二零二五版交通设施建设项目履约担保书模板4篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五版交通设施建设项目履约担保书模板合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同签订日期1.3合同签订双方1.4合同背景1.5合同目的第二章合同主体2.1担保人信息2.2担保人资质2.3担保人责任第三章履约担保金额3.1担保金额3.2担保期限3.3担保方式第四章担保责任范围4.1担保责任概述4.2担保责任承担4.3担保责任解除第五章担保期限及续保5.1担保期限5.2担保续保5.3担保期限变更第六章担保金支付及退还6.1担保金支付6.2担保金退还6.3担保金利息第七章担保人权利义务7.1担保人权利7.2担保人义务7.3违约责任第八章争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序第九章合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除与终止程序第十章合同附件10.1附件一：担保人承诺书10.2附件二：履约担保金支付凭证10.3附件三：其他相关文件第十一章合同生效及修改11.1合同生效条件11.2合同修改程序11.3合同修改效力第十二章法律适用及管辖12.1法律适用12.2管辖法院第十三章其他13.1通知方式13.2合同份数13.3其他约定事项第十四章合同签署14.1合同签署日期14.2合同签署双方代表签名14.3合同签署地点合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称：二零二五版交通设施建设项目履约担保书1.2合同签订日期：____年__月__日1.3合同签订双方：1.3.1担保人名称：1.3.2承包人名称：1.4合同背景：1.4.1项目名称：____交通设施建设项目1.4.2项目地点：____1.4.3项目投资总额：____元1.5合同目的：1.5.1确保承包人按照合同约定履行建设项目的施工、监理等义务。1.5.2保护发包人的合法权益，防止因承包人违约而造成损失。第二章合同主体2.1担保人信息：2.1.1担保人名称：2.1.2担保人地址：2.1.3担保人法定代表人：2.1.4担保人联系方式：2.2担保人资质：2.2.1担保人具有合法有效的营业执照。2.2.2担保人具有履行担保责任的能力。2.3担保人责任：2.3.1担保人对承包人的履约行为承担连带责任。2.3.2担保人在担保期限内，对承包人因违约行为造成的损失承担赔偿责任。第三章履约担保金额3.1担保金额：____元3.2担保期限：自合同签订之日起至项目竣工验收合格之日止。3.3担保方式：采用银行保函、现金、银行承兑汇票、信用证等担保方式。第四章担保责任范围4.1担保责任概述：4.1.1担保人对承包人在建设过程中因违约行为造成的损失承担赔偿责任。4.1.2担保人对承包人因未按合同约定完成工程或质量不合格造成的损失承担赔偿责任。4.2担保责任承担：4.2.1担保人应在接到发包人通知后，在规定的期限内履行担保责任。4.3担保责任解除：4.3.1承包人按照合同约定履行完所有义务后，担保责任自行解除。4.3.2发包人书面通知担保人解除担保责任。第五章担保期限及续保5.1担保期限：自合同签订之日起至项目竣工验收合格之日止。5.2担保续保：5.2.1如需续保，承包人应在担保期限届满前向担保人提出书面申请。5.2.2担保人应在接到续保申请后，在规定时间内回复是否同意续保。5.3担保期限变更：5.3.1如因特殊情况需变更担保期限，双方应协商一致，并签订补充协议。第六章担保金支付及退还6.1担保金支付：6.1.1担保人应在合同签订后，按照约定向发包人支付担保金。6.1.2担保金支付方式：____6.2担保金退还：6.2.1承包人按照合同约定履行完所有义务后，担保人应退还担保金。6.2.2担保金退还方式：____6.3担保金利息：6.3.1担保金在担保期限内产生的利息归担保人所有。第七章担保人权利义务7.1担保人权利：7.1.1担保人有权要求承包人按照合同约定履行义务。7.1.2担保人有权在承包人违约时，要求承包人承担违约责任。7.2担保人义务：7.2.1担保人应按照合同约定履行担保责任。7.2.2担保人应配合发包人对承包人履约情况进行监督检查。7.3违约责任：7.3.1担保人未按合同约定履行担保责任的，应承担相应的违约责任。7.3.2承包人违约的，担保人有权要求其承担违约责任。第八章争议解决8.1争议解决方式：8.1.1双方应通过友好协商解决合同争议。8.1.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。8.2争议解决机构：8.2.1本合同争议解决机构为____仲裁委员会。8.3争议解决程序：8.3.1仲裁程序应按照《中华人民共和国仲裁法》及仲裁委员会的仲裁规则进行。第九章合同解除与终止9.1合同解除条件：9.1.1如一方严重违约，另一方有权解除合同。9.1.2如项目因不可抗力无法继续进行，双方可协商解除合同。9.2合同终止条件：9.2.1项目竣工验收合格，且承包人履行完毕所有合同义务。9.2.2双方协商一致，签订合同终止协议。9.3合同解除与终止程序：9.3.1一方提出解除或终止合同，应书面通知另一方。9.3.2双方应在收到通知之日起____日内，就解除或终止合同的后续事宜达成一致。第十章合同附件10.1附件一：担保人承诺书10.2附件二：履约担保金支付凭证10.3附件三：其他相关文件第十一章合同生效及修改11.1合同生效条件：11.1.1双方签字盖章后，合同自____年__月__日起生效。11.2合同修改程序：11.2.1合同任何条款的修改，必须经双方协商一致，并以书面形式作出。11.3合同修改效力：11.3.1修改后的合同条款具有同等法律效力。第十二章法律适用及管辖12.1法律适用：12.1.1本合同适用中华人民共和国法律。