二零二五年度路基施工合同履约保证金范本4篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度路基施工合同履约保证金范本合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同签订日期1.3合同签订双方1.4合同背景1.5合同目的第二章合同主体2.1甲方基本信息2.2乙方基本信息2.3甲方代表2.4乙方代表第三章工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程类别3.5工程内容第四章保证金要求4.1保证金金额4.2保证金缴纳方式4.3保证金退还条件4.4保证金利息4.5保证金用途第五章保证金缴纳及退还流程5.1缴纳保证金5.2保证金监管5.3保证金退还5.4退还流程5.5退还时间第六章工程履约要求6.1工程质量标准6.2工程进度要求6.3工程安全要求6.4环境保护要求6.5施工资料要求第七章违约责任7.1违约情形7.2违约责任7.3违约处理7.4违约赔偿7.5违约争议解决第八章合同变更及解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3变更及解除程序8.4合同变更及解除后的处理第九章争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序9.4争议解决费用第十章合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同生效日期10.4合同终止日期第十一章其他约定11.1通知与送达11.2法律适用11.3不可抗力11.4保密条款11.5合同附件第十二章合同附件12.1附件一：工程概况表12.2附件二：工程质量标准表12.3附件三：工程进度计划表12.4附件四：工程安全措施表12.5附件五：环境保护措施表12.6附件六：保证金缴纳凭证12.7附件七：合同签订确认书第十三章合同份数及效力13.1合同份数13.2合同效力13.3合同副本第十四章合同附件清单14.1附件一：工程概况表14.2附件二：工程质量标准表14.3附件三：工程进度计划表14.4附件四：工程安全措施表14.5附件五：环境保护措施表14.6附件六：保证金缴纳凭证14.7附件七：合同签订确认书合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称本合同名称为“二零二五年度路基施工合同履约保证金范本”。1.2合同签订日期本合同签订日期为二零二五年一月一日。1.3合同签订双方名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________1.4合同背景甲方因路基施工项目需要，特委托乙方进行路基施工。为确保乙方按照合同约定履行施工义务，甲方要求乙方缴纳履约保证金。1.5合同目的本合同旨在明确甲方与乙方之间的权利义务关系，确保乙方按照合同约定履行路基施工义务，保障甲方利益。第二章合同主体2.1甲方基本信息详见合同签订双方信息。2.2乙方基本信息详见合同签订双方信息。2.3甲方代表甲方授权____________________为本合同甲方代表。2.4乙方代表乙方授权____________________为本合同乙方代表。第三章工程概况3.1工程名称路基施工项目3.2工程地点____________________3.3工程规模____________________3.4工程类别____________________3.5工程内容____________________第四章保证金要求4.1保证金金额乙方应缴纳履约保证金人民币____________________元。4.2保证金缴纳方式乙方应于合同签订之日起____________________日内，将保证金缴纳至甲方指定的账户。4.3保证金退还条件1.乙方按照合同约定完成路基施工任务；2.乙方在施工过程中未发生重大违约行为；3.甲方对乙方施工质量、进度、安全等方面满意。4.4保证金利息保证金在乙方缴纳期间不计息。4.5保证金用途保证金用于保障甲方在乙方违约时，甲方可以依据合同约定向乙方索赔。第五章保证金缴纳及退还流程5.1缴纳保证金乙方应按照约定的缴纳方式，将保证金缴纳至甲方指定的账户。5.2保证金监管保证金由甲方指定的第三方机构进行监管。5.3保证金退还1.乙方完成路基施工任务并满足退还条件后，甲方应在____________________日内退还保证金；2.乙方在施工过程中发生违约行为，甲方有权扣除保证金作为违约赔偿。5.4退还流程1.乙方向甲方提交保证金退还申请；2.甲方在收到乙方申请后，经核实无误，将保证金退还至乙方指定账户。5.5退还时间甲方应在收到乙方退还申请后____________________日内完成退还。第六章工程履约要求6.1工程质量标准乙方应按照国家相关质量标准及甲方要求，确保路基施工质量。6.2工程进度要求乙方应按照合同约定的进度计划，按时完成路基施工任务。