版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度楼栏杆安装工程劳务分包合同合同目录第一章合同总则1.1合同双方1.2合同标的1.3合同范围1.4合同期限1.5合同签订第二章项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目要求第三章劳务分包内容3.1材料供应3.2施工工艺3.3质量标准3.4工期安排第四章投标与中标4.1投标条件4.2投标文件4.3评标标准4.4中标结果第五章合同价款5.1合同总价5.2分包单价5.3付款方式5.4付款期限第六章施工进度6.1施工组织设计6.2施工进度计划6.3进度调整6.4工期延误处理第七章质量要求与保证7.1质量标准7.2质量保证措施7.3质量验收7.4质量责任第八章安全生产与环境保护8.1安全生产要求8.2安全生产责任8.3环境保护要求8.4环境保护责任第九章合同变更与解除9.1合同变更9.2合同解除9.3变更与解除程序9.4变更与解除后的处理第十章争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决期限第十一章违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿第十二章合同解除后的处理12.1合同解除后的处理12.2责任承担12.3赔偿处理第十三章合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序13.3合同终止后的处理第十四章其他14.1通知与送达14.2不可抗力14.3合同附件14.4合同份数与效力合同编号_________第一章合同总则1.1合同双方1.2合同标的1.2.1乙方负责楼栏杆的安装工程,具体内容详见附件一。1.2.2甲方负责提供施工图纸、技术要求和相关资料。1.3合同范围1.3.1乙方负责楼栏杆的安装、调试及验收工作。1.3.2甲方负责现场协调、监督及验收。1.4合同期限1.4.1合同期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。1.4.2合同期限内的具体工期安排详见附件二。1.5合同签订1.5.1本合同经双方代表签字盖章后生效。1.5.2本合同一式两份,双方各执一份。第二章项目概述2.1项目名称2.1.1二零二五年度楼栏杆安装工程2.2项目地点2.2.1详见附件一2.3项目规模2.3.1详见附件一2.4项目要求2.4.1详见附件一第三章劳务分包内容3.1材料供应3.1.1甲方负责提供楼栏杆安装所需的全部材料。3.1.2乙方应按照甲方提供的材料清单和质量要求进行施工。3.2施工工艺3.2.1乙方应严格按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工。3.2.2乙方应采用符合国家标准的施工工艺和设备。3.3质量标准3.3.1详见附件一3.3.2乙方应确保工程质量达到国家规定的标准。3.4工期安排3.4.1详见附件二3.4.2乙方应按照工期安排完成施工任务。第四章投标与中标4.1投标条件4.1.1乙方应具备相应的资质和施工能力。4.1.2乙方应提供完整的投标文件。4.2投标文件4.2.1详见附件三4.3评标标准4.3.1详见附件四4.4中标结果4.4.1详见附件五第五章合同价款5.1合同总价5.1.1详见附件六5.2分包单价5.2.1详见附件六5.3付款方式5.3.1详见附件七5.3.2乙方应在合同签订后15日内提交付款申请。5.3.3甲方应在收到乙方付款申请后15日内支付相应款项。5.4付款期限5.4.1详见附件七第六章施工进度6.1施工组织设计6.1.1详见附件八6.2施工进度计划6.2.1详见附件八6.3进度调整6.3.1如遇特殊情况导致进度延误,双方应协商调整进度计划。6.3.2任何进度调整均需书面确认。6.4工期延误处理6.4.1乙方因自身原因导致工期延误,应承担相应的违约责任。6.4.2甲方因不可抗力导致工期延误,可顺延工期。第七章质量要求与保证7.1质量标准7.1.1详见附件一7.1.2乙方应确保工程质量达到国家规定的标准。7.2质量保证措施7.2.1乙方应建立健全质量管理体系。7.2.2乙方应定期对施工人员进行质量培训。7.3质量验收7.3.1详见附件九7.3.2甲方应组织验收小组对施工质量进行验收。7.4质量责任7.4.1乙方对施工质量承担全部责任。7.4.2甲方对施工质量监督和验收。第八章安全生产与环境保护8.1安全生产要求8.1.1乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准。8.1.2乙方应制定安全生产规章制度,并严格执行。8.2安全生产责任8.2.1乙方负责施工现场的安全生产管理。8.2.2乙方应确保施工人员的安全防护措施到位。8.3环境保护要求8.3.1乙方应遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准。8.3.2乙方应采取有效措施,防止施工过程中对环境造成污染。8.4环境保护责任8.4.1乙方对施工现场的环境保护负责。8.4.2乙方应承担因施工活动造成的环境污染责任。第九章合同变更与解除9.1合同变更9.1.1合同任何条款的变更,必须经双方书面同意。9.1.2合同变更不得损害双方的合法权益。9.2合同解除9.2.1合同在履行过程中,如遇不可抗力,双方可协商解除合同。9.2.2合同解除后,双方应按照合同约定处理已发生的事项。