版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度智慧城市基础设施施工合同范本本合同目录一览1.合同概述1.1合同签订依据1.2合同双方基本信息1.3合同标的物1.4合同工期1.5合同金额2.工程概况2.1工程地点2.2工程规模2.3工程内容2.4工程质量标准3.工程设计3.1设计依据3.2设计要求3.3设计变更3.4设计费用4.施工组织4.1施工单位资质4.2施工人员配置4.3施工进度计划4.4施工安全措施4.5施工环境保护措施5.材料设备5.1材料设备采购5.2材料设备质量5.3材料设备验收5.4材料设备保管6.工程进度6.1进度安排6.2进度控制6.3进度调整6.4进度奖惩7.工程质量7.1质量标准7.2质量检查7.3质量验收7.4质量保证期8.工程验收8.1验收条件8.2验收程序8.3验收标准8.4验收结果9.工程结算9.1结算依据9.2结算程序9.3结算方式9.4结算时间10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决地点12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除后果13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止程序14.其他约定14.1不可抗力14.2保密条款14.3合同附件14.4合同附件内容第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同签订依据根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,以及《2025年度智慧城市基础设施建设项目管理办法》,双方经友好协商,签订本合同。1.2合同双方基本信息1.2.1甲方(建设方):名称:地址:X联系人:X联系电话:X1.2.2乙方(施工方):名称:地址:X联系人:X联系电话:X1.3合同标的物本合同标的物为智慧城市基础设施建设项目,包括但不限于道路、桥梁、供水、供电、通信、照明、绿化等基础设施的施工。1.4合同工期本合同工期自合同签订之日起计算,共计X个月,具体开工日期和竣工日期以合同附件为准。1.5合同金额本合同金额为人民币万元整,包括但不限于工程直接费、间接费、利润等。2.工程概况2.1工程地点本工程地点位于X。2.2工程规模本工程规模为X。2.3工程内容本工程内容包括但不限于X。2.4工程质量标准本工程质量标准应符合国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》及行业相关标准。3.工程设计3.1设计依据本工程设计依据为国家现行有关设计规范、标准、图集以及合同约定。3.2设计要求本工程设计要求符合国家、地方和行业相关规范、标准,确保工程质量、安全、环保和实用。3.3设计变更工程设计变更需经甲方和乙方共同确认,并按照相关规定办理变更手续。3.4设计费用本工程设计费用为人民币万元,由甲方支付。4.施工组织4.1施工单位资质乙方应具备相应的施工资质,并符合国家有关建筑施工企业资质管理规定。4.2施工人员配置乙方应配备足够的施工人员,并确保其具备相应的专业技能和施工经验。4.3施工进度计划乙方应根据合同约定,编制详细的施工进度计划,并报甲方审批。4.4施工安全措施乙方应严格执行国家有关建筑施工安全生产的法律、法规,制定施工安全措施,确保施工安全。4.5施工环境保护措施乙方应遵守国家有关环境保护的法律、法规,采取有效措施,防止施工对环境造成污染。5.材料设备5.1材料设备采购乙方应按照合同约定采购材料设备,确保其质量符合设计要求。5.2材料设备质量乙方采购的材料设备应具备出厂合格证明,并符合国家、行业相关标准。5.3材料设备验收材料设备验收应按照合同约定和相关规定进行,双方共同参与。5.4材料设备保管乙方应妥善保管材料设备,确保其质量和安全。6.工程进度6.1进度安排乙方应按照施工进度计划,合理安排施工进度。6.2进度控制甲方应加强对施工进度的监督和控制,确保工程按期完成。6.3进度调整如遇不可抗力等因素导致施工进度调整,双方应协商解决。6.4进度奖惩甲方可根据施工进度完成情况进行奖惩。8.工程验收8.1验收条件工程完成后,乙方应向甲方提交竣工验收申请,并提供相关资料。验收条件包括但不限于:8.1.1工程已按设计文件和合同要求完成施工;8.1.2工程质量符合国家及行业标准;8.1.3工程已通过安全、消防、环保等相关部门的验收;8.1.4工程资料齐全,符合规定格式。8.2验收程序8.2.1乙方提交竣工验收申请;8.2.2甲方组织相关人员进行现场检查;8.2.3双方共同对工程进行验收;8.2.4验收合格后,双方签署验收报告。8.3验收标准8.3.1工程质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》;8.3.2工程功能应符合设计要求;8.3.3工程安全应符合相关法规和标准。8.4验收结果8.4.1验收合格,甲方支付结算款;8.4.2验收不合格,乙方应在规定期限内整改,直至合格。9.工程结算9.1结算依据工程结算依据包括但不限于合同约定、设计变更、材料设备价格、实际完成工程量等。9.2结算程序9.2.1乙方提交工程结算报告;9.2.2甲方审核结算报告;9.2.3双方协商确定结算金额;9.2.4甲方支付结算款。9.3结算方式结算款支付方式为分期支付,具体支付比例和节点由双方协商确定。9.4结算时间结算时间应在工程验收合格后X日内完成。10.