12.2管辖法院：12.2.1合同争议由合同签订地人民法院管辖。第十三章其他13.1通知方式：13.1.1除非另有约定，所有通知应以书面形式发送至对方的注册地址或双方约定的其他地址。13.2合同份数：13.2.1本合同一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力。13.3其他约定事项：13.3.1本合同未尽事宜，按相关法律法规执行。第十四章合同签署14.1合同签署日期：____年__月__日14.2合同签署双方代表签名：14.2.1担保人代表签名：____________________14.2.2承包人代表签名：____________________14.3合同签署地点：____________________担保人（盖章）：____________________代表签名：____________________日期：____________________承包人（盖章）：____________________代表签名：____________________日期：____________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1甲方监督权条款说明：甲方有权对项目的施工过程进行监督检查，包括但不限于施工质量、进度、安全等方面。担保人应配合甲方进行监督检查，并确保承包人遵守相关法律法规和合同约定。1.2甲方验收权条款说明：项目竣工后，甲方有权组织验收。验收合格前，担保人不得解除担保责任。若验收不合格，甲方有权要求承包人进行整改，直至合格为止。1.3甲方违约责任条款说明：若甲方在项目实施过程中违约，导致项目无法按期完成或造成损失，甲方应承担相应的违约责任，并赔偿承包人和担保人的损失。1.4甲方支付义务条款说明：甲方应按照合同约定及时支付承包人工程款和相应的费用。若甲方未按时支付，应向承包人和担保人支付违约金。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1乙方决策权条款说明：乙方作为主导方，有权对项目的重大决策进行决定，包括但不限于项目进度、资金使用、技术方案等。担保人应尊重乙方的决策，并确保承包人执行乙方的决策。2.2乙方变更权条款说明：乙方有权根据项目实际情况，对合同内容进行合理变更。变更内容经双方协商一致后，作为合同附件，具有同等法律效力。2.3乙方违约责任条款说明：若乙方在项目实施过程中违约，导致项目无法按期完成或造成损失，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿承包人和担保人的损失。2.4乙方支付义务条款说明：乙方应按照合同约定及时支付承包人工程款和相应的费用。若乙方未按时支付，应向承包人和担保人支付违约金。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1中介机构职责条款说明：中介机构负责协调甲方、乙方和承包人之间的关系，确保项目顺利进行。中介机构应具备相关资质，并遵守国家法律法规。3.2中介机构费用条款说明：中介机构的服务费用由甲方、乙方和承包人共同承担。具体费用标准由三方协商确定。3.3中介机构责任条款说明：中介机构在履行职责过程中，应确保信息真实、准确、完整。若因中介机构的原因导致项目出现损失，中介机构应承担相应的责任。3.4中介机构保密义务条款说明：中介机构在项目实施过程中，对所知悉的甲方、乙方和承包人的商业秘密负有保密义务，不得泄露给任何第三方。3.5中介机构争议解决条款说明：若中介机构与甲方、乙方或承包人之间发生争议，应通过协商解决。协商不成的，可提交至合同签订地人民法院诉讼解决。3.6中介机构退出机制条款说明：若中介机构无法履行职责或违反合同约定，甲方、乙方或承包人有权要求其退出项目，并承担相应的责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.担保人承诺书2.履约担保金支付凭证3.其他相关文件，包括但不限于：项目合同施工图纸工程量清单质量验收报告安全生产许可证担保人资质证明甲方、乙方和承包人的营业执照甲方、乙方和承包人的法定代表人身份证明争议解决协议二、违约行为及认定：1.违约行为：承包人未按合同约定完成工程或质量不合格。承包人未按合同约定的时间完成工程。甲方未按合同约定支付工程款。乙方未按合同约定进行项目决策或变更。担保人未按合同约定履行担保责任。2.违约行为的认定：通过甲方、乙方或第三方中介的监督检查或验收报告认定。通过甲方、乙方或承包人的书面通知认定。通过法律程序认定。三、法律名词及解释：1.履约担保：指担保人为确保承包人履行合同义务而提供的担保。2.连带责任：指担保人与承包人共同承担合同义务或违约责任。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。4.争议解决：指解决合同执行过程中产生的争议的方法，如协商、仲裁、诉讼等。5.保密义务：指当事人对所知悉的商业秘密负有保密责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：承包人质量不合格。解决办法：要求承包人进行整改，必要时进行返工。2.问题：甲方未按时支付工程款。解决办法：要求甲方支付违约金，并考虑采取法律手段。3.问题：乙方变更决策导致项目延误。解决办法：与乙方协商，尽量减少变更对项目的影响。4.问题：担保人无法履行担保责任。解决办法：要求担保人提供替代担保或承担相应的赔偿责任。五、所有应用场景：1.交通设施建设项目中，确保承包人履约。2.发包人与承包人之间，为保障发包人权益。3.担保人与承包人之间，为保障担保人权益。4.第三方中介参与的项目，确保项目顺利进行。全文完。二零二五版交通设施建设项目履约担保书模板1本合同目录一览1.担保人基本信息1.1担保人名称1.2担保人地址1.3担保人法定代表人1.4担保人联系电话1.5担保人开户银行1.6担保人银行账号2.