9.3变更与解除程序9.3.1变更与解除合同,双方应书面通知对方。9.3.2变更与解除合同,双方应签署书面协议。9.4变更与解除后的处理9.4.1合同解除后,乙方应立即停止施工。第十章争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方发生争议,应通过友好协商解决。10.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序10.2.1双方应自争议发生之日起30日内提交争议解决申请。10.2.2争议解决过程中,双方应保持沟通,寻求解决方案。10.3争议解决期限10.3.1争议解决期限自争议发生之日起60日内。第十一章违约责任11.1违约情形11.1.1任何一方未履行合同约定的义务。11.1.2任何一方违反合同约定的行为。11.2违约责任11.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。11.2.2违约责任的具体计算方式详见附件十。11.3违约赔偿11.3.1违约赔偿由违约方承担。11.3.2违约赔偿的具体数额由双方协商确定。第十二章合同解除后的处理12.1合同解除后的处理12.2责任承担12.2.1合同解除后,双方各自承担相应的责任。12.3赔偿处理12.3.1合同解除后,因违约行为造成的损失,由违约方承担。第十三章合同终止13.1合同终止条件13.1.1合同期限届满。13.1.2合同解除。13.2合同终止程序13.2.1合同终止前,双方应进行必要的结算。13.2.2合同终止后,双方应签署终止协议。13.3合同终止后的处理第十四章其他14.1通知与送达14.1.1任何通知应以书面形式发送至对方指定的地址。14.1.2通知送达时间以邮戳日期为准。14.2不可抗力14.2.1不可抗力是指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。14.2.2不可抗力事件发生后,双方应立即通知对方,并采取一切可能的措施减轻损失。14.3合同附件14.3.1本合同附件与本合同具有同等法律效力。14.4合同份数与效力14.4.1本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。甲方(盖章):____________________________________代表人(签字):________________________________日期:____________________乙方(盖章):____________________________________代表人(签字):________________________________日期:____________________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.1甲方主导的施工进度计划条款说明:甲方应制定详细的施工进度计划,并提前通知乙方。乙方应按照甲方制定的进度计划进行施工,如因乙方原因导致进度延误,乙方应承担相应的违约责任。1.2甲方提供的材料及设备的质量控制条款说明:甲方提供的材料及设备应满足合同约定的质量标准。甲方应在材料及设备进场时进行验收,如发现质量问题,甲方有权要求乙方更换或退货,由此产生的费用由乙方承担。1.3甲方对施工过程的监督条款说明:甲方应派驻现场代表对施工过程进行监督,乙方应配合甲方代表的监督工作。甲方代表有权要求乙方对施工过程中出现的问题进行整改,乙方应立即执行。1.4甲方对施工质量的验收条款说明:施工完成后,甲方应组织验收小组对施工质量进行验收。验收合格后,甲方应签署验收报告,乙方方可进行下一阶段的施工。1.5甲方对施工安全的监管条款说明:甲方应负责施工现场的安全监管,包括但不限于安全教育培训、安全设施配置、安全事故处理等。乙方应遵守甲方制定的安全管理制度,确保施工安全。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明2.1乙方主导的施工组织设计条款说明:乙方应根据项目特点和施工要求,制定详细的施工组织设计,并报甲方审批。甲方应在收到乙方提交的施工组织设计后15日内给予回复。2.2乙方对材料及设备的采购条款说明:乙方负责采购施工所需的材料及设备,并确保其质量符合合同要求。乙方应在采购前向甲方提供材料及设备的清单,经甲方确认后方可进行采购。2.3乙方对施工进度的控制条款说明:乙方应制定合理的施工进度计划,并确保按计划完成施工任务。如因乙方原因导致进度延误,乙方应承担相应的违约责任。2.4乙方对施工质量的保证条款说明:乙方应建立健全质量管理体系,确保施工质量达到合同约定的标准。乙方应定期对施工质量进行检查,发现问题及时整改。2.5乙方对施工安全的负责条款说明:乙方应负责施工现场的安全管理,包括但不限于安全教育培训、安全设施配置、安全事故处理等。乙方应确保施工人员的安全,防止安全事故的发生。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明3.1第三方中介的选定3.2第三方中介的职责条款说明:第三方中介机构应按照合同约定,对施工过程进行监理,包括但不限于施工进度、质量、安全等方面的监督。3.3第三方中介的协调条款说明:第三方中介机构应协调合同双方的关系,确保项目顺利进行。第三方中介机构应公正、公平地处理合同双方的争议。3.4第三方中介的验收条款说明:第三方中介机构应在施工完成后,组织验收小组对施工质量进行验收。