二零二五版智慧城市建设工程总承包合同范本3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四版智慧城市建设工程总承包合同范本本合同目录一览1.合同签订双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容2.5项目总投资3.合同标的3.1项目建设范围3.2项目建设内容3.3项目建设标准3.4项目建设工期4.项目投资及融资4.1投资总额4.2投资来源4.3融资方式4.4融资利率5.项目建设管理5.1项目建设组织机构5.2项目建设管理制度5.3项目建设进度控制5.4项目质量控制5.5项目安全文明施工6.设计与施工6.1设计单位6.2施工单位6.3设计与施工合同关系6.4设计与施工协调7.项目合同价款7.1合同价款总额7.2工程量清单7.3合同价款支付方式7.4合同价款调整8.项目进度款支付8.1进度款支付比例8.2进度款支付节点8.3进度款支付程序9.项目结算与竣工9.1项目结算方式9.2项目竣工条件9.3项目竣工验收9.4项目交付使用10.保修与维修10.1保修期限10.2保修责任10.3维修责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约金计算12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同生效与解除13.1合同生效条件13.2合同解除条件13.3合同解除程序14.合同附件14.1合同附件清单14.2合同附件内容第一部分：合同如下：第一条合同签订双方基本信息1.1合同双方名称甲方：智慧城市建设工程有限公司乙方：房地产开发有限公司1.2合同双方地址甲方地址：省市区街道号乙方地址：省市区街道号1.3合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.4合同双方联系方式第二条项目概述2.1项目名称智慧城市建设工程2.2项目地点省市区2.3项目规模占地面积：平方米，总建筑面积：平方米2.4项目内容包括智慧交通、智慧医疗、智慧教育、智慧社区等模块2.5项目总投资总投资额为人民币亿元第三条合同标的3.1项目建设范围包括但不限于智慧城市建设工程的规划、设计、施工、验收、交付等全过程3.2项目建设内容详细建设内容见附件一《智慧城市建设工程建设内容清单》3.3项目建设标准按照国家及地方相关标准执行，具体标准详见附件二《智慧城市建设工程建设标准》3.4项目建设工期自合同签订之日起至年月日止第四条项目投资及融资4.1投资总额亿元4.2投资来源甲方自筹资金及乙方提供的融资支持4.3融资方式银行贷款、企业债券、股权融资等4.4融资利率融资利率根据市场利率及双方协商确定第五条项目建设管理5.1项目建设组织机构甲方成立项目领导小组，负责项目的全面管理；乙方成立项目管理部，负责项目的具体实施5.2项目建设管理制度双方共同制定并执行《智慧城市建设工程建设管理制度》5.3项目建设进度控制按照项目进度计划执行，定期进行进度汇报及调整5.4项目质量控制按照国家及地方相关标准执行，确保项目建设质量5.5项目安全文明施工严格执行国家及地方相关安全文明施工标准，确保项目安全、文明施工第六条设计与施工6.1设计单位甲方指定设计单位：设计研究院6.2施工单位乙方指定施工单位：建筑工程有限公司6.3设计与施工合同关系设计单位与施工单位之间根据项目需求签订设计合同和施工合同6.4设计与施工协调甲方负责协调设计单位与施工单位之间的关系，确保项目顺利实施第七条项目合同价款7.1合同价款总额亿元7.2工程量清单详见附件三《智慧城市建设工程工程量清单》7.3合同价款支付方式按照项目进度及验收情况，分阶段支付合同价款7.4合同价款调整合同价款在合同有效期内，如遇政策调整、市场价格变动等，经双方协商一致后可进行调整第八部分：合同如下：第八条项目进度款支付8.1进度款支付比例根据项目进度，进度款支付比例为：开工前支付10%，主体结构封顶支付20%，竣工验收支付30%，交付使用支付20%，质保期满支付10%。8.2进度款支付节点1.项目开工前10个工作日内支付首期进度款；2.主体结构封顶后15个工作日内支付第二期进度款；3.竣工验收合格后30个工作日内支付第三期进度款；4.项目交付使用后60个工作日内支付第四期进度款；5.质保期满后30个工作日内支付一期进度款。8.3进度款支付程序1.乙方提交进度款支付申请，包括进度款支付申请表、进度款支付凭证等；2.甲方收到乙方提交的申请后，在5个工作日内进行审核；3.审核无误后，甲方在10个工作日内将进度款支付给乙方。第九条项目结算与竣工9.1项目结算方式项目竣工后，双方根据合同约定和实际完成工程量进行结算。