二零二五年度数据中心场地平整与基础设施建设合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度数据中心场地平整与基础设施建设合同本合同目录一览1.1合同基本信息1.1.1合同双方名称及地址1.1.2合同签订日期1.1.3合同生效日期1.1.4合同履行期限1.1.5合同总价及支付方式1.2项目概况1.2.1项目名称1.2.2项目地点1.2.3项目规模1.2.4项目进度1.2.5项目质量要求1.3场地平整1.3.1场地平整范围1.3.2场地平整要求1.3.3场地平整进度1.3.4场地平整质量标准1.4基础设施建设1.4.1基础设施建设内容1.4.2基础设施建设要求1.4.3基础设施建设进度1.4.4基础设施建设质量标准1.5技术规范及标准1.5.1施工图纸及技术资料1.5.2国家及行业相关标准1.5.3设计规范与施工规范1.5.4质量检测与验收规范1.6人员及设备要求1.6.1施工人员要求1.6.2施工设备要求1.6.3施工现场管理要求1.7施工组织设计1.7.1施工方案1.7.2施工组织结构1.7.3施工进度计划1.7.4施工安全管理1.8工程验收与移交1.8.1工程验收标准1.8.2工程验收程序1.8.3工程移交手续1.9保修与维护1.9.1保修范围1.9.2保修期限1.9.3维护要求1.10违约责任1.10.1违约情形1.10.2违约责任承担1.10.3违约金及赔偿1.11争议解决1.11.1争议解决方式1.11.2争议解决机构1.11.3争议解决程序1.12合同解除与终止1.12.1合同解除条件1.12.2合同终止条件1.12.3合同解除与终止的程序1.13合同生效及终止1.13.1合同生效条件1.13.2合同终止条件1.13.3合同生效及终止的效力1.14合同附件1.14.1附件一：施工图纸及技术资料1.14.2附件二：施工合同专用条款1.14.3附件三：其他相关文件第一部分：合同如下：1.1合同基本信息1.1.1合同双方名称及地址甲方：数据中心有限公司地址：省市区路号乙方：建筑工程有限公司地址：省市区路号1.1.2合同签订日期2025年1月1日1.1.3合同生效日期合同签订之日起生效1.1.4合同履行期限自合同生效之日起至2025年12月31日1.1.5合同总价及支付方式合同总价为人民币壹仟万元整（￥1,000,000.00）。支付方式为分阶段支付，具体如下：预付款：合同签订后5个工作日内支付合同总额的20%；进度款：按照工程进度每月支付合同总额的10%；竣工验收合格后支付合同总额的30%；保修期满后支付合同总额的20%；结算尾款：合同执行完毕，甲方验收合格后10个工作日内支付剩余的10%。1.2项目概况1.2.1项目名称数据中心场地平整与基础设施建设项目1.2.2项目地点省市区路号1.2.3项目规模占地面积约10000平方米，建筑面积约5000平方米1.2.4项目进度场地平整：2025年2月1日至2025年3月31日；基础设施建设：2025年4月1日至2025年12月31日；竣工验收：2026年1月1日至2026年1月31日。1.2.5项目质量要求严格按照国家及行业标准执行，确保工程质量达到合格标准。1.3场地平整1.3.1场地平整范围包括项目用地范围内的场地平整、土方挖运、场地排水等。1.3.2场地平整要求土方挖运：满足设计要求，挖运土方总量不少于10000立方米；场地排水：确保场地排水畅通，无积水现象；地面平整：满足设计标高，平整度达到规定要求。1.3.3场地平整进度场地平整工作应在2025年3月31日前完成。1.3.4场地平整质量标准土方挖运：符合设计要求，无杂质；场地排水：排水系统畅通，无堵塞；地面平整：标高误差不超过±10毫米，平整度达到规定要求。1.4基础设施建设1.4.1基础设施建设内容包括场地内道路、排水、供电、通信等基础设施建设。1.4.2基础设施建设要求道路：满足车辆通行要求，路面平整，宽度不少于6米；排水：排水系统完善，无积水现象；供电：满足数据中心用电需求，电压稳定；通信：通信设施齐全，信号稳定。1.4.3基础设施建设进度基础设施建设工作应在2025年12月31日前完成。1.4.4基础设施建设质量标准道路：路面平整，无裂缝，无坑洼；排水：排水系统畅通，无堵塞；供电：电压稳定，供电可靠；通信：信号稳定，无干扰。1.5技术规范及标准1.5.1施工图纸及技术资料乙方应按照甲方提供的施工图纸及技术资料进行施工。