验收合格后,第三方中介机构应签署验收报告。3.5第三方中介的费用条款说明:第三方中介机构的服务费用由合同双方共同承担,具体费用由双方协商确定。第三方中介机构的服务费用应在合同中明确约定。附件及其他补充说明一、附件列表:1.附件一:项目名称、地点、规模、要求2.附件二:施工进度计划3.附件三:投标文件4.附件四:评标标准5.附件五:中标结果6.附件六:合同总价及分包单价7.附件七:付款方式及期限8.附件八:施工组织设计9.附件九:施工质量验收标准10.附件十:违约责任及赔偿计算方式二、违约行为及认定:1.违约行为:乙方未按合同约定的工期完成施工任务。2.违约行为:乙方提供的材料及设备不符合合同约定的质量标准。认定:经第三方中介机构检测,乙方提供的材料及设备不符合合同约定的质量标准,视为违约。3.违约行为:乙方未遵守甲方制定的安全管理制度,导致安全事故发生。认定:经调查,安全事故由乙方未遵守安全管理制度导致,视为违约。4.违约行为:乙方未按合同约定进行施工质量检查和整改。认定:经第三方中介机构检查,发现乙方未按合同约定进行施工质量检查和整改,视为违约。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.违约责任:指合同当事人违反合同约定应承担的法律责任。3.监理:指第三方机构对工程施工过程进行监督和管理的行为。4.验收:指对已完成的工作进行检查,确认是否符合合同约定的标准和要求。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工进度延误。解决办法:及时沟通,协商调整施工计划,确保项目按期完成。2.问题:材料及设备质量问题。解决办法:立即停止使用不合格材料及设备,通知甲方更换或退货。3.问题:安全事故发生。解决办法:立即采取紧急措施,防止事故扩大,并及时报告相关部门。4.问题:施工质量不合格。解决办法:立即进行整改,确保施工质量达到合同约定的标准。五、所有应用场景:1.楼栏杆安装工程劳务分包。2.施工项目质量、安全、进度管理等。3.甲方与乙方之间的合同关系维护。4.第三方中介机构的监理服务。5.合同违约行为的处理。全文完。二零二五年度楼栏杆安装工程劳务分包合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.2总包方信息2.项目概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程期限3.工程劳务分包内容3.1安装范围3.2施工内容3.3技术要求4.合同价款及支付方式4.1合同总价4.2分阶段支付比例4.3支付时间及条件5.材料供应5.1材料供应方式5.2材料质量要求5.3材料验收及保管6.施工组织与管理6.1施工方案6.2施工进度计划6.3施工安全管理6.4施工质量控制7.人员配置与管理7.1人员资质要求7.2人员配置计划7.3人员培训与考核8.技术交底与施工配合8.1技术交底内容8.2施工配合要求8.3施工变更与调整9.施工验收与保修9.1验收标准9.2验收程序9.3保修责任10.合同解除与违约责任10.1合同解除条件10.2违约责任承担11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.合同附件13.1附件一:施工图纸13.2附件二:技术规范13.3附件三:工程量清单14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称:劳务分包1.1.2分包方法定代表人:1.1.3分包方注册地址:省市区路号1.1.4分包方联系电话:138xxxx56781.2总包方信息1.2.1总包方名称:建筑工程1.2.2总包方法定代表人:1.2.3总包方注册地址:省市区路号1.2.4总包方联系电话:139xxxx56782.项目概况2.1工程名称:小区楼栏杆安装工程2.2工程地点:省市区小区2.3工程规模:栋楼,每栋楼安装栏杆米2.4工程期限:自2025年1月1日起至2025年6月30日止3.工程劳务分包内容3.1安装范围:包括所有楼栋的栏杆安装工作3.2施工内容:栏杆的测量、加工、运输、安装及验收3.3技术要求:按照国家相关标准和规范进行施工,确保栏杆安装牢固、美观、安全4.合同价款及支付方式4.1合同总价:人民币壹佰万元整(¥1000000.00)4.2分阶段支付比例:合同签订后支付30%,完成50%工程量后支付30%,工程验收合格后支付30%,尾款10%作为质保金,质保期为一年4.3支付时间及条件:按上述比例,在规定的时间内,且在满足付款条件后支付5.材料供应5.1材料供应方式:由总包方负责提供所需材料,分包方负责材料验收及保管5.2材料质量要求:所有材料必须符合国家相关标准和规范,并提供相关质量证明文件5.3材料验收及保管:分包方在材料进场时进行验收,合格后方可使用,材料保管责任由分包方承担6.施工组织与管理6.1施工方案:分包方需在合同签订后10日内提交详细的施工方案,经总包方审核批准后方可实施6.2施工进度计划:分包方需按照合同约定的工程期限编制施工进度计划,并报送总包方备案6.3施工安全管理:分包方需严格按照国家相关安全法规和标准进行施工,确保施工安全6.4施工质量控制:分包方需建立完善的质量控制体系,确保工程质量达到合同约定标准7.人员配置与管理7.1人员资质要求:分包方派遣的施工人员需具备相应的资质证书,并符合工程要求7.2人员配置计划:分包方需在合同签订后5日内提交人员配置计划,包括人员姓名、工种、数量等7.3人员培训与考核:分包方需对施工人员进行必要的培训,并定期进行考核,确保人员素质满足工程要求8.