二零二五年度智慧城市建设工程合同4篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度智慧城市建设工程合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目周期3.项目内容3.1项目范围3.2项目目标3.3项目实施方式4.技术标准与规范4.1技术要求4.2标准规范4.3质量保证5.项目进度安排5.1项目阶段划分5.2各阶段时间节点5.3进度调整机制6.项目费用及支付方式6.1项目总费用6.2费用构成6.3支付方式6.4付款时间7.项目验收标准及程序7.1验收标准7.2验收程序7.3验收时间8.项目变更及调整8.1变更范围8.2变更程序8.3变更费用9.项目保密9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除后果13.合同生效及终止13.1生效条件13.2生效日期13.3终止条件13.4终止程序14.其他约定14.1合同附件14.2合同附件效力14.3合同份数14.4合同签署日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1建设单位：市人民政府1.1.2承包单位：智慧城市建设1.2合同双方法定代表人1.2.1建设单位法定代表人：1.2.2承包单位法定代表人：1.3合同双方联系方式1.3.1建设单位联系人：1.3.2建设单位联系电话：02156781.3.3承包单位联系人：赵六1.3.4承包单位联系电话：021876543212.项目概况2.1项目名称2.1.1二零二五年度智慧城市建设工程2.2项目地点2.2.1市市区2.3项目规模2.3.1项目总投资约为人民币5亿元2.4项目周期2.4.1项目建设周期为24个月，自合同生效之日起计算3.项目内容3.1项目范围3.1.1智慧交通系统建设3.1.2智慧能源管理系统建设3.1.3智慧公共服务平台建设3.2项目目标3.2.1提升城市运行效率3.2.2改善市民生活质量3.2.3促进城市可持续发展3.3项目实施方式3.3.1采用设计、采购、施工（EPC）总承包方式4.技术标准与规范4.1技术要求4.1.1符合国家及行业标准4.1.2采用先进、成熟的技术4.2标准规范4.2.1国家及行业标准4.2.2行业协会标准4.3质量保证4.3.1项目质量达到国家及行业规定的优质工程标准4.3.2提供完整的质量保证文件5.项目进度安排5.1项目阶段划分5.1.1设计阶段5.1.2采购阶段5.1.3施工阶段5.2各阶段时间节点5.2.1设计阶段：6个月5.2.2采购阶段：3个月5.2.3施工阶段：15个月5.3进度调整机制5.3.1因不可抗力等原因导致进度延误，双方应协商调整进度计划6.项目费用及支付方式6.1项目总费用6.1.1项目总费用为人民币5亿元6.2费用构成6.2.1设计费6.2.2采购费6.2.3施工费6.3支付方式6.3.1按照合同约定分阶段支付6.3.2每阶段支付比例及时间6.4付款时间6.4.1设计阶段：合同签订后30日内支付设计费总额的30%6.4.2采购阶段：设计阶段完成后30日内支付采购费总额的30%6.4.3施工阶段：采购阶段完成后30日内支付施工费总额的30%，项目竣工验收合格后支付剩余的20%8.项目验收标准及程序8.1验收标准8.1.1项目验收应满足国家及行业规定的标准8.1.2项目应具备安全、环保、节能、可靠性等基本要求8.2验收程序8.2.1项目建设方组织验收小组8.2.2承包单位提交验收申请8.2.3验收小组对项目进行现场检查8.2.4验收小组对项目资料进行审查8.2.5验收小组出具验收报告8.3验收时间8.3.1设计阶段验收：设计文件完成后30日内8.3.2采购阶段验收：设备到货后30日内8.3.3施工阶段验收：工程竣工后30日内9.项目变更及调整9.1变更范围9.1.1项目范围、规模、技术标准等变更9.1.2项目进度、费用等变更9.2变更程序9.2.1承包单位提出变更申请9.2.2双方协商确定变更内容9.2.3签订变更协议9.3变更费用9.3.1变更费用按照合同约定执行9.3.2变更费用由变更责任方承担10.项目保密10.1保密内容10.1.1项目技术资料、商业秘密等10.2保密期限10.2.1保密期限自合同签订之日起至项目验收合格后两年10.3违约责任10.3.1违反保密义务的，承担相应的法律责任11.违约责任11.1违约情形11.1.1未按时完成项目进度11.1.2项目质量不符合约定11.1.3违反合同约定11.2违约责任11.2.1承诺按时完成项目进度11.2.2确保项目质量符合约定11.2.3承担违约责任11.3违约赔偿11.3.1按照合同约定支付违约金11.3.2承担因违约造成的损失12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方协商解决12.1.2争议无法协商解决的，提交仲裁委员会仲裁12.2争议解决机构12.2.1仲裁委员会12.3争议解决程序12.3.1双方在争议发生后30日内提交仲裁申请12.3.2仲裁委员会在收到仲裁申请后60日内作出仲裁裁决13.