1.5.2国家及行业相关标准严格按照国家及行业相关标准执行。1.5.3设计规范与施工规范按照设计规范与施工规范进行施工。1.5.4质量检测与验收规范按照质量检测与验收规范进行质量检测与验收。1.6人员及设备要求1.6.1施工人员要求乙方应派遣具有相应资质的施工人员，负责施工项目的实施。施工人员应具备相应的专业技能和经验，并遵守国家及行业的相关规定。1.6.2施工设备要求1.6.3施工现场管理要求乙方应建立健全施工现场管理制度，确保施工现场的安全、文明、有序。包括但不限于施工人员安全教育、施工设备维护、施工现场环境保护等。1.7施工组织设计1.7.1施工方案乙方应根据施工图纸及技术资料，制定详细的施工方案，包括施工顺序、施工方法、施工工艺等。1.7.2施工组织结构乙方应设立项目管理机构，明确项目经理、技术负责人、施工负责人等岗位职责。1.7.3施工进度计划乙方应制定合理的施工进度计划，包括各阶段的开始和结束时间，确保项目按期完成。1.7.4施工安全管理乙方应制定施工安全管理制度，包括安全教育培训、安全防护措施、应急预案等，确保施工过程中的安全。1.8工程验收与移交1.8.1工程验收标准工程验收应按照国家及行业相关标准进行，包括但不限于施工质量、工程量、工期等。1.8.2工程验收程序乙方提交验收申请；甲方组织验收小组进行现场验收；验收合格后，双方签署验收报告。1.8.3工程移交手续工程验收合格后，乙方应将工程及相关资料移交给甲方，包括但不限于工程图纸、施工记录、验收报告等。1.9保修与维护1.9.1保修范围乙方在保修期内对工程出现的质量问题负责，保修范围包括但不限于施工质量问题、材料质量问题等。1.9.2保修期限保修期限为工程验收合格之日起一年。1.9.3维护要求乙方应按照甲方要求进行工程维护，确保工程在保修期内正常运行。1.10违约责任1.10.1违约情形乙方未按合同约定的时间完成工程；乙方施工质量不符合合同约定；乙方未履行保修义务；甲方未按合同约定支付款项。1.10.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。1.10.3违约金及赔偿违约金的计算方式为：违约金额×每日违约金比例。赔偿损失的计算方式为：实际损失金额。1.11争议解决1.11.1争议解决方式双方应友好协商解决争议，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。1.11.2争议解决机构仲裁委员会；法院。1.11.3争议解决程序争议解决机构应按照其规定程序进行争议解决。1.12合同解除与终止1.12.1合同解除条件双方协商一致；一方违约，另一方解除合同；因不可抗力导致合同无法履行。1.12.2合同终止条件合同履行完毕；双方协商一致终止合同；因不可抗力导致合同无法履行。1.12.3合同解除与终止的程序提出解除或终止合同的通知；双方协商确定解除或终止的具体事宜；签署解除或终止合同协议。1.13合同生效及终止1.13.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。1.13.2合同终止条件合同履行完毕或按照约定终止。1.13.3合同生效及终止的效力合同生效后，对双方具有法律约束力。合同终止后，双方的权利义务终止。第二部分：第三方介入后的修正1.13.1第三方介入的定义与范围1.13.1.1定义本合同中的“第三方”指除甲乙双方以外的，为合同履行提供专业服务、咨询、监督、监理等支持的个人或机构。1.13.1.2范围提供项目咨询、设计优化、技术支持等服务；执行项目监理、质量监督、进度控制等职能；承担项目风险评估、合同管理、争议解决等工作。1.13.2第三方介入的引入程序1.13.2.1引入条件甲乙双方协商一致，认为引入第三方有助于提高合同履行的效率和质量。1.13.2.2引入方式甲乙双方共同选定第三方，并签订相应的合作协议。1.13.2.3引入时间第三方介入应在合同履行过程中，经甲乙双方同意后确定。1.13.3第三方的责任与义务1.13.3.1责任第三方应按照合作协议和本合同的要求，履行其职责，并对因自身原因造成的损失承担相应的责任。1.13.3.2义务遵守国家法律法规和行业规范；保守商业秘密；提供专业、公正、客观的服务；配合甲乙双方的工作。1.13.4第三方的权利1.13.4.1获取报酬第三方有权根据合作协议和本合同的规定，获得相应的报酬。