9.2项目竣工条件1.所有工程内容按合同约定完成；2.所有工程验收合格；3.所有合同约定的手续完备。9.3项目竣工验收1.甲方组织或委托第三方机构进行竣工验收；2.竣工验收合格后，双方签署竣工验收报告；3.竣工验收不合格的，乙方需按甲方要求进行整改，直至合格。9.4项目交付使用1.竣工验收合格后，乙方在10个工作日内将项目交付甲方；2.甲方在收到项目后，应在30个工作日内办理交付手续。第十条保修与维修10.1保修期限自项目交付使用之日起，保修期为年。10.2保修责任1.乙方对项目在保修期内出现的质量问题负责；2.乙方应在接到甲方通知后，在个工作日内进行维修或更换。10.3维修责任1.乙方负责维修材料的采购、运输、安装等工作；2.维修费用由乙方承担，除非因甲方使用不当或第三方原因导致的质量问题。第十一条违约责任11.1违约情形1.乙方未按合同约定完成项目建设的；2.乙方未按合同约定进行保修与维修的；3.甲方未按合同约定支付进度款或结算款的；4.双方协商一致解除合同的。11.2违约责任承担1.违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等；2.违约金按合同价款的%计算。第十二条争议解决12.1争议解决方式1.双方应友好协商解决争议；2.协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。12.2争议解决机构仲裁委员会12.3争议解决程序1.双方提交仲裁申请书及有关证据；2.仲裁委员会受理后，组织仲裁庭进行审理；3.仲裁庭作出仲裁裁决后，双方应自觉履行。第十三条合同生效与解除13.1合同生效条件1.双方签字盖章；2.合同经政府部门备案。13.2合同解除条件1.双方协商一致；2.出现合同约定的解除情形。13.3合同解除程序1.提出解除方应书面通知对方；2.双方签署合同解除协议；3.合同解除后，双方应按约定处理善后事宜。第十四条合同附件14.1合同附件清单1.附件一：《智慧城市建设工程建设内容清单》2.附件二：《智慧城市建设工程建设标准》3.附件三：《智慧城市建设工程工程量清单》14.2合同附件内容合同附件内容详见附件本身。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义及介入范围1.1第三方定义本合同所称第三方，是指除甲乙双方之外的，在合同执行过程中，因提供专业服务、咨询、监理、检测、鉴定、仲裁等而介入合同关系的自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入范围1.2.1项目监理：对项目建设过程中的质量、进度、安全等进行监督管理；1.2.2设计咨询：对项目设计方案的优化、评估和审核；1.2.3检测鉴定：对项目建设过程中的材料、设备、工程等进行检测和鉴定；1.2.4仲裁服务：在合同争议解决过程中提供仲裁服务；1.2.5其他专业服务：根据项目需要，甲乙双方协商一致后可引入的其他专业服务。第二条甲乙双方责任及权利2.1甲方责任甲方应按照合同约定，向第三方支付相应的服务费用，并确保第三方在合同范围内行使职责。2.2乙方责任乙方应按照合同约定，向第三方支付相应的服务费用，并确保第三方在合同范围内行使职责。2.3甲乙双方权利1.3.1甲方有权要求第三方按照合同约定履行职责，并对第三方的工作成果进行审核；1.3.2乙方有权要求第三方按照合同约定履行职责，并对第三方的工作成果进行审核；1.3.3甲乙双方有权对第三方的服务质量和效果进行评价，并提出改进意见。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限额第三方在履行合同过程中，因自身原因造成的损失，其责任限额不得超过甲方或乙方支付给第三方的服务费用总额。3.2责任承担1.3.1第三方在履行合同过程中，如因自身原因造成损失，应向甲乙双方承担赔偿责任；1.3.2若第三方无法全额赔偿，甲乙双方应按照各自在合同中的责任比例承担相应的补充赔偿责任。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的关系第三方与甲方之间是委托与受托关系，甲方委托第三方提供专业服务。4.2第三方与乙方的关系第三方与乙方之间是委托与受托关系，乙方委托第三方提供专业服务。4.3第三方与项目施工方的关系第三方在项目施工过程中，对施工方进行监督管理，双方之间是监督与被监督关系。4.4第三方与材料供应商的关系第三方在项目材料采购过程中，对材料供应商进行质量检测和评估，双方之间是检测与被检测关系。第五条第三方介入程序5.1第三方介入申请甲乙双方在合同执行过程中，如需引入第三方，应向对方提出书面申请，经双方同意后，方可引入。