违约责任10.1违约情形包括但不限于:工期延误、工程质量不合格、材料设备供应不及时、未按合同约定履行义务等。10.2违约责任10.2.1甲方违约责任:赔偿乙方因此遭受的损失;10.2.2乙方违约责任:赔偿甲方因此遭受的损失,并承担相应的法律责任。10.3违约赔偿违约赔偿金额应根据实际情况,按照合同约定或法律规定进行计算。11.争议解决11.1争议解决方式双方应友好协商解决争议,协商不成时,提交合同约定的仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。11.2争议解决程序11.2.1双方应在争议发生后X日内提交争议解决申请;11.2.2争议解决机构在收到申请后X日内作出裁决或判决;11.2.3裁决或判决具有法律效力。11.3争议解决地点争议解决地点为合同签订地或双方约定的其他地点。12.合同解除12.1解除条件包括但不限于:一方违约、不可抗力、合同目的无法实现等。12.2解除程序12.2.1提出解除方应在解除条件成就后X日内通知对方;12.2.2收到通知方应在X日内确认解除;12.2.3合同解除后,双方应按照约定处理已履行和未履行的义务。12.3解除后果合同解除后,双方应根据已履行的义务和未履行的义务,进行相应的经济结算。13.合同生效与终止13.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止条件合同履行完毕或根据法律规定和双方约定终止。13.3合同终止程序合同终止后,双方应按照约定处理已履行和未履行的义务。14.其他约定14.1不可抗力14.1.1不可抗力事件包括地震、洪水、火灾、战争等;14.1.2发生不可抗力事件,双方应及时通知对方,并采取措施减轻损失;14.1.3不可抗力事件解除后,双方应继续履行合同。14.2保密条款双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。14.3合同附件合同附件包括但不限于工程图纸、施工组织设计、进度计划、材料设备清单等。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同所称第三方,是指除甲乙双方以外的,参与合同履行过程中的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、设计单位、审计机构、检测机构、咨询机构、金融机构等。15.2第三方介入原因15.2.1监督管理:为确保工程质量和进度,甲方可能聘请监理单位对工程进行监督管理。15.2.2设计变更:设计单位可能因项目需要,对原有设计进行变更。15.2.3资金监管:金融机构可能作为甲方指定的监管机构,对工程资金进行监管。15.2.4其他原因:如合同约定或法律法规要求。15.3第三方职责15.3.1监理单位:负责监督工程质量和进度,提出整改意见,确保工程符合合同要求。15.3.2设计单位:负责按照合同要求,对工程设计进行监督和指导。15.3.3审计机构:负责对工程资金使用进行审计,确保资金合理使用。15.3.4检测机构:负责对工程材料、设备进行检测,确保其质量符合标准。15.3.5咨询机构:提供专业咨询服务,协助甲乙双方解决合同履行中的问题。15.3.6金融机构:监管工程资金,确保资金安全、合规使用。15.4第三方权利15.4.1第三方有权根据合同约定和职责要求,对甲乙双方的行为进行监督和指导。15.4.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料,以便履行其职责。15.4.3第三方有权根据合同约定和法律法规,对违反合同的行为提出异议。15.5第三方义务15.5.1第三方应遵守国家法律法规,遵循职业道德,公正、公平地履行职责。15.5.2第三方应保守商业秘密,不得泄露甲乙双方的商业信息。15.5.3第三方应按照合同约定,按时、按质、按量完成其职责。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额16.1.1第三方因自身原因造成工程损失,其赔偿责任不得超过合同总价款的X%。16.1.2第三方因违反法律法规造成工程损失,其赔偿责任按相关法律法规执行。16.2责任划分16.2.1第三方在履行职责过程中,因甲乙双方的原因造成的损失,由甲乙双方承担连带责任。16.2.2第三方在履行职责过程中,因不可抗力等原因造成的损失,由不可抗力承担,甲乙双方不承担赔偿责任。16.3争议解决16.3.1第三方与其他方之间的争议,按照合同约定的争议解决方式处理。16.3.2第三方与其他方之间的争议,不影响甲乙双方根据本合同的约定履行义务。16.4第三方更换16.4.1第三方更换需经甲乙双方同意,并签订书面协议。16.4.2第三方更换后,原第三方责任由新第三方承担。16.5第三方资质要求16.5.1第三方介入本合同履行过程前,应具备相应的资质和条件,并向甲乙双方提供相关证明材料。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同签订证明文件合同文本双方签字盖章页合同签订日期证明2.双方基本信息甲方营业执照副本乙方营业执照副本双方法定代表人身份证明3.工程概况工程设计图纸工程地质勘察报告工程施工组织设计4.设计变更设计变更通知单设计变更图纸设计变更费用计算书5.材料设备材料设备采购合同材料设备出厂合格证明材料设备验收报告6.工程进度施工进度计划施工进度报告施工进度调整通知7.工程质量工程质量检验报告工程质量验收记录工程质量整改通知8.工程验收工程验收报告工程验收记录工程验收不合格整改通知9.工程结算工程结算报告工程结算清单工程结算付款凭证10.