担保项目基本信息2.1项目名称2.2项目地点2.3项目业主2.4项目投资额2.5项目建设规模2.6项目建设周期3.担保金额3.1担保金额总额3.2分期担保金额3.3担保期限4.担保范围4.1工程款支付担保4.2保修金担保4.3工程质量保证金担保4.4其他担保事项5.担保方式5.1保证金担保5.2银行保函担保5.3信用担保5.4其他担保方式6.担保期限6.1担保起始日期6.2担保终止日期6.3担保期限调整7.担保责任7.1担保人责任7.2业主责任7.3担保责任范围7.4担保责任免除8.担保费用8.1担保费用总额8.2分期担保费用8.3担保费用支付方式8.4担保费用调整9.担保解除9.1担保解除条件9.2担保解除程序9.3担保解除后的处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.违约责任11.1担保人违约责任11.2业主违约责任11.3违约责任承担方式12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止后的处理13.其他约定13.1通知方式13.2不可抗力13.3合同附件14.合同签署与生效日期第一部分：合同如下：1.担保人基本信息1.1担保人名称：[担保人全称]1.2担保人地址：[担保人详细地址]1.3担保人法定代表人：[法定代表人姓名]1.4担保人联系电话：[联系电话]1.5担保人开户银行：[开户银行名称]1.6担保人银行账号：[银行账号]2.担保项目基本信息2.1项目名称：[项目全称]2.2项目地点：[项目具体地址]2.3项目业主：[业主单位名称]2.4项目投资额：[投资总额]2.5项目建设规模：[建设规模描述]2.6项目建设周期：[建设周期起止日期]3.担保金额3.1担保金额总额：[担保金额]3.2分期担保金额：[各分期担保金额及对应日期]3.3担保期限：[担保期限起止日期]4.担保范围4.1工程款支付担保：[具体担保内容]4.2保修金担保：[具体担保内容]4.3工程质量保证金担保：[具体担保内容]4.4其他担保事项：[其他具体担保内容]5.担保方式5.1保证金担保：[具体保证金金额及缴纳方式]5.2银行保函担保：[具体保函内容]5.3信用担保：[具体信用担保内容]5.4其他担保方式：[其他具体担保方式]6.担保期限6.1担保起始日期：[担保起始日期]6.2担保终止日期：[担保终止日期]6.3担保期限调整：[担保期限调整条件及程序]7.担保责任7.1担保人责任：[担保人应承担的具体责任]7.2业主责任：[业主应承担的具体责任]7.3担保责任范围：[担保责任的具体范围]7.4担保责任免除：[担保责任免除的具体条件]8.担保费用8.1担保费用总额：[担保费用总额]8.2分期担保费用：[各分期担保费用及对应日期]8.3担保费用支付方式：[支付方式，如现金、转账等]8.4担保费用调整：[费用调整的条件和程序]9.担保解除9.1担保解除条件：[具体解除条件，如项目提前终止、担保人违约等]9.2担保解除程序：[解除程序，包括通知、确认、处理等步骤]9.3担保解除后的处理：[解除后的费用结算、责任承担等处理措施]10.争议解决10.1争议解决方式：[争议解决方式，如协商、调解、仲裁、诉讼等]10.2争议解决机构：[具体的争议解决机构名称]10.3争议解决程序：[争议解决的具体程序，包括申请、审理、裁决等步骤]11.违约责任11.1担保人违约责任：[担保人违约的具体情形和相应的责任]11.2业主违约责任：[业主违约的具体情形和相应的责任]11.3违约责任承担方式：[违约责任的承担方式，如赔偿、支付违约金等]12.合同生效与终止12.1合同生效条件：[合同生效的具体条件，如双方签字盖章、满足特定条件等]12.2合同终止条件：[合同终止的具体条件，如项目完成、合同约定等]12.3合同终止后的处理：[合同终止后的处理措施，如费用结算、资产移交等]13.其他约定13.1通知方式：[通知的具体方式，如书面、电子、口头等]13.2不可抗力：[不可抗力的定义、发生时的处理措施]13.3合同附件：[合同附件的名称和内容，如工程图纸、技术规范等]14.合同签署与生效日期14.1合同签署：[合同签署的具体日期和地点]14.2合同生效日期：[合同生效的具体日期]14.3合同份数：[合同的正本份数和副本份数]14.4合同保管：[合同的正本和副本的保管责任和方式]第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在履约担保过程中，经甲乙双方同意，参与担保活动，提供专业服务或协助的其他法人、自然人或其他组织。15.1.2第三方不包括但不限于中介方、监理方、审计方、评估方等。15.2第三方职责15.2.1第三方应按照甲乙双方的要求，提供专业意见或服务，协助甲乙双方履行合同义务。15.2.2第三方在提供专业意见或服务时，应遵守相关法律法规和行业规范。15.3第三方权利15.3.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助，以便其履行职责。15.3.2第三方有权根据合同约定和实际情况，提出合理的建议或要求。15.4第三方与其他各方的划分15.4.1第三方与甲方的划分：甲方对第三方提供的服务或意见有疑问时，有权要求第三方进行解释或说明。15.4.2第三方与乙方的划分：乙方对第三方提供的服务或意见有疑问时，有权要求第三方进行解释或说明。15.4.3第三方与担保人的划分：担保人对第三方提供的服务或意见有疑问时，有权要求第三方进行解释或说明。16.第三方介入时的额外条款16.1.1第三方介入的条件和程序第三方介入需经甲乙双方书面同意。第三方介入的程序应符合法律法规和行业规范。16.1.2第三方介入的费用第三方介入的费用由甲乙双方协商确定，并在合同中明确。第三方介入的费用支付方式应在合同中约定。16.1.3第三方介入的责任第三方在介入过程中，因自身原因造成的损失，由第三方自行承担。第三方在介入过程中，因履行职责不当造成的损失，由第三方承担相应责任。