2025年度特殊地质打桩工程分包合同规范模板4篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度特殊地质打桩工程分包合同规范模板本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.合同标的3.1打桩工程范围3.2工程质量要求3.3工程进度要求4.合同价款4.1工程总价4.2结算方式4.3付款进度5.工程进度5.1工程进度计划5.2工程进度调整5.3工程延期责任6.工程质量6.1质量标准6.2质量检验6.3质量纠纷处理7.工程安全7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3安全事故处理8.保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3违约责任9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决费用11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后果12.合同生效12.1合同生效条件12.2合同生效日期12.3合同生效标志13.合同变更13.1合同变更条件13.2合同变更程序13.3合同变更效力14.合同终止14.1合同终止条件14.2合同终止程序14.3合同终止后果第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1分包方名称：________________1.1.2总包方名称：________________1.2合同双方法定代表人1.2.1分包方法定代表人：________________1.2.2总包方法定代表人：________________1.3合同双方联系方式1.3.1分包方联系方式：电话：________________，邮箱：________________1.3.2总包方联系方式：电话：________________，邮箱：________________2.工程概况2.1工程名称：________________2.2工程地点：________________2.3工程规模：________________2.4.1地质勘察2.4.2桩基设计2.4.3桩基施工2.4.4施工监理3.合同标的3.1.1桩基施工3.1.2施工材料供应3.1.3施工设备租赁3.2工程质量要求：按照国家及行业标准执行，具体要求如下：3.2.1桩基垂直度偏差不大于0.5%3.2.2桩基承载力满足设计要求3.2.3桩基完整性无缺陷3.3工程进度要求：按照工程进度计划执行，具体要求如下：3.3.1地质勘察：自合同签订之日起30日内完成3.3.2桩基设计：自地质勘察完成后15日内完成3.3.3桩基施工：自桩基设计完成后30日内完成4.合同价款4.1工程总价：人民币________________元整4.2结算方式：按工程进度分阶段结算4.3付款进度：具体付款进度如下：4.3.1预付款：合同签订后5个工作日内支付总额的20%4.3.2进度款：每完成一个阶段的工程量后，支付该阶段工程款的50%4.3.3结算款：工程全部完成后10个工作日内支付剩余的30%4.3.4验收款：工程验收合格后10个工作日内支付剩余的10%5.工程进度5.1工程进度计划：详见附件一《工程进度计划表》5.2工程进度调整：如遇不可抗力或特殊情况，经双方协商一致，可调整工程进度计划5.3工程延期责任：因分包方原因导致工程延期，每延期一天，分包方应向总包方支付合同总价1%的违约金6.工程质量6.1质量标准：按照国家及行业标准执行，具体要求如下：6.1.1桩基垂直度偏差不大于0.5%6.1.2桩基承载力满足设计要求6.1.3桩基完整性无缺陷6.2质量检验：由总包方委托具有相应资质的第三方检测机构进行6.3质量纠纷处理：如发生质量纠纷，由双方协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼7.工程安全7.1安全生产责任：分包方负责施工过程中的安全生产，确保施工安全7.2安全生产措施：详见附件二《安全生产措施》7.3安全事故处理：发生安全事故，分包方应立即采取措施，并及时报告总包方和相关部门，共同处理8.保密条款8.1保密内容8.1.1双方在本合同履行过程中所知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营信息等；8.1.2本合同内容及其相关文件；8.2保密期限8.2.1保密期限自本合同生效之日起至合同终止后三年；8.2.2如双方另有约定的，从其约定；8.3违约责任8.3.1如一方违反保密义务，泄露对方保密信息，应承担相应的法律责任；8.3.2违约方应赔偿因违约行为给对方造成的直接经济损失；8.3.3违约方还应支付对方为制止违约行为所支付的合理费用。9.违约责任9.1违约情形9.1.1分包方未按合同约定完成工程；9.1.2分包方未按合同约定提供材料、设备；9.1.3分包方未按合同约定支付工程款；9.1.4总包方未按合同约定支付预付款或进度款；9.2违约责任承担9.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等；9.2.2违约金按合同总价的一定比例计算，具体比例由双方协商确定；9.3违约赔偿9.3.1违约方应赔偿因违约行为给对方造成的直接经济损失；9.3.2违约方还应支付对方为制止违约行为所支付的合理费用。