6.3工程安全要求乙方应严格遵守国家有关安全生产法律法规，确保施工安全。6.4环境保护要求乙方应按照国家有关环境保护法律法规，做好环境保护工作。6.5施工资料要求乙方应按照甲方要求，及时提供路基施工相关资料。第七章违约责任7.1违约情形1.乙方未按合同约定完成路基施工任务；2.乙方在施工过程中发生重大违约行为；3.乙方违反国家有关安全生产法律法规，造成安全事故；4.乙方违反国家有关环境保护法律法规，造成环境污染。7.2违约责任1.乙方未按合同约定完成路基施工任务，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任；2.乙方在施工过程中发生重大违约行为，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任；3.乙方违反国家有关安全生产法律法规，造成安全事故，乙方应承担相应法律责任；4.乙方违反国家有关环境保护法律法规，造成环境污染，乙方应承担相应法律责任。7.3违约处理1.乙方违约，甲方有权要求乙方支付违约金；2.乙方违约，甲方有权要求乙方赔偿损失；3.乙方违约，甲方有权解除合同。7.4违约赔偿1.违约金数额为____________________元；2.赔偿损失按实际损失计算。7.5违约争议解决1.双方应友好协商解决违约争议；2.协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第八章合同变更及解除8.1合同变更条件1.经甲乙双方协商一致，需要对合同内容进行变更的；2.法律、法规、规章发生变化，导致合同内容需要变更的。8.2合同解除条件1.双方协商一致解除合同的；2.因不可抗力导致合同无法履行的；3.一方违约，经催告后仍不履行合同义务的；4.其他依法可以解除合同的情形。8.3变更及解除程序1.变更或解除合同，甲乙双方应书面通知对方；2.变更或解除合同后，原合同终止，本合同自变更或解除之日起生效。8.4合同变更及解除后的处理1.合同变更或解除后，双方应按照变更或解除后的合同内容履行义务；2.双方应妥善处理合同变更或解除后的遗留问题。第九章争议解决9.1争议解决方式1.双方应友好协商解决争议；2.协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构无。9.3争议解决程序详见第九章第9.1条款。9.4争议解决费用1.双方协商解决的，由双方承担；2.诉讼解决的，按照人民法院判决或调解结果承担。第十章合同生效及终止10.1合同生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件1.合同约定的施工期限届满；2.合同解除；3.其他法定或约定的合同终止情形。10.3合同生效日期本合同生效日期为____________________。10.4合同终止日期本合同终止日期为____________________。第十一章其他约定11.1通知与送达1.除非另有约定，所有通知应以书面形式发送；2.通知发送至对方在合同中指定的地址或电子邮箱。11.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。11.3不可抗力1.不可抗力包括自然灾害、战争、政府行为等；2.发生不可抗力事件，双方应立即通知对方，并尽力减少损失；3.因不可抗力导致合同无法履行的，可以免除或部分免除责任。11.4保密条款双方对本合同内容及其履行情况负有保密义务。11.5合同附件合同附件包括但不限于：工程概况表、工程质量标准表、工程进度计划表、工程安全措施表、环境保护措施表、保证金缴纳凭证、合同签订确认书等。第十二章合同附件清单（此处列出所有合同附件的名称）第十三章合同份数及效力13.1合同份数本合同一式____________________份，甲乙双方各执____________________份。13.2合同效力本合同自甲乙双方签字盖章之日起具有法律效力。13.3合同副本本合同副本与本合同具有同等法律效力。第十四章合同附件清单（此处列出所有合同附件的名称）甲方（签字盖章）：____________________日期：____________________乙方（签字盖章）：____________________日期：____________________多方为主导时的，附件条款及说明1.当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：附加条款1：甲方监督权说明：甲方有权对乙方施工过程进行监督，包括但不限于现场检查、进度审核、质量检验等。乙方应配合甲方的监督工作，并提供必要的施工资料。附加条款2：工程变更审批说明：在施工过程中，如因设计变更、地质条件变化等原因需要调整工程量或施工方案，乙方应提出变更申请，经甲方审批后方可实施。附加条款3：进度款支付说明：甲方根据乙方完成的工程量和质量，按约定的比例和支付时间向乙方支付进度款。