5.2第三方介入协议甲乙双方与第三方签订《第三方介入协议》，明确双方的权利、义务和责任。5.3第三方介入备案第三方介入后，甲乙双方应将《第三方介入协议》报相关部门备案。第六条第三方介入费用6.1费用支付第三方介入费用由甲乙双方按照合同约定和《第三方介入协议》的规定支付。6.2费用结算第三方介入费用在合同约定的结算周期内进行结算。第七条第三方介入争议解决7.1争议解决方式第三方介入过程中出现的争议，甲乙双方应友好协商解决。7.2争议解决机构协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁。第八条第三方介入合同终止8.1合同终止条件1.8.1项目竣工或终止；1.8.2双方协商一致解除《第三方介入协议》；1.8.3第三方违反合同约定，经甲乙双方通知后仍未整改。8.2合同终止程序1.8.1第三方在合同终止前，应完成已接受委托的工作；1.8.2双方签署《第三方介入协议》终止协议；1.8.3第三方在合同终止后，甲乙双方应按照合同约定处理善后事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：《智慧城市建设工程建设内容清单》详细要求和说明：清单应包括项目建设的具体内容、规模、标准、工期等，以及各项内容的详细描述和数量。2.附件二：《智慧城市建设工程建设标准》详细要求和说明：标准应包括国家及地方相关标准，以及项目特有的技术规范和质量要求。3.附件三：《智慧城市建设工程工程量清单》详细要求和说明：清单应详细列出项目的工程量，包括各个分部分项工程的工程量计算规则和数值。4.附件四：《智慧城市建设工程设计文件》详细要求和说明：设计文件应包括项目的总体设计、详细设计、施工图等，以及设计说明和技术要求。5.附件五：《智慧城市建设工程施工组织设计》详细要求和说明：施工组织设计应包括施工方案、施工进度计划、施工资源配置、施工质量控制等。6.附件六：《智慧城市建设工程安全文明施工措施》详细要求和说明：措施应包括施工现场安全管理、文明施工、环境保护等要求。7.附件七：《智慧城市建设工程进度款支付申请表》详细要求和说明：申请表应包括付款项目、金额、进度款支付比例、支付时间等信息。8.附件八：《智慧城市建设工程结算报告》详细要求和说明：结算报告应包括项目结算的依据、计算方法、结算金额等。9.附件九：《智慧城市建设工程竣工验收报告》详细要求和说明：报告应包括项目竣工验收的依据、程序、结果等。10.附件十：《智慧城市建设工程保修证书》详细要求和说明：证书应包括保修范围、期限、维修责任等内容。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定完成项目建设责任认定标准：乙方应按照合同约定的工期和质量标准完成项目建设，如未按时完成或未达到质量要求，应承担违约责任。示例说明：乙方未在合同约定的工期内完成项目建设，甲方有权要求乙方支付违约金，并赔偿由此造成的损失。2.违约行为：乙方未按合同约定进行保修与维修责任认定标准：乙方应在保修期内对项目进行维修，如未按时维修或维修不符合要求，应承担违约责任。示例说明：项目在保修期内出现质量问题，乙方未及时进行维修，甲方有权要求乙方承担维修费用，并赔偿由此造成的损失。3.违约行为：甲方未按合同约定支付进度款或结算款责任认定标准：甲方应按照合同约定及时支付进度款或结算款，如未按时支付，应承担违约责任。示例说明：甲方未在合同约定的付款时间内支付进度款，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息，并赔偿由此造成的损失。4.违约行为：第三方未按合同约定履行职责责任认定标准：第三方应按照合同约定履行职责，如未按时或未按质完成工作，应承担违约责任。示例说明：第三方未在合同约定的时间内完成检测工作，甲乙双方有权要求第三方承担违约金，并赔偿由此造成的损失。全文完。二零二四版智慧城市建设工程总承包合同范本1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2双方法定代表人1.3双方地址1.4双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目总投资2.5项目工期3.项目内容3.1项目建设内容3.2项目设计要求3.3项目施工要求3.4项目验收标准4.合同价格及支付方式4.1合同总价4.2计价方式4.3支付方式4.4付款进度5.合同工期及延期5.1合同工期5.2延期处理5.3延期责任6.设计及施工要求6.1设计要求6.2施工要求6.3质量要求6.4安全要求7.