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决争议；10.1.2协商不成的，提交合同约定的仲裁机构仲裁；10.1.3也可向合同签订地人民法院提起诉讼；10.2争议解决机构10.2.1争议解决机构为________________仲裁委员会；10.2.2如双方另有约定的，从其约定；10.3争议解决费用10.3.1仲裁费用由败诉方承担；10.3.2法院诉讼费用由败诉方承担；10.3.3双方另有约定的，从其约定。11.合同解除11.1合同解除条件11.1.1因不可抗力导致合同无法履行；11.1.2一方严重违约，经另一方催告后仍未履行；11.1.3双方协商一致解除合同；11.2合同解除程序11.2.1一方提出解除合同，应书面通知另一方；11.2.2另一方应在接到通知后15日内予以答复；11.2.3双方应在解除合同后15日内办理合同解除手续；11.3合同解除后果11.3.1合同解除后，双方应按照合同约定处理已完成的工程；11.3.2双方应结算已发生的费用，并支付相应的款项。12.合同生效12.1合同生效条件12.1.1双方签署合同；12.1.2合同经双方加盖公章或合同专用章；12.2合同生效日期12.2.1合同自双方签字盖章之日起生效；12.2.2如双方另有约定的，从其约定；12.3合同生效标志12.3.1双方签署合同并加盖公章或合同专用章。13.合同变更13.1合同变更条件13.1.1双方协商一致；13.1.2出现合同无法预见、无法避免或无法克服的情况；13.2合同变更程序13.2.1双方签署合同变更协议；13.2.2变更协议经双方加盖公章或合同专用章；13.3合同变更效力13.3.1合同变更协议自双方签字盖章之日起生效；13.3.2合同变更协议与本合同具有同等法律效力。14.合同终止14.1合同终止条件14.1.1合同约定的工程完成；14.1.2双方协商一致终止合同；14.1.3因不可抗力导致合同无法履行；14.2合同终止程序14.2.1双方签署合同终止协议；14.2.2变更协议经双方加盖公章或合同专用章；14.3合同终止后果14.3.1双方应按照合同约定处理已完成的工程；14.3.2双方应结算已发生的费用，并支付相应的款项。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义15.1.1本合同所称第三方，是指除合同双方以外的，为合同履行提供专业服务、咨询、监理或其他相关服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入范围15.2.1.1地质勘察与设计；15.2.1.2工程监理；15.2.1.3材料采购与供应；15.2.1.4设备租赁与维护；15.2.1.5其他专业服务。15.3第三方介入程序15.3.1第三方介入需经合同双方书面同意，并由总包方或分包方与第三方签订相应的服务合同；15.3.2第三方介入的服务合同应包含本合同的相关内容，并明确第三方的权利义务。16.第三方责任与权利16.1第三方责任16.1.1第三方在提供服务过程中，应严格遵守国家法律法规、行业标准及合同约定，对其提供的服务承担相应的法律责任。16.1.2第三方因自身原因导致服务不合格，应承担违约责任，赔偿由此给合同双方造成的损失。16.2第三方权利16.2.1第三方有权根据合同约定，收取相应的服务费用；16.2.2第三方有权要求合同双方提供必要的信息和资料，以便其履行服务职责。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额17.1.1第三方在提供服务过程中，因自身原因造成合同双方损失的，其赔偿责任不超过其收取的服务费用总额。17.2除外责任17.2.1因不可抗力导致的服务中断或服务不合格，第三方不承担赔偿责任；17.2.2因合同双方提供的信息不完整或不准确导致的服务不合格，第三方不承担赔偿责任。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与分包方18.1.1第三方与分包方之间应签订独立的服务合同，明确各自的权利义务；18.1.2分包方应协助第三方履行服务职责，提供必要的信息和资料。18.2第三方与总包方18.2.1第三方与总包方之间应签订独立的服务合同，明确各自的权利义务；18.2.2总包方应监督第三方履行服务职责，确保服务符合合同约定。18.3第三方与监理方18.3.1第三方与监理方之间应签订独立的服务合同，明确各自的权利义务；18.3.2监理方应监督第三方履行服务职责，确保服务符合工程质量和进度要求。19.第三方介入后的合同变更19.1合同变更19.1.1第三方介入后，如需对合同进行变更，应经合同双方和第三方协商一致，并签署书面变更协议。19.2合同变更程序19.2.1双方签署合同变更协议；19.2.2变更协议经双方加盖公章或合同专用章；19.2.3变更协议自双方签字盖章之日起生效。20.第三方介入后的争议解决20.1争议解决方式20.1.1双方应友好协商解决争议；20.1.2协商不成的，提交合同约定的仲裁机构仲裁；20.1.3也可向合同签订地人民法院提起诉讼。20.2争议解决机构20.2.1争议解决机构为________________仲裁委员会；20.2.2如双方另有约定的，从其约定。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程进度计划表详细要求：包括工程各阶段的开始和结束时间，各阶段的工程量，以及关键节点的里程碑。附件说明：本附件为合同附件之一，用于明确工程进度安排，作为双方履行合同进度要求的依据。