乙方应提供相应的工程量清单和验收报告。附加条款4：工程验收标准说明：乙方应按照国家相关标准和甲方要求，进行路基施工的验收。验收合格后，甲方应签署验收报告。附加条款5：工程保险说明：乙方应为其施工过程中的机械设备、人员安全及工程本身购买相应的保险，并将保险单复印件提交甲方备案。附加条款6：争议解决期限说明：如发生争议，双方应在争议发生后____________________日内协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。2.当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：附加条款1：乙方自主施工权说明：乙方在确保工程质量、安全和进度的情况下，有权自主选择施工工艺、施工材料和施工设备。附加条款2：工期调整说明：如因乙方自身原因导致工期延误，乙方应提前____________________日向甲方提出书面申请，经甲方同意后方可调整工期。附加条款3：材料采购权说明：乙方有权自行采购施工所需材料，但应符合国家相关标准和甲方要求。附加条款4：施工进度控制说明：乙方应制定合理的施工进度计划，并确保按计划完成施工任务。附加条款5：工程款支付条件说明：甲方应按照合同约定和工程进度，及时向乙方支付工程款。如甲方未按时支付，乙方有权暂停施工。附加条款6：工程验收权说明：乙方有权对施工完成的工程进行验收，并有权要求甲方参与验收。3.当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：附加条款1：第三方中介职责说明：第三方中介负责对路基施工项目进行全过程监督，包括但不限于工程质量、进度、安全等方面，并向甲乙双方提供监理报告。附加条款2：第三方中介费用说明：第三方中介费用由甲乙双方按照约定的比例分担。附加条款3：第三方中介报告说明：第三方中介应在施工过程中定期向甲乙双方提交监理报告，报告内容包括但不限于施工进度、质量状况、安全措施等。附加条款4：第三方中介变更说明：如需更换第三方中介，甲乙双方应协商一致，并书面通知对方。附加条款5：第三方中介责任说明：第三方中介应按照合同约定履行职责，如因第三方中介的失职导致工程损失，第三方中介应承担相应责任。附加条款6：第三方中介争议解决说明：如第三方中介与甲乙双方发生争议，应通过协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程概况表2.工程质量标准表3.工程进度计划表4.工程安全措施表5.环境保护措施表6.保证金缴纳凭证7.合同签订确认书8.第三方中介监理报告（如有）二、违约行为及认定：1.违约行为：乙方未按合同约定完成路基施工任务；乙方在施工过程中发生重大违约行为；乙方违反国家有关安全生产法律法规，造成安全事故；乙方违反国家有关环境保护法律法规，造成环境污染。2.违约行为的认定：甲方有权根据现场检查、验收报告、第三方中介报告等证据，认定乙方是否存在违约行为；乙方对甲方的认定有异议的，可以提出书面异议，并要求进行复核。三、法律名词及解释：1.履约保证金：指为保证乙方按照合同约定履行义务，甲方要求乙方缴纳的一定金额的保证金。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。3.争议解决：指在合同履行过程中，甲乙双方因合同内容或履行义务产生分歧，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决分歧。4.诉讼：指在争议无法通过协商、调解、仲裁等方式解决时，一方或双方依法向人民法院提起诉讼，由人民法院作出判决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：乙方施工进度滞后。解决办法：甲方应及时与乙方沟通，了解滞后原因，并要求乙方制定赶工措施。2.问题：工程质量不符合要求。解决办法：甲方应要求乙方进行整改，并重新进行验收。3.问题：乙方未按照合同约定缴纳保证金。解决办法：甲方应书面通知乙方，要求其补缴保证金，并可能采取法律手段追缴。五、所有应用场景：1.当甲方为主导时：适用于甲方作为投资方或业主，对路基施工项目进行管理的情况。2.当乙方为主导时：适用于乙方作为承包方，负责路基施工项目的情况。3.当有第三方中介时：适用于引入第三方中介机构对路基施工项目进行监理的情况。全文完。二零二五年度路基施工合同履约保证金范本1本合同目录一览1.保证金的基本约定1.1保证金金额1.2保证金支付方式1.3保证金退还条件2.保证金的管理2.1保证金账户设置2.2保证金收取及使用管理2.3保证金利息处理3.保证金担保人责任3.1担保人资格及义务3.2担保人权利3.3担保责任范围4.保证金的使用及扣留4.1使用条件4.2扣留程序4.3扣留金额及期限5.保证金争议解决5.1争议解决方式5.2争议解决程序6.保证金合同的生效与解除6.1生效条件6.2解除条件6.3解除程序7.保证金合同的其他约定7.1通知及送达7.2合同附件7.3不可抗力8.