违约责任违约行为认定书违约责任赔偿计算书违约责任赔偿凭证11.争议解决争议解决申请书争议解决裁决书或判决书争议解决执行凭证12.其他不可抗力证明保密协议合同附件清单说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:工期延误:未按合同约定的时间完成工程。工程质量不合格:工程质量不符合合同约定的标准。材料设备供应不及时:未按合同约定的时间供应材料设备。未按合同约定履行义务:未履行合同约定的其他义务。2.责任认定标准:工期延误:按照合同约定的工期延误天数,每日支付违约金。工程质量不合格:按照合同约定的质量标准,进行返工或修复,并承担相关费用。材料设备供应不及时:按照合同约定的供应时间,每日支付违约金。未按合同约定履行义务:按照合同约定的赔偿标准,进行赔偿。3.违约责任示例说明:工期延误:乙方因施工原因导致工程延误10天,按照合同约定,每日支付违约金1000元,共计10000元。工程质量不合格:乙方施工的某部分工程不符合合同约定的质量标准,甲方要求乙方进行返工,乙方承担返工产生的费用5000元。材料设备供应不及时:乙方未按合同约定的时间供应材料设备,导致工程延误5天,每日支付违约金2000元,共计10000元。全文完。2025年度智慧城市基础设施施工合同范本1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同生效日期5.合同终止日期6.合同双方基本信息7.合同背景及目的二、项目概况1.项目名称2.项目地点3.项目规模4.项目工期5.项目质量要求6.项目安全要求7.项目环保要求三、合同主体1.甲方(建设方)名称、地址、联系人、联系方式2.乙方(施工方)名称、地址、联系人、联系方式3.合同签订代表四、合同标的及范围1.施工内容2.施工范围3.施工标准4.施工图纸及技术资料5.施工材料及设备五、合同价款及支付方式1.合同总价2.工程量清单3.付款方式4.付款节点5.付款条件六、施工进度计划1.施工阶段划分2.施工进度安排3.进度调整及延误处理4.施工进度控制措施七、施工质量保证1.质量标准2.质量检测与验收3.质量责任与处理4.质量保证措施八、施工安全与环境保护1.安全生产责任2.安全生产措施3.环境保护责任4.环境保护措施九、合同变更与解除1.合同变更条件2.合同解除条件3.合同变更及解除程序4.合同变更及解除后的处理十、违约责任1.违约情形2.违约责任承担3.违约赔偿标准4.违约争议解决十一、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决费用十二、合同解除与终止1.合同解除条件2.合同终止条件3.合同解除及终止程序4.合同解除及终止后的处理十三、合同附件1.施工图纸及技术资料2.工程量清单3.付款计划4.其他相关文件十四、其他约定1.合同签订及生效2.合同解除及终止3.合同附件4.合同解释及适用法律5.合同修改及补充合同编号_________一、合同概述1.合同名称:2025年度智慧城市基础设施施工合同2.合同编号:_________3.合同签订日期:____年__月__日4.合同生效日期:自合同双方签字盖章之日起生效5.合同终止日期:合同工期结束后6.合同双方基本信息:甲方(建设方):名称:智慧城市建设项目管理办公室地址:____市____区____路____号联系人:____联系电话:____乙方(施工方):名称:建筑工程地址:____市____区____路____号联系人:____联系电话:____7.合同背景及目的:为建设智慧城市基础设施,提高城市管理水平,甲方委托乙方进行施工,双方经协商一致,签订本合同。二、项目概况1.项目名称:____智慧城市基础设施建设项目2.项目地点:____市____区____路____号3.项目规模:____平方米/____公里4.项目工期:自合同生效之日起____个月5.项目质量要求:符合国家及地方相关质量标准6.项目安全要求:符合国家及地方相关安全标准7.项目环保要求:符合国家及地方相关环保标准三、合同主体1.甲方(建设方)名称、地址、联系人、联系方式同第一章第6项2.乙方(施工方)名称、地址、联系人、联系方式同第一章第6项3.合同签订代表:甲方代表:____乙方代表:____四、合同标的及范围1.施工内容:包括但不限于土建工程、安装工程、电气工程等2.施工范围:详见施工图纸及技术资料3.施工标准:符合国家及地方相关施工标准4.施工图纸及技术资料:详见附件15.施工材料及设备:详见附件2五、合同价款及支付方式1.合同总价:人民币____元整2.工程量清单:详见附件33.付款方式:分阶段付款4.付款节点:按照工程进度及验收合格情况确定5.付款条件:乙方提交合法有效的发票及验收报告六、施工进度计划1.施工阶段划分:土建工程、安装工程、电气工程等2.施工进度安排:详见附件43.进度调整及延误处理:如遇不可抗力等因素导致进度延误,双方协商解决4.施工进度控制措施:甲方将定期进行现场巡查,确保施工进度七、施工质量保证1.质量标准:符合国家及地方相关质量标准2.质量检测与验收:详见附件53.质量责任与处理:如出现质量问题,乙方负责整改,直至符合质量标准4.质量保证措施:乙方将设立专门的质量管理小组,确保施工质量八、施工安全与环境保护1.安全生产责任:乙方应遵守国家及地方有关安全生产的法律、法规,确保施工安全。2.安全生产措施:乙方应制定详细的安全施工方案,包括但不限于安全防护设施、应急预案等。3.环境保护责任:乙方应遵守国家及地方有关环境保护的法律、法规,采取有效措施保护施工现场环境。4.