甲方责任与义务7.1甲方提供资料7.2甲方协调工作7.3甲方配合义务7.4甲方其他责任8.乙方责任与义务8.1乙方设计责任8.2乙方施工责任8.3乙方质量责任8.4乙方安全责任8.5乙方其他责任9.交付及验收9.1交付标准9.2验收程序9.3验收结果处理10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决费用12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除13.其他约定13.1知识产权归属13.2合同变更13.3通知与送达13.4合同附件14.合同签署及生效日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称1.1.1甲方：智慧城市建设管理局1.1.2乙方：智慧城市科技有限公司1.2双方法定代表人1.2.1甲方法定代表人：1.2.2乙方法定代表人：1.3双方地址1.3.1甲方地址：市区路号1.3.2乙方地址：市区路号1.4双方联系方式2.项目概况2.1项目名称：智慧城市建设工程2.2项目地点：市区2.3项目规模：占地面积平方米，建筑面积平方米2.4项目总投资：人民币壹亿元整（￥100,000,000.00）2.5项目工期：自合同签订之日起，共计24个月3.项目内容3.1项目建设内容：3.1.1基础设施建设3.1.2公共服务设施建设3.1.3智能化系统建设3.2项目设计要求：3.2.1设计应满足国家相关标准和规范3.2.2设计应充分考虑用户需求，确保系统稳定性与安全性3.3项目施工要求：3.3.1施工应严格按照设计图纸进行3.3.2施工过程中应确保工程质量，不得降低施工标准3.4项目验收标准：3.4.1验收应符合国家相关标准和规范3.4.2验收应确保项目功能、性能满足设计要求4.合同价格及支付方式4.1合同总价：人民币壹亿元整（￥100,000,000.00）4.2计价方式：按工程量清单计价4.3支付方式：4.3.1预付款：合同签订后5个工作日内，支付合同总价的10%4.3.2进度款：按月进度支付，每月支付合同总价的5%4.3.3验收款：项目验收合格后30日内，支付合同总价的20%4.3.4竣工结算款：项目竣工结算审核合格后30日内，支付合同总价的50%4.3.5保修金：项目验收合格后30日内，支付合同总价的5%，保修期满后无质量问题退还4.4付款进度：4.4.1预付款：合同签订后5个工作日内4.4.2进度款：每月25日前4.4.3验收款：项目验收合格后30日内4.4.4竣工结算款：竣工结算审核合格后30日内4.4.5保修金：项目验收合格后30日内5.合同工期及延期5.1合同工期：自合同签订之日起，共计24个月5.2延期处理：5.2.1乙方因不可抗力原因导致工期延误的，应立即通知甲方，并提交相关证明材料5.2.2甲方应在收到乙方通知后10个工作日内确认，并同意工期相应顺延5.2.3因甲方原因导致工期延误的，乙方有权要求甲方支付工期延误赔偿金5.3延期责任：5.3.1乙方未按合同工期完成工程的，应承担相应的违约责任5.3.2甲方未按合同约定支付工程款的，应承担相应的违约责任6.设计及施工要求6.1设计要求：6.1.1乙方应按照甲方提供的资料进行设计，确保设计方案的合理性和可行性6.1.2乙方设计成果应满足国家相关标准和规范6.2施工要求：6.2.1乙方应严格按照设计图纸和施工规范进行施工6.2.2乙方施工过程中应确保工程质量，不得降低施工标准6.3质量要求：6.3.1工程质量应符合国家相关标准和规范6.3.2乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量6.4安全要求：6.4.1乙方应严格按照国家安全生产法律法规和标准进行施工6.4.2乙方应建立健全安全生产管理体系，确保施工安全8.甲方责任与义务8.1甲方提供资料8.1.1甲方应在合同签订前10个工作日内，向乙方提供项目相关资料，包括但不限于：项目审批文件、地质勘察报告、设计图纸、工程量清单等。8.1.2甲方应保证所提供资料的真实性、完整性和有效性。8.2甲方协调工作8.2.1甲方应负责协调项目涉及的政府部门、公共设施、周边居民等各方关系，确保项目顺利实施。8.2.2甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题，包括但不限于：施工许可、临时用地、临时用电等。8.3甲方配合义务8.3.1甲方应按照乙方提出的施工计划，提供必要的施工场地和条件。8.3.2甲方应配合乙方进行工程验收，确保验收工作的顺利进行。8.4甲方其他责任8.4.1甲方应按照合同约定，按时支付工程款项。8.4.2甲方应承担因自身原因导致的项目延误责任。