技术交底与施工配合8.1技术交底内容:总包方应在施工前对分包方进行技术交底,内容包括工程图纸、施工工艺、质量标准、安全措施等8.2施工配合要求:分包方需配合总包方进行现场协调,确保施工进度和质量8.3施工变更与调整:如遇施工过程中出现设计变更或技术调整,双方应协商一致,并签订书面变更协议9.施工验收与保修9.1验收标准:按照国家相关标准和规范进行验收,包括材料、工艺、质量、安全等方面9.2验收程序:验收前由分包方进行自检,合格后通知总包方进行验收,验收合格后双方签字确认9.3保修责任:分包方对安装的栏杆承担一年内的保修责任,保修期内因施工质量问题导致的损坏,由分包方负责修复或更换10.合同解除与违约责任10.1合同解除条件:因不可抗力导致合同无法履行,或一方严重违约,经另一方书面通知后可解除合同10.2违约责任承担:违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等11.争议解决11.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成的,提交仲裁委员会仲裁11.2争议解决机构:仲裁委员会12.合同生效及终止12.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效12.2合同终止条件:合同履行完毕或因法定事由解除合同13.合同附件13.1附件一:施工图纸13.2附件二:技术规范13.3附件三:工程量清单14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决14.2本合同一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力14.3本合同自双方签字盖章之日起生效,自合同终止之日起失效14.4本合同未尽事宜,按照国家有关法律法规执行第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义:在本合同中,第三方是指除甲乙双方以外的,为合同履行提供专业服务、技术支持或进行监督管理的企业、机构或个人。15.2.1仲裁机构介入:在合同争议解决过程中,双方可约定由第三方仲裁机构进行仲裁。15.2.2监理单位介入:甲乙双方可共同委托第三方监理单位对施工过程进行监督管理。15.2.3技术顾问介入:甲乙双方可共同聘请第三方技术顾问提供技术支持和服务。15.2.4中介方介入:甲乙双方可委托第三方中介方进行合同签订、履约监督等中介服务。16.第三方责任限额16.1第三方责任:第三方在履行职责过程中,因自身原因导致合同履行受阻或造成损失的,应承担相应的法律责任。16.2责任限额:第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定,具体如下:16.2.1仲裁机构:仲裁机构在仲裁过程中,其裁决结果不得超过合同总价的一定比例。16.2.2监理单位:监理单位在履行监理职责过程中,因监理失职导致合同履行受阻或造成损失的,其责任限额不得超过合同总价的一定比例。16.2.3技术顾问:技术顾问在提供技术支持和服务过程中,因技术失误导致合同履行受阻或造成损失的,其责任限额不得超过合同总价的一定比例。16.2.4中介方:中介方在提供中介服务过程中,因中介失职导致合同履行受阻或造成损失的,其责任限额不得超过合同总价的一定比例。17.第三方与其他各方的关系17.1第三方与甲方的责任划分:第三方在履行职责过程中,对甲方承担直接责任,甲方对第三方的工作成果进行监督和验收。17.2第三方与乙方的责任划分:第三方在履行职责过程中,对乙方承担直接责任,乙方对第三方的工作成果进行监督和验收。17.3第三方与甲乙双方的关系:第三方作为独立第三方,在合同履行过程中,应保持中立,不得偏袒任何一方。18.第三方介入的程序18.1介入申请:甲乙双方协商一致后,可向第三方提出介入申请。18.2.1合同履行过程中出现争议或问题。18.2.2双方认为需要第三方介入以维护合同履行。18.2.3第三方具备相应的资质和能力。18.3介入实施:第三方介入后,应按照合同约定和双方要求,独立、公正地履行职责。19.第三方介入的费用19.1费用承担:第三方介入的费用由甲乙双方按照合同约定承担。19.2费用支付:第三方介入的费用应在合同约定的支付期限内支付。20.第三方介入的终止20.1.1争议或问题得到解决。20.1.2合同履行完毕。20.1.3双方协商一致终止第三方介入。20.2终止程序:第三方介入终止后,甲乙双方应签署终止协议,明确各方责任和义务。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工图纸详细要求:包含工程名称、地点、规模、结构、材料、尺寸、施工要求等详细信息。附件说明:施工图纸是施工过程中必须遵循的技术文件,是施工质量和进度的重要依据。2.附件二:技术规范详细要求:列出施工过程中应遵循的国家和行业标准,包括材料标准、施工工艺、质量要求等。附件说明:技术规范是确保工程质量的重要依据,施工方必须严格遵守。3.附件三:工程量清单详细要求:详细列出工程项目的名称、规格、数量、单位、单价、总价等信息。4.附件四:人员配置计划详细要求:列出施工人员的姓名、工种、资质、数量等信息。附件说明:人员配置计划是确保施工人员素质和数量的依据,有助于施工进度和质量控制。5.附件五:施工进度计划详细要求:详细列出各阶段施工的时间节点、工程量、质量要求等信息。