环境保护措施:乙方应采取降噪、降尘、废水处理等措施,减少对周边环境的影响。九、合同变更与解除1.合同变更条件:经双方协商一致,可对合同内容进行变更。2.合同解除条件:出现不可抗力、合同目的不能实现等情形时,可解除合同。3.合同变更及解除程序:变更或解除合同需书面通知对方,并经双方签字盖章确认。4.合同变更及解除后的处理:双方应按合同约定及实际情况处理合同解除后的相关事宜。十、违约责任1.违约情形:乙方未按合同约定完成施工任务、质量不合格、逾期付款等。2.违约责任承担:乙方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。3.违约赔偿标准:根据合同约定及实际情况确定。4.违约争议解决:双方协商解决,协商不成可依法向人民法院提起诉讼。十一、争议解决1.争议解决方式:通过协商解决,协商不成可提交仲裁或向人民法院提起诉讼。2.争议解决机构:如选择仲裁,则提交____仲裁委员会仲裁。3.争议解决程序:依据相关法律法规及仲裁规则进行。4.争议解决费用:由败诉方承担,或双方协商确定。十二、合同解除与终止1.合同解除条件:同第九章合同解除条件。2.合同终止条件:合同期限届满或合同目的实现。3.合同解除及终止程序:同第九章合同变更及解除程序。4.合同解除及终止后的处理:双方应按合同约定及实际情况处理合同解除或终止后的相关事宜。十三、合同附件1.施工图纸及技术资料2.工程量清单3.付款计划4.其他相关文件十四、其他约定1.合同签订及生效:本合同自双方签字盖章之日起生效。2.合同解除及终止:同第十二章合同解除与终止。3.合同解释及适用法律:本合同解释权归甲方所有,适用中华人民共和国法律。4.合同修改及补充:本合同如有修改或补充,应以书面形式进行,经双方签字盖章后生效。甲方(建设方)签字:_________日期:____年__月__日乙方(施工方)签字:_________日期:____年__月__日多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.项目决策权:甲方对项目的设计、施工、监理等环节具有最终决策权,乙方应严格按照甲方的要求进行施工。说明:确保项目按照甲方规划进行,保障项目整体进度和质量。2.项目监督权:甲方有权对施工过程进行监督,包括但不限于现场巡查、检查施工记录等。说明:保障甲方对施工过程的知情权和监督权,确保项目顺利进行。3.设计变更权:甲方有权根据项目实际情况对施工图纸进行变更,乙方应无条件接受并配合实施。说明:允许甲方根据实际情况调整设计,提高项目适应性和灵活性。4.付款条件调整权:甲方有权根据项目进度和实际情况调整付款条件,乙方应予以配合。说明:保障甲方对项目资金使用的灵活性和合理性。5.施工进度调整权:甲方有权根据项目整体进度要求,对施工进度进行调整,乙方应予以配合。说明:确保项目整体进度不受影响,提高项目完成效率。6.施工现场管理权:甲方有权对施工现场进行管理,包括但不限于现场秩序、人员管理等。说明:保障施工现场的有序进行,提高施工效率。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:1.施工方案制定权:乙方有权根据项目实际情况制定施工方案,甲方应予以认可。说明:赋予乙方一定的自主权,提高施工方案的针对性和可行性。2.材料采购权:乙方有权根据项目需求和施工标准,采购所需材料,甲方应予以配合。说明:保障乙方在材料采购方面的自主权,确保材料质量。3.施工进度控制权:乙方有权根据项目进度要求,制定合理的施工计划,甲方应予以支持。说明:赋予乙方对施工进度的控制权,提高施工效率。4.施工质量监督权:乙方有权对施工质量进行监督,确保施工质量达到合同约定标准。说明:保障乙方对施工质量的监督权,提高施工质量。5.施工现场管理权:乙方有权对施工现场进行管理,包括但不限于人员安排、物资管理等。说明:赋予乙方对施工现场管理的自主权,提高施工效率。6.争议解决权:乙方有权在合同履行过程中,就争议事项与甲方进行协商,争取自身权益。说明:保障乙方在争议解决过程中的权益,提高合同履行的顺畅度。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:1.中介机构职责:第三方中介机构负责对项目进行监理,确保项目按照合同约定进行。说明:明确中介机构的职责,保障项目顺利进行。2.中介机构费用:中介机构费用由甲方支付,乙方应配合中介机构的工作。说明:明确中介机构费用的承担方,确保中介机构工作的独立性。3.中介机构报告:中介机构应定期向甲方和乙方提交项目报告,包括施工进度、质量、安全等方面。说明:保障甲方和乙方对项目情况的了解,便于双方进行监督和管理。4.中介机构协调:第三方中介机构负责协调甲方、乙方及施工方之间的关系,确保项目顺利进行。说明:明确中介机构的协调职责,提高项目履行的效率。5.中介机构变更:如需更换中介机构,双方应协商一致,并签订补充协议。说明:保障中介机构的稳定性和专业性,确保项目顺利进行。6.中介机构责任:中介机构应承担相应的责任,如因中介机构原因导致项目延误或质量不合格,应承担相应责任。说明:明确中介机构的责任,保障项目质量和进度。附件及其他补充说明一、附件列表:1.施工图纸及技术资料2.工程量清单3.付款计划4.施工进度安排5.质量检测与验收标准6.安全生产措施及应急预案7.环境保护措施及实施计划8.合同变更及解除协议9.争议解决相关文件10.第三方中介机构资质证明11.其他相关文件二、违约行为及认定:1.违约行为:乙方未按合同约定完成施工任务;乙方施工质量不符合合同约定标准;乙方逾期付款;甲方未按合同约定支付款项;甲方未按合同约定进行设计变更;中介机构未能履行监理职责。