9.乙方责任与义务9.1乙方设计责任9.1.1乙方应按照甲方提供的资料和设计要求，完成项目设计工作。9.1.2乙方应确保设计方案的合理性和可行性，符合国家相关标准和规范。9.2乙方施工责任9.2.1乙方应按照设计图纸和施工规范，组织施工，确保工程质量和进度。9.2.2乙方应建立健全施工管理制度，确保施工安全。9.3乙方质量责任9.3.1乙方应确保施工质量，对施工过程中出现的质量问题负责整改。9.3.2乙方应接受甲方和相关部门的工程质量监督检查。9.4乙方安全责任9.4.1乙方应按照国家安全生产法律法规和标准，制定安全生产措施，确保施工安全。9.4.2乙方应定期对施工人员进行安全教育培训，提高安全意识。9.5乙方其他责任9.5.1乙方应按照合同约定，按时完成工程设计和施工任务。9.5.2乙方应承担因自身原因导致的工程延误责任。10.交付及验收10.1交付标准10.1.1乙方应按照合同约定的时间、质量和标准完成工程建设和交付。10.1.2交付的工程应具备使用功能，符合国家相关标准和规范。10.2验收程序10.2.1甲方应组织验收小组，对交付的工程进行验收。10.2.2乙方应配合甲方进行验收，并提供必要的验收资料。10.3验收结果处理10.3.1验收合格的工程，甲方应签署验收合格证明，并支付相应的工程款。10.3.2验收不合格的工程，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至验收合格。11.违约责任11.1违约情形11.1.1乙方未按合同约定完成工程设计和施工任务的；11.1.2乙方施工过程中出现严重质量问题的；11.1.3乙方未按合同约定支付工程款的；11.1.4甲方未按合同约定提供资料和配合工作的；11.1.5甲方未按合同约定支付工程款的。11.2违约责任11.2.1违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于：支付违约金、赔偿损失、继续履行合同等。11.2.2违约金的具体数额由双方协商确定，并在合同中明确。11.3违约处理11.3.1违约发生后，双方应协商解决，协商不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决合同争议。12.1.2协商不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。12.2争议解决程序12.2.1争议发生后，双方应在30日内协商解决。12.2.2协商不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。12.3争议解决费用12.3.1仲裁费用由败诉方承担，具体费用由仲裁机构根据实际情况确定。13.其他约定13.1知识产权归属13.1.1项目的设计、施工等技术成果的知识产权归甲方所有。13.1.2乙方在项目实施过程中产生的技术成果，除合同另有约定外，归乙方所有。13.2合同变更13.2.1合同的任何变更，均需双方书面同意，并签订补充协议。13.2.2合同变更不得损害双方的合法权益。13.3通知与送达13.3.1任何通知或送达，均应以书面形式进行。13.3.2通知或送达应以挂号信、特快专递或直接送达的方式，在规定的时间内送达对方。13.4合同附件13.4.1本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。14.合同签署及生效日期14.1本合同一式四份，甲方、乙方各执两份，自双方法定代表人或授权代表签字（或盖章）之日起生效。14.2本合同自签署之日起至项目竣工验收合格之日止有效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1本合同中“第三方”是指除甲方和乙方之外的，为合同履行提供咨询、监理、检测、评估、施工管理、融资等服务的独立法人或其他组织。15.1.2第三方应具备相应的资质和条件，能够独立承担法律责任。15.2第三方介入情形15.2.1甲方或乙方根据项目需要，可邀请第三方介入，以提供专业服务。15.2.2第三方介入需经甲方和乙方书面同意，并签订相应的服务协议。16.第三方责任限额16.1第三方责任16.1.1第三方在履行服务协议过程中，应遵守国家法律法规和行业标准，对因其自身原因造成的损失承担相应的责任。16.1.2第三方责任限额由服务协议中约定，不得超过约定的金额。16.2责任认定16.2.1第三方责任应由第三方自行承担，甲方和乙方不承担连带责任。16.2.2第三方责任认定依据服务协议、相关法律法规和行业标准。17.