保证金合同的法律适用9.保证金合同的解释10.保证金合同的语言11.保证金合同的有效期限12.保证金合同的修改13.保证金合同的其他条款14.合同附件第一部分：合同如下：1.保证金的基本约定1.1保证金金额：乙方应按照合同约定，在合同签订之日起五个工作日内向甲方支付人民币壹佰万元整（￥100,000.00）作为履约保证金。1.2保证金支付方式：乙方应通过银行转账方式向甲方指定的保证金账户支付保证金。1.3保证金退还条件：在合同履行完毕且无违约行为的情况下，甲方应在合同终止后十个工作日内退还乙方保证金。2.保证金的管理2.1保证金账户设置：甲方应在合同签订后十个工作日内开设保证金专用账户，并将账户信息通知乙方。2.2保证金收取及使用管理：甲方对保证金实行专户管理，仅用于合同履行过程中的违约责任承担。2.3保证金利息处理：保证金在扣除违约金后，如有利息收入，归甲方所有。3.保证金担保人责任3.1担保人资格及义务：乙方应确保担保人的资格符合法律法规规定，并承担相应的担保义务。3.2担保人权利：担保人在担保范围内有权要求乙方履行合同义务。3.3担保责任范围：担保人承担的担保责任限于乙方违约所应承担的违约金。4.保证金的使用及扣留4.1使用条件：在乙方违约时，甲方有权使用保证金用于弥补损失。4.2扣留程序：甲方应在发现乙方违约后五个工作日内，通知乙方扣留保证金。4.3扣留金额及期限：扣留金额不得超过违约金的金额，扣留期限不得超过合同约定的争议解决期限。5.保证金争议解决5.1争议解决方式：本合同的争议解决方式为协商；协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决。5.2争议解决程序：争议双方应在收到争议通知之日起三十日内协商解决，协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。6.保证金合同的生效与解除6.1生效条件：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。6.2解除条件：在合同履行过程中，如乙方严重违约，甲方有权解除本合同，并有权扣除保证金。6.3解除程序：甲方应在发现乙方严重违约后五个工作日内，书面通知乙方解除合同，并扣留保证金。7.保证金合同的其他约定7.1通知及送达：本合同的任何通知，均应以书面形式进行，送达方式为挂号信或快递，自送达之日起生效。7.2合同附件：本合同附件包括但不限于合同履行情况报告、工程量清单、变更通知等。7.3不可抗力：如因不可抗力导致本合同无法履行，双方应相互理解，并协商解决，如无法解决，按相关法律规定处理。8.保证金合同的法律适用9.保证金合同的解释10.保证金合同的语言11.保证金合同的有效期限12.保证金合同的修改13.保证金合同的其他条款14.合同附件8.保证金合同的法律适用8.1本合同适用中华人民共和国法律。8.2如合同中的任何条款与中华人民共和国法律相冲突，该条款应被解释为符合法律要求，其他条款仍然有效。8.3在适用法律时，如合同条款存在歧义，应作有利于非违约方的解释。9.保证金合同的解释9.1本合同及其附件的仅为方便阅读，不构成解释合同的依据。9.2本合同条款的最终解释权归甲方所有。10.保证金合同的语言10.1本合同及其附件应以中文书写，如存在英文或其他语言的版本，应以中文版本为准。11.保证金合同的有效期限11.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程竣工验收合格之日起终止。12.保证金合同的修改12.1本合同的任何修改必须以书面形式，并由双方签字（或盖章）后方可生效。12.2未经双方书面同意，任何一方不得单方面修改本合同。13.保证金合同的其他条款13.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。13.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。14.合同附件14.1.1履约保证金支付凭证14.1.2保证金账户信息14.1.3乙方履约保证书14.1.4甲方开具的保证金收据14.1.5合同履行情况报告14.1.6其他与本合同履行相关的文件和资料。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与定义1.1第三方介入是指在合同履行过程中，为协助甲乙双方解决合同履行中的问题，由甲乙双方共同认可的第三方参与合同管理或提供专业服务的行为。1.2第三方可以是中介方、监理方、咨询方、评估机构等。2.第三方介入的申请与同意2.1第三方介入的申请：甲乙双方在合同履行过程中，如认为需要第三方介入，任何一方均可向对方提出申请。2.2第三方介入的同意：双方应在收到申请后五个工作日内，以书面形式同意第三方介入。3.第三方介入的职责与权限3.1第三方应按照甲乙双方的要求，履行相应的职责，包括但不限于：3.1.1监督合同履行情况；3.1.2提供专业咨询和建议；3.1.3协助解决合同履行中的争议；3.1.4审查和评估合同履行的相关资料。