2.违约行为的认定:由合同双方或第三方中介机构根据合同约定及实际情况进行认定;如有争议,可通过协商、调解或仲裁等方式解决。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.仲裁:指双方在争议发生后,将争议提交给仲裁机构进行裁决。3.诉讼:指一方当事人向人民法院提起诉讼,请求人民法院判决争议。4.质量标准:指国家及地方规定的产品质量要求。5.安全生产:指在施工过程中,采取必要的技术措施和管理措施,防止事故发生。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现设计变更,导致施工进度延误。解决办法:及时与甲方沟通,根据实际情况调整施工进度计划。2.问题:施工材料供应不及时,影响施工进度。解决办法:与供应商协商,确保材料按时供应,或寻找替代材料。3.问题:施工过程中发现质量问题,需要整改。解决办法:立即停止施工,进行整改,确保质量问题得到妥善处理。4.问题:乙方施工质量不符合合同约定标准。解决办法:根据合同约定,进行返工或赔偿损失。五、所有应用场景:1.应用场景:新建智慧城市基础设施项目。说明:适用于新建项目,确保项目顺利进行。2.应用场景:智慧城市基础设施改造项目。说明:适用于改造项目,提高基础设施水平。3.应用场景:智慧城市基础设施维护项目。说明:适用于维护项目,保障基础设施正常运行。4.应用场景:与其他相关方合作的项目。说明:适用于与其他方合作的项目,确保合作顺利进行。全文完。2025年度智慧城市基础设施施工合同范本2合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:(填写甲方名称)地址:(填写甲方地址)联系人:(填写甲方联系人)联系电话:(填写甲方联系电话)2.乙方:名称:(填写乙方名称)地址:(填写乙方地址)联系人:(填写乙方联系人)联系电话:(填写乙方联系电话)3.其他相关方:名称:(如有,填写相关方名称)地址:(如有,填写相关方地址)联系人:(如有,填写相关方联系人)联系电话:(如有,填写相关方联系电话)二、合同前言2.1背景:本合同旨在明确甲方与乙方在2025年度智慧城市基础设施施工过程中的权利、义务和责任,确保施工项目的顺利进行。2.2目的:本合同的签订,旨在规范双方在智慧城市基础设施施工过程中的行为,确保工程质量、安全、进度和投资效益,实现合作共赢。三、定义与解释3.1专业术语:(2)基础设施:指城市供水、供电、供气、通信、交通、环保等基础设施。(3)施工:指按照设计文件和施工规范,对智慧城市基础设施进行建设、安装、调试和验收。3.2关键词解释:(1)合同:指本合同编号_________,双方签订的智慧城市基础设施施工合同。(2)施工期限:指合同约定的施工起止时间。(3)施工地点:指合同约定的施工区域。(4)施工内容:指合同约定的施工项目、工程量、质量要求等。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:(1)甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、地点、质量要求完成施工任务。(2)甲方有权对施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督检查。(3)甲方应按照合同约定支付工程款。(4)甲方应提供施工所需的场地、资料、设备等。4.2乙方的权利和义务:(1)乙方应按照合同约定的时间、地点、质量要求完成施工任务。(2)乙方应保证施工过程中的质量、进度、安全。(3)乙方应按照甲方要求提供施工所需的资料、设备等。(4)乙方应按照合同约定接受甲方的监督检查。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同自双方签字盖章之日起生效,施工期限为(填写具体时间)。5.2合同履行地点:本合同约定的施工地点为(填写具体地点)。5.3合同履行方式:乙方应按照合同约定的施工内容、质量要求、进度安排,进行施工。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件:(1)合同约定的施工期限届满;(2)合同约定的终止条件成就;(3)双方协商一致解除合同。6.3终止程序:(1)一方提出终止合同,应提前(填写具体时间)书面通知对方;(2)双方协商一致解除合同,应签订终止合同协议。6.4终止后果:(1)合同终止后,双方应按照合同约定进行工程结算;(2)合同终止后,乙方应按照甲方要求进行工程验收;(3)合同终止后,双方应按照合同约定处理剩余事宜。七、费用与支付7.1费用构成(1)施工直接费用:包括人工费、材料费、机械使用费、施工管理费等。(2)设计费用:包括设计图纸、方案编制、设计变更等费用。(3)验收费用:包括工程验收、质量检测、安全评估等费用。(4)其他费用:包括但不限于税费、保险费、意外赔偿费等。7.2支付方式(1)预付款:合同签订后,甲方应向乙方支付合同总金额的(填写百分比)作为预付款。(2)进度款:乙方按照合同约定的进度完成施工任务后,甲方应在(填写具体时间)内支付相应的进度款。(3)竣工结算款:工程竣工验收合格后,甲方应在(填写具体时间)内支付竣工结算款。(4)质保金:合同约定的质保期内,甲方应保留合同总金额的(填写百分比)作为质保金。7.3支付时间(1)预付款支付时间:合同签订后(填写具体时间)内。(2)进度款支付时间:每个进度节点完成后(填写具体时间)内。(3)竣工结算款支付时间:工程竣工验收合格后(填写具体时间)内。