第三方介入的程序17.1第三方介入申请17.1.1甲方或乙方有意引入第三方时，应向对方提出书面申请，并说明第三方介入的原因、目的和服务内容。17.1.2对方应在收到申请后10个工作日内回复是否同意第三方介入。17.2第三方介入协议17.2.1第三方介入协议应明确第三方的服务内容、责任范围、费用支付、保密条款等。17.2.2第三方介入协议应由甲方、乙方和第三方共同签署。17.3第三方介入实施17.3.1第三方介入后，应按照服务协议约定，独立开展服务工作。17.3.2甲方和乙方应提供必要的协助和支持，确保第三方工作顺利进行。18.第三方与其他各方的划分18.1职责划分18.1.1第三方在履行服务协议过程中，应明确其职责范围，不得侵犯甲方和乙方的合法权益。18.1.2甲方和乙方应根据合同约定，各自履行相应的职责。18.2费用承担18.2.1第三方服务费用由服务协议约定，并由甲方或乙方支付。18.2.2第三方服务费用不得计入工程总造价。18.3保密义务18.3.1第三方在履行服务协议过程中，应遵守保密义务，不得泄露甲方和乙方的商业秘密。18.3.2第三方保密义务在服务协议终止后仍有效。19.第三方介入的终止19.1第三方介入终止条件19.1.1服务协议约定的服务期限届满；19.1.2第三方或甲方、乙方单方解除服务协议；19.1.3第三方完成服务协议约定的全部工作。19.2第三方介入终止程序19.2.1第三方介入终止，需经甲方、乙方和第三方协商一致。19.2.2第三方介入终止后，应办理相关手续，包括但不限于：终止服务协议、结算费用、归还资料等。20.第三方介入的争议解决20.1争议解决方式20.1.1第三方与服务协议相关方发生争议，应通过协商解决。20.1.2协商不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。20.2争议解决程序20.2.1争议发生后，第三方应在30日内提出书面争议解决申请。20.2.2争议解决程序按照合同约定的仲裁规则执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.项目审批文件说明：包括项目立项批复、环评批复、用地批准文件等，证明项目合法合规。2.地质勘察报告说明：详细记录项目所在地的地质条件，为设计提供依据。3.设计图纸说明：包括总平面图、建筑图纸、结构图纸、设备图纸等，指导施工。4.工程量清单说明：详细列出工程项目的各项工程量，用于工程计价和结算。5.施工合同说明：明确甲乙双方的权利和义务，以及工程款支付、工期等关键条款。6.设计变更单说明：记录设计过程中的变更，包括变更原因、内容、影响等。7.施工进度计划说明：详细列出施工进度安排，包括各阶段施工内容和时间节点。8.施工日志说明：记录施工过程中的重要事项，包括天气、进度、质量问题等。9.质量验收记录说明：记录工程质量验收结果，包括验收时间、地点、参与人员等。10.安全生产记录说明：记录安全生产措施落实情况，包括安全教育、隐患排查等。11.工程款支付凭证说明：证明工程款支付情况，包括支付时间、金额、付款方式等。12.争议解决协议说明：记录争议解决过程和结果，包括双方协商内容、仲裁裁决等。13.第三方服务协议说明：明确第三方在项目中的服务内容、责任范围、费用支付等。14.合同附件说明：其他与本合同相关的文件，如补充协议、会议纪要等。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按合同工期完成工程责任认定：乙方应支付工期延误赔偿金，赔偿金按每日合同总价的0.5%计算。2.甲方未按合同约定支付工程款责任认定：甲方应支付逾期付款利息，利息按每日0.05%计算。3.乙方施工过程中出现严重质量问题责任认定：乙方应承担修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。4.甲方未按合同约定提供资料和配合工作责任认定：甲方应承担由此造成的工程延误和额外费用。5.第三方未按服务协议履行义务责任认定：第三方应承担相应的违约责任，包括赔偿损失、继续履行服务等。示例说明：2.甲方在支付工程款时逾期30天，合同总价为1000万元，则甲方应支付逾期付款利息1.5万元（1000万元×0.05%×30天）。全文完。二零二四版智慧城市建设工程总承包合同范本2本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1项目业主2.2承包单位3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目内容4.项目范围4.1设计范围4.2施工范围4.3运营维护范围5.项目进度5.1项目阶段划分5.2各阶段工期5.3进度调整6.