2.安全生产措施详细要求：包括安全生产的组织架构、安全管理制度、安全操作规程、应急预案等。附件说明：本附件为合同附件之一，用于确保施工过程中的安全生产，作为双方履行合同安全责任的依据。3.第三方服务合同详细要求：包括第三方服务的范围、服务内容、服务费用、服务期限、双方权利义务等。附件说明：本附件为合同附件之一，用于明确第三方介入的具体内容，作为双方履行合同第三方服务要求的依据。4.质量检验报告详细要求：包括桩基质量检验的项目、检验结果、不合格项的处理措施等。附件说明：本附件为合同附件之一，用于证明桩基质量符合合同要求，作为双方履行合同质量责任的依据。5.付款凭证详细要求：包括付款金额、付款时间、付款方式、付款用途等。附件说明：本附件为合同附件之一，用于证明已按照合同约定支付款项，作为双方履行合同付款责任的依据。6.工程变更记录详细要求：包括变更原因、变更内容、变更影响、变更审批流程等。附件说明：本附件为合同附件之一，用于记录工程变更情况，作为双方履行合同变更要求的依据。7.合同变更协议详细要求：包括变更内容、变更原因、变更生效日期等。附件说明：本附件为合同附件之一，用于记录合同变更情况，作为双方履行合同变更要求的依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1分包方未按合同约定完成工程；1.2分包方未按合同约定提供材料、设备；1.3分包方未按合同约定支付工程款；1.4总包方未按合同约定支付预付款或进度款；1.5第三方未按合同约定提供服务；1.6双方未按合同约定履行保密义务；1.7双方未按合同约定解决争议。2.责任认定标准2.1违约行为的认定：根据合同约定和实际情况，由合同双方共同认定。2.2责任认定标准：2.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等；2.2.2违约金按合同总价的一定比例计算，具体比例由双方协商确定；2.2.3违约方应赔偿因违约行为给对方造成的直接经济损失；2.2.4违约方还应支付对方为制止违约行为所支付的合理费用。3.示例说明3.1分包方未按合同约定完成工程，导致工程延期10天，合同总价为100万元，违约金比例为1%，则分包方应支付违约金1万元，并赔偿因延期造成的损失。全文完。2025年度特殊地质打桩工程分包合同规范模板1合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________2.乙方：名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________3.其他相关方：名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________二、合同前言2.1背景为满足甲方2025年度特殊地质打桩工程的需求，经甲乙双方友好协商，本着平等互利、诚实信用的原则，特订立本合同。2.2目的本合同旨在明确甲乙双方在2025年度特殊地质打桩工程中的权利、义务及责任，确保工程顺利进行，确保工程质量符合相关规范要求。三、定义与解释3.1专业术语本合同中涉及的专业术语如下：（1）特殊地质：指工程地质条件复杂，施工难度较大，对施工技术、设备、材料等方面有特殊要求的地质条件。（2）打桩工程：指采用打桩机将桩体打入土层，形成桩基础的建设工程。3.2关键词解释（1）合同履行时间：指本合同生效之日起至工程验收合格之日止。（2）合同履行地点：指甲方指定的工程地点。（3）合同履行方式：指甲乙双方按照合同约定，共同完成2025年度特殊地质打桩工程。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、保质、保量完成2025年度特殊地质打桩工程。（2）甲方有权对乙方在工程过程中的施工质量、进度、安全等方面进行监督检查。（3）甲方有权要求乙方按照合同约定，对施工过程中出现的问题进行处理。4.2乙方的权利和义务（1）乙方有权要求甲方按照合同约定，提供必要的施工条件，包括但不限于场地、材料、设备等。（2）乙方有权要求甲方在合同履行过程中，按照约定支付工程进度款。（3）乙方有权对甲方提供的施工条件进行监督检查，确保施工顺利进行。五、履行条款5.1合同履行时间本合同履行时间为合同生效之日起至工程验收合格之日止。5.2合同履行地点本合同履行地点为甲方指定的工程地点。5.3合同履行方式甲乙双方按照合同约定，共同完成2025年度特殊地质打桩工程。乙方负责工程的施工、监理、验收等工作。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件（1）工程验收合格后，本合同自行终止。（2）因不可抗力导致合同无法继续履行时，本合同终止。6.3终止程序（1）工程验收合格后，甲乙双方签署验收报告，本合同终止。（2）因不可抗力导致合同无法继续履行时，甲乙双方协商一致后，签署终止合同协议。6.4终止后果（1）合同终止后，乙方应按照约定完成剩余工程，确保工程质量。（2）合同终止后，甲乙双方应按照约定，结算工程款及其他相关费用。七、费用与支付7.1费用构成本合同费用构成如下：（1）工程量清单费用：根据甲方提供的工程量清单，乙方按照约定的单价和数量计算出的工程费用。（2）材料费：乙方在施工过程中使用的各类材料费用，包括但不限于钢筋、混凝土、水泥、砂石等。（3）设备租赁费：乙方在施工过程中租赁的各类设备费用。（4）人工费：乙方在施工过程中支付给施工人员的工资及福利费用。（5）其他费用：包括但不限于交通费、住宿费、管理费等。