3.2第三方在履行职责时，应保持独立、客观、公正，不得损害甲乙双方的合法权益。4.第三方介入的费用与支付4.1第三方介入的费用由甲乙双方根据实际情况协商确定，并纳入合同成本。4.2第三方介入的费用支付方式与时间，由甲乙双方在合同中约定。5.第三方责任限额5.1第三方的责任限额应根据其提供的专业服务内容和范围确定。5.2第三方的责任限额不得超过甲乙双方约定的合同总价的一定比例，具体比例由双方协商确定。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方的关系：第三方作为甲方聘请的专业服务提供者，应服从甲方的管理。6.2第三方与乙方的关系：第三方作为乙方合作的专业服务提供者，应协助乙方履行合同义务。6.3第三方与合同履行的关系：第三方应在合同履行的过程中，维护合同双方的合法权益，确保合同目标的实现。7.第三方介入后的合同履行7.1第三方介入后，甲乙双方应继续履行合同约定的义务。7.2第三方介入期间，如合同履行出现新的问题，甲乙双方应与第三方共同协商解决。8.第三方介入的终止8.1第三方介入的终止条件：合同履行完毕、合同解除或双方协商一致。8.2第三方介入的终止程序：任何一方提出终止第三方介入的，应提前五个工作日书面通知对方。9.第三方介入的记录与报告9.1第三方应定期向甲乙双方提交工作记录和报告，内容包括但不限于：9.1.1第三方介入的工作内容；9.1.2第三方介入的工作成果；9.1.3第三方介入过程中发现的问题及建议。9.2甲乙双方应定期审查第三方的记录和报告，并提出意见和建议。10.第三方介入的争议解决10.1第三方介入过程中产生的争议，由甲乙双方协商解决。10.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.履约保证金支付凭证要求：提供银行转账凭证，证明保证金已支付至甲方指定账户。说明：作为保证金支付的有效证明。2.保证金账户信息要求：提供保证金专用账户的银行名称、账号、开户行等信息。说明：便于甲乙双方查询和核对保证金账户。3.乙方履约保证书要求：乙方应提供书面保证书，承诺履行合同义务。说明：作为乙方履行合同义务的书面承诺。4.甲方开具的保证金收据要求：甲方应在收到保证金后开具收据，作为收取保证金的凭证。说明：作为甲方收取保证金的有效证明。5.合同履行情况报告要求：定期提交合同履行情况的报告，包括工程进度、质量、安全等信息。说明：便于甲乙双方了解合同履行情况。6.工程量清单要求：提供详细的工程量清单，包括工程量、单价、总价等。说明：作为工程结算的依据。7.变更通知要求：在合同履行过程中，如发生变更，应及时通知对方，并附变更原因和内容。说明：确保双方对变更事项有明确的认识。8.争议解决协议要求：在发生争议时，双方应协商解决，并签订争议解决协议。说明：作为争议解决的书面记录。9.不可抗力证明要求：在发生不可抗力事件时，提供相关证明材料。说明：作为不可抗力事件发生和影响的证明。10.其他与本合同履行相关的文件和资料要求：根据合同履行需要，提供其他相关文件和资料。说明：确保合同履行的完整性和准确性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：要求：乙方未按合同约定的时间、质量、数量完成工程。说明：乙方未按合同约定的时间、质量、数量完成工程，构成违约。2.责任认定标准：要求：乙方应承担违约责任，包括但不限于：2.1按合同约定支付违约金；2.2修复或更换不合格工程；2.3承担因违约造成的损失。说明：乙方违约后，应根据违约程度和损失情况，承担相应的违约责任。示例说明：乙方未按合同约定的时间完成工程，延误工期一个月，甲方遭受损失人民币壹拾万元整（￥100,000.00）。乙方完成的工程存在质量问题，经甲方验收不合格，乙方应负责修复或更换，并承担修复或更换产生的费用。全文完。二零二五年度路基施工合同履约保证金范本2合同编号_________一、合同主体名称：____________________________地址：____________________________联系人：__________________________联系电话：_________________________名称：____________________________地址：____________________________联系人：__________________________联系电话：_________________________二、合同前言2.1背景和目的本合同旨在明确甲乙双方在2025年度路基施工过程中的权利义务，确保路基施工质量，保障双方的合法权益。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规制定。三、定义与解释3.1专业术语路基：指在道路、铁路等交通工程中，为承受车辆、列车等荷载，按照设计要求建造的基础结构。