项目费用6.1费用构成6.2费用支付6.3费用变更7.技术标准与规范7.1设计标准7.2施工标准7.3运营维护标准8.质量要求8.1设计质量8.2施工质量8.3运营维护质量9.合同履行9.1合同生效9.2合同履行9.3合同变更10.保密与知识产权10.1保密条款10.2知识产权归属11.违约责任11.1违约行为11.2违约责任11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序14.其他约定14.1不可抗力14.2法律法规变更14.3合同生效日期第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1本合同中，“智慧城市”是指利用现代信息技术，整合城市基础设施、公共服务、社会治理等资源，实现城市运行、管理和服务智能化，提升城市品质和居民生活水平的系统工程。1.1.2本合同中，“建设工程总承包”是指承包单位按照合同约定，承担工程的设计、采购、施工、试运行及维护等全部或部分工作。1.1.3本合同中，“项目业主”是指投资建设智慧城市项目的单位或个人。1.1.4本合同中，“承包单位”是指承担智慧城市建设工程总承包任务的单位。1.2解释1.2.1本合同中对术语、定义、专有名词等内容的解释，以本合同和相关附件为准。2.合同双方2.1项目业主2.1.1名称：_________________2.1.2法定代表人：_________________2.1.3地址：_________________2.1.4联系电话：_________________2.2承包单位2.2.1名称：_________________2.2.2法定代表人：_________________2.2.3地址：_________________2.2.4联系电话：_________________3.项目概况3.1项目名称：_________________3.2项目地点：_________________3.3项目规模：_________________3.4项目内容3.4.1设计内容：_________________3.4.2施工内容：_________________3.4.3运营维护内容：_________________4.项目范围4.1设计范围4.1.1初步设计：_________________4.1.2施工图设计：_________________4.1.3设计变更：_________________4.2施工范围4.2.1施工图纸会审：_________________4.2.2施工组织设计：_________________4.2.3施工进度计划：_________________4.2.4施工质量保证措施：_________________4.3运营维护范围4.3.1运营管理：_________________4.3.2维护保养：_________________4.3.3故障排除：_________________5.项目进度5.1项目阶段划分：_________________5.2各阶段工期5.2.1初步设计阶段：_________________5.2.2施工图设计阶段：_________________5.2.3施工阶段：_________________5.2.4运营维护阶段：_________________5.3进度调整5.3.1进度调整原因：_________________5.3.2进度调整程序：_________________6.项目费用6.1费用构成6.1.1设计费：_________________6.1.2施工费：_________________6.1.3运营维护费：_________________6.2费用支付6.2.1支付方式：_________________6.2.2支付期限：_________________6.3费用变更6.3.1变更原因：_________________6.3.2变更程序：_________________7.技术标准与规范7.1设计标准7.1.1国家标准：_________________7.1.2行业标准：_________________7.1.3地方标准：_________________7.2施工标准7.2.1国家标准：_________________7.2.2行业标准：_________________7.2.3地方标准：_________________7.3运营维护标准7.3.1国家标准：_________________7.3.2行业标准：_________________7.3.3地方标准：_________________8.质量要求8.1设计质量8.1.1设计文件应符合国家、行业和地方相关标准规范。