16.2第三方责任限额16.2.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，并在第三方介入条款中明确。第三方介入的具体服务或协助内容。第三方介入可能产生的风险和损失。行业惯例和法律法规的要求。16.2.3第三方责任限额的调整在合同履行过程中，如需调整第三方责任限额，甲乙双方应协商一致，并书面修改合同相关条款。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.担保人营业执照副本要求：提供加盖公章的营业执照副本复印件，确保信息真实有效。说明：用于证明担保人的合法注册身份。2.担保人法定代表人身份证明要求：提供法定代表人身份证明文件，如身份证复印件等。说明：用于证明担保人法定代表人的身份。3.担保人开户银行证明要求：提供加盖公章的开户银行证明文件。说明：用于证明担保人银行账户的真实性。4.项目合同要求：提供项目合同原件或复印件，确保合同内容完整。说明：用于证明项目的基本信息。5.工程图纸及技术规范要求：提供项目工程图纸及技术规范文件。说明：用于明确项目的技术要求和质量标准。6.担保费用支付凭证要求：提供担保费用支付凭证，如银行转账记录等。说明：用于证明担保费用的实际支付情况。7.第三方介入协议要求：提供第三方介入协议原件或复印件，确保协议内容完整。说明：用于明确第三方介入的具体内容和职责。8.争议解决协议要求：提供争议解决协议原件或复印件，确保协议内容完整。说明：用于明确争议解决的方式和程序。9.违约责任认定协议要求：提供违约责任认定协议原件或复印件，确保协议内容完整。说明：用于明确违约行为的认定标准和责任承担。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：担保人未按时足额支付担保费用。业主未按时支付工程款。第三方未按约定提供专业意见或服务。担保人提供虚假担保信息。业主未按时完成项目验收。2.责任认定标准：违约行为发生时，由违约方承担违约责任。违约责任认定依据合同约定、法律法规和行业规范。违约责任承担方式包括但不限于赔偿损失、支付违约金、解除合同等。3.违约责任示例说明：担保人未按时足额支付担保费用：担保人应向业主支付违约金，并承担因违约造成的损失。业主未按时支付工程款：业主应向承包商支付违约金，并承担因违约造成的损失。第三方未按约定提供专业意见或服务：第三方应承担违约责任，向甲乙双方支付违约金，并赔偿由此造成的损失。全文完。二零二五版交通设施建设项目履约担保书模板2合同编号_________一、合同主体1.甲方：2.乙方：3.其他相关方：二、合同前言2.1背景本合同依据我国相关法律法规，为规范交通设施建设项目，明确各方的权利、义务，特制定本担保书。2.2目的本合同旨在保障甲方在交通设施建设项目中，对乙方施工质量的监督和验收，确保工程质量满足国家标准，保障交通安全，降低损失。三、定义与解释3.1专业术语1.交通设施建设项目：指新建、改建、扩建、维护、改造等交通设施工程。2.履约担保：指担保人向受益人出具担保书，承诺在债务人未能履行合同义务时，按照合同约定承担相应的担保责任。3.2关键词解释1.甲方：指本合同中承担交通设施建设项目相关责任的一方。2.乙方：指本合同中承担施工责任的一方。3.担保人：指本合同中向甲方提供履约担保的一方。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.对乙方施工质量进行监督和验收，确保工程质量满足国家标准。2.在乙方未能履行合同义务时，有权要求担保人承担相应的担保责任。3.收到担保人的履约担保后，应向乙方支付工程款。4.2乙方的权利和义务1.按照合同约定，按时、按质、按量完成施工任务。2.在施工过程中，遵守国家相关法律法规和行业规范。3.在甲方要求下，配合进行施工质量监督和验收。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，履行期限为施工期限加上验收合格后的保修期。5.2合同履行地点5.3合同履行方式乙方应按照合同约定，采取合理的施工方法和技术措施，确保工程质量和进度。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件1.合同履行完毕，工程质量验收合格。2.双方协商一致，解除合同。3.发生不可抗力，导致合同无法履行。6.3终止程序1.发生终止条件时，一方应及时通知另一方。2.双方协商确定合同终止事宜。3.在终止后，各方应按照约定履行各自的义务。6.4终止后果1.合同终止后，双方应按照约定结算工程款。2.双方应互相配合，完成合同终止后的相关工作。七、费用与支付7.1费用构成1.担保金：乙方应向甲方支付一定比例的担保金，作为履约保证。2.担保服务费：乙方应支付担保人提供的履约担保服务的费用。3.其他费用：根据合同履行过程中产生的其他费用，如鉴定费、诉讼费等。7.2支付方式1.担保金：乙方应在合同签订后，将担保金一次性支付给甲方。2.担保服务费：乙方应按照担保人提供的履约担保服务内容，分期支付担保服务费。3.其他费用：根据合同履行过程中产生的其他费用，乙方应按照甲方的要求及时支付。7.3支付时间1.担保金：乙方应在合同签订后5个工作日内支付。2.担保服务费：乙方应按照担保人提供的履约担保服务内容，在规定的时间内支付。3.其他费用：根据合同履行过程中产生的其他费用，乙方应按照甲方的要求及时支付。7.4支付条款1.乙方支付费用时，应将款项直接支付至甲方指定的账户。2.甲方收到费用后，应及时出具收据，作为乙方支付费用的凭证。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按合同约定支付费用，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的千分之五。2.甲方未按合同约定履行验收义务，导致乙方损失，甲方应承担相应的赔偿责任。