合同解除13.1解除条件13.1.1合同一方严重违约13.1.2不可抗力导致合同无法履行13.2解除程序13.2.1提出解除合同申请13.2.2双方协商确定解除事宜13.3解除后果14.其他约定14.1合同附件14.1.1本合同附件包括但不限于：技术规格书、设计文件、采购合同等14.2合同附件效力14.2.1合同附件与本合同具有同等法律效力14.3合同份数14.3.1本合同一式八份，双方各执四份14.4合同签署日期14.4.1本合同自双方法定代表人或授权代表签字（或盖章）之日起生效第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同中“第三方”指除合同双方外的任何个人、企业或其他组织，包括但不限于监理单位、检测机构、咨询公司、融资机构等。15.2第三方介入范围15.2.1第三方介入范围包括但不限于项目监理、质量检测、技术咨询、融资协调等。15.3第三方介入程序15.3.1第三方介入需经合同双方同意，并签订相应的合作协议。15.3.2第三方介入前，合同双方应明确第三方的职责、权利和义务。15.4第三方责任15.4.1第三方在履行职责过程中，应遵守国家法律法规和合同约定。15.4.2第三方对自身提供的服务质量承担责任。15.5第三方责任限额15.5.1第三方责任限额由合同双方在合作协议中约定，最高不超过合同总金额的5%。15.5.2第三方责任限额的赔偿方式由合同双方在合作协议中约定。15.6第三方与其他各方的关系15.6.1第三方与合同双方之间的关系为委托代理关系。15.6.2第三方应协助合同双方履行合同义务，维护合同双方的合法权益。15.6.3第三方不得损害合同双方的合法权益，不得泄露合同双方的商业秘密。16.第三方介入的额外条款16.1第三方介入时，合同双方应确保第三方具备相应的资质和条件。16.2第三方介入后，合同双方应向第三方提供必要的资料和条件，以便第三方履行职责。16.3第三方介入期间，合同双方应保持与第三方的良好沟通，及时解决出现的问题。16.4第三方介入的费用由合同双方在合作协议中约定，并纳入项目总费用。16.5第三方介入期间，如发生争议，合同双方应协商解决，协商不成的，可按第12条争议解决方式处理。17.第三方变更17.1如需更换第三方，合同双方应协商一致，并签订变更协议。17.2变更后的第三方应具备原第三方的资质和条件。17.3变更后的第三方责任限额和赔偿方式按照原协议执行。18.第三方退出18.1第三方在合同履行完毕或合同解除后退出。18.2第三方退出前，应向合同双方提交完整的报告和资料。18.3第三方退出后，合同双方应按照约定处理剩余事项。19.第三方责任追究19.1第三方在履行职责过程中，如因自身原因造成合同双方损失的，应承担相应的法律责任。19.2第三方责任追究程序按照国家法律法规和合同约定执行。19.3合同双方有权要求第三方赔偿因第三方责任造成的损失。20.第三方保密20.1第三方在履行职责过程中，应遵守保密义务，不得泄露合同双方的商业秘密。20.2第三方保密期限自合同签订之日起至合同终止后两年。20.3违反保密义务的，第三方应承担相应的法律责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同附件一：项目技术规格书详细要求：包含项目的技术参数、设备选型、系统架构等详细说明。说明：技术规格书是项目实施的重要依据，需确保其准确性和完整性。2.合同附件二：设计文件详细要求：包含项目的设计图纸、施工图、说明书等。说明：设计文件是项目施工的直接依据，需符合国家及行业标准。3.合同附件三：采购合同详细要求：包含采购设备的名称、规格、数量、价格、交货时间等。说明：采购合同是确保项目设备按时、按质供应的重要文件。4.合同附件四：施工合同详细要求：包含施工范围、施工期限、施工质量、安全文明施工等。说明：施工合同是项目施工的约束性文件，需明确双方的权利和义务。5.合同附件五：监理合同详细要求：包含监理范围、监理内容、监理方式、监理费用等。说明：监理合同是确保项目质量、进度、安全的重要文件。6.合同附件六：质量检测报告详细要求：包含检测项目、检测方法、检测结果等。说明：质量检测报告是项目质量验收的依据，需确保其真实性和有效性。7.合同附件七：验收报告详细要求：包含项目验收结果、验收时间、验收人员等。说明：验收报告是项目竣工的重要文件，需确保其完整性和准确性。8.合同附件八：变更协议详细要求：包含变更原因、变更内容、变更费用等。说明：变更协议是项目变更的重要文件，需确保其合法性和有效性。9.合同附件九：保密协议详细要求：包含保密内容、保密期限、违约责任等。说明：保密协议是保护合同双方商业秘密的重要文件。10.合同附件十：争议解决协议详细要求：包含争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等。说明：争议解决协议是解决合同争议的重要文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按时完成项目进度责任认定标准：按照合同约定的进度计划，未按时完成项目进度。示例说明：若项目进度延误超过合同约定的时间，承包单位应承担违约责任，支付违约金。2.违约行为：项目质量不符合约定责任认定标准：项目质量不符合国家及行业规定的标准，或不符合合同约定的质量要求。