附件说明:施工进度计划是施工过程中的时间管理工具,有助于确保工程按时完成。6.附件六:施工安全措施详细要求:列出施工过程中应采取的安全措施,包括人员安全、设备安全、环境安全等。附件说明:施工安全措施是保障施工人员生命财产安全的重要手段。7.附件七:验收报告详细要求:包括验收时间、地点、参与人员、验收结果、存在问题及整改措施等信息。附件说明:验收报告是工程验收的重要文件,用于证明工程是否符合合同要求。8.附件八:保修承诺书详细要求:列出保修范围、期限、责任等内容。附件说明:保修承诺书是施工方对工程质量负责的书面承诺。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:分包方未按合同约定的时间完成工程量。责任认定标准:每延迟一天,分包方应支付总合同价款的0.5%作为违约金。示例说明:若分包方延迟5天完成工程,则应支付总合同价款的2.5%作为违约金。2.违约行为:分包方提供的材料不符合合同约定的质量标准。责任认定标准:分包方应立即更换不合格材料,并承担由此产生的费用。示例说明:若分包方提供的栏杆材料不符合质量标准,分包方需更换并承担更换费用。3.违约行为:分包方未按合同约定进行施工,导致工程质量不合格。责任认定标准:分包方应承担修复费用,并支付总合同价款的1%作为违约金。示例说明:若栏杆安装质量不合格,分包方需修复并支付总合同价款的1%作为违约金。4.违约行为:分包方未按合同约定进行施工,导致工程进度延误。责任认定标准:每延迟一天,分包方应支付总合同价款的0.5%作为违约金。示例说明:若分包方导致工程延误5天,则应支付总合同价款的2.5%作为违约金。5.违约行为:分包方未按合同约定进行施工,导致安全事故发生。责任认定标准:分包方应承担全部责任,包括事故调查、赔偿等费用。示例说明:若分包方施工过程中发生安全事故,分包方需承担全部责任。全文完。二零二五年度楼栏杆安装工程劳务分包合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方(承包方):名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________2.乙方(分包方):名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________3.其他相关方(如有):名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________二、合同前言2.1背景本合同依据甲方关于楼栏杆安装工程的施工需求,由乙方作为分包方承担楼栏杆安装工程的劳务分包任务。为确保工程顺利进行,双方本着平等互利、诚信合作的原则,经友好协商,特订立本合同。2.2目的本合同旨在明确甲乙双方在楼栏杆安装工程劳务分包过程中的权利、义务和责任,确保工程质量和进度,保障双方的合法权益。三、定义与解释3.1专业术语本合同中涉及的专业术语如下:(1)楼栏杆:指建筑物楼层间的安全防护设施,包括栏杆、扶手等;(2)劳务分包:指甲方将部分工程内容分包给乙方,由乙方负责施工;(3)工期:指合同约定的楼栏杆安装工程完成的时间;(4)质量标准:指国家、行业和地方有关楼栏杆安装工程的质量标准。3.2关键词解释(1)甲方:指楼栏杆安装工程的承包方;(2)乙方:指楼栏杆安装工程的分包方;(3)合同履行:指甲乙双方按照合同约定,完成各自的权利和义务;(4)违约责任:指甲乙任何一方违反合同约定,应当承担的法律责任。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、保质、保量地完成楼栏杆安装工程;(2)甲方有权监督乙方在施工过程中的质量、进度和安全;(3)甲方有权要求乙方对施工过程中出现的问题进行整改;(4)甲方应按照合同约定,按时支付乙方劳务分包费用。4.2乙方的权利和义务(1)乙方应按照合同约定,按时、保质、保量地完成楼栏杆安装工程;(2)乙方应严格按照国家、行业和地方有关楼栏杆安装工程的质量标准进行施工;(3)乙方应按照甲方要求,对施工过程中出现的问题进行整改;(4)乙方应按照合同约定,提供相关施工资料和验收报告。五、履行条件5.1合同履行时间本合同约定的楼栏杆安装工程工期为______天,自合同签订之日起计算。5.2合同履行地点楼栏杆安装工程的施工地点为:____________________5.3合同履行方式乙方应按照合同约定,自行组织施工队伍,承担楼栏杆安装工程的劳务分包工作。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件(1)合同约定的楼栏杆安装工程完工;(2)甲乙双方协商一致解除合同;(3)因不可抗力等原因导致合同无法继续履行。6.3终止程序(1)合同终止前,甲乙双方应妥善处理已发生的合同事项;(2)合同终止后,甲乙双方应按照合同约定,办理相关手续。6.4终止后果(1)合同终止后,甲乙双方应按照合同约定,承担相应的法律责任;(2)合同终止后,乙方应按照甲方要求,完成剩余的工程内容。七、费用与支付7.1费用构成(1)人工费用:包括乙方施工人员的工资、加班费、补贴等;(2)材料费用:包括楼栏杆安装所需的各种材料、配件、工具等费用;(3)机械费用:包括施工过程中使用的机械设备租赁费、燃料费、维修费等;(4)管理费用:包括乙方在施工过程中的管理费用、协调费用等;(5)其他费用:包括合同约定的其他费用。