3.2关键词解释履约保证金：指乙方为确保合同履行，向甲方缴纳的一定数额的保证金。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务4.1.1甲方有权要求乙方按照合同约定进行路基施工，确保施工质量。4.1.2甲方有权对乙方在施工过程中的工作进行监督和检查。4.1.3甲方有权在合同履行过程中，根据实际情况调整施工计划。4.1.4甲方有权在合同终止后，按照约定处理履约保证金。4.2乙方的权利和义务4.2.1乙方应按照合同约定，按时、按质、按量完成路基施工任务。4.2.2乙方应遵守国家有关法律法规和行业标准，确保施工安全。4.2.3乙方应按照甲方要求，提供施工图纸、施工方案等资料。4.2.4乙方应按照合同约定，缴纳履约保证金。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，至2025年度路基施工任务完成之日止。5.2合同履行地点路基施工地点：____________________________5.3合同履行方式乙方应按照合同约定，采用合理的施工技术，确保路基施工质量。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件6.2.1合同履行期满，乙方完成路基施工任务。6.2.2双方协商一致，解除合同。6.2.3因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序6.3.1双方协商一致解除合同时，应书面通知对方。6.3.2因不可抗力导致合同无法履行时，乙方应立即通知甲方，并提供相关证明。6.4终止后果6.4.1合同终止后，乙方应按照合同约定，向甲方移交施工场地及设备。6.4.2双方应按照合同约定，处理履约保证金。七、费用与支付7.1费用构成7.1.1本合同路基施工费用包括但不限于：施工材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等。7.1.2甲方应按照合同约定，支付乙方上述费用。7.2支付方式7.2.1乙方应在施工前，根据合同约定，向甲方提交详细的施工预算和费用清单。7.2.2甲方应在收到乙方提交的费用清单后，按照约定的比例和金额支付预付款。7.2.3施工过程中，甲方应按照合同约定的进度和节点，支付进度款。7.2.4施工完成后，乙方应提交竣工结算报告，甲方应在收到报告后按照约定的比例和金额支付结算款。7.3支付时间7.3.1预付款：在合同签订后，乙方开始施工前10个工作日内支付。7.3.2进度款：每月末根据实际完成工程量和合同约定比例支付。7.3.3结算款：在施工完成后，乙方提交竣工结算报告后30个工作日内支付。7.4支付条款7.4.1甲方支付乙方费用时，应通过银行转账方式进行。7.4.2乙方应在收到甲方支付的费用后，及时提供相应的发票或收据。八、违约责任8.1甲方违约8.1.1甲方未按合同约定支付费用的，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的千分之五。8.1.2甲方未按时提供施工所需材料的，应承担相应的延误责任。8.2乙方违约8.2.1乙方未按合同约定完成施工任务的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的千分之五。8.2.2乙方施工过程中出现质量问题，应承担修复责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3赔偿金额和方式8.3.1违约金的计算和支付，应按照合同约定执行。8.3.2损失赔偿，应按照实际损失计算，并采取合理的赔偿方式。九、保密条款9.1保密内容9.1.1本合同涉及的商业秘密、技术秘密、设计图纸、施工方案等信息均属保密范围。9.2保密期限9.2.1保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。9.3保密履行方式9.3.1双方应采取必要的保密措施，确保保密内容不被泄露。十、不可抗力10.1不可抗力定义10.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件10.2.1自然灾害、战争、政府行为、社会异常事件等均属于不可抗力事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务10.3.1发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方，并采取一切可能的措施减轻损失。10.4不可抗力实例10.4.1地震、洪水、台风、战争、政府政策变动等。十一、争议解决11.1协商解决11.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼11.2.1协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定12.1.1未经对方同意，任何一方不得转让合同。