示例说明：若项目验收不合格，承包单位应承担修复费用，直至达到合同约定的质量标准。3.违约行为：违反合同约定责任认定标准：违反合同约定的任何条款，包括但不限于付款、保密、变更等。示例说明：若承包单位未按时支付工程款，建设单位有权要求承包单位支付违约金。4.违约行为：泄露商业秘密责任认定标准：泄露合同双方的商业秘密，造成对方损失。示例说明：若一方泄露对方的商业秘密，泄露方应承担相应的法律责任，赔偿损失。5.违约行为：第三方责任责任认定标准：第三方在履行职责过程中，因自身原因造成合同双方损失。示例说明：若监理单位未履行监理职责，导致项目质量不合格，监理单位应承担相应的责任。全文完。二零二五年度智慧城市建设工程合同1合同编号_________一、合同主体1.甲方（建设方）：名称：（填写甲方名称）地址：（填写甲方地址）联系人：（填写甲方联系人）联系电话：（填写甲方联系电话）2.乙方（施工方）：名称：（填写乙方名称）地址：（填写乙方地址）联系人：（填写乙方联系人）联系电话：（填写乙方联系电话）3.其他相关方：名称：（如有其他相关方，填写名称）地址：（如有其他相关方，填写地址）联系人：（如有其他相关方，填写联系人）联系电话：（如有其他相关方，填写联系电话）二、合同前言2.1背景和目的本合同旨在明确甲方与乙方在2025年度智慧城市建设工程中的权利、义务及责任，确保工程顺利进行，实现智慧城市建设目标。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规及政策规定，结合双方实际情况制定。三、定义与解释3.1专业术语（2）建设工程：指在约定的期限内，乙方按照甲方要求，完成智慧城市相关基础设施、公共服务、社会治理等领域的建设任务。3.2关键词解释（1）合同履行时间：指本合同约定的乙方完成智慧城市建设工程的时间。（2）合同履行地点：指本合同约定的乙方进行智慧城市建设工程的地点。（3）合同履行方式：指本合同约定的乙方完成智慧城市建设工程的方式，包括但不限于施工、监理、设计等。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、按质、按量完成智慧城市建设工程。（2）甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督检查。（3）甲方应按照合同约定，按时足额支付乙方工程款及相应费用。4.2乙方的权利和义务（1）乙方有权要求甲方按照合同约定，提供必要的施工条件及配合。（2）乙方应按照合同约定，按时、按质、按量完成智慧城市建设工程。（3）乙方应严格遵守国家法律法规及行业标准，确保施工过程中的质量、进度、安全等符合要求。五、履行条款5.1合同履行时间本合同约定的智慧城市建设工程的履行时间为自合同签订之日起至2025年12月31日。5.2合同履行地点本合同约定的智慧城市建设工程的履行地点为：（填写具体地点）5.3合同履行方式本合同约定的智慧城市建设工程的履行方式为：（填写具体方式，如施工、监理、设计等）六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件（1）合同约定的履行期限届满；（2）合同双方协商一致解除合同；（3）因不可抗力导致合同无法履行；（4）法律法规规定的其他情形。6.3终止程序（1）合同双方协商一致解除合同的，应签订解除合同协议；（2）因不可抗力导致合同无法履行的，合同双方应协商解决，协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。6.4终止后果合同终止后，双方应按照合同约定及国家法律法规规定，妥善处理合同终止后的相关事宜，包括但不限于工程验收、工程款结算、债权债务处理等。七、费用与支付7.1费用构成（1）工程量清单费用：根据双方共同认可的工程量清单，计算出的工程量费用。（2）设计费用：乙方提供的设计服务费用，包括初步设计、施工图设计等。（3）材料费用：工程所需各类材料、设备的采购费用。（4）人工费用：施工过程中所需的人工费用。（5）施工机械费用：施工过程中所需施工机械的租赁或购买费用。（6）其他费用：合同约定的其他费用。7.2支付方式（1）预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价款的20%作为预付款。（2）进度款：工程按进度完成，甲方按约定的比例支付进度款。（3）竣工结算款：工程竣工验收合格后，甲方应支付剩余的工程款。（4）质保金：工程竣工验收合格后，甲方应支付合同总价款的5%作为质保金，质保期满后无质量问题，乙方应退还质保金。7.3支付时间（1）预付款：合同签订后10个工作日内支付。（2）进度款：每个进度节点完成后，甲方应在收到乙方提交的付款申请后15个工作日内支付。（3）竣工结算款：工程竣工验收合格后30个工作日内支付。（4）质保金：工程竣工验收合格后30个工作日内支付。7.4支付条款（1）甲方支付乙方款项时，应按照国家有关税收政策规定，依法纳税。（2）乙方应提供合法的税务发票，甲方凭发票支付款项。（3）如因乙方原因导致工程延期，甲方有权根据实际情况调整支付时间。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按合同约定支付款项的，应向乙方支付违约金，违约金按逾期付款金额的千分之五计算。