7.2支付方式(1)预付款:合同签订后,甲方应向乙方支付合同总价款的_____%作为预付款;(2)进度款:在楼栏杆安装工程达到约定进度时,甲方应按照实际完成工程量支付相应比例的进度款;(3)结算款:楼栏杆安装工程完工并经甲方验收合格后,甲方应在______个工作日内支付剩余的结算款。7.3支付时间(1)预付款支付时间:合同签订后______个工作日内;(2)进度款支付时间:每个进度节点后______个工作日内;(3)结算款支付时间:楼栏杆安装工程完工并验收合格后______个工作日内。7.4支付条款(1)甲方支付乙方劳务分包费用时,应按照合同约定的支付方式和支付时间执行;(2)甲方支付乙方劳务分包费用时,应提供相应的支付凭证;(3)乙方应在收到甲方支付的费用后,及时提供相应的工程进度报告和费用结算单。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按合同约定支付劳务分包费用,应向乙方支付_____%的违约金;(2)甲方未按合同约定提供施工条件,导致工程进度延误,应向乙方支付_____%的违约金。8.2乙方违约(1)乙方未按合同约定完成楼栏杆安装工程,应向甲方支付_____%的违约金;(2)乙方在施工过程中造成工程损失,应承担相应的赔偿责任。8.3赔偿金额和方式(1)违约金的计算方式:按合同总价款的_____%计算;(2)赔偿金额的支付方式:违约方应在违约行为发生后______个工作日内支付赔偿金额。九、保密条款9.1保密内容(1)甲乙双方的商业秘密;(2)楼栏杆安装工程的技术资料;(3)合同履行过程中的各类文件、资料。9.2保密期限本合同的保密期限自合同签订之日起至合同终止后______年。9.3保密履行方式(1)甲乙双方应采取有效措施,防止保密内容的泄露;(2)甲乙双方未经对方同意,不得将保密内容泄露给任何第三方。十、不可抗力10.1不可抗力定义本合同所指的不可抗力是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况,如地震、洪水、战争等。10.2不可抗力事件(1)自然灾害;(2)政府行为;(3)社会异常事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件,甲乙双方应及时通知对方,并提供相关证明;(2)在不可抗力事件发生期间,甲乙双方应采取措施减少损失;(3)因不可抗力事件导致合同无法履行,甲乙双方互不承担责任。10.4不可抗力实例(1)地震;(2)台风;(3)战争。十一、争议解决11.1协商解决甲乙双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼如协商不成,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼,或向合同签订地的仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,甲乙任何一方不得将本合同的权利和义务转让给第三方。12.2不得转让的情形(1)合同未履行完毕;(2)合同约定不得转让的情形;(3)法律法规禁止转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对楼栏杆安装工程的设计、施工、验收等环节的监督权;(2)乙方保留对楼栏杆安装工程的技术秘密、商业秘密等权利。13.2特殊权力保留(1)甲方保留在合同履行过程中,对楼栏杆安装工程的设计、施工方案进行调整的权利;(2)乙方保留在合同履行过程中,对施工过程中出现的问题进行整改的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序(1)甲乙双方对合同内容进行修改或补充,应书面提出;(2)经甲乙双方协商一致后,以书面形式对合同进行修改或补充。14.2修改和补充效力经甲乙双方协商一致并书面确认的修改或补充内容,与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)甲方应提供楼栏杆安装工程的施工图纸、技术资料等;(2)乙方应按照甲方要求,提供施工人员、设备等。15.2协作与配合方式甲乙双方应按照合同约定,相互协作,共同确保楼栏杆安装工程的顺利进行。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同为独立文件,与甲乙双方其他合同文件无关。16.3增减条款本合同如有增减条款,以书面形式为准。十七、签字、日期、盖章甲方(承包方):代表(签字):____________________日期:____________________盖章:____________________乙方(分包方):代表(签字):____________________日期:____________________盖章:____________________附件及其他说明解释一、附件列表:1.楼栏杆安装工程施工图纸及技术资料;2.甲方提供的施工条件说明;3.乙方提交的施工组织设计及进度计划;4.甲方与乙方协商一致的修改和补充协议;5.不可抗力事件的证明文件;6.楼栏杆安装工程的验收报告;7.其他与合同履行相关的文件和资料。二、违约行为及认定:1.甲方违约行为及认定:未按合同约定支付劳务分包费用:认定甲方违约,应支付乙方相应比例的违约金。未按合同约定提供施工条件:认定甲方违约,应向乙方支付相应比例的违约金。2.乙方违约行为及认定:未按合同约定完成楼栏杆安装工程:认定乙方违约,应向甲方支付相应比例的违约金。在施工过程中造成工程损失:认定乙方违约,应承担相应的赔偿责任。