1.13.4.2提出建议第三方有权就项目执行过程中的问题提出建议。1.13.5第三方与其他各方的划分1.13.5.1与甲方的划分第三方与甲方的关系为委托与被委托，甲方负责支付第三方服务费用，并对第三方的服务质量进行监督。1.13.5.2与乙方的划分第三方与乙方的关系为监督与被监督，乙方应接受第三方的监督，并对第三方提出的合理建议予以采纳。1.13.6第三方的责任限额1.13.6.1限额确定第三方服务的性质和范围；第三方服务的费用；行业惯例和行业标准。1.13.6.2限额承担第三方在履行职责过程中，因自身原因造成甲乙双方损失的，应按照协议约定的责任限额承担赔偿责任。1.13.6.3限额调整如因特殊情况需要调整第三方责任限额，甲乙双方应协商一致，并签订补充协议。1.13.7第三方介入的变更与解除1.13.7.1变更如需变更第三方介入的服务内容、范围或责任限额，甲乙双方应协商一致，并签订补充协议。1.13.7.2解除如第三方无法履行协议约定的职责，或因第三方原因导致合同无法履行，甲乙双方有权解除第三方介入协议，并按照协议约定处理相关事宜。1.13.8第三方的资质要求1.13.8.1资质条件第三方应具备相应的资质证书，并符合国家相关法律法规的要求。1.13.8.2资质审核甲乙双方应共同对第三方的资质进行审核，确保其符合合同要求。1.13.9第三方的保密义务1.13.9.1保密内容第三方在履行职责过程中，应保守甲乙双方的商业秘密和技术秘密。1.13.9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后五年。1.13.10第三方的责任免除1.13.10.1免责条件因不可抗力、甲乙双方的原因或其他非第三方原因导致的损失，第三方不承担责任。1.13.10.2免责证明第三方应提供相关证明材料，证明其免责条件的成立。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：施工图纸及技术资料详细要求：包含项目整体施工图纸、各分部分项工程图纸、设备清单、施工技术规范等。附件说明：乙方在施工过程中应严格遵循附件一中的图纸和技术规范进行施工。2.附件二：施工合同专用条款详细要求：包括合同双方的权利、义务、违约责任、争议解决等特殊条款。附件说明：本合同专用条款为本合同的重要组成部分，双方应共同遵守。3.附件三：工程量清单详细要求：详细列明各项工程量和相应的单价，为工程结算提供依据。附件说明：工程量清单为本合同的重要组成部分，双方应按照清单进行工程结算。4.附件四：工程进度计划详细要求：明确各阶段的开始和结束时间，确保项目按期完成。附件说明：工程进度计划为本合同的重要组成部分，双方应共同监督进度计划的执行。5.附件五：施工组织设计详细要求：包括施工方案、施工组织结构、施工进度计划、施工安全管理等。附件说明：施工组织设计为本合同的重要组成部分，乙方应按照设计进行施工。6.附件六：工程质量标准详细要求：明确工程质量标准，确保工程质量达到合同约定要求。附件说明：工程质量标准为本合同的重要组成部分，双方应共同监督工程质量。7.附件七：工程验收报告详细要求：包括工程验收结果、验收日期、验收人员等信息。附件说明：工程验收报告为本合同的重要组成部分，验收合格后由甲方出具。8.附件八：保修证书详细要求：包括保修范围、保修期限、保修方式等信息。附件说明：保修证书为本合同的重要组成部分，乙方应在保修期内履行保修义务。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定的时间完成工程。责任认定标准：每延误一天，乙方应支付合同总额的0.1%作为违约金。示例说明：若合同约定工程竣工时间为2025年12月31日，但乙方实际竣工时间为2026年1月10日，则乙方应支付合同总额的0.1%×10天=1%的违约金。2.违约行为：乙方施工质量不符合合同约定。责任认定标准：乙方应按照合同约定承担修复费用，修复期限不得超过30天。示例说明：若甲方发现乙方施工的某部分工程不符合合同约定，乙方应在30天内修复，修复费用由乙方承担。3.违约行为：甲方未按合同约定支付款项。责任认定标准：甲方每延误一天支付，应向乙方支付合同总额的0.05%作为违约金。示例说明：若合同约定甲方应在工程验收合格后10个工作日内支付结算尾款，但甲方实际支付时间为第15个工作日，则甲方应支付合同总额的0.05%×5天的违约金。4.违约行为：第三方无法履行协议约定的职责。