8.2乙方违约1.乙方未按合同约定履行施工义务，导致工程质量不合格，乙方应承担相应的修复责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。2.乙方未按合同约定支付费用，应向担保人支付违约金，违约金为应付款项的千分之五。8.3赔偿金额和方式1.违约金和赔偿金额应根据实际情况，由双方协商确定。2.赔偿金额应以人民币计算，并按照国家有关法律法规的规定支付。九、保密条款9.1保密内容本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、工程信息等，均为保密内容。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后五年。9.3保密履行方式1.双方应采取合理的保密措施，确保保密内容的保密性。2.双方不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件1.自然灾害：地震、洪水、台风等。2.战争：战争、军事冲突等。3.政府行为：政府政策、法律、法规的变更等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件时，双方应立即通知对方。2.双方应尽力采取措施，减轻不可抗力事件的影响。3.因不可抗力事件导致合同无法履行时，双方不承担违约责任。10.4不可抗力实例1.自然灾害：地震、洪水、台风等。2.战争：战争、军事冲突等。3.政府行为：政府政策、法律、法规的变更等。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼1.协商不成的，双方可向合同签订地的人民法院提起诉讼。2.双方也可选择仲裁方式解决争议，仲裁机构由双方协商确定。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意，任何一方不得将合同转让给第三方。2.经双方同意，合同可以转让给第三方。12.2不得转让的情形1.合同中约定不得转让的情形。2.法律、行政法规规定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对乙方施工质量的监督权和验收权。2.甲方保留对乙方履约担保金的提取权。3.甲方保留对乙方违约行为的追究权。13.2特殊权力保留1.在合同履行过程中，如遇特殊情况，甲方有权调整合同内容，但需经乙方同意。2.甲方保留对合同履行情况的知情权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.任何修改或补充合同的内容，必须经双方协商一致。2.修改或补充的内容应以书面形式进行，并由双方签字盖章。14.2修改和补充效力1.修改或补充的内容自双方签字盖章之日起生效。2.修改或补充的内容与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互配合，共同完成交通设施建设项目。2.双方应就工程进度、质量、安全等问题进行沟通和协商。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开会议，讨论和解决合同履行过程中出现的问题。2.双方应保持通讯畅通，及时沟通相关信息。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规。16.2合同的完整性和独立性本合同为独立文件，其内容与本合同附件具有同等法律效力。16.3增减条款本合同如有未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：____年____月____日乙方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：____年____月____日担保人（盖章）：法定代表人（签字）：日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.交通设施建设项目合同2.履约担保合同3.担保人资质证明文件4.甲方验收报告5.乙方施工进度报告6.乙方施工质量检测报告7.不可抗力事件证明文件8.争议解决协议9.合同修改和补充协议10.其他相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：乙方未按合同约定完成施工任务，导致工程质量不合格。乙方未按合同约定支付费用。甲方未按合同约定支付费用。甲方未按合同约定履行验收义务。2.违约行为认定：甲方或乙方在合同履行过程中，有违反合同约定的行为，经另一方提出，另一方确认，即构成违约。乙方施工质量不合格，经甲方验收或第三方检测机构检测认定。三、法律名词及解释：1.履约担保：指担保人向受益人出具担保书，承诺在债务人未能履行合同义务时，按照合同约定承担相应的担保责任。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。3.违约责任：指违约方应承担的法律责任，包括赔偿损失、支付违约金等。4.保密条款：指双方在合同中约定的保密内容和保密期限。5.争议解决：指双方在合同履行过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：乙方施工进度缓慢，影响工程进度。解决办法：甲方应与乙方协商，督促乙方加快施工进度，必要时可采取罚款等手段。2.问题：乙方施工质量不合格，经检测认定。解决办法：甲方应要求乙方进行整改，如整改后仍不合格，甲方有权解除合同并要求乙方承担相应责任。3.问题：甲方未按合同约定支付费用。解决办法：乙方应向甲方提出书面要求，甲方应在规定时间内支付费用，否则乙方有权停止施工。4.问题：发生不可抗力事件，导致合同无法履行。解决办法：双方应及时沟通，协商解决因不可抗力事件导致的问题，必要时可解除合同。5.问题：合同履行过程中发生争议。