(4)质保金退还时间:质保期满且无质量问题时,甲方应在(填写具体时间)内退还质保金。7.4支付条款(1)甲方应在支付款项前,向乙方提供合法有效的发票或收据。(2)乙方应在收到甲方支付款项后,向甲方提供相应的收款凭证。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按合同约定支付费用的,应向乙方支付违约金,违约金为应付款项的(填写百分比)。(2)甲方未按合同约定提供施工所需场地、资料、设备的,应承担相应的责任,并赔偿乙方因此造成的损失。8.2乙方违约(1)乙方未按合同约定完成施工任务的,应向甲方支付违约金,违约金为合同总金额的(填写百分比)。(2)乙方施工过程中出现质量问题的,应承担修复责任,并赔偿甲方因此造成的损失。8.3赔偿金额和方式违约方应按照合同约定支付违约金,并承担由此产生的损失赔偿。赔偿金额和方式由双方协商确定,协商不成时,可依法向人民法院提起诉讼。九、保密条款9.1保密内容(1)技术秘密:包括设计图纸、施工方案、技术参数等。(2)商业秘密:包括合同内容、价格信息、市场策略等。(3)其他保密信息:双方约定应保密的其他信息。9.2保密期限本合同约定的保密期限为自合同签订之日起(填写具体时间)。9.3保密履行方式(1)双方应采取必要的保密措施,确保保密内容的保密性。(2)未经对方同意,任何一方不得向第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件(1)自然灾害:如地震、洪水、台风等。(2)战争:包括战争状态、军事行动等。(3)政府行为:如政策调整、法律法规变更等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方,并提供相关证明材料。(2)因不可抗力导致合同无法履行的,双方应协商解决,必要时可解除合同。10.4不可抗力实例(1)地震导致施工中断;(2)政府政策调整导致施工许可无法办理;(3)战争导致施工区域安全受到威胁。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成时,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼,或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得转让本合同。12.2不得转让的情形(1)合同约定的保密内容;(2)合同约定的知识产权;(3)合同约定的其他不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对智慧城市基础设施项目的设计、施工、验收等方面的最终决定权。(2)乙方在合同履行过程中,不得转让其权利或义务,但经甲方同意的除外。13.2特殊权力保留(1)乙方在施工过程中,如遇不可抗力或甲方要求变更施工内容等情况,应立即通知甲方,甲方有权决定是否调整合同内容。(2)甲方在合同履行过程中,如发现乙方存在违规行为,有权暂停或终止合同,并追究乙方相应责任。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序合同的修改和补充应经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。14.2修改和补充效力修改和补充协议与本合同具有同等法律效力,双方应共同遵守。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)甲方应协助乙方办理施工许可等相关手续。(2)乙方应按照甲方要求,及时提供施工所需材料、设备等。15.2协作与配合方式双方应通过会议、通讯等方式,保持密切沟通,确保项目顺利进行。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同为双方独立订立的合同,具有完整性,不影响其他合同或协议的效力。16.3增减条款除本合同另有约定外,任何一方不得单方面增减合同条款。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):代表人(签字):日期:____年____月____日乙方(盖章):代表人(签字):日期:____年____月____日见证人(签字):日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.智慧城市基础设施项目设计图纸及施工方案2.施工许可证复印件3.乙方资质证明文件4.甲方提供的施工场地、资料、设备清单5.不可抗力事件证明材料6.合同修改和补充协议7.工程验收报告8.质量检测报告9.意外赔偿协议10.其他双方认为需要作为合同附件的材料二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按合同约定支付费用的,认定为违约行为。未按合同约定提供施工所需场地、资料、设备的,认定为违约行为。2.乙方违约:未按合同约定完成施工任务的,认定为违约行为。施工过程中出现质量问题的,认定为违约行为。违约行为的认定以合同约定为准,双方应按照合同规定进行协商或提起诉讼。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。2.仲裁:指双方在争议发生前或发生后达成协议,约定由非司法机构的第三方机构对争议进行裁决。3.诉讼:指双方在争议发生前或发生后,通过人民法院解决争议。4.知识产权:指在科学、技术、文学、艺术等领域创造的成果所享有的专有权利。5.