责任认定标准：第三方应根据合作协议和本合同的规定承担相应责任。示例说明：若第三方在履行监理职责过程中，因自身原因导致监理工作无法正常进行，第三方应承担相应的违约责任。全文完。二零二五年度数据中心场地平整与基础设施建设合同1合同目录第一章合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式1.4合同双方注册信息第二章合同背景与目的2.1项目背景2.2项目目的2.3项目范围第三章工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程建设内容第四章工程设计4.1设计单位4.2设计依据4.3设计标准4.4设计文件要求第五章工程施工5.1施工单位5.2施工组织设计5.3施工进度计划5.4施工质量控制第六章工程监理6.1监理单位6.2监理内容6.3监理方法6.4监理报告第七章工程验收7.1验收标准7.2验收程序7.3验收时间7.4验收报告第八章合同工期8.1工期约定8.2工期延误责任8.3工期调整第九章工程造价9.1工程造价构成9.2工程造价确定方式9.3工程造价调整9.4工程结算第十章付款方式10.1付款方式10.2付款进度10.3付款条件10.4付款期限第十一章违约责任11.1违约行为界定11.2违约责任承担11.3违约金计算11.4违约争议解决第十二章争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序12.4争议解决期限第十三章合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除责任第十四章合同终止14.1合同终止条件14.2合同终止程序14.3合同终止责任合同编号_________第一章合同双方基本信息1.1合同双方名称（1）甲方：数据中心建设有限公司（2）乙方：基础设施建设有限公司1.2合同双方法定代表人（1）甲方法定代表人：（2）乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式1.4合同双方注册信息（1）甲方注册信息：统一社会信用代码：XXX（2）乙方注册信息：统一社会信用代码：XXX第二章合同背景与目的2.1项目背景（1）根据我国数据中心建设的战略需求，甲方计划在市建设一座大型数据中心。2.2项目目的（1）为满足甲方数据中心建设需求，乙方负责数据中心场地平整与基础设施建设。第三章工程概况3.1工程名称数据中心场地平整与基础设施建设工程3.2工程地点市区路号3.3工程规模占地面积：10000平方米，建筑面积：5000平方米3.4工程建设内容（1）场地平整（2）基础设施建设：道路、排水、供电、通信等第四章工程设计4.1设计单位工程设计有限公司4.2设计依据（1）国家相关设计规范（2）甲方提供的设计要求4.3设计标准（1）国家一级设计标准（2）甲方特殊要求4.4设计文件要求（1）设计文件必须符合国家标准和甲方要求（2）设计文件应包括图纸、说明书、计算书等第五章工程施工5.1施工单位基础设施建设有限公司5.2施工组织设计（1）施工方案（2）施工进度计划5.3施工进度计划（1）开工日期：2025年1月1日（2）竣工日期：2025年12月31日5.4施工质量控制（1）严格按照设计文件和施工规范进行施工（2）确保工程质量达到国家标准第六章工程监理6.1监理单位工程监理有限公司6.2监理内容（1）施工过程监理（2）质量控制（3）进度控制6.3监理方法（1）现场检查（2）资料审核6.4监理报告（1）定期提交监理报告（2）对工程质量、进度、安全等方面提出建议第七章工程验收7.1验收标准（1）符合国家相关验收规范（2）满足甲方使用要求7.2验收程序（1）通知甲方进行验收（2）组织验收小组（3）进行现场验收7.3验收时间2025年12月31日7.4验收报告（1）验收合格后，乙方提交验收报告（2）甲方在验收报告上签字确认第八章合同工期8.1工期约定（1）合同工期为12个月，自2025年1月1日起至2025年12月31日止。8.2工期延误责任（1）因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付相当于合同总价款的0.1%的违约金。（2）因不可抗力导致工期延误，经双方确认后，工期相应顺延。8.3工期调整（1）如因设计变更、甲方提供的资料延误等原因导致工期延长，工期可相应调整。