（2）甲方未能按时提供施工条件或配合的，应向乙方支付违约金，违约金按延误天数计算，每日按合同总价的万分之五计算。8.2乙方违约（1）乙方未能按时完成工程或工程质量不符合合同约定的，应向甲方支付违约金，违约金按延误天数计算，每日按合同总价的万分之五计算。（2）乙方在施工过程中造成安全事故的，应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3赔偿金额和方式违约方的赔偿金额应根据实际情况确定，赔偿方式包括但不限于支付违约金、赔偿损失、恢复原状等。九、保密条款9.1保密内容（1）智慧城市建设工程的技术方案、设计图纸、施工方案等；（2）涉及商业秘密的技术数据、市场信息等；（3）合同双方约定应保密的其他信息。9.2保密期限本合同涉及的保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。9.3保密履行方式（1）合同双方应采取合理的保密措施，确保保密内容的保密性。（2）未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、社会事件等。10.2不可抗力事件（1）自然灾害：地震、洪水、台风、火灾等；（2）社会事件：战争、罢工、政府行为等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件时，合同双方应及时通知对方，并提供相关证明材料。（2）因不可抗力导致合同无法履行的，合同双方应协商解决，协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。10.4不可抗力实例（1）地震导致工程无法继续施工；（2）政府政策调整导致工程无法按原计划进行。十一、争议解决11.1协商解决合同双方发生争议时，应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的，可提交相关调解机构进行调解，或依法向仲裁机构申请仲裁，或向人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让本合同。12.2不得转让的情形（1）涉及国家安全、国家秘密的；（2）法律法规禁止转让的；（3）合同约定不得转让的。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对智慧城市建设工程的设计、施工、运营等方面的最终决定权。（2）乙方在履行合同过程中，应尊重甲方的知识产权和商业秘密。13.2特殊权力保留（1）在合同履行期间，如遇国家政策调整或行业标准变更，乙方应立即通知甲方，并按照甲方的要求进行调整。（2）如遇不可抗力事件，乙方应立即通知甲方，并采取一切必要措施减少损失。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）合同双方协商一致，对合同内容进行修改或补充的，应签订书面协议。（2）修改或补充的协议与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力合同修改或补充协议的生效日期以双方签字盖章之日起计算。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）合同双方应相互配合，确保智慧城市建设工程的顺利进行。（2）在工程实施过程中，双方应定期召开协调会议，解决施工过程中出现的问题。15.2协作与配合方式（1）甲方应提供必要的施工条件，包括场地、材料、设备等。（2）乙方应按照甲方要求，合理安排施工进度，确保工程质量。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间的完整协议，取代了之前所有关于本项目的口头或书面协议。16.3增减条款本合同如有增减条款，应以书面形式进行，并由双方签字盖章。十七、签字、日期、盖章甲方（建设方）：代表（签字）：日期：乙方（施工方）：代表（签字）：日期：甲方（建设方）：盖章：日期：乙方（施工方）：盖章：日期：附件及其他说明解释一、附件列表：1.智慧城市建设工程设计图纸及方案2.工程量清单3.材料设备清单4.施工组织设计5.安全生产措施6.环境保护措施7.合同双方协商一致的补充协议8.付款凭证9.验收报告10.争议解决相关文件二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按合同约定支付款项，认定为违约行为。未按时提供施工条件或配合，认定为违约行为。2.乙方违约：未按合同约定按时完成工程或工程质量不符合合同约定，认定为违约行为。在施工过程中造成安全事故，认定为违约行为。违约行为的认定依据合同条款和相关法律法规。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.仲裁：指双方在争议发生后，将争议提交给仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。3.诉讼：指一方当事人向人民法院提起诉讼，请求法院对争议进行审理和判决。4.