版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度高速公路拆除改造施工合同模板合同编号_________一、合同主体1.甲方(委托方):名称:________________地址:________________联系人:________________联系电话:________________2.乙方(施工方):名称:________________地址:________________联系人:________________联系电话:________________3.其他相关方:名称:________________地址:________________联系人:________________联系电话:________________二、合同前言2.1背景本合同旨在明确2025年度高速公路拆除改造施工项目的相关事项,确保施工质量、进度和安全生产,实现高速公路的顺利拆除改造。2.2目的本合同的签订,旨在明确甲乙双方的权利、义务和责任,确保高速公路拆除改造施工项目的顺利进行,提高高速公路的使用性能和安全性。三、定义与解释3.1专业术语(2)拆除改造:指对高速公路原有设施进行拆除,并按照设计要求进行改造施工。(3)施工图:指经批准的施工图纸,是施工过程中必须遵循的技术文件。3.2关键词解释(1)工期:指合同约定的施工完成时间,自合同生效之日起计算。(2)质量:指符合国家有关标准、规范和设计要求。(3)安全生产:指在施工过程中,采取必要的安全措施,防止事故发生,保障施工人员生命财产安全。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、按质、按量完成高速公路拆除改造施工任务。(2)甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督检查。(3)甲方应按照合同约定,及时支付工程款。4.2乙方的权利和义务(1)乙方应按照合同约定,按时、按质、按量完成高速公路拆除改造施工任务。(2)乙方应遵守国家有关安全生产法律法规,确保施工过程中的安全生产。(3)乙方应按照甲方要求,提供施工过程中的相关资料和报表。五、履行条款5.1合同履行时间本合同工期为____个月,自合同生效之日起计算。5.2合同履行地点高速公路拆除改造施工地点为:________________。5.3合同履行方式乙方应按照施工图和设计要求,进行高速公路拆除改造施工。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件(1)合同约定的工期届满,高速公路拆除改造施工任务完成;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)甲乙双方协商一致解除合同。6.3终止程序(1)合同终止前,甲乙双方应就合同终止事宜进行协商;(2)协商一致后,甲乙双方应签署合同终止协议;(3)合同终止协议签署后,甲乙双方应按照协议约定办理相关手续。6.4终止后果(1)合同终止后,乙方应按照合同约定,完成剩余的施工任务;(2)合同终止后,甲乙双方应按照合同约定,结算工程款;(3)合同终止后,甲乙双方应按照国家有关法律法规,处理相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成(1)施工费用:包括拆除改造工程的直接费用、间接费用和利润。(2)材料费用:包括用于高速公路拆除改造的材料采购费用。(3)人工费用:包括施工人员工资、福利和劳动保护费用。(4)设备租赁费用:包括施工所需设备的租赁费用。(5)其他费用:包括合同约定的其他相关费用。7.2支付方式(1)预付款:合同签订后,甲方应向乙方支付合同总金额的_____%作为预付款。(2)进度款:在施工过程中,乙方应按照实际完成工程量,向甲方提交进度款申请,甲方应在收到申请后____个工作日内支付相应款项。(3)竣工结算款:工程竣工并验收合格后,乙方应向甲方提交竣工结算报告,甲方应在收到报告后____个工作日内支付竣工结算款。7.3支付时间(1)预付款支付时间:合同签订后____个工作日内。(2)进度款支付时间:自乙方提交进度款申请之日起____个工作日内。(3)竣工结算款支付时间:自乙方提交竣工结算报告之日起____个工作日内。7.4支付条款(1)甲方支付款项时,应按照合同约定的支付方式和时间进行。(2)乙方收到款项后,应向甲方提供相应的收款凭证。(3)如甲方未按约定支付款项,应向乙方支付_____%的违约金。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按约定支付款项,应向乙方支付_____%的违约金。(2)甲方未按时提供施工所需资料,导致工程延误,应承担相应责任。8.2乙方违约(1)乙方未按约定完成施工任务,应向甲方支付_____%的违约金。