7.2支付方式（1）预付款：合同签订后，乙方提交相关资料，甲方在合同生效之日起五个工作日内支付合同总额的30%作为预付款。（2）进度款：工程按进度完成，甲方在乙方提交进度款申请及相关证明材料后，按照实际完成工程量的百分比支付进度款。（3）结算款：工程验收合格后，甲方在乙方提交结算报告及相关证明材料后，支付合同总额的60%作为结算款。（4）尾款：工程保修期满后，乙方提交保修期满证明，甲方在五个工作日内支付剩余的10%作为尾款。7.3支付时间（1）预付款：合同生效之日起五个工作日内支付。（2）进度款：每个工程阶段完成后十个工作日内支付。（3）结算款：工程验收合格后十个工作日内支付。（4）尾款：保修期满后五个工作日内支付。7.4支付条款（1）甲方应在收到乙方提交的支付申请及相关证明材料后，按照约定的支付时间支付相应款项。（2）乙方应在收到甲方支付的款项后，按照合同约定的时间节点完成相应的工程进度。（3）甲方有权对乙方提交的支付申请及相关证明材料进行审核，如发现不符，有权拒绝支付。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按时支付预付款、进度款、结算款或尾款的，应向乙方支付相应的违约金，违约金按应付款项的千分之五计算。（2）甲方未按照约定提供施工条件的，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿乙方因此造成的损失。8.2乙方违约（1）乙方未按时完成工程进度或未达到工程质量要求的，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此造成的损失。（2）乙方在施工过程中出现安全事故，应承担相应的法律责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。8.3赔偿金额和方式违约方应按照实际损失赔偿对方，赔偿金额以双方协商一致为准。赔偿方式可以是货币赔偿、实物赔偿或其他双方约定的方式。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的保密内容包括但不限于技术秘密、商业秘密、甲方提供的工程资料等。9.2保密期限本合同保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年止。9.3保密履行方式（1）双方应采取一切合理措施，确保保密内容的保密性。（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件本合同约定的不可抗力事件包括但不限于地震、洪水、台风、战争等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方，并采取措施减轻损失。（2）因不可抗力导致合同无法继续履行时，双方可根据实际情况协商解决。10.4不可抗力实例本合同约定的不可抗力实例包括地震、洪水、台风等自然灾害。十一、争议解决11.1协商解决甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼，或向合同签订地的仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让本合同。12.2不得转让的情形（1）合同主体变更；（2）合同内容变更；（3）合同期限变更。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对2025年度特殊地质打桩工程的设计、施工、监理等方面的最终决定权。（2）乙方在履行合同过程中，如发现施工过程中存在安全隐患，有权立即停止施工，并及时通知甲方。13.2特殊权力保留（1）甲方保留对乙方施工过程中使用的材料、设备的质量进行抽检的权利。（2）乙方在施工过程中，如发现工程地质条件与设计不符，有权立即停止施工，并及时通知甲方。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序甲乙双方对本合同的修改和补充，应以书面形式进行，经双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力本合同的修改和补充具有同等法律效力，与本合同具有同等约束力。十五、协助与配合15.1相互协作事项甲乙双方应相互配合，共同完成2025年度特殊地质打桩工程。15.2协作与配合方式（1）甲方应按照合同约定提供必要的施工条件，乙方应按照约定完成施工任务。（2）甲乙双方应定期召开工程协调会，解决施工过程中出现的问题。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同是甲乙双方在平等互利基础上签订的，是独立、完整的合同，任何一方不得以其他合同、协议或承诺与本合同相抵触。16.3增减条款本合同的增减条款，应以书面形式进行，经双方签字盖章后生效。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：代表人（签字）：日期：____年____月____日乙方（盖章）：代表人（签字）：日期：____年____月____日附件：1.2025年度特殊地质打桩工程量清单2.2025年度特殊地质打桩工程图纸3.2025年度特殊地质打桩工程施工组织设计4.2025年度特殊地质打桩工程监理规划附件及其他说明解释一、附件列表：1.2025年度特殊地质打桩工程量清单2.2025年度特殊地质打桩工程图纸3.2025年度特殊地质打桩工程施工组织设计4.2025年度特殊地质打桩工程监理规划5.