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况,如地震、洪水、战争等。2.违约金:指合同当事人因违约行为应向对方支付的金钱。3.仲裁:指由双方当事人选定的仲裁机构对合同争议进行审理并作出裁决。4.诉讼:指当事人将合同争议提交人民法院审理并作出判决。5.独立性:指合同作为一个整体,与其他合同或文件无关。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方未按合同约定支付劳务分包费用。解决办法:乙方应及时与甲方沟通,要求甲方按照合同约定支付费用;如沟通无效,乙方可向合同签订地的人民法院提起诉讼。2.问题:乙方未按合同约定完成楼栏杆安装工程。解决办法:甲方应及时与乙方沟通,要求乙方按照合同约定完成工程;如沟通无效,甲方可要求乙方承担违约责任,并支付相应比例的违约金。3.问题:楼栏杆安装工程出现质量问题。解决办法:甲乙双方应及时沟通,确定质量问题原因及责任方;责任方应负责修复质量问题,直至符合合同约定的质量标准。4.问题:施工过程中出现不可抗力事件。解决办法:甲乙双方应及时沟通,确定不可抗力事件的影响及责任;如不可抗力事件导致合同无法履行,双方互不承担责任。5.问题:合同履行过程中出现争议。解决办法:甲乙双方应通过友好协商解决争议;如协商不成,双方可选择仲裁或诉讼解决争议。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方责任:第三方应对其提供的材料、设备的质量负责,确保符合合同约定的标准。第三方应按照合同约定的时间、地点和方式,将材料、设备交付给乙方。2.第三方权利:第三方有权要求甲方按照合同约定支付材料、设备的费用。第三方有权要求甲方在合同履行过程中提供必要的协助和支持。3.第三方义务:第三方应配合甲乙双方的工作,确保材料、设备的交付符合合同要求。第三方应按照合同约定,对材料、设备的质量进行跟踪和售后服务。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利:乙方有权要求甲方按照合同约定支付劳务分包费用,包括预付款、进度款和结算款。乙方有权要求甲方提供必要的施工条件和资源,确保工程顺利进行。乙方有权要求甲方对施工过程中出现的问题进行及时整改。2.乙方利益条款:乙方有权在合同履行过程中,对施工方案进行调整,以适应实际情况。乙方有权要求甲方对施工过程中产生的额外费用进行补偿。3.甲方的违约及限制条款:甲方未按合同约定支付费用,应向乙方支付违约金。甲方未提供必要的施工条件,应承担相应的责任。甲方不得无故变更施工方案,如需变更,应征得乙方同意。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利:甲方可要求乙方按照合同约定完成楼栏杆安装工程,确保工程质量和进度。甲方可要求乙方在施工过程中,遵守相关法律法规和行业标准。甲方可对乙方提交的施工方案、进度计划等进行审核。2.甲方的利益条款:甲方可要求乙方对施工过程中产生的额外费用进行补偿。甲方可要求乙方在工程完工后,提供工程验收报告和保修服务。3.乙方的违约及限制条款:乙方未按合同约定完成工程,应向甲方支付违约金。乙方在施工过程中造成工程损失,应承担赔偿责任。乙方不得在未得到甲方同意的情况下,擅自变更施工方案。全文完。二零二五年度楼栏杆安装工程劳务分包合同3本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.2总包方基本信息1.3项目相关信息2.合同标的2.1工程名称2.2工程地点2.3工程内容2.4工程规模2.5工程工期3.合同价格3.1合同总价3.2计价方式3.3付款方式3.4预付款比例3.5进度款支付3.6结算与验收4.质量要求4.1施工质量标准4.2质量保证期4.3质量责任5.安全生产5.1安全生产责任5.2安全生产措施5.3事故处理5.4安全培训6.材料供应6.1材料采购与供应6.2材料质量要求6.3材料验收与保管6.4材料价格7.施工进度7.1施工进度计划7.2施工进度控制7.3进度调整7.4工程延期处理8.环境保护8.1环境保护要求8.2环境保护措施8.3环境污染处理9.合同变更与解除9.1合同变更9.2合同解除9.3变更与解除的条件10.违约责任10.1违约责任条款10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除条件13.其他约定13.1其他约定事项13.2其他未尽事宜14.合同附件14.1附件一:工程量清单14.2附件二:施工图纸14.3附件三:材料清单14.4附件四:其他相关文件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.1.1分包方名称:劳务分包1.1.2分包方地址:省市区街道号1.1.3分包方法定代表人:1.1.4分包方联系电话:138xxxx56781.2总包方基本信息1.2.1总包方名称:建筑工程1.2.2总包方地址:省市区街道号1.2.3总包方法定代表人:1.2.4总包方联系电话:139xxxx1.3项目相关信息1.3.1工程名称:住宅小区楼栏杆安装工程1.3.2工程地点:省市区街道号1.3.3工程内容:楼栏杆的安装、调试及验收1.3.4工程规模:共计栋楼,每栋楼安装个楼栏杆1.3.5工程工期:自2025年1月1日起至2025年6月30日止2.