知识产权：指权利人对其创造的智力成果所享有的专有权利，如专利权、著作权等。5.商业秘密：指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现设计变更。解决办法：双方应及时沟通，协商一致后签订书面变更协议，并调整合同相关条款。2.问题：施工过程中出现质量问题。解决办法：乙方应立即采取措施进行整改，并及时通知甲方。甲方有权要求乙方承担相应的责任。3.问题：工程延期。解决办法：双方应分析延期原因，协商解决。如因不可抗力导致延期，可根据合同约定调整工期。4.问题：合同纠纷。解决办法：双方应友好协商解决，协商不成的，可提交仲裁或诉讼。5.问题：保密信息泄露。解决办法：双方应加强保密意识，采取必要的保密措施。如发生泄露，泄露方应承担相应的法律责任。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体名称：（填写第三方名称）2.第三方主体地址：（填写第三方地址）3.第三方主体联系人：（填写第三方联系人）4.第三方主体联系电话：（填写第三方联系电话）5.第三方责任：第三方应按照合同约定，提供智慧城市建设工程所需的技术支持和服务。第三方应保证其提供的技术和服务符合国家相关标准和规范。6.第三方权利：第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定，为其提供必要的配合和支持。第三方有权获得合同约定的技术服务费用。7.第三方义务：第三方应按时完成其技术支持和服务工作。第三方应遵守国家法律法规，不得泄露合同双方的商业秘密。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利：乙方有权要求甲方按照合同约定，提供必要的施工条件。乙方有权要求甲方按照合同约定，支付工程款及相应费用。乙方有权要求甲方对施工过程中的质量问题进行整改。2.乙方利益条款：乙方有权获得合同约定的利润。乙方有权在工程完成后获得相应的奖励。3.甲方的违约及限制条款：甲方未按合同约定支付工程款的，应向乙方支付违约金。甲方未按时提供施工条件的，应向乙方支付违约金。甲方不得单方面解除合同，除非乙方严重违约。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利：甲方可对乙方的施工过程进行监督检查。甲方可要求乙方对施工过程中的质量问题进行整改。甲方可要求乙方按照合同约定，完成工程验收。2.甲方的利益条款：甲方可获得智慧城市建设工程的运营权。甲方可获得合同约定的投资回报。3.乙方的违约及限制条款：乙方未按合同约定完成工程的，应向甲方支付违约金。乙方未按合同约定保证工程质量的，应向甲方支付违约金。乙方不得擅自变更工程设计和施工方案。全文完。二零二五年度智慧城市建设工程合同2合同目录一、合同概述1.合同签订依据2.合同目的和范围3.合同主体4.合同履行期限二、项目背景1.项目背景介绍2.项目必要性分析3.项目可行性分析三、合同双方权利义务1.发包方权利义务2.承包方权利义务3.双方共同责任四、项目设计1.设计要求2.设计标准3.设计成果提交4.设计变更管理五、项目施工1.施工组织设计2.施工方案3.施工进度安排4.施工质量管理5.施工安全措施六、项目采购1.采购范围2.采购方式3.采购程序4.供应商选择5.采购合同签订七、项目验收1.验收标准2.验收程序3.验收组织4.验收结果处理八、项目后期服务1.售后服务内容2.售后服务期限3.售后服务责任4.售后服务费用九、知识产权1.知识产权归属2.知识产权使用3.知识产权保护十、合同变更与解除1.合同变更条件2.合同解除条件3.合同变更和解除程序十一、违约责任1.违约情形2.违约责任承担3.违约纠纷解决十二、争议解决1.争议解决方式2.争议解决程序3.争议解决机构十三、合同终止1.合同终止条件2.合同终止程序3.合同终止后的处理十四、合同附件1.合同附件清单2.附件内容说明合同编号202501一、合同概述1.合同签订依据国家相关法律法规智慧城市建设相关规划发包方提供的项目背景资料2.合同目的和范围建设智慧城市相关基础设施提升城市管理效率和服务水平合同范围包括项目设计、施工、采购等环节3.合同主体发包方：[发包方全称]承包方：[承包方全称]4.合同履行期限项目设计期限：自合同生效之日起[设计期限]天内完成项目施工期限：自设计验收合格之日起[施工期限]天内完成二、项目背景1.项目背景介绍[项目背景详细描述]2.项目必要性分析[项目必要性详细分析]3.项目可行性分析[项目可行性详细分析]三、合同双方权利义务1.发包方权利义务按合同约定提供项目资金组织项目前期工作指定项目负责人负责项目验收2.承包方权利义务按合同约定完成项目设计、施工、采购等任务确保工程质量、安全、进度负责项目资料整理和归档负责项目后期维护服务3.双方共同责任遵守国家相关法律法规协同解决项目实施过程中遇到的问题四、项目设计1.设计要求[设计要求详细描述]2.设计标准[设计标准详细描述]3.设计成果提交[设计成果提交要求]4.设计变更管理[设计变更管理程序]五、项目施工1.施工组织设计[施工组织设计详细内容]2.施工方案[施工方案详细内容]3.施工进度安排[施工进度安排详细内容]4.