赔偿:指一方因违约行为给另一方造成的损失,应承担的民事责任。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中遇到不可抗力事件,导致施工进度延误。解决办法:双方应及时沟通,协商调整施工进度,必要时可解除合同或申请延期。2.问题:乙方施工过程中出现质量问题,甲方要求整改。解决办法:乙方应立即整改,确保工程质量符合合同要求。如整改后仍不符合要求,甲方有权要求乙方承担相应责任。3.问题:合同履行过程中,双方对某些条款存在争议。解决办法:双方应友好协商解决争议,协商不成时,可申请仲裁或提起诉讼。4.问题:合同签订后,乙方要求变更施工内容。解决办法:双方应协商一致,签订补充协议,明确变更后的施工内容、费用和工期等。5.问题:合同履行过程中,一方违约,另一方未及时采取补救措施。解决办法:非违约方应立即采取补救措施,减少损失。如损失无法完全弥补,可要求违约方承担相应责任。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方名称及信息:第三方名称:(填写第三方名称)地址:(填写第三方地址)联系人:(填写第三方联系人)联系电话:(填写第三方联系电话)2.第三方职责:第三方负责提供施工所需的材料、设备和技术支持。第三方负责对施工过程中的技术问题进行指导和服务。3.第三方权利:第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定提供必要的条件和资源。第三方有权对施工过程中的技术问题提出建议和意见。4.第三方义务:第三方应保证提供的材料、设备和技术符合合同要求。第三方应按照合同约定的时间和质量要求完成相关工作。5.第三方违约责任:如第三方未能履行其义务,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款:乙方有权要求甲方按照合同约定支付预付款和进度款。乙方有权要求甲方提供必要的施工场地和设施。乙方有权要求甲方在施工过程中提供必要的支持和协助。2.乙方利益条款:乙方有权获得合同约定的利润。乙方有权要求甲方承担因不可抗力导致的损失。乙方有权要求甲方在合同终止后支付质保金。3.甲方的违约及限制条款:如甲方未按时支付款项,应向乙方支付违约金。如甲方未提供必要的施工场地和设施,应承担相应的责任。甲方不得未经乙方同意擅自变更施工内容。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款:甲方可对施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督检查。甲方可要求乙方按照合同约定的时间和质量要求完成施工任务。2.甲方的利益条款:甲方可获得合同约定的工程款。甲方可要求乙方承担因违约行为导致的损失。3.乙方的违约及限制条款:如乙方未按时完成施工任务,应向甲方支付违约金。如乙方施工过程中出现质量问题,应承担修复责任。乙方不得未经甲方同意擅自变更施工内容。全文完。2025年度智慧城市基础设施施工合同范本3合同编号_________一、合同主体1.甲方名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________2.乙方名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________3.其他相关方:(此处填写其他相关方的名称、地址、联系人、联系电话等信息)二、合同前言2.1背景和目的随着我国智慧城市建设步伐的加快,智慧城市基础设施作为支撑城市智能化、绿色化、可持续发展的重要基石,得到了广泛关注。为促进智慧城市基础设施项目的顺利实施,甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则,经友好协商,达成本合同。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规制定。三、定义与解释3.1专业术语(此处列举合同中涉及的专业术语及其定义)3.2关键词解释(此处解释合同中涉及的关键词)四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定履行施工义务,保证工程质量、进度和安全。(2)甲方有权对乙方的施工过程进行监督检查,确保工程质量、进度和安全。(3)甲方有权要求乙方按照合同约定支付工程款。4.2乙方的权利和义务(1)乙方应按照合同约定,按时、保质、安全地完成施工任务。(2)乙方应遵守国家有关施工规范和标准,确保工程质量、进度和安全。(3)乙方应积极配合甲方对施工过程的监督检查,及时解决施工中出现的问题。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,合同有效期为2025年度。5.2合同履行地点合同履行地点为:_________5.3合同履行方式(1)乙方应按照甲方要求,在规定的时间内完成施工任务。(2)乙方应按照合同约定,合理组织施工,确保工程质量、进度和安全。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件(1)合同约定的工程验收合格,且双方无争议。(2)因不可抗力导致合同无法履行。(3)经双方协商一致,同意终止合同。6.3终止程序(1)合同终止前,双方应就终止合同的事宜进行协商。(2)合同终止后,双方应办理合同终止手续。6.4终止后果(1)合同终止后,双方应按照合同约定,履行各自的权利和义务。