解决办法：双方应通过协商解决争议，如协商不成，可选择调解、仲裁或诉讼等方式解决。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方合同主体：第三方为项目监管机构，负责监督项目的施工质量和进度。2.第三方责任：对项目施工过程进行全程监督，确保施工质量符合国家标准。对项目进度进行跟踪，确保项目按期完成。对项目变更进行审核，确保变更符合合同约定。3.第三方权利：对项目施工质量、进度、变更进行监督检查。对发现的问题向甲方、乙方提出整改意见。对严重违约行为，有权向甲方提出解除合同的建议。4.第三方义务：对项目监督过程中获取的信息保密。按时提交项目监督报告。遵守国家相关法律法规和行业标准。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款：乙方有权要求甲方按时支付工程款。乙方有权要求甲方提供必要的施工条件，如图纸、场地等。乙方有权对施工过程中的设计变更提出意见和建议。2.乙方利益条款：甲方应确保乙方施工期间的安全。甲方应保证乙方施工材料的供应和质量。甲方应承担因不可抗力导致的工期延误责任。3.甲方的违约及限制条款：甲方未按时支付工程款，应向乙方支付违约金。甲方未提供必要的施工条件，导致工期延误，应向乙方支付违约金。甲方违反合同约定，导致乙方损失，应承担赔偿责任。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款：甲方可要求乙方按时完成施工任务。甲方可要求乙方保证施工质量。甲方可对乙方的施工方案提出意见和建议。2.甲方的利益条款：甲方有权要求乙方在施工过程中保持施工现场的整洁和安全。甲方有权要求乙方在施工过程中对周边环境进行保护。甲方有权要求乙方在施工完成后对现场进行清理。3.乙方的违约及限制条款：乙方未按时完成施工任务，应向甲方支付违约金。乙方未保证施工质量，应承担相应的责任。乙方违反合同约定，导致甲方损失，应承担赔偿责任。全文完。二零二五版交通设施建设项目履约担保书模板3本合同目录一览1.定义与解释1.1合同当事人1.2履约担保1.3履约保证金1.4履约期限1.5履约条件1.6履约义务1.7履约责任1.8履约违约金1.9履约解除1.10履约终止1.11履约争议解决1.12履约保密1.13履约通知1.14履约附件1.15履约其他约定2.合同签订与生效2.1合同签订2.2合同生效2.3合同变更2.4合同解除2.5合同终止2.6合同解除条件2.7合同解除程序2.8合同解除通知2.9合同解除效力2.10合同终止条件2.11合同终止程序2.12合同终止通知2.13合同终止效力3.履约担保金额3.1担保金额确定3.2担保金额调整3.3担保金额退还3.4担保金额支付3.5担保金额收取3.6担保金额计算3.7担保金额争议3.8担保金额调整程序3.9担保金额退还程序3.10担保金额支付程序3.11担保金额收取程序3.12担保金额计算程序3.13担保金额争议解决程序4.履约保证金4.1保证金缴纳4.2保证金退还4.3保证金支付4.4保证金收取4.5保证金计算4.6保证金争议4.7保证金退还程序4.8保证金支付程序4.9保证金收取程序4.10保证金计算程序4.11保证金争议解决程序5.履约期限5.1履约期限确定5.2履约期限调整5.3履约期限终止5.4履约期限争议5.5履约期限调整程序5.6履约期限终止程序5.7履约期限争议解决程序6.履约条件6.1履约条件确定6.2履约条件调整6.3履约条件争议6.4履约条件调整程序6.5履约条件争议解决程序7.履约义务7.1履约义务内容7.2履约义务履行7.3履约义务变更7.4履约义务争议7.5履约义务变更程序7.6履约义务争议解决程序8.履约责任8.1履约责任内容8.2履约责任承担8.3履约责任免除8.4履约责任争议8.5履约责任承担程序8.6履约责任免除程序8.7履约责任争议解决程序9.履约违约金9.1违约金计算9.2违约金支付9.3违约金退还9.4违约金争议9.5违约金计算程序9.6违约金支付程序9.7违约金退还程序9.8违约金争议解决程序10.履约解除10.1解除条件10.2解除程序10.3解除通知10.4解除效力10.5解除争议10.6解除条件程序10.7解除程序程序10.8解除通知程序10.9解除效力程序10.10解除争议解决程序11.履约终止11.1终止条件11.2终止程序11.3终止通知11.4终止效力11.5终止争议11.6终止条件程序11.7终止程序程序11.8终止通知程序11.9终止效力程序11.10终止争议解决程序12.履约争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序12.4争议解决期限12.5争议解决费用12.6争议解决争议12.7争议解决程序程序12.8争议解决期限程序12.9争议解决费用程序12.10争议解决争议解决程序13.履约保密13.1保密内容13.2保密期限13.3保密责任13.4保密争议13.5保密责任程序13.6保密争议解决程序14.履约通知14.1通知方式14.2通知内容14.3通知期限14.4通知争议14.5通知争议解决程序第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1合同当事人1.1.1担保人：指为本合同项目提供履约担保的法人或其他组织。1.1.2承包人：指与担保人签订合同，承担本合同项目建设的法人或其他组织。1.1.3项目业主：指委托承包人进行本合同项目建设并支付相关费用的法人或其他组织。1.2履约担保1.2.1履约担保是指担保人为承包人提供的一种担保方式，确保承包人按照合同约定履行合同义务。1.2.2履约担保形式包括但不限于保证金、保函、担保书等。1.3履约保证金1.3.1履约保证金是指承包人按照合同约定，向担保人缴纳的用于保证其履行合同义务的款项。1.3.2履约保证金金额由合同约定，并在合同签订时一次性缴纳。1.4履约期限1.4.1履约期限是指承包人完成本合同项目建设的时间范围。