施工质量管理[施工质量管理要求]5.施工安全措施[施工安全措施详细内容]六、项目采购1.采购范围[采购范围详细描述]2.采购方式[采购方式详细描述]3.采购程序[采购程序详细内容]4.供应商选择[供应商选择标准]5.采购合同签订[采购合同签订要求]七、项目验收1.验收标准[验收标准详细描述]2.验收程序[验收程序详细内容]3.验收组织[验收组织安排]4.验收结果处理[验收结果处理方式]八、项目后期服务1.售后服务内容[售后服务详细内容]2.售后服务期限[售后服务期限]3.售后服务责任[售后服务责任描述]4.售后服务费用[售后服务费用说明]九、知识产权1.知识产权归属[知识产权归属规定]2.知识产权使用[知识产权使用规定]3.知识产权保护[知识产权保护措施]十、合同变更与解除1.合同变更条件[合同变更条件描述]2.合同解除条件[合同解除条件描述]3.合同变更和解除程序[合同变更和解除程序规定]十一、违约责任1.违约情形[违约情形列举]2.违约责任承担[违约责任承担规定]3.违约纠纷解决[违约纠纷解决方式]十二、争议解决1.争议解决方式[争议解决方式描述]2.争议解决程序[争议解决程序规定]3.争议解决机构[争议解决机构指定]十三、合同终止1.合同终止条件[合同终止条件描述]2.合同终止程序[合同终止程序规定]3.合同终止后的处理[合同终止后处理措施]十四、合同附件1.合同附件清单[附件清单]2.附件内容说明[附件内容详细说明]此合同一式[份数]份，双方各执[份数]份，自双方签字盖章之日起生效。[发包方签字盖章][日期][承包方签字盖章][日期]多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方主导项目决策权条款甲方对项目的设计、施工、采购等重大决策拥有最终决定权。甲方有权根据项目进展情况调整项目设计方案和施工计划。2.甲方主导进度控制条款甲方负责制定项目进度计划，并监督承包方严格执行。承包方需定期向甲方报告项目进度，如进度滞后，甲方有权要求承包方采取措施加快进度。3.甲方主导质量管理条款甲方指定质量监督机构对项目质量进行监督，承包方需接受监督。项目质量不符合合同约定时，甲方有权要求承包方进行整改，直至合格。4.甲方主导费用管理条款甲方负责项目资金的筹措和分配，承包方需按照甲方的要求使用资金。项目费用超出预算时，甲方有权要求承包方提供合理的解释，并承担相应的责任。5.甲方主导合同变更条款甲方有权根据项目需求提出合同变更，承包方需按照变更后的要求执行。合同变更需经双方协商一致，并以书面形式确认。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方主导项目管理权条款乙方负责项目的整体管理，包括设计、施工、采购等环节。乙方有权根据项目实际情况调整项目计划和资源配置。2.乙方主导进度控制条款乙方负责制定项目进度计划，并确保按计划完成项目。如遇不可抗力因素导致进度滞后，乙方有权提出延期申请，并经甲方同意后执行。3.乙方主导质量管理条款乙方负责确保项目质量符合合同约定，并对质量问题承担主要责任。乙方需定期向甲方报告项目质量情况，如发现质量问题，乙方应立即采取措施整改。4.乙方主导费用管理条款乙方有权根据项目进展情况提出费用调整申请，经甲方审核批准后执行。乙方应合理控制项目成本，确保项目费用在预算范围内。5.乙方主导合同变更条款乙方有权根据项目需求提出合同变更，甲方需在合理期限内给予回复。合同变更需经双方协商一致，并以书面形式确认。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介服务条款合同中引入第三方中介机构，负责项目的监理、咨询等服务。第三方中介机构需具备相应的资质和经验，并按照合同约定履行职责。2.第三方中介费用条款第三方中介服务费用由甲方承担，具体费用根据服务内容和服务期限确定。乙方需配合第三方中介机构开展工作，并承担相应的配合费用。3.第三方中介争议解决条款第三方中介在履行职责过程中产生的争议，由双方协商解决。如协商不成，可提交相关仲裁机构或人民法院裁决。4.第三方中介保密条款第三方中介需对项目信息保密，未经甲方和乙方同意，不得向任何第三方泄露。5.第三方中介责任条款第三方中介在履行职责过程中，如因自身原因导致项目受损，需承担相应的责任。甲方和乙方有权要求第三方中介承担违约责任，并赔偿损失。附件及其他补充说明一、附件列表：1.项目可行性研究报告2.项目设计方案3.项目施工组织设计4.采购合同5.第三方中介服务合同6.质量检验报告7.施工进度报告8.验收报告9.后期服务协议10.合同变更记录11.违约处理记录12.争议解决协议13.其他相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：未按合同约定的时间完成项目设计、施工、采购等任务。项目质量不符合合同约定。超出合同预算。未履行合同变更程序。未按合同约定提供或使用项目资金。未按合同约定进行项目验收。未履行保密义务。未履行合同解除程序。2.违约行为认定：发包方和承包方共同认定违约行为。第三方中介机构对违约行为进行认定。争议解决机构根据合同约定和事实情况进行认定。三、法律名词及解释：1.发包方：指合同中承担项目投资、建设、管理职责的一方。2.