12.2不得转让的情形12.2.1合同涉及国家秘密、商业秘密等不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留13.1.1甲方保留在合同履行期间对乙方施工质量进行监督和检查的权利。13.2特殊权力保留13.2.1甲方保留在合同履行期间，因国家政策调整或工程实际情况需要变更施工方案的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序14.1.1合同的修改和补充应经双方协商一致，并以书面形式进行。14.2修改和补充效力14.2.1修改和补充的书面文件与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项15.1.1双方应就施工过程中可能出现的任何问题进行沟通和协商，共同解决。15.2协作与配合方式15.2.1双方应按照合同约定，及时提供必要的资料和条件，确保施工顺利进行。十六、其他条款16.1法律适用16.1.1本合同适用中华人民共和国法律法规。16.2合同的完整性和独立性16.2.1本合同构成双方之间关于路基施工的完整协议，任何一方不得以口头或书面形式作出与本合同不一致的承诺。16.3增减条款16.3.1本合同如有增减条款，应以书面形式签订补充协议，并作为本合同的一部分。十七、签字、日期、盖章本合同经双方代表签字盖章后生效。甲方（盖章）：代表（签字）：日期：________________乙方（盖章）：代表（签字）：日期：________________附加说明：1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。3.本合同自双方签字盖章之日起生效，至2025年度路基施工任务完成之日止。附件及其他说明解释一、附件列表：1.施工图纸及设计文件2.施工方案及施工进度计划3.材料采购清单及质量保证书4.机械设备清单及使用说明5.人员配备及资质证明6.预付款支付凭证7.进度款支付凭证8.结算款支付凭证9.不可抗力事件证明材料10.争议解决相关文件11.合同修改和补充协议二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按合同约定支付费用的，认定为甲方违约。未按时提供施工所需材料的，认定为甲方违约。2.乙方违约：未按合同约定完成施工任务的，认定为乙方违约。施工过程中出现质量问题，未及时修复或赔偿的，认定为乙方违约。三、法律名词及解释：1.履约保证金：为确保合同履行，乙方向甲方缴纳的一定数额的保证金。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。3.争议解决：指双方在合同履行过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。4.违约责任：指合同一方违反合同约定，应承担的法律责任。5.保密条款：双方约定对合同涉及的商业秘密、技术秘密等进行保密的条款。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现质量问题。解决办法：乙方应及时修复，并赔偿甲方因此遭受的损失。2.问题：施工进度延误。解决办法：双方应协商调整施工计划，确保工程按期完成。3.问题：材料供应不及时。解决办法：甲方应提前向乙方提供材料采购清单，乙方应确保材料及时供应。4.问题：不可抗力事件发生。解决办法：双方应及时通知对方，并采取一切可能的措施减轻损失。5.问题：合同修改和补充。解决办法：双方应协商一致，并以书面形式进行修改和补充。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体：2.丙方责任：丙方应按照合同约定，对路基施工质量、进度、安全等方面进行监督。丙方应定期向甲方报告施工情况，并提出合理化建议。3.丙方权利：丙方有权要求乙方提供施工图纸、施工方案等资料。丙方有权对乙方施工过程中的违法行为进行制止。4.丙方义务：丙方应保持中立，公正执行监理职责。丙方应按时完成监理工作，确保工程质量。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利：乙方有权要求甲方按照合同约定支付费用。乙方有权要求甲方提供施工所需的材料、设备等。乙方有权要求甲方对施工过程中的问题进行及时解决。2.乙方利益条款：乙方在施工过程中，如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应的违约责任。乙方在施工过程中，如因不可抗力导致损失，甲方应承担相应的赔偿责任。3.甲方的违约及限制条款：甲方未按合同约定支付费用的，应向乙方支付违约金。甲方未按时提供施工所需材料、设备的，应承担相应的延误责任。甲方不得无故变更施工方案，如需变更，应与乙方协商一致。