合同标的2.1工程名称:住宅小区楼栏杆安装工程2.2工程地点:省市区街道号2.3.1材料采购与准备2.3.2施工图纸的审核与确认2.3.3施工现场的安全防护措施2.3.4楼栏杆的安装与固定2.3.5系统调试与性能测试2.3.6工程验收与交付2.4工程规模:共计栋楼,每栋楼安装个楼栏杆,总面积为平方米2.5工程工期:自2025年1月1日起至2025年6月30日止,预计工期为6个月3.合同价格3.1合同总价:人民币伍拾万元整(¥500,000.00)3.2计价方式:按实际完成的工程量计算,单价不变3.3付款方式:分阶段支付,每完成一定比例的工程量后支付相应款项3.4预付款比例:合同签订后,分包方需提交工程预付款,比例为合同总价的20%3.5进度款支付:每月底前,根据实际完成的工程量,按合同约定的进度款比例支付3.6结算与验收:工程完工后,双方进行工程结算,并在验收合格后支付尾款4.质量要求4.1施工质量标准:符合国家及行业相关质量标准,确保工程安全、可靠、美观4.2质量保证期:自工程交付之日起,质量保证期为一年4.3质量责任:如因分包方原因导致工程质量问题,分包方负责修复,并承担由此产生的费用5.安全生产5.1安全生产责任:分包方负责施工现场的安全管理,确保施工安全5.2安全生产措施:制定并落实安全生产措施,包括但不限于:5.2.1施工现场的安全防护设施5.2.2施工人员的安全培训5.2.3安全生产检查与监督5.3事故处理:发生安全事故时,分包方应立即采取措施,及时上报,并配合相关部门进行调查处理5.4安全培训:对施工人员进行定期安全培训,提高安全意识6.材料供应6.1材料采购与供应:由分包方负责材料的采购与供应6.2材料质量要求:材料必须符合国家及行业相关质量标准,并有合格证明6.3材料验收与保管:材料到货后,双方共同验收,合格后由分包方负责保管6.4材料价格:材料价格按市场价执行,并在合同中明确材料清单及单价8.环境保护8.1环境保护要求:分包方在施工过程中应遵守国家及地方有关环境保护的法律、法规,采取有效措施减少施工对环境的影响。8.2环境保护措施:包括但不限于:8.2.1采取有效措施减少扬尘、噪音污染8.2.2合理安排施工时间,避免夜间施工8.2.3对施工废弃物进行分类收集,及时清运8.2.4采取措施防止施工用水污染周边环境8.3环境污染处理:如发生环境污染事件,分包方应立即采取措施进行治理,并承担相应责任和费用。9.合同变更与解除9.1合同变更:任何一方要求变更合同内容,应提前通知对方,并经双方协商一致后书面确认。9.2.1合同一方严重违约9.2.2由于不可抗力因素导致合同无法履行9.3变更与解除的条件:具体条件在合同附件中详细列明。10.违约责任10.1违约责任条款:如一方违约,应承担违约责任,包括但不限于:10.1.1按合同约定支付违约金10.1.2修复违约行为造成的损失10.1.3承担因违约造成的第三方损失10.2违约责任承担:违约责任由违约方承担,除非双方另有约定。11.争议解决11.1争议解决方式:双方发生争议,应通过友好协商解决。11.2争议解决机构:如协商不成,可提交仲裁委员会仲裁。11.3争议解决程序:按照仲裁委员会的仲裁规则进行。12.合同生效与终止12.1合同生效条件:合同双方签字盖章后生效。12.2合同终止条件:合同履行完毕或双方协商一致解除合同。12.3合同解除条件:如合同解除,双方应按照合同约定进行结算。13.其他约定13.1其他约定事项:包括但不限于保密条款、不可抗力条款等。13.2其他未尽事宜:如合同未尽事宜,双方可另行协商解决。14.合同附件14.1附件一:工程量清单14.2附件二:施工图纸14.3附件三:材料清单14.4附件四:其他相关文件,包括但不限于:安全生产协议、环境保护协议等。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的定义与范围1.1定义:本合同所称第三方,是指除合同双方(甲方和乙方)之外的,因合同履行需要而介入合同关系的独立第三方。1.2范围:第三方可能包括但不限于中介方、监理方、检测机构、咨询顾问等。2.第三方介入的程序2.1介入申请:甲方或乙方如需引入第三方,应向对方提出书面申请,说明第三方介入的原因、目的和预期效果。2.2同意与选择:对方收到申请后,应在合理期限内给予答复,同意后由双方共同选择合适的第三方。2.3第三方资质要求:第三方应具备相应的资质和
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年人教五四新版七年级物理上册月考试卷
- 2025年度新能源汽车销售及售后服务合同范本8篇
- 行业退出中的政策建议分析-洞察分析
- 2025年沪科版七年级生物下册阶段测试试卷含答案
- 2025年外研版2024八年级地理上册月考试卷含答案
- 部编版七年级语文上册《散步》教学设计9
- 二零二五年度智慧城市运营服务出资协议3篇
- 2025年度地下综合交通枢纽车位租赁合同4篇
- 二零二五年度床上用品租赁服务合同9篇
- 2025年度汽车租赁与车联网技术集成合同2篇
- 2025年经济形势会议讲话报告
- 北师大版小学三年级上册数学第五单元《周长》测试卷(含答案)
- 国家安全责任制落实情况报告3篇
- 2024年度顺丰快递冷链物流服务合同3篇
- 六年级下册【默写表】(牛津上海版、深圳版)(汉译英)
- 合同签订培训
- 新修订《保密法》知识考试题及答案
- 电工基础知识培训课程
- 铁路基础知识题库单选题100道及答案解析
- 金融AI:颠覆与重塑-深化理解AI在金融行业的实践与挑战
- 住宅楼安全性检测鉴定方案
评论
0/150
提交评论