(2)乙方在施工过程中发生安全事故,应承担相应责任。8.3赔偿金额和方式(1)违约方应按照合同约定,向守约方支付违约金。(2)违约行为给对方造成损失的,违约方应承担赔偿责任。九、保密条款9.1保密内容(1)合同内容;(2)施工技术、工艺和方案;(3)工程进度、质量等信息;(4)其他双方约定应保密的内容。9.2保密期限本合同涉及的保密期限为自合同签订之日起____年。9.3保密履行方式(1)双方应严格遵守保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。(2)双方应采取必要措施,确保保密内容的保密性。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件(1)自然灾害:如地震、洪水、台风等;(2)政府行为:如政策调整、法律法规变化等;(3)社会异常事件:如罢工、暴乱等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方,并提供相关证明材料。(2)因不可抗力导致合同无法履行时,双方应协商解决,如协商不成,可解除合同。10.4不可抗力实例(1)自然灾害:地震、洪水、台风等;(2)政府行为:政策调整、法律法规变化等;(3)社会异常事件:罢工、暴乱等。十一、争议解决11.1协商解决甲乙双方在履行合同过程中发生争议,应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的,双方可向合同签订地的人民法院提起诉讼,或提交合同签订地仲裁委员会仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得将合同转让给第三方。12.2不得转让的情形(1)合同主体变更;(2)合同内容变更;(3)合同期限变更。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对高速公路拆除改造施工过程中出现的问题进行监督和检查的权利。(2)乙方保留对高速公路拆除改造施工过程中发现的设计不合理或存在安全隐患的问题提出建议的权利。13.2特殊权力保留(1)在合同履行期间,如遇特殊情况,甲方有权要求乙方暂停施工,直至问题解决。(2)乙方在施工过程中,如发现甲方提供的资料或设备存在问题,有权要求甲方及时更换或补充。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序(1)合同的修改和补充,应经甲乙双方协商一致。(2)修改和补充的内容应以书面形式进行,并由双方签字盖章。14.2修改和补充效力修改和补充的内容自双方签字盖章之日起生效,与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)甲乙双方应相互提供必要的协助,确保合同顺利履行。(2)在施工过程中,乙方应配合甲方进行相关检查和验收。15.2协作与配合方式(1)甲乙双方应定期召开协调会议,解决施工过程中出现的问题。(2)双方应通过电话、邮件等方式保持沟通,及时传递相关信息。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间的完整协议,任何一方不得以任何形式对本合同进行修改或补充。16.3增减条款未经甲乙双方协商一致,任何一方不得单方面增减合同条款。十七、签字、日期、盖章甲方(委托方):签字:________________日期:________________盖章:________________乙方(施工方):签字:________________日期:________________盖章:________________其他相关方:签字:________________日期:________________盖章:________________附件及其他说明解释一、附件列表:1.甲方提供的工程图纸及设计文件。2.乙方提交的施工组织设计及施工方案。3.甲方提供的工程地质勘察报告。4.乙方提交的施工进度计划及质量保证措施。5.乙方提交的安全生产保证措施。6.甲方提供的施工场地及临时设施条件说明。7.乙方提交的施工设备清单及人员配置表。8.甲方提供的材料、设备清单及质量标准。9.乙方提交的施工合同履行情况报告。10.甲方提供的验收报告及保修期说明。二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按时支付工程款,认定为违约。未按约定提供施工场地或临时设施,认定为违约。未按约定提供材料、设备,认定为违约。2.乙方违约:未按时完成施工任务,认定为违约。施工质量不符合约定标准,认定为违约。发生安全事故,未及时采取补救措施,认定为违约。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。2.违约金:指因一方违约,导致另一方遭受损失时,违约方应支付给守约方的补偿金。