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利：甲方可对乙方施工质量、进度、安全等方面进行监督。甲方可要求乙方按照合同约定完成施工任务。2.甲方的利益条款：甲方可要求乙方在施工过程中，确保工程质量符合国家标准。甲方可要求乙方在施工过程中，确保施工安全，防止事故发生。3.乙方的违约及限制条款：乙方未按合同约定完成施工任务的，应向甲方支付违约金。乙方在施工过程中出现质量问题，应承担修复责任，并赔偿甲方损失。乙方不得无故拖延工期，如需延期，应与甲方协商一致。全文完。二零二五年度路基施工合同履约保证金范本3本合同目录一览1.合同订立依据及目的2.保证金金额及支付方式3.保证金退还条件及程序4.违约责任及处理方式5.保证金利息计算及支付6.争议解决方式7.保密条款8.合同解除条件及程序9.合同生效日期及有效期10.合同附件及补充条款11.合同签署日期及地点12.合同份数及保管13.合同变更及终止14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.1合同订立依据1.2合同目的1.3合同适用范围2.1保证金金额2.2保证金支付方式2.3保证金支付时间3.1退还条件3.2退还程序4.1违约责任4.2违约处理方式4.3违约赔偿5.1利息计算5.2利息支付6.1争议解决方式6.2争议解决机构6.3争议解决程序7.1保密条款7.2保密内容7.3保密期限8.合同解除条件及程序8.1合同解除条件8.1.1当事人一方违反合同约定，经对方催告后在合理期限内仍未履行合同义务。8.1.2当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使合同目的不能实现。8.1.3因不可抗力致使合同无法履行或者无法实现合同目的。8.2合同解除程序8.2.1解除合同的提出当事人一方提出解除合同时，应当以书面形式通知对方。8.2.2解除合同的确认对方收到解除合同的通知后，应当在合理期限内予以确认。8.2.3合同解除生效解除合同的通知经对方确认后，合同自通知到达对方时解除。9.合同生效日期及有效期9.1合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同有效期本合同的有效期为自生效之日起至路基施工合同约定的工期结束之日止。10.合同附件及补充条款10.1附件本合同附件包括但不限于工程量清单、设计文件、技术规范、质量标准等。10.2补充条款任何与本合同相抵触的补充条款，以本合同为准。11.合同签署日期及地点11.1签署日期本合同自双方代表签字盖章之日起签署。11.2签署地点本合同签署地点为[签署地点]。12.合同份数及保管12.1份数本合同一式[份数]份，双方各执[份数]份。12.2保管合同双方应当妥善保管合同正本，不得涂改、转让或出借。13.合同变更及终止13.1变更合同在履行过程中如需变更，应经双方协商一致，并以书面形式作出变更。13.2终止合同在履行完毕或达到解除条件时终止。14.其他约定事项14.1法律适用本合同的解释、履行、变更、解除和终止以及争议的解决均适用中华人民共和国法律。14.2约定争议解决方式因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交[争议解决机构名称]仲裁。14.3本合同未尽事宜本合同未尽事宜，由双方另行协商解决，并签订补充协议。14.4通知方式本合同涉及的通知均应以书面形式发出，并以挂号信、特快专递或双方约定的方式进行送达。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中，“第三方”是指除甲方和乙方以外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于监理方、审计方、检测机构、咨询顾问、保险公司等。15.2第三方介入目的第三方介入旨在提高合同履行的效率和质量，确保合同条款的执行，以及解决合同履行过程中可能出现的争议。16.第三方介入条件16.1甲方或乙方根据合同约定或经双方协商一致，决定引入第三方介入。16.2第三方介入需满足相关资质和条件，并经甲方和乙方认可。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额第三方在履行职责过程中，因自身原因导致合同履行出现问题的，其责任限额由双方在合同中约定，并应在第三方介入协议中明确。17.2限额计算方式第三方责任限额的计算方式应包括但不限于直接经济损失、间接经济损失、第三方违约金等。18.第三方介入程序18.1第三方介入申请甲方或乙方提出第三方介入申请，应向对方提交第三方介入的理由、目的、预期效果及第三方资质证明等相关材料。18.2第三方介入审核对方收到第三方介入申请后，应在[审核期限]内进行审核，并决定是否同意第三方介入。18.3第三方介入协议双方同意第三方介入后，应与第三方签订第三方介入协议，明确各方的权利、义务和责任。19.第三方权利与义务19.1第三