甲方提供的施工条件清单6.乙方提交的施工进度报告7.乙方提交的工程结算报告8.乙方提交的保修期满证明9.不可抗力事件证明文件10.争议解决相关文件二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按时支付预付款、进度款、结算款或尾款。未按照约定提供施工条件。对乙方施工过程中使用的材料、设备的质量未进行抽检。2.乙方违约：未按时完成工程进度或未达到工程质量要求。在施工过程中出现安全事故。未按照约定提供施工条件。违约行为的认定依据合同条款和相关法律法规，以及双方协商一致的意见。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。2.违约责任：指一方违反合同约定，导致合同无法履行或履行不符合约定，应承担的法律责任。3.保密条款：指合同中关于保密内容的约定，包括保密内容、保密期限、保密履行方式等。4.争议解决：指合同履行过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中发现工程地质条件与设计不符。解决办法：乙方应立即停止施工，并及时通知甲方，双方共同协商解决方案。2.问题：甲方未按时支付进度款。解决办法：乙方可向甲方发出支付催告，如甲方仍不支付，乙方可暂停施工，并要求甲方承担违约责任。3.问题：乙方施工过程中出现安全事故。解决办法：乙方应立即采取应急措施，防止事故扩大，并及时报告甲方，同时承担相应的法律责任。4.问题：合同履行过程中发生争议。解决办法：甲乙双方应通过友好协商解决，协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼，或向合同签订地的仲裁机构申请仲裁。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方责任：第三方应按照合同约定，提供专业的设计、施工、监理等服务。第三方应保证其提供的服务符合国家相关法律法规和行业标准。2.第三方权利：第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定支付相关费用。第三方有权要求甲方和乙方提供必要的施工条件。3.第三方义务：第三方应按时完成其提供的服务，确保服务质量。第三方应配合甲方和乙方的工作，共同完成工程。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利：乙方有权要求甲方提供详细的工程地质资料和施工图纸。乙方有权要求甲方在工程进度款支付中，按照实际完成工程量进行支付。2.乙方利益条款：乙方有权要求甲方在工程验收合格后，支付结算款。乙方有权要求甲方在保修期满后，支付尾款。3.甲方的违约及限制条款：甲方未按时支付工程进度款，应向乙方支付违约金。甲方未提供必要的施工条件，应承担相应的违约责任。甲方不得擅自变更工程量清单，如需变更，应经乙方同意。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方权利：甲方有权对乙方的施工过程进行监督检查。甲方有权要求乙方在施工过程中，严格按照设计图纸和施工规范进行施工。2.甲方利益条款：甲方有权要求乙方在工程验收合格后，支付结算款。甲方有权要求乙方在保修期满后，支付尾款。3.乙方的违约及限制条款：乙方未按时完成工程进度或未达到工程质量要求，应向甲方支付违约金。乙方在施工过程中出现安全事故，应承担相应的法律责任。乙方不得擅自变更工程量清单，如需变更，应经甲方同意。全文完。2025年度特殊地质打桩工程分包合同规范模板2合同目录第一章合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同双方1.4合同期限1.5合同适用范围第二章工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程进度安排第三章工程分包范围3.1分包工程内容3.2分包工程量3.3分包工程质量标准3.4分包工程验收标准第四章分包方责任与义务4.1分包方资质要求4.2分包方施工责任4.3分包方质量管理4.4分包方安全责任4.5分包方环境保护责任第五章甲方责任与义务5.1甲方配合义务5.2甲方质量要求5.3甲方进度要求5.4甲方付款义务5.5甲方验收义务第六章合同价款及支付方式6.1合同价款6.2付款方式6.3付款时间6.4付款条件6.5付款争议解决第七章合同工期及延误责任7.1合同工期7.2工期延误责任7.3工期延误处理第八章质量保证与验收8.1质量保证措施8.2验收标准8.3验收程序8.4验收争议解决第九章争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序9.4争议解决费用第十章合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除与终止程序10.4合同解除与终止后的处理第十一章违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约责任追究第十二章合同附件12.1附件一：工程分包合同12.2附件二：工程量清单12.3附件三：工程图纸12.4附件四：其他相关文件第十三章合同生效及修改13.1合同生效条件13.2合同修改程序13.3合同解除及终止程序第十四章其他约定14.1法律适用14.2通知与送达14.3合同份数14.4合同生效日期合同编号_________第一章合同概述1.1合同背景1.2合同目的本合同旨在明确甲方将2025年度特殊地质打桩工程分包给乙方，确保工程顺利进行，并保障双方的合法权益。