3.仲裁:指双方在争议发生前或发生后,达成协议,将争议提交给仲裁机构进行裁决。4.诉讼:指一方当事人因另一方的违约行为,向人民法院提起诉讼,请求法院判决。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中发现设计不合理或存在安全隐患。解决办法:乙方应及时向甲方提出建议,甲方应在收到建议后____个工作日内予以回复。2.问题:施工进度滞后。解决办法:乙方应分析原因,制定整改措施,并及时向甲方汇报。3.问题:施工质量不符合约定标准。解决办法:乙方应立即停止施工,查明原因,采取措施整改,并向甲方汇报。4.问题:发生安全事故。解决办法:乙方应立即采取紧急措施,防止事故扩大,并按照国家有关法律法规进行处理。5.问题:甲方未按时支付工程款。解决办法:乙方可向甲方发出催款通知,如甲方仍不支付,乙方有权暂停施工,并追究甲方违约责任。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体介绍第三方名称:________________第三方地址:________________第三方联系人:________________第三方联系电话:________________2.第三方责任第三方应对其提供的材料、设备的质量和数量负责。第三方应确保其提供的施工技术和方案符合国家相关标准和规范。3.第三方权利第三方有权要求甲方按照合同约定支付相关费用。第三方有权对施工过程中的质量问题提出整改要求。4.第三方义务第三方应按照合同约定的时间、质量和数量提供材料、设备。第三方应配合甲方和乙方进行施工协调和验收。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利乙方有权要求甲方按照合同约定支付预付款和进度款。乙方有权要求甲方提供必要的施工场地和临时设施。乙方有权要求甲方按照合同约定提供材料、设备。2.乙方利益条款乙方有权要求甲方在工程验收合格后支付竣工结算款。乙方有权要求甲方在保修期内承担保修责任。3.甲方的违约及限制条款甲方未按时支付款项,应向乙方支付_____%的违约金。甲方未按约定提供施工场地或临时设施,应承担相应责任。甲方未按约定提供材料、设备,应承担相应责任。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方权利甲方有权要求乙方按照合同约定完成施工任务。甲方有权要求乙方按照合同约定保证施工质量。甲方有权要求乙方在施工过程中遵守安全生产规定。2.甲方利益条款甲方有权要求乙方在工程验收合格后支付竣工结算款。甲方有权要求乙方在保修期内承担保修责任。3.乙方的违约及限制条款乙方未按时完成施工任务,应向甲方支付_____%的违约金。乙方施工质量不符合约定标准,应承担相应责任。乙方在施工过程中发生安全事故,未及时采取补救措施,应承担相应责任。全文完。2025年度高速公路拆除改造施工合同模板1合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:_____________________地址:_____________________联系人:_____________________联系电话:_____________________2.乙方:名称:_____________________地址:_____________________联系人:_____________________联系电话:_____________________3.其他相关方:名称:_____________________地址:_____________________联系人:_____________________联系电话:_____________________二、合同前言2.1背景和目的本合同依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,为明确甲乙双方在2025年度高速公路拆除改造施工过程中的权利、义务,确保工程顺利进行,特订立本合同。2.2合同依据1.《中华人民共和国合同法》2.《中华人民共和国建筑法》3.《中华人民共和国招标投标法》4.《高速公路拆除改造工程施工及质量验收规范》5.国家及地方相关政策法规三、定义与解释3.1专业术语1.高速公路拆除改造:指在原有高速公路基础上,按照国家及地方相关标准,对路基、路面、桥梁、隧道、交通设施等进行拆除、改造、重建的过程。2.施工图纸:指高速公路拆除改造工程施工过程中所使用的图纸,包括设计图纸、施工图纸、验收图纸等。3.施工单位:指具有相应资质,承担高速公路拆除改造工程施工的企业。4.监理单位:指对高速公路拆除改造工程施工过程进行监督、检查、验收的单位。3.2关键词解释1.甲方:指高速公路拆除改造工程项目的业主单位。2.乙方:指承担高速公路拆除改造工程施工的单位。3.