(2)合同终止后,乙方应将施工现场清理完毕,甲方有权对施工现场进行验收。七、费用与支付7.1费用构成(1)施工直接费用:包括人工费、材料费、机械使用费、施工用水电费等。(2)施工间接费用:包括项目管理费、质量监督费、安全防护费、环境保护费等。(3)其他费用:包括合同签订费、设计费、监理费、验收费等。7.2支付方式(1)乙方提交工程进度报告及相关证明材料后,甲方应在五个工作日内进行审核。(2)审核通过后,甲方应按照合同约定的比例和金额支付工程款。(3)支付方式为银行转账,具体账户信息由甲方提供。7.3支付时间(1)工程开工后,甲方应在合同约定的时间内支付首付款。(2)工程进度达到合同约定节点时,乙方应及时提交进度款申请,甲方应在收到申请后十个工作日内支付进度款。(3)工程竣工验收合格后,甲方应在十个工作日内支付尾款。7.4支付条款(1)乙方应确保提交的工程进度报告及证明材料真实、准确、完整。(2)甲方在支付工程款前,有权对乙方的施工质量、进度和安全进行监督检查。(3)如因乙方原因导致工程延期或质量不合格,甲方有权扣除相应款项。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按合同约定支付工程款,应向乙方支付违约金,违约金为应付款项的千分之五。(2)甲方未按合同约定提供施工场地或相关资料,应承担相应的违约责任。8.2乙方违约(1)乙方未按合同约定完成施工任务,应向甲方支付违约金,违约金为合同总价的千分之五。(2)乙方施工过程中出现质量问题,应承担修复责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3赔偿金额和方式(1)违约金和赔偿金额的具体计算方法由双方协商确定。(2)赔偿金额的支付方式为银行转账,具体账户信息由受损害方提供。九、保密条款9.1保密内容(1)甲乙双方的商业秘密。(2)智慧城市基础设施项目的相关技术资料。(3)合同履行过程中的各类文件、数据等。9.2保密期限本合同涉及的保密期限为合同签订之日起至合同终止后五年。9.3保密履行方式(1)双方应采取必要措施,确保保密内容的保密性。(2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同无法履行或履行困难的客观情况。10.2不可抗力事件(1)自然灾害:如地震、洪水、台风等。(2)政府行为:如政策调整、法律法规变更等。(3)社会异常事件:如罢工、战争等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方。(2)双方应采取一切可能措施,减轻不可抗力事件的影响。(3)因不可抗力导致合同无法履行时,双方互不承担责任。10.4不可抗力实例(1)地震导致施工中断。(2)政策调整导致项目暂停。(3)罢工导致施工进度延误。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼如协商不成,双方可选择调解、仲裁或诉讼方式解决争议。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得将合同权利和义务转让给第三方。12.2不得转让的情形(1)合同涉及国家安全、保密等特殊事项。(2)合同约定不得转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对智慧城市基础设施项目的设计、施工、运营等环节的监督权。(2)乙方保留对甲方提供的施工图纸、技术规范等的审查权。13.2特殊权力保留(1)在合同履行过程中,如遇紧急情况,甲方有权采取必要措施,以确保工程安全和质量。(2)乙方在施工过程中,如发现设计不合理或存在安全隐患,有权要求甲方进行整改。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序(1)合同的修改和补充应经双方协商一致。(2)修改和补充的内容应以书面形式进行,并作为合同附件。14.2修改和补充效力(1)经双方签字盖章的修改和补充内容,与本合同具有同等法律效力。(2)合同的修改和补充不影响原合同的其他条款。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)甲方应提供必要的施工条件,包括场地、水源、电源等。(2)乙方应按照甲方要求,提供施工所需的技术资料和人员。15.2协作与配合方式(1)双方应定期召开协调会,讨论解决施工过
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年度法路往事房产中介佣金结算及房屋买卖合同
- 2025年度鲜蛋电商运营支持与数据服务合同
- 2025年度美容美甲行业国际交流与合作合同
- 家居装饰居间合同模板
- 畜牧养殖融资居间合同范例
- 软件开发外包合同及知识产权免责条款
- 电视节目制作及版权转让合同
- 明年春季企业间技术转让合同
- 企业劳务分包合同
- 医药研发成果转让与授权合同
- 江苏省苏州市2024-2025学年高三上学期1月期末生物试题(有答案)
- 销售与销售目标管理制度
- 2025年第一次工地开工会议主要议程开工大吉模板
- 第16课抗日战争课件-人教版高中历史必修一
- 对口升学语文模拟试卷(9)-江西省(解析版)
- 糖尿病高渗昏迷指南
- 壁垒加筑未来可期:2024年短保面包行业白皮书
- 环保局社会管理创新方案市环保局督察环保工作方案
- 2024至2030年中国水质监测系统行业市场调查分析及产业前景规划报告
- 运动技能学习
- 单侧双通道内镜下腰椎间盘摘除术手术护理配合1
评论
0/150
提交评论