1.3合同双方甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]1.4合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。1.5合同适用范围本合同适用于2025年度特殊地质打桩工程的施工、管理、验收及保修等全过程。第二章工程概况2.1工程名称[工程名称]2.2工程地点[工程地点]2.3工程规模[工程规模]2.4工程内容[工程内容]2.5工程进度安排[工程进度安排]第三章工程分包范围3.1分包工程内容[分包工程内容]3.2分包工程量[分包工程量]3.3分包工程质量标准[分包工程质量标准]3.4分包工程验收标准[分包工程验收标准]第四章分包方责任与义务4.1分包方资质要求[分包方资质要求]4.2分包方施工责任[分包方施工责任]4.3分包方质量管理[分包方质量管理]4.4分包方安全责任[分包方安全责任]4.5分包方环境保护责任[分包方环境保护责任]第五章甲方责任与义务5.1甲方配合义务[甲方配合义务]5.2甲方质量要求[甲方质量要求]5.3甲方进度要求[甲方进度要求]5.4甲方付款义务[甲方付款义务]5.5甲方验收义务[甲方验收义务]第六章合同价款及支付方式6.1合同价款[合同价款]6.2付款方式[付款方式]6.3付款时间[付款时间]6.4付款条件[付款条件]6.5付款争议解决[付款争议解决]第七章合同工期及延误责任7.1合同工期[合同工期]7.2工期延误责任[工期延误责任]7.3工期延误处理[工期延误处理]第八章质量保证与验收8.1质量保证措施乙方应按照国家有关工程质量标准进行施工，确保工程质量达到合同约定的标准。8.2验收标准工程验收应按照国家及行业相关标准进行，包括但不限于施工图纸、设计文件、工程量清单等。8.3验收程序验收程序包括自检、互检、专检和综合验收等阶段，具体程序如下：（1）自检：乙方在施工过程中进行自检，确保工程质量符合要求。（2）互检：乙方与甲方或监理单位进行互检，发现问题及时整改。（3）专检：由专业检测机构对关键部位进行检测。（4）综合验收：工程完工后，由甲方组织验收，乙方应配合。8.4验收争议解决如验收过程中出现争议，双方应协商解决；协商不成的，可向有关主管部门申请仲裁或诉讼。第九章争议解决9.1争议解决方式本合同争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。9.2争议解决机构（1）[仲裁委员会名称]（2）[法院名称]9.3争议解决程序争议解决程序按照所选争议解决机构的规则进行。9.4争议解决费用争议解决费用由败诉方承担，或双方协商解决。第十章合同解除与终止10.1合同解除条件（1）一方违约，另一方有权解除合同。（2）不可抗力导致合同无法履行。（3）双方协商一致解除合同。10.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致终止合同。10.3合同解除与终止程序（1）终止合同，乙方应立即停止施工。（2）甲方应支付乙方已完成工程量的款项。（3）双方处理合同终止后的善后事宜。第十一章违约责任11.1违约情形（1）乙方未按合同约定完成工程。（2）乙方未按合同约定保证工程质量。（3）甲方未按合同约定支付款项。（4）双方其他违约行为。11.2违约责任承担违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。11.3违约责任追究违约方应承担相应的违约责任，双方协商解决；协商不成的，可向有关主管部门申请仲裁或诉讼。第十二章合同附件12.1附件一：工程分包合同12.2附件二：工程量清单12.3附件三：工程图纸12.4附件四：其他相关文件第十三章合同生效及修改13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同修改程序合同修改需经双方协商一致，并以书面形式进行。第十四章其他约定14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2通知与送达双方通知和送达应以书面形式进行，自送达之日起生效。14.3合同份数本合同一式[份数]份，甲乙双方各执[份数]份，具有同等法律效力。14.4合同生效日期[合同生效日期]甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签字）：____________________乙方代表（签字）：____________________签订日期：____________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方主导权条款说明：本条款规定甲方在工程管理中的主导地位，包括但不限于进度安排、质量控制、资金支付等。条款：第1.5.1条甲方主导权甲方在本合同中享有主导权，负责工程的总体协调和管理，乙方应服从甲方的管理要求。1.5.2进度安排甲方有权根据工程实际情况调整工程进度计划，乙方应按照甲方的要求执行。1.5.3质量控制甲方有权对工程质量进行监督，乙方应确保工程质量符合合同约定和甲方要求。1.5.4资金支付甲方根据工程进度和验收结果支付工程款项，乙方应提供相应的进度款申请和验收报告。2.1设计变更管理说明：本条款规定甲方在工程设计和变更过程中的主导权。条款：第2.6条设计变更管理2.6.1甲方有权根据工程需要提出设计变更，乙方应配合完成变更工作。