合同工期:指本合同约定的工程施工完成时间。4.合同价款:指本合同约定的工程施工总费用。5.施工质量:指高速公路拆除改造工程施工过程中的质量要求。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成高速公路拆除改造工程施工。2.甲方有权对乙方在施工过程中的违法行为进行制止、纠正。3.甲方有权对施工过程中出现的问题进行协调、解决。4.甲方应按照合同约定,及时支付乙方工程进度款。4.2乙方的权利和义务1.乙方有权要求甲方按照合同约定的时间、质量、标准提供施工图纸、施工场地等。2.乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程进度款。3.乙方应按照合同约定,在规定的时间内完成高速公路拆除改造工程施工。4.乙方应保证施工质量,确保工程质量符合国家及地方相关标准。五、履行条款5.1合同履行时间本合同约定的合同工期为____年____个月,自合同签订之日起计算。5.2合同履行地点本合同约定的施工地点为:_____________________5.3合同履行方式1.乙方应按照合同约定的施工图纸、施工规范进行施工。2.乙方应按照合同约定的施工进度,及时完成各阶段施工任务。3.乙方应按照合同约定的质量标准,确保工程质量。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件1.合同约定的工期届满,且乙方完成全部工程任务。2.甲乙双方协商一致,解除本合同。3.因不可抗力等原因,导致合同无法继续履行。6.3终止程序1.发生合同终止条件时,甲乙双方应立即通知对方。2.双方应共同协商,制定合同终止方案。3.合同终止后,甲乙双方应按照约定进行工程结算。6.4终止后果1.合同终止后,乙方应立即停止施工。2.甲乙双方应按照合同约定,对已完成的工程进行验收。3.合同终止后,甲乙双方应按照约定进行工程结算。七、费用与支付7.1费用构成1.工程直接费:包括人工费、材料费、机械使用费、临时设施费等。2.工程间接费:包括现场管理费、保险费、检验检测费、临时交通设施费等。3.其他费用:包括但不限于设计费、监理费、验收费、变更费用等。7.2支付方式1.预付款:合同签订后,甲方应向乙方支付合同总价款的20%作为预付款。2.进度款:工程进度达到合同约定的节点时,乙方应向甲方提交进度款申请,甲方应在收到申请后的15个工作日内支付进度款。3.验收款:工程经甲方验收合格后,乙方应向甲方提交验收款申请,甲方应在收到申请后的15个工作日内支付验收款。4.结算款:工程竣工结算后,甲方应在收到乙方提交的结算款申请后的30个工作日内支付结算款。7.3支付时间1.预付款支付时间:合同签订后5个工作日内。2.进度款支付时间:每个进度节点完成后5个工作日内。3.验收款支付时间:工程验收合格后5个工作日内。4.结算款支付时间:工程竣工结算后30个工作日内。7.4支付条款1.甲方支付款项时,应通过银行转账方式支付至乙方指定的账户。2.乙方应在收到甲方支付的款项后,及时出具相应的收据或发票。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未能按时支付款项,应向乙方支付违约金,违约金为应付款项的千分之五。2.甲方未能按合同约定提供施工图纸、施工场地等,应承担相应的责任。8.2乙方违约1.乙方未能按时完成工程,应向甲方支付违约金,违约金为合同总价款的千分之五。2.乙方未能保证施工质量,应承担相应的责任,包括但不限于返工、赔偿损失等。8.3赔偿金额和方式违约方应按照合同约定,承担相应的赔偿责任,赔偿金额以实际损失为准,赔偿方式包括但不限于货币支付、返工、更换材料等。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的商业秘密、技术秘密、工程信息等,均属于保密内容。9.2保密期限本合同的保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。9.3保密履行方式甲乙双方应严格遵守保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件1.地震、洪水、台风等自然灾害。2.战争、动乱、政府行为等社会异常事件。3.因不可抗力导致合同无法履行的其他事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件后,甲乙双方应及时通知对方。2.不可抗力事件发生后,双方应尽力采取措施减少损失。3.因不可抗力导致合同无法履行的,甲乙双方互不承担责任。10.4不可抗力实例1.自然灾害:地震、洪水、台风等。2.政府行为:政策调整、法规变更等。3.社会异常事件:战争、动乱、恐怖袭击等。