1.4.2履约期限自合同签订之日起计算，具体期限由合同约定。1.5履约条件1.5.1履约条件是指承包人按照合同约定，完成本合同项目建设所应具备的条件。1.5.2履约条件包括但不限于工程质量、进度、安全、环保等方面。1.6履约义务1.6.1履约义务是指承包人按照合同约定，应承担的义务和责任。1.6.2履约义务包括但不限于工程进度、质量、安全、环保、合同履行等方面。1.7履约责任1.7.2履约责任包括但不限于违约金、赔偿损失、解除合同等。8.履约违约金8.1违约金计算8.1.1违约金按合同约定比例计算，通常为合同总金额的1%5%。8.1.2违约金计算公式：违约金=合同总金额×违约比例。8.2违约金支付8.2.1承包人发生违约行为时，应立即支付违约金。8.2.2违约金支付方式为现金或银行转账，具体方式由合同约定。8.3违约金退还8.3.1承包人履行合同义务后，已支付的违约金应予以退还。8.3.2退还违约金方式为现金或银行转账，具体方式由合同约定。8.4违约金争议8.4.1若对违约金计算或支付有争议，双方应友好协商解决。8.4.2协商不成，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。8.5违约金计算程序8.5.1违约金计算应在违约行为发生后5个工作日内完成。8.5.2计算完成后，担保人应将计算结果通知承包人。8.6违约金支付程序8.6.1承包人应在收到违约金计算结果后3个工作日内支付违约金。8.6.2支付后，担保人应出具收据或银行转账凭证。8.7违约金退还程序8.7.1承包人履行合同义务后，担保人应在5个工作日内退还违约金。8.7.2退还后，承包人应出具收据或银行转账凭证。8.8违约金争议解决程序8.8.1双方应在违约金争议发生后30日内协商解决。8.8.2协商不成，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。9.履约解除9.1解除条件9.1.1合同约定的解除条件包括但不限于：承包人严重违约、不可抗力等。9.1.2合同约定的解除条件应由双方在合同中明确约定。9.2解除程序9.2.1发生解除条件时，一方应书面通知另一方。9.2.2收到通知后，另一方应在5个工作日内确认解除。9.3解除通知9.3.1解除通知应以书面形式发出，并加盖双方公章。9.3.2通知应包括解除事由、解除日期等内容。9.4解除效力9.4.1解除通知发出后，合同自通知之日起解除。9.4.2解除后，双方应按照合同约定处理善后事宜。9.5解除争议9.5.1若对解除有争议，双方应友好协商解决。9.5.2协商不成，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。9.6解除条件程序9.6.1发生解除条件时，应及时通知对方，并保留相关证据。9.6.2通知应包括解除条件、解除日期等内容。9.7解除程序程序9.7.1收到解除通知后，应及时确认解除，并采取必要措施。9.7.2确认解除后，应按照合同约定处理善后事宜。9.8解除通知程序9.8.1解除通知应以书面形式发出，并加盖双方公章。9.8.2通知应包括解除事由、解除日期等内容。9.9解除效力程序9.9.1解除通知发出后，合同自通知之日起解除。9.9.2解除后，双方应按照合同约定处理善后事宜。9.10解除争议解决程序9.10.1双方应在解除争议发生后30日内协商解决。9.10.2协商不成，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。10.履约终止10.1终止条件10.1.1合同约定的终止条件包括但不限于：合同履行完毕、双方协商一致等。10.1.2合同约定的终止条件应由双方在合同中明确约定。10.2终止程序10.2.1发生终止条件时，一方应书面通知另一方。10.2.2收到通知后，另一方应在5个工作日内确认终止。10.3终止通知10.3.1终止通知应以书面形式发出，并加盖双方公章。10.3.2通知应包括终止事由、终止日期等内容。10.4终止效力10.4.1终止通知发出后，合同自通知之日起终止。10.4.2终止后，双方应按照合同约定处理善后事宜。10.5终止争议10.5.1若对终止有争议，双方应友好协商解决。10.5.2协商不成，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。10.6终止条件程序10.6.1发生终止条件时，应及时通知对方，并保留相关证据。10.6.2通知应包括终止条件、终止日期等内容。10.7终止程序程序10.7.1收到终止通知后，应及时确认终止，并采取必要措施。10.7.2确认终止后，应按照合同约定处理善后事宜。10.8终止通知程序10.8.1终止通知应以书面形式发出，并加盖双方公章。10.8.2通知应包括终止事由、终止日期等内容。10.9终止效力程序10.9.1终止通知发出后，合同自通知之日起终止。10.9.2终止后，双方应按照合同约定处理善后事宜。10.10终止争议解决程序10.10.1双方应在终止争议发生后30日内协商解决。10.10.2协商不成，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。11.履约争议解决11.1争议解决方式11.1.1争议解决方式包括但不限于：协商、调解、仲裁、诉讼。11.1.2双方应在合同中约定争议解决方式。11.2争议解决机构11.2.1若选择仲裁，应约定仲裁机构。11.2.2若选择诉讼，应约定管辖法院。11.3争议解决程序11.3.1争议发生后，双方应尝试协商解决。11.3.2协商不成，可申请调解或仲裁。11.3.3调解或仲裁不成，可向法院提起诉讼。11.4争议解决期限11.4.1争议解决期限自争议发生之日起计算，具体期限由合同约定。11.4.2争议解决期限最长不得超过1年。11.5争议解决费用11.5.1争议解决费用由败诉方承担，具体费用由合同约定。11.5.2若双方协商解决，费用由双方分担。