2.6.2设计变更应经甲方确认后，由乙方组织实施。2.6.3设计变更产生的费用，由变更责任方承担。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明3.1乙方主导权条款说明：本条款规定乙方在工程实施过程中的主导地位，包括但不限于施工方案、材料采购、现场管理等。条款：第3.7条乙方主导权3.7.1乙方在本合同中享有主导权，负责工程的施工实施，甲方应尊重乙方的施工方案和现场管理。3.7.2乙方有权根据工程实际情况提出施工方案，甲方应予以审核和批准。3.7.3乙方有权根据工程进度和材料价格变动，提出材料采购计划，甲方应予以配合。4.1乙方施工方案执行说明：本条款规定乙方在施工过程中的自主权。条款：第4.8条乙方施工方案执行4.8.1乙方应按照批准的施工方案进行施工，确保工程质量。4.8.2乙方在施工过程中遇到特殊情况，需对施工方案进行调整时，应提前向甲方报告并经甲方同意。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明5.1第三方中介条款说明：本条款规定第三方中介在合同中的作用和责任。条款：第5.9条第三方中介5.9.1本合同中涉及第三方中介的，双方应共同选择具有相应资质的中介机构。5.9.2第三方中介的职责包括但不限于工程监理、质量检测、造价咨询等。5.9.3第三方中介的收费标准和支付方式由双方与中介机构协商确定。6.1第三方中介争议解决说明：本条款规定第三方中介在争议解决中的作用。条款：第6.10条第三方中介争议解决6.10.1双方在合同履行过程中发生的争议，可由第三方中介进行调解。6.10.2第三方中介的调解结果对双方具有约束力。6.10.3若调解不成，双方可按照合同约定的争议解决方式继续处理。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：工程分包合同2.附件二：工程量清单3.附件三：工程图纸4.附件四：其他相关文件5.附件五：第三方中介机构资质证明6.附件六：设计变更文件7.附件七：施工方案8.附件八：工程验收报告9.附件九：工程进度款申请10.附件十：工程款项支付凭证二、违约行为及认定：1.违约行为：乙方未按合同约定完成工程。2.违约行为：甲方未按合同约定支付款项。认定：根据合同约定的付款时间和条件，如甲方未按时支付款项，视为违约。3.违约行为：乙方未按甲方要求进行设计变更。认定：如乙方未在甲方要求的时间内完成设计变更，或变更后的工程质量不符合要求，视为违约。4.违约行为：第三方中介未按合同约定履行职责。认定：如第三方中介未按合同约定进行监理、检测或咨询工作，视为违约。三、法律名词及解释：1.合同法：调整合同关系的法律规范。2.违约责任：违约方应承担的法律责任。3.仲裁：指当事人根据仲裁协议，将争议提交仲裁机构进行裁决。4.诉讼：指当事人通过法院解决争议。5.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：工程进度延误。解决办法：及时沟通，调整进度计划，必要时追加工程款项。2.问题：工程质量问题。解决办法：立即停止施工，查明原因，整改后重新验收。3.问题：资金支付争议。解决办法：按照合同约定，通过协商或仲裁解决。4.问题：第三方中介责任不明确。解决办法：明确第三方中介的职责和责任，确保其履行合同义务。五、所有应用场景：1.特殊地质打桩工程分包。2.工程设计与施工分离。3.工程监理与造价咨询。4.工程进度与质量控制。5.工程款项支付与争议解决。全文完。2025年度特殊地质打桩工程分包合同规范模板3合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：____________________________地址：____________________________联系人：_________________________联系电话：_______________________2.乙方：名称：____________________________地址：____________________________联系人：_________________________联系电话：_______________________3.其他相关方：名称：____________________________地址：____________________________联系人：_________________________联系电话：_______________________二、合同前言2.1背景：本合同旨在规范2025年度特殊地质打桩工程分包过程中的权利义务关系，明确各方的责任，确保工程顺利进行。2.2目的：本合同旨在明确甲乙双方的权利义务，确保特殊地质打桩工程的顺利进行，提高工程质量和效率。2.3合同依据：本合同依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规制定。三、定义与解释3.1专业术语：（1）特殊地质：指工程地质条件复杂，施工难度较大的地质环境。（2）打桩工程：指采用桩基础形式，将桩打入地基，以支撑上部结构荷载的工程。3.2关键词解释：（1）分包：指甲方将部分工程任务委托给乙方完成。（2）合同履行：指甲乙双方按照合同约定，完成各自权利义务的过程。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、按质、按量完成特殊地质打桩工程。