十一、争议解决11.1协商解决甲乙双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼,或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得将合同的权利和义务转让给第三方。12.2不得转让的情形1.甲方作为业主单位,其权利和义务不得转让。2.乙方作为施工单位,其权利和义务不得转让。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对高速公路拆除改造施工项目的最终决定权。2.乙方在施工过程中应遵守国家相关法律法规,并接受甲方及相关部门的监督管理。13.2特殊权力保留1.甲方保留对施工图纸、施工方案等设计文件的修改权。2.乙方在施工过程中发现的设计问题,应及时通知甲方,并由甲方决定是否进行修改。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.任何对合同的修改或补充,必须以书面形式提出,并由甲乙双方签字确认。2.修改或补充的内容应与本合同的主题和目的相一致。14.2修改和补充效力1.经甲乙双方签字确认的修改或补充内容,与本合同具有同等法律效力。2.修改或补充的内容自双方签字之日起生效。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.甲乙双方应相互配合,确保工程顺利进行。2.乙方应按照甲方的要求,提供必要的施工资料和设备。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开协调会议,讨论工程进度、质量、安全等问题。2.乙方应按照甲方的要求,及时解决施工过程中出现的问题。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间关于高速公路拆除改造施工的完整协议,任何其他口头或书面协议均视为无效。16.3增减条款本合同中未列明的其他条款,甲乙双方可根据实际情况协商确定。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字):乙方代表(签字):签订日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.高速公路拆除改造施工图纸及设计文件2.高速公路拆除改造工程施工方案3.甲方提供的施工场地及设施清单4.乙方提交的施工组织设计及安全措施5.合同签订双方的身份证明文件6.甲方支付款项的银行转账凭证7.工程进度款申请及支付凭证8.工程验收报告及验收款支付凭证9.工程竣工结算报告及结算款支付凭证10.不可抗力事件证明材料11.争议解决的相关文件12.合同修改和补充的书面文件二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按时支付款项:认定违约,应支付违约金。未按约定提供施工图纸、施工场地等:认定违约,应承担相应责任。2.乙方违约:未按时完成工程:认定违约,应支付违约金。未保证施工质量:认定违约,应承担返工、赔偿损失等责任。三、法律名词及解释:1.合同法:指《中华人民共和国合同法》,规定合同的订立、履行、变更、解除等法律关系。2.建筑法:指《中华人民共和国建筑法》,规定建筑活动的法律规范。3.招标投标法:指《中华人民共和国招标投标法》,规定招标投标活动的法律规范。4.高速公路拆除改造工程施工及质量验收规范:指相关标准,规定高速公路拆除改造工程施工及质量验收的技术要求。5.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为等。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中发现设计问题。解决办法:乙方应及时通知甲方,甲方决定是否修改设计。2.问题:施工进度滞后。解决办法:双方协商调整施工计划,确保工程按期完成。3.问题:施工质量不符合要求。解决办法:乙方应立即返工,直至达到甲方要求的质量标准。4.问题:不可抗力事件导致工程无法继续。解决办法:双方协商解决,根据不可抗力事件的影响程度,确定是否延期或终止合同。5.问题:争议解决。解决办法:双方友好协商,协商不成可申请仲裁或诉讼。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方定义定义第三方为合同中除甲方和乙方外的其他参与方,包括但不限于设计单位、监理单位、材料供应商等。2.第三方责任第三方应按照合同约定,履行其职责,包括但不限于:设计单位:提供符合规范的设计图纸和施工方案。监理单位:对施工过程进行监督,确保工程质量。材料供应商:提供符合质量标准的材料。3.第三方权利设计单位:对设计图纸和施工方案拥有知识产权。监理单位:对施工过程中的违法行为有制止权。材料供应商:有权要求甲方按照约定支付材料费用。4.第三方义务设计单位:保证设计质量,对设计错误承担责任。监理单位:对施工过程进行公正、客观的监督。