（2）工期调整需经双方书面同意，并签订补充协议。第九章工程造价9.1工程造价构成（1）直接工程费（2）间接费（3）利润（4）税金9.2工程造价确定方式（1）按设计图纸和工程量清单计算。（2）以市场价格和甲方提供的材料设备清单为依据。9.3工程造价调整（1）因市场价格波动导致材料、设备价格变动，按实际价格调整。（2）因设计变更、工程量增加等原因导致工程造价变动，经双方协商一致后调整。9.4工程结算（1）工程完工后，乙方提交工程结算书，甲方在收到结算书后30日内审核并支付工程款。（2）工程结算书需附具相关证明材料。第十章付款方式10.1付款方式（1）分阶段付款：开工前支付合同总价款的10%，工程进度达到50%支付30%，工程完工验收合格后支付30%，余款10%作为质保金，质保期满后支付。10.2付款进度（1）开工前支付（2）工程进度达到50%支付（3）工程完工验收合格后支付（4）质保期满后支付10.3付款条件（1）工程进度符合合同约定（2）工程质量达到合同要求（3）相关手续齐全10.4付款期限（1）开工前支付：合同签订后5日内（2）工程进度达到50%支付：工程进度达到50%后15日内（3）工程完工验收合格后支付：验收合格后30日内（4）质保期满后支付：质保期满后30日内第十一章违约责任11.1违约行为界定（1）乙方未按合同约定完成工程建设的，视为违约。（2）甲方未按合同约定支付工程款的，视为违约。11.2违约责任承担（1）乙方违约，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。（2）甲方违约，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.3违约金计算（1）违约金按实际损失计算，最高不超过合同总价款的10%。11.4违约争议解决（1）双方应友好协商解决违约争议。（2）协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二章争议解决12.1争议解决方式（1）协商（2）调解（3）仲裁（4）诉讼12.2争议解决机构（1）合同签订地仲裁委员会（2）合同签订地人民法院12.3争议解决程序（1）双方协商解决（2）调解解决（3）仲裁解决（4）诉讼解决12.4争议解决期限（1）自争议发生之日起3个月内解决（2）如协商、调解、仲裁未能在规定期限内解决，可依法向人民法院提起诉讼第十三章合同解除13.1合同解除条件（1）乙方严重违约，甲方有权解除合同。（2）甲方严重违约，乙方有权解除合同。13.2合同解除程序（1）一方提出解除合同，另一方应予确认。（2）解除合同需书面通知对方。13.3合同解除责任（2）合同解除后，双方应承担相应的违约责任。第十四章合同终止14.1合同终止条件（1）合同约定的工期届满，且工程验收合格。（2）合同约定的付款条件全部履行完毕。（3）双方协商一致解除合同。14.2合同终止程序（1）合同终止需书面通知对方。14.3合同终止责任（1）合同终止后，双方应承担相应的责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。甲方（盖章）：________________________乙方（盖章）：________________________甲方代表（签字）：____________________乙方代表（签字）：____________________日期：_______________________________日期：_______________________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1项目决策权（1）甲方拥有项目决策权，包括但不限于工程设计变更、施工方案调整、工程进度调整等。（2）乙方应严格按照甲方的要求执行项目决策。1.2设计变更管理（1）甲方有权根据项目需求提出设计变更，乙方应积极配合。（2）设计变更需经甲方批准，并书面通知乙方。1.3施工进度控制（1）甲方有权对施工进度进行监督和控制，乙方应定期向甲方汇报施工进度。（2）如因乙方原因导致施工进度延误，乙方应承担相应的责任。1.4工程验收标准（1）甲方制定工程验收标准，乙方应按照该标准进行施工和验收。（2）工程验收不合格，乙方需按照甲方要求进行整改，直至合格。