11.6争议解决争议11.6.1若对争议解决方式或程序有争议，双方应友好协商解决。11.6.2协商不成，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。11.7争议解决程序程序11.7.1协商解决：双方应尽量在争议发生后30日内协商解决。11.7.2调解或仲裁解决：双方应按照约定的程序进行调解或仲裁。11.7.3诉讼解决：双方应按照约定的管辖法院提起诉讼。11.8争议解决期限程序11.8.1争议解决期限自争议发生之日起计算，具体期限由合同约定。11.8.2争议解决期限最长不得超过1年。11.9争议解决费用程序11.9.1争议解决费用由败诉方承担，具体费用由合同约定。11.9.2若双方协商解决，费用由双方分担。11.10争议解决争议解决程序11.10.1若对争议解决方式或程序有争议，双方应友好协商解决。11.10.2协商不成，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。12.履约保密12.1保密内容12.1.1保密内容指合同涉及的商业秘密、技术秘密、财务信息等。12.1.2保密内容应在合同中明确约定。12.2保密期限12.2.1保密期限自合同签订之日起计算，具体期限由合同约定。12.2.2保密期限最长不得超过合同期限的2倍。12.3保密责任12.3.1双方应严格遵守保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容。12.3.2违反保密义务的，应承担相应的法律责任。12.4保密争议12.4.1若对保密内容或保密期限有争议，双方应友好协商解决。12.4.2协商不成，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。12.5保密责任程序12.5.1双方应在合同中明确约定保密责任。12.5.2违反保密义务的，应立即停止泄露行为，并采取措施防止进一步泄露。12.6保密争议解决程序12.6.1双方应在保密争议发生后30日内协商解决。12.6.2协商不成，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。13.履约通知13.1通知方式13.1.1通知方式包括但不限于：书面通知、电子邮件、传真等。13.1.2通知方式应在合同中明确约定。13.2通知内容13.2.1通知内容应包括通知事由、通知日期、通知人等信息。13.2.2通知内容应在合同中明确约定。13.3通知期限13.3.1通知期限自通知发出之日起计算，具体期限由合同约定。13.3.2通知期限最长不得超过5个工作日。13.4通知争议13.4.1若对通知方式或内容有争议，双方应友好协商解决。13.4.2协商不成，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。13.5通知争议解决程序13.5.1双方应在通知争议发生后30日内协商解决。13.5.2协商不成，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。14.履约其他约定14.1合同附件14.1.1合同附件是合同不可分割的组成部分，具有同等法律效力。14.1.2合同附件包括但不限于：工程图纸、技术规范、合同补充协议等。14.2合同变更14.2.1合同变更需经双方协商一致，并以书面形式签署变更协议。14.2.2合同变更协议自双方签字盖章之日起生效。14.3合同解除14.3.1合同解除需符合合同约定的解除条件，并以书面形式通知对方。14.3.2合同解除后，双方应按照合同约定处理善后事宜。14.4合同终止14.4.1合同终止需符合合同约定的终止条件，并以书面形式通知对方。14.4.2合同终止后，双方应按照合同约定处理善后事宜。14.5合同履行14.5.1双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。14.5.2合同履行过程中，如遇特殊情况，双方应协商解决。14.6合同争议14.6.1合同争议应按照合同约定的争议解决方式解决。14.6.2若协商不成，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中，为协助甲乙双方完成合同目的而介入的独立第三方机构或个人，包括但不限于监理方、审计方、咨询方、评估方等。15.1.2第三方应当具备相应的资质和专业知识，能够独立、公正地履行其职责。15.2第三方职责15.2.1第三方应根据合同约定和甲乙双方的要求，提供专业服务，包括但不限于监督、检查、评估、咨询等。15.2.2第三方应保持独立性和公正性，不得偏袒任何一方。15.3第三方介入程序15.3.1第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订相应的合作协议。15.3.2第三方介入后，应向甲乙双方提交工作计划和服务方案。15.4第三方责任限额15.4.1第三方责任限额是指第三方在履行职责过程中，因自身原因导致甲乙双方损失的最高赔偿金额。15.4.2第三方责任限额应在合作协议中明确约定，并在合同中予以确认。15.5第三方责任认定15.5.1第三方责任认定应基于事实和证据，由甲乙双方共同认定。15.5.2第三方责任认定后，应按照合作协议和合同约定进行赔偿。16.甲乙双方额外条款16.1第三方介入时的权利16.1.1甲乙双方有权要求第三方提供必要的资料和报告。16.1.2甲乙双方有权对第三方的工作进行监督和检查。16.2第三方介入时的义务16.2.1第三方应按照合同约定和甲乙双方的要求，及时、准确地履行职责。16.2.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密和技术秘密。16.3第三方介入时的变更16.3.1若第三方介入导致合同内容或履行方式发生变化，甲乙双方应协商一致，并签订相应的变更协议。17.第三方与其他各方的划分说明17