2甲方有权对乙方的资金使用进行监督。3.当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1中介机构条款3.1.1合同中涉及的中介机构应具备相应的资质和信誉。3.1.2中介机构应在合同中明确其职责和权利义务。3.2中介费用条款3.2.1中介费用由双方协商确定，并纳入合同总价。3.2.2中介费用支付方式及时间由合同约定。3.3中介机构责任条款3.3.1中介机构应按照合同约定履行职责，如因中介机构原因导致合同无法履行，中介机构应承担相应的责任。3.3.2中介机构在履行职责过程中，如违反法律法规，应承担相应的法律责任。3.4中介机构变更条款3.4.1如中介机构需要变更，双方应协商一致，并签订补充协议。3.4.2中介机构变更不影响本合同的履行。附加条款说明：附件及其他补充说明一、附件列表：1.项目可行性研究报告2.项目设计文件3.项目施工图4.项目验收报告5.甲方营业执照副本6.乙方营业执照副本7.乙方资质证书副本8.中介机构资质证书副本9.合同签订双方的法定代表人身份证明10.合同签订双方的授权委托书（如有）二、违约行为及认定：1.违约行为：乙方未按合同约定完成项目建设；甲方未按合同约定支付项目投资及运营资金；乙方未保证项目质量符合合同约定的标准；甲方未按合同约定组织项目验收；中介机构未按合同约定履行职责。2.违约行为的认定：乙方未按合同约定完成项目建设，经甲方确认后，视为违约；甲方未按合同约定支付款项，经乙方确认后，视为违约；项目质量不符合合同约定，经第三方检测机构检测确认后，视为违约；甲方未按合同约定组织项目验收，经乙方确认后，视为违约；中介机构未按合同约定履行职责，经双方确认后，视为违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.违约责任：指合同当事人违反合同约定，应当承担的法律责任。3.仲裁：指由双方当事人选定的仲裁机构，按照仲裁规则对争议进行审理并作出裁决。4.诉讼：指当事人依法向人民法院提起诉讼，请求人民法院对争议进行审理并作出判决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：项目进度延误。解决办法：双方协商调整项目进度计划，必要时增加人力或设备。2.问题：资金使用不当。解决办法：甲方对乙方资金使用进行监督，确保资金合理使用。3.问题：项目质量问题。解决办法：乙方应立即采取措施进行整改，确保项目质量符合合同约定。4.问题：争议解决困难。解决办法：双方应友好协商解决争议，协商不成的，可申请仲裁或诉讼。五、所有应用场景：1.新能源项目个人经营承包；2.项目投资及运营管理；3.项目设计与施工；4.项目质量保证；5.项目验收；6.中介机构服务。全文完。2025年度个人经营承包合同示范文本（新能源项目）3合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________2.乙方：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________二、合同前言2.1背景和目的鉴于我国新能源产业的发展，甲方有意向将新能源项目进行个人经营承包，乙方有意参与该项目的经营。为明确双方的权利、义务，确保项目顺利实施，经双方友好协商，达成如下协议。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国新能源法》及相关法律法规制定。三、定义与解释3.1专业术语（1）新能源：指风能、太阳能、生物质能、地热能、海洋能等可再生能源。（2）新能源项目：指以新能源为能源载体，进行开发、建设、运营、维护等活动的项目。3.2关键词解释（1）个人经营承包：指甲方将新能源项目授权给乙方进行经营，乙方作为承包方，独立承担经营风险。（2）合同期限：指本合同自双方签字之日起至约定的终止日期止。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定，对新能源项目进行合法、合规、高效的经营。（2）甲方有权对乙方在经营过程中出现的重大违规行为进行制止和纠正。（3）甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、足额支付各项费用。4.2乙方的权利和义务（1）乙方有权根据合同约定，对新能源项目进行自主经营管理。（2）乙方应确保项目符合国家相关政策、法规要求，不得从事任何违法违规行为。（3）乙方应按照合同约定，按时、足额支付各项费用。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字之日起生效，合同期限为2025年度。5.2合同履行地点新能源项目所在地。5.3合同履行方式乙方根据合同约定，对新能源项目进行自主经营管理，甲方提供必要的支持和协助。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字之日起生效。6.2终止条件（1）合同期限届满；（2）双方协商一致终止；（3）因不可抗力导致合同无法履行；（4）一方违约，另一方在合理期限内未要求解除合同。6.3终止程序（1）双方协商一致终止合同的，应当签署终止协议；（2）因一方违约导致合同终止的，违约方应承担相应的违约责任。6.4终止后果合同终止后，双方应按照约定进行项目交接，妥善处理剩余事宜。七、费用与支付7.1费用构成（1）项目投资费用：包括但不限于设备购置费、建设安装费、土地使用费等。（2）运营维护费用：包括但不限于设备维护费、人工费、物料费、能源费等。（3）税费：按照国家相关法律法规规定，乙方应缴纳的税费。（4）其他费用：根据项目实际情况，经双方协商一致的其他费用。7.2支付方式（1）乙方应按照合同约定，通过银行转账方式向甲方支付各项费用。（2）甲方应在收到乙方支付的费用后，及时出具相应的支付凭证。7.3支付时间（1）项目投资费用：在项目立项批准后，乙方应按照合同约定的时间节点支付。（2）运营维护费用：乙方应按照合同约定的支付周期，提前支付下一周期的运营维护费用。（3）税费：乙方应在规定的时间内，按照税务机关的要求缴纳相关税费。7.4支付条款（1）乙方应在合同约定的支付时间内，足额支付各项费用。（2）如乙方未按时支付费用，甲方有权要求乙方支付滞纳金，滞纳金按日计算，利率为中国人民银行同期贷款利率。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按合同约定提供项目投资资金，导致项目无法按期建设的，应向乙方支付违约金，违约金为投资总额的10%。（2）甲方未按合同约定提供必要的技术支持，导致乙方无法正常运营项目的，应承担相应的赔偿责任。8.2乙方违约（1）乙方未按合同约定支付费用，导致项目无法正常运营的，应向甲方支付违约金，违约金为未支付费用总额的10%。（2）乙方违反合同约定，造成项目安全事故的，应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式（1）违约金的支付方式为一次性支付。（2）如违约行为造成甲方或乙方经济损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。九、保密条款9.1保密内容本合同项下涉及的商业秘密、技术秘密、经营秘密等信息均属保密内容。9.2保密期限本合同项下的保密期限自合同签订之日起至合同终止后五年。9.3保密履行方式（1）双方应采取合理的保密措施，确保保密内容的保密性。（2）未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件（1）自然灾害；（2）政府行为；（3）社会异常事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件的一方应及时通知对方，并提供相关证明。（2）不可抗力事件发生导致合同无法履行的，双方应协商解决。10.4不可抗力实例地震、洪水、战争、政府政策变动等。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼，或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让本合同项下的权利和义务。12.2不得转让的情形（1）涉及国家安全、公共利益的；（2）合同约定不得转让的；（3）法律法规规定不得转让的。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对新能源项目的所有权和使用权。（2）乙方在合同有效期内，不得将项目转让、抵押或以其他方式处分。13.2特殊权力保留（1）甲方保留对新能源项目的运营管理和监督权。（2）乙方在经营过程中，应遵守国家相关法律法规，不得损害甲方权益。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）任何对合同的修改或补充，均需双方书面同意。（2）修改或补充的文件作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力修改或补充的文件自双方签字之日起生效，与本合同共同构成完整协议。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）双方应相互协助，确保项目顺利实施。（2）甲方应提供必要的技术支持和资源