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1工程设计方案（1）乙方负责编制工程设计方案，并提交甲方审核。（2）甲方应在收到设计方案后30日内提出意见，乙方应根据甲方意见进行修改。2.2施工组织管理（1）乙方负责施工组织管理，确保工程质量和进度。（2）甲方有权对施工组织管理进行监督，并提出改进意见。2.3材料设备采购（1）乙方负责材料设备采购，确保材料设备质量符合合同要求。（2）甲方有权对材料设备采购进行监督，并提出改进意见。2.4工程验收（1）乙方负责组织工程验收，确保工程符合合同要求。（2）甲方有权对验收过程进行监督，并提出验收意见。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1中介机构选择（1）甲方和乙方共同选择具备相应资质的第三方中介机构。（2）中介机构应具备公正、客观、专业的特点。3.2中介机构职责（1）中介机构负责对项目进行全面监督，包括工程设计、施工、验收等环节。（2）中介机构应定期向甲方和乙方提交监督报告。3.3中介机构费用（1）中介机构费用由甲方和乙方共同承担。（2）中介机构费用在合同中明确约定。3.4中介机构责任（1）中介机构应对其监督报告的真实性、准确性负责。（2）中介机构在监督过程中发现的问题，应及时通知甲方和乙方。3.5中介机构争议解决（1）中介机构在监督过程中产生的争议，由甲方和乙方协商解决。（2）协商不成，可依法向人民法院提起诉讼。附件及其他补充说明一、附件列表：1.合同双方营业执照副本2.合同双方法定代表人身份证明3.工程设计文件4.施工组织设计文件5.工程量清单及计价表6.付款进度计划表7.工程验收报告8.中介机构资质证明文件9.其他双方认为需要提供的文件二、违约行为及认定：1.违约行为：乙方未按合同约定完成工程建设。认定：甲方根据合同约定和工程实际情况，经核实后认定乙方存在违约行为。2.违约行为：甲方未按合同约定支付工程款。认定：乙方根据合同约定和付款进度，经核实后认定甲方存在违约行为。3.违约行为：乙方未按合同约定进行材料设备采购。认定：甲方根据合同约定和材料设备质量要求，经核实后认定乙方存在违约行为。4.违约行为：中介机构在监督过程中发现的问题未得到及时解决。认定：甲方和乙方根据中介机构的监督报告，经核实后认定存在违约行为。三、法律名词及解释：1.违约：指合同当事人一方或双方未履行合同约定的义务。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。3.仲裁：指当事人根据仲裁协议，将争议提交仲裁机构进行裁决。4.诉讼：指当事人依法向人民法院提起诉讼，请求法院判决解决争议。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现设计变更，影响工程进度。解决办法：双方协商确定设计变更内容，乙方调整施工计划，确保工程进度。2.问题：材料设备供应不及时，影响工程进度。解决办法：乙方提前采购材料设备，或与供应商协商加急供应。3.问题：工程验收不合格，需要返工。解决办法：乙方根据甲方要求进行返工，确保工程质量达到合同标准。4.问题：中介机构监督过程中发现的问题未得到及时解决。解决办法：甲方和乙方及时沟通，协调解决问题。五、所有应用场景：1.数据中心场地平整与基础设施建设项目。2.工程设计与施工一体化项目。3.需要第三方中介机构进行监督的项目。4.需要明确各方权利义务和违约责任的项目。全文完。二零二五年度数据中心场地平整与基础设施建设合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：（填写甲方名称）地址：（填写甲方地址）联系人：（填写甲方联系人）联系电话：（填写甲方联系电话）2.乙方：名称：（填写乙方名称）地址：（填写乙方地址）联系人：（填写乙方联系人）联系电话：（填写乙方联系电话）3.其他相关方：名称：（如有，填写相关方名称）地址：（如有，填写相关方地址）联系人：（如有，填写相关方联系人）联系电话：（如有，填写相关方联系电话）二、合同前言2.1背景：随着我国信息技术的快速发展，数据中心作为信息产业的重要基础设施，其建设需求日益增长。为满足市场需求，甲方决定在（填写地点）建设数据中心，并委托乙方进行场地平整与基础设施建设。2.2目的：本合同旨在明确甲乙双方在数据中心场地平整与基础设施建设过程中的权利、义务和责任，确保项目顺利进行，实现双方共赢。