承包方：指合同中承担项目设计、施工、采购等具体任务的一方。3.第三方中介：指合同中引入的提供监理、咨询等服务的第三方机构。4.合同变更：指在合同履行过程中，经双方协商一致，对合同内容进行的修改。5.争议解决：指在合同履行过程中，因合同履行产生的纠纷，通过协商、仲裁或诉讼等方式解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：项目进度滞后。解决办法：乙方提出延期申请，经甲方同意后调整进度计划。2.问题：项目质量问题。解决办法：乙方立即整改，第三方中介进行质量监督。3.问题：资金使用不当。解决办法：甲方监督资金使用，乙方合理控制成本。4.问题：合同变更争议。解决办法：双方协商解决，协商不成提交争议解决机构。5.问题：保密信息泄露。解决办法：第三方中介进行保密监督，违约方承担相应责任。五、所有应用场景：1.智慧城市基础设施建设项目。2.城市管理提升项目。3.政府投资项目。4.企业投资建设项目。5.公私合营（PPP）项目。全文完。二零二五年度智慧城市建设工程合同3合同编号_________一、合同主体1.甲方名称：（填写甲方名称）地址：（填写甲方地址）联系人：（填写甲方联系人）联系电话：（填写甲方联系电话）2.乙方名称：（填写乙方名称）地址：（填写乙方地址）联系人：（填写乙方联系人）联系电话：（填写乙方联系电话）3.其他相关方名称：（如有其他相关方，请填写名称）地址：（如有其他相关方，请填写地址）联系人：（如有其他相关方，请填写联系人）联系电话：（如有其他相关方，请填写联系电话）二、合同前言2.1背景为加快我国智慧城市建设，提高城市智能化水平，根据国家有关政策及市场需求，甲方决定开展智慧城市建设工程。2.2目的本合同旨在明确甲乙双方在智慧城市建设工程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，实现双方共赢。三、定义与解释3.1专业术语本合同中涉及的专业术语，如未在合同中明确解释，应按照国家相关法律法规及行业规范执行。3.2关键词解释1.智慧城市：指通过物联网、大数据、云计算等新一代信息技术，实现城市基础设施、公共安全、民生服务、环境监测等领域的智能化、网络化、绿色化。2.工程建设：指按照合同约定，由乙方组织实施的智慧城市相关项目的规划、设计、施工、验收等全过程。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方的权利：（1）对乙方的工作进行监督和检查；（2）对乙方提供的工程进度、质量、安全等方面进行评估；（3）在合同履行过程中，有权要求乙方及时纠正违规行为。2.甲方的义务：（1）按照合同约定，按时足额支付工程款项；（2）为乙方提供必要的施工条件，如场地、设备等；（3）对乙方在施工过程中遇到的问题给予必要的支持和协助。4.2乙方的权利和义务1.乙方的权利：（1）按照合同约定，要求甲方支付工程款项；（2）在施工过程中，有权要求甲方提供必要的施工条件；（3）在合同履行过程中，有权要求甲方解决施工过程中遇到的问题。2.乙方的义务：（1）按照合同约定，保质、保量、按时完成工程；（2）严格按照国家相关法律法规及行业规范进行施工；（3）对施工过程中出现的问题及时向甲方汇报，并采取有效措施予以解决。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期限为二零二五年度。5.2合同履行地点本合同所指的智慧城市建设工程地点为：（填写具体地点）5.3合同履行方式1.乙方应按照合同约定，分阶段完成工程；2.甲方应按照合同约定，及时支付工程款项；3.双方应按照合同约定，共同推进工程进度。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经甲乙双方签字盖章后，自合同签订之日起生效。6.2终止条件1.合同期满；2.双方协商一致解除合同；3.因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序1.双方协商一致解除合同时，应签订终止协议；2.因不可抗力导致合同无法履行时，双方应及时通知对方，并协商解决。6.4终止后果1.合同终止后，乙方应按照合同约定，完成剩余工程；2.甲方应按照合同约定，支付乙方已完成工程款项；3.双方应按照合同约定，妥善处理合同终止后的善后事宜。七、费用与支付7.1费用构成1.工程设计费用：包括初步设计、详细设计、施工图设计等费用；2.施工费用：包括材料费、人工费、机械使用费、施工管理费等；3.设备购置费用：包括所需设备的购置、运输、安装、调试等费用；4.软件开发费用：包括软件开发、系统集成、测试、培训等费用；5.其他费用：包括但不限于勘察费、监理费、验收费等。7.2支付方式1.甲方应按照合同约定的时间和比例向乙方支付工程款项；2.工程款项的支付方式为银行转账，具体账户信息见附件；3.甲方在支付工程款项前，应核实乙方提交的工程进度报告和相应的发票。7.3支付时间1.工程设计阶段完成后，甲方应在收到乙方提交的合格设计文件和发票后15日内支付设计费用的50%；2.施工阶段每完成一定比例的工程量，乙方应提交相应的工程进度报告和发票，甲方应在收到后15日内支付该阶段工程费用的30%；3.