（2）甲方有权对乙方的工作进行监督，并提出合理化建议。（3）甲方应按照合同约定，及时支付乙方工程款。4.2乙方的权利和义务：（1）乙方有权要求甲方按照合同约定，提供必要的施工条件。（2）乙方应按照合同约定，按时、按质、按量完成特殊地质打桩工程。（3）乙方应配合甲方进行工程验收，确保工程质量符合要求。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字之日起生效，至2025年度特殊地质打桩工程全部完成之日止。5.2合同履行地点：特殊地质打桩工程的具体施工地点为____________________________。5.3合同履行方式：乙方应按照甲方要求，采用合理的施工方法和技术，确保工程质量和安全。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件：（1）本合同约定的工程全部完成；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）甲乙双方协商一致解除合同。6.3终止程序：（1）一方提出终止合同，应提前通知另一方；（2）双方协商一致后，签订终止合同协议。6.4终止后果：（1）终止合同后，甲乙双方应按照合同约定，进行工程结算；（2）终止合同后，双方不再承担合同约定的权利义务。七、费用与支付7.1费用构成：（1）直接费用：包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、施工管理费等。（2）间接费用：包括但不限于差旅费、通讯费、办公费、保险费等。（3）利润：按照合同约定的比例计算。7.2支付方式：（1）预付款：合同签订后，乙方应提交详细的工程进度计划，甲方在收到计划后五个工作日内支付合同总额的20%作为预付款。（2）进度款：工程按照合同进度完成，甲方在收到乙方提交的工程进度款申请及相关证明后五个工作日内支付已完成的工程款项。（3）竣工结算款：工程竣工验收合格后，乙方提交竣工结算报告，甲方在收到报告后十五个工作日内支付结算款。7.3支付时间：（1）预付款支付时间：合同签订后五个工作日内。（2）进度款支付时间：工程进度达到合同约定的支付节点后五个工作日内。（3）竣工结算款支付时间：工程竣工验收合格后十五个工作日内。7.4支付条款：（1）甲方应在约定的支付时间内将款项支付至乙方指定的银行账户。（2）乙方应在收到款项后五个工作日内向甲方出具收款凭证。八、违约责任8.1甲方违约：（1）甲方未按时支付款项，应向乙方支付违约金，违约金按逾期付款金额的千分之五计算。（2）甲方未按约定提供施工条件，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿乙方因此遭受的损失。8.2乙方违约：（1）乙方未按合同约定完成工程，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失。（2）乙方未按约定进行施工，造成工程质量问题，应承担修复责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3赔偿金额和方式：（1）赔偿金额应按照实际损失计算，包括直接损失和间接损失。（2）赔偿方式可以是货币赔偿、实物赔偿或修复赔偿。九、保密条款9.1保密内容：（1）本合同涉及的商业秘密、技术秘密、业务数据等。（2）双方在履行合同过程中了解到的对方商业机密。9.2保密期限：本合同约定的保密期限为合同生效之日起十年。9.3保密履行方式：（1）双方应采取必要措施，防止保密内容的泄露。（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义：不可抗力是指因自然灾害、社会事件、政府行为等不可预见、不可避免、不可克服的因素导致合同无法履行。10.2不可抗力事件：（1）自然灾害：地震、洪水、台风等。（2）社会事件：战争、动乱、罢工等。（3）政府行为：政策调整、行政命令等。10.3不可抗力发生时的责任和义务：（1）不可抗力事件发生时，双方应及时通知对方，并提供相关证明。（2）在不可抗力事件持续期间，双方应暂停履行合同。（3）不可抗力事件结束后，双方应尽快恢复履行合同。10.4不可抗力实例：地震、洪水、战争、政府禁令等。十一、争议解决11.1协商解决：甲乙双方发生争议时，应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼：协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定：未经对方同意，任何一方不得转让本合同或合同项下的权利义务。12.2不得转让的情形：（1）合同中明确约定不得转让的情形。（2）涉及国家安全、商业秘密等特殊情形。十三、权利的保留13.1权力保留：（1）甲方保留对工程进度、质量、安全等方面的监督权。（2）乙方在合同履行过程中，应遵守国家相关法律法规，不得损害甲方利益。13.2特殊权力保留：（1）甲方保留在必要时调整工程进度计划的权利。（2）乙方在施工过程中，如发现影响工程质量和安全的因素，应及时通知甲方。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序：（1）甲乙双方协商一致，对本合同进行修改或补充。（2）修改或补充的内容应以书面形式进行，并由双方签字盖章。14.2修改和补充效力：修改或补充的内容与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项：（1）甲乙