三、定义与解释3.1专业术语：（1）数据中心：指为提供数据处理、存储、传输等服务而建设的专用建筑设施。（2）场地平整：指对建设场地进行清理、平整、压实等工程，以满足建设要求。（3）基础设施建设：指为数据中心提供电力、通信、消防、安防等基础设施的建设和改造。3.2关键词解释：（1）甲方：指委托乙方进行数据中心场地平整与基础设施建设的一方。（2）乙方：指承担数据中心场地平整与基础设施建设任务的一方。（3）合同期限：指本合同生效之日起至合同约定的项目完工之日止。（4）合同价款：指甲方支付给乙方的场地平整与基础设施建设费用。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成场地平整与基础设施建设任务。（2）甲方有权对乙方在项目实施过程中的工作进行监督和检查。（3）甲方应按照合同约定支付合同价款。（4）甲方应提供项目所需的场地、资料和条件。4.2乙方的权利和义务：（1）乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成场地平整与基础设施建设任务。（2）乙方应确保项目施工过程中的安全和环保。（3）乙方应按照甲方要求提供施工进度、质量、安全等方面的报告。（4）乙方应配合甲方进行项目验收。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期限为（填写合同期限）。5.2合同履行地点：数据中心建设地点：（填写地点）5.3合同履行方式：乙方按照合同约定，在甲方提供的场地内进行场地平整与基础设施建设。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件：（1）合同期限届满；（2）双方协商一致解除合同；（3）因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序：（1）一方提出终止合同，应提前（填写提前通知期限）书面通知对方；（2）双方协商一致解除合同，应签订书面协议。6.4终止后果：（1）合同终止后，乙方应按照合同约定完成剩余工程；（2）合同终止后，双方应按照合同约定结算合同价款；（3）合同终止后，双方应按照合同约定处理相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成：（1）场地平整费用：包括土地清理、平整、压实等费用；（2）基础设施建设费用：包括电力、通信、消防、安防等基础设施建设费用；（3）设计费：包括场地设计、建筑设计、结构设计等费用；（4）施工管理费：包括施工组织、协调、监督等费用；（5）材料费：包括建筑材料、设备等费用；（6）其他费用：包括合同约定外的其他费用。7.2支付方式：（1）预付款：合同签订后（填写预付款比例）的合同价款，甲方应在合同签订后（填写具体日期）内支付；（2）进度款：在项目实施过程中，根据乙方提交的工程进度报告，甲方应在每个进度节点支付相应比例的合同价款；（3）竣工结算款：项目完工并经甲方验收合格后，甲方应在（填写具体日期）内支付剩余的合同价款。7.3支付时间：（1）预付款：合同签订后（填写具体日期）内支付；（2）进度款：每个进度节点后（填写具体日期）内支付；（3）竣工结算款：项目完工并验收合格后（填写具体日期）内支付。7.4支付条款：（1）甲方应在支付款项前，对乙方提交的工程进度报告、发票等单据进行审核；（2）甲方应在约定的支付时间内支付款项，逾期支付的，应按中国人民银行同期贷款利率支付违约金；（3）甲方支付款项时，应向乙方开具正式的发票。八、违约责任8.1甲方违约：（1）甲方未按约定支付合同价款的，应向乙方支付逾期付款的违约金；（2）甲方未按约定提供场地、资料和条件的，应承担相应的责任；（3）甲方违反保密条款的，应承担相应的法律责任。8.2乙方违约：（1）乙方未按约定的时间、质量、标准完成场地平整与基础设施建设任务的，应承担相应的违约责任；（2）乙方未按约定提供施工进度、质量、安全等方面的报告的，应承担相应的责任；（3）乙方违反保密条款的，应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式：（1）违约方应按照合同约定向守约方支付违约金；（2）违约造成的损失，违约方应承担相应的赔偿责任；（3）违约责任的具体金额和方式，双方可在合同中另行约定。