工程验收合格后，甲方应在收到乙方提交的验收报告和发票后30日内支付剩余工程费用的20%；4.软件开发阶段完成后，甲方应在收到乙方提交的软件验收报告和发票后15日内支付软件开发费用的50%；5.其他费用按合同约定的时间和方式支付。7.4支付条款1.甲方在支付工程款项时，应严格按照合同约定的支付方式和时间执行；2.任何提前支付或延迟支付均应按照合同约定承担相应的利息或违约金；3.如因甲方原因导致工程延期，甲方应按照合同约定支付乙方相应的工程延期费用。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按时支付工程款项，应向乙方支付逾期付款的违约金，违约金按每日千分之五计算；2.甲方未按合同约定提供施工条件，导致工程延期，应向乙方支付相应的工程延期费用；3.甲方违反保密条款，泄露乙方商业秘密，应承担相应的法律责任。8.2乙方违约1.乙方未按时完成工程，应向甲方支付每日千分之五的违约金；2.乙方提供的工程或服务不符合合同约定，应承担相应的修复或重做责任；3.乙方违反保密条款，泄露甲方商业秘密，应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式1.违约金和赔偿金额应按实际损失计算，并支付给受损方；2.赔偿方式包括但不限于货币支付、修复、重做等。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的保密内容包括但不限于技术秘密、商业秘密、客户信息等。9.2保密期限本合同的保密期限自合同签订之日起至合同终止后5年。9.3保密履行方式1.双方应采取必要措施，确保保密内容的保密性；2.双方不得将保密内容泄露给任何第三方；3.双方在履行合同过程中，不得利用保密内容从事违法活动。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件1.自然灾害：地震、洪水、台风等；2.战争：战争、军事行动等；3.政府行为：政府命令、法律变更等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件的一方应及时通知对方，并提供相关证明；2.不可抗力事件发生期间，双方应暂停履行合同；3.不可抗力事件结束后，双方应尽快恢复履行合同。10.4不可抗力实例1.地震导致工程中断；2.政府发布政策导致工程停工。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼1.如协商不成，双方可申请调解；2.如调解不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼或向仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意，任何一方不得转让或以其他方式处分其在本合同项下的权利和义务；2.经双方同意，可以转让合同的全部或部分权利和义务。12.2不得转让的情形1.合同中的保密条款；2.合同中的知识产权；3.合同中的特许经营权。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对智慧城市建设工程项目的设计方案、技术方案、施工方案等知识产权的完全所有权；2.乙方在合同履行过程中所获得的任何技术信息、商业秘密等，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露或使用。13.2特殊权力保留1.甲方保留对智慧城市建设工程项目的最终验收权；2.甲方保留对智慧城市建设工程项目的使用、运营和维护权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.任何对本合同的修改或补充，必须以书面形式进行，并由双方签字盖章；2.任何修改或补充的文件，均视为本合同的组成部分。14.2修改和补充效力1.本合同的任何修改或补充，自双方签字盖章之日起生效；2.任何修改或补充的内容，均不影响本合同其他条款的效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互配合，确保智慧城市建设工程的顺利进行；2.甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的技术问题。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开会议，沟通工程进展情况；2.双方应通过书面或口头方式，及时通报相关事项。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于智慧城市建设工程的完整协议，并具有独立性。16.3增减条款1.本合同任何条款的增减，均需以书面形式进行，并由双方签字盖章；2.本合同的任何增减条款，均不影响本合同其他条款的效力。十七、签字、日期、盖章甲方代表（签字）：_________________________乙方代表（签字）：_________________________日期：_________________________甲方盖章：________________________