8.1.2设计文件应满足项目功能、性能和安全要求。8.1.3设计文件应经过内部审核和专家评审。8.2施工质量8.2.1施工过程应严格按照设计文件和施工规范进行。8.2.2施工单位应建立健全质量管理体系，确保工程质量。8.2.3施工单位应进行自检、互检和专检，确保工程质量。8.3运营维护质量8.3.1运营维护应按照合同约定和行业标准进行。8.3.2运营维护单位应定期对系统进行检查和维护，确保系统稳定运行。8.3.3运营维护单位应及时处理故障，确保用户正常使用。9.合同履行9.1合同生效9.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。9.1.2合同生效前，双方应完成所有合同附件的签署和提交。9.2合同履行9.2.1双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。9.2.2双方应积极配合，确保项目顺利实施。9.3合同变更9.3.1合同变更需经双方协商一致，并以书面形式签署变更协议。9.3.2合同变更不影响已履行部分的效力。10.保密与知识产权10.1保密条款10.1.1双方对本合同内容负有保密义务。10.1.2双方不得泄露对方的商业秘密和技术信息。10.2知识产权归属10.2.1本合同中产生的知识产权归双方共有，除非另有约定。10.2.2未经对方同意，任何一方不得擅自使用对方的知识产权。11.违约责任11.1违约行为11.1.1双方违反合同约定的行为均构成违约。11.1.2违约行为包括但不限于延迟履行、不履行、履行不符合约定等。11.2违约责任11.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.2.2违约金的具体数额由双方在合同中约定。11.3违约赔偿11.3.1违约方应赔偿守约方因违约行为造成的直接损失。11.3.2赔偿金额以实际损失为准，双方另有约定的除外。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决合同争议。12.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决程序12.2.1双方应在争议发生后30日内提交争议解决请求。12.2.2争议解决过程中，双方应继续履行合同义务。13.合同解除13.1合同解除条件13.1.1双方协商一致解除合同。13.1.2因不可抗力导致合同无法履行。13.2合同解除程序13.2.1双方应以书面形式通知对方解除合同。13.2.2合同解除后，双方应按约定处理未履行部分。14.其他约定14.1不可抗力14.1.1不可抗力是指合同签订后发生的、双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。14.1.2因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任。14.2法律法规变更14.2.1如国家法律法规发生变更，影响合同履行，双方应协商解决。14.3合同生效日期14.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的定义15.1.1本合同中“第三方”是指除甲乙双方之外的任何个人、法人或其他组织。15.1.2第三方包括但不限于监理单位、咨询机构、检测机构、设备供应商等。15.2第三方的介入条件15.2.1第三方的介入需经甲乙双方协商一致，并以书面形式明确。15.2.2第三方的介入应有助于项目的顺利进行，并符合合同目的。15.3第三方的责权利15.3.1第三方的责任15.3.1.1第三方应根据合同约定和甲乙双方的要求，履行相应的职责。15.3.1.2第三方应保证其提供的咨询、监理、检测等服务符合国家相关标准和规范。15.3.1.3第三方在履行职责过程中造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。15.3.2第三方的权利15.3.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息。15.3.2.2第三方有权对项目进行监督检查，并提出改进建议。15.3.2.3第三方有权要求甲乙双方按照约定支付相关费用。15.3.3第三方的义务15.3.3.1第三方应保守甲乙双方的商业秘密和技术信息。15.3.3.2第三方应按时提交工作报告和检测报告。15.3.3.3第三方应配合甲乙双方解决项目实施过程中的问题。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4