九、保密条款9.1保密内容：（1）甲方提供的场地、资料和条件；（2）项目的设计方案、技术参数；（3）双方协商的合同条款；（4）其他双方认为需要保密的信息。9.2保密期限：本合同的保密期限自合同签订之日起至合同终止后（填写保密期限）。9.3保密履行方式：（1）双方应采取必要的保密措施，防止保密信息泄露；（2）未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露保密信息；（3）双方应遵守相关法律法规，不得利用保密信息从事违法活动。十、不可抗力10.1不可抗力定义：不可抗力是指因自然现象、社会现象或政府行为等非人为因素导致的合同无法履行或无法按约定履行的情况。10.2不可抗力事件：（1）自然灾害，如地震、洪水、台风等；（2）社会现象，如战争、罢工、政府政策变化等；（3）政府行为，如征收、征用等。10.3不可抗力发生时的责任和义务：（1）发生不可抗力事件后，双方应及时通知对方，并提供相关证明材料；（2）不可抗力事件导致合同无法履行或无法按约定履行时，双方应根据不可抗力事件的影响程度，协商决定合同是否继续履行或解除合同；（3）因不可抗力事件导致合同解除的，双方互不承担违约责任。10.4不可抗力实例：（1）地震导致施工无法进行；（2）政府政策变化导致项目无法继续建设；（3）战争导致项目被迫停工。十一、争议解决11.1协商解决：双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼：协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼，或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定：未经对方同意，任何一方不得将合同的全部或部分权利义务转让给第三方。12.2不得转让的情形：（1）涉及国家安全、国家秘密的项目；（2）合同约定不得转让的权利义务；（3）法律法规禁止转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留：（1）甲方保留对数据中心场地平整与基础设施建设项目的最终审批权；（2）乙方在合同履行过程中，不得将项目分包或转包给第三方，否则甲方有权解除合同。13.2特殊权力保留：（1）甲方保留在项目实施过程中，对乙方施工方案的调整权；（2）乙方在施工过程中，如发现设计不合理或存在安全隐患，应及时向甲方报告，甲方有权要求乙方进行整改。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序：任何对本合同的修改和补充，均应以书面形式进行，并由双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力：本合同的修改和补充，与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项：（1）甲方应协助乙方办理项目所需的相关手续；（2）乙方应配合甲方进行项目验收。15.2协作与配合方式：双方应按照合同约定，及时沟通、协商解决问题，确保项目顺利进行。十六、其他条款16.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性：本合同为独立文件，与合同签订前双方达成的口头协议、信函等无冲突。16.3增减条款：任何对本合同的增减条款，均应以书面形式进行，并由双方签字盖章后生效。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：日期：（填写日期）盖章日期：（填写盖章日期）附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲方提供的场地资料及条件说明；2.乙方提交的场地平整与基础设施建设设计方案；3.双方签订的保密协议；4.甲方支付款项的相关银行凭证；5.乙方提交的工程进度报告及发票；6.项目验收报告；7.不可抗力事件的相关证明材料；8.争议解决过程中产生的相关文件；9.合同修改和补充的书面文件；10.其他双方认为需要作为附件的文件。二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按约定支付合同价款的，认定为甲方违约；未按约定提供场地、资料和条件的，认定为甲方违约；违反保密条款的，认定为甲方违约。2.乙方违约行为及认定：未按