材料供应商:保证材料质量,对不合格材料承担责任。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款乙方有权要求甲方按照合同约定及时支付工程进度款和结算款。乙方有权要求甲方提供必要的施工图纸和施工场地。乙方有权对施工过程中出现的问题提出整改意见。2.乙方利益条款甲方应保证工程款的及时支付,避免因资金问题影响乙方利益。甲方应确保施工图纸的准确性和完整性,减少因设计问题导致的工程延误。甲方应提供必要的施工条件,如施工场地、临时设施等。3.甲方的违约及限制条款甲方未按时支付工程款,应向乙方支付违约金。甲方违反合同约定,造成乙方损失的,应承担赔偿责任。甲方不得无故限制乙方的施工权利,如无故拖延付款、干涉施工管理等。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方权利条款甲方有权对乙方提交的施工图纸和施工方案进行审查。甲方有权对施工过程进行监督,确保工程质量。甲方有权要求乙方对施工过程中出现的问题进行整改。2.甲方利益条款乙方应严格按照合同约定进行施工,确保工程按时完成。乙方应保证施工质量,符合国家及地方相关标准。甲方有权要求乙方对施工过程中的违法行为进行整改。3.乙方的违约及限制条款乙方未按时完成工程,应向甲方支付违约金。乙方未保证施工质量,应承担赔偿责任。乙方不得无故拖延工程进度,影响甲方利益。全文完。2025年度高速公路拆除改造施工合同模板2合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同双方基本信息5.合同签订地点二、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程类型5.工程工期三、合同双方的权利和义务1.承包方权利2.承包方义务3.发包方权利4.发包方义务四、工程拆除改造内容1.拆除工程2.改造工程3.工程质量要求4.工程进度要求五、合同价款及支付方式1.合同价款确定方式2.分阶段支付比例3.支付时间节点4.支付方式六、工程进度及验收1.进度计划2.进度控制措施3.验收标准4.验收程序七、工程变更及索赔1.变更程序2.变更内容3.索赔程序4.索赔标准八、违约责任1.承包方违约责任2.发包方违约责任3.违约金计算方式4.违约金支付方式九、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决期限4.争议解决费用十、合同解除1.合同解除条件2.合同解除程序3.合同解除后的处理十一、合同生效及终止1.合同生效条件2.合同终止条件3.合同终止程序4.合同终止后的处理十二、附件1.工程量清单2.技术规范3.质量标准4.安全生产要求十三、其他约定1.保密条款2.知识产权归属3.不可抗力条款4.通知方式十四、合同签署1.合同签署日期2.合同签署地点3.合同签署人签字4.合同附件清单合同编号_________一、合同概述1.合同名称:2025年度高速公路拆除改造施工合同2.合同编号:_________3.合同签订日期:2025年____月____日4.合同双方基本信息:承包方名称:_______承包方地址:_______承包方联系人:_______承包方联系电话:_______发包方名称:_______发包方地址:_______发包方联系人:_______发包方联系电话:_______5.合同签订地点:_______二、工程概况1.工程名称:_______高速公路拆除改造工程2.工程地点:_______3.工程规模:_______4.工程类型:高速公路拆除改造5.工程工期:_______(自合同生效之日起_______日内完成)三、合同双方的权利和义务1.承包方权利:按照合同约定进行工程拆除改造施工享有合同约定的工程进度款支付在合同履行过程中享有必要的施工便利享有合同约定的违约金赔偿请求权2.承包方义务:按照合同约定的时间、质量、安全要求完成工程拆除改造施工严格遵守国家相关法律法规和工程建设标准负责施工过程中的安全生产管理对工程拆除改造过程中产生的垃圾、废弃物进行处理3.发包方权利:对工程拆除改造施工过程进行监督检查享有合同约定的工程验收权享有合同约定的工程变更决定权享有合同约定的合同解除权4.发包方义务:按照合同约定的时间、地点提供施工场地和施工条件按时支付工程进度款对工程拆除改造施工过程中可能出现的质量问题承担相应责任对施工过程中发生的人身伤亡事故承担相应责任四、工程拆除改造内容1.拆除工程:拆除现有高速公路桥梁、路基、路面等结构拆除相关附属设施,如护栏、隔离带等2.改造工程:按照设计要求重新建设高速公路桥梁、路基、路面等结构重新建设相关附属设施,如护栏、隔离带等3.工程质量要求:符合国家相关质量标准和规范达到合同约定的质量标准4.工程进度要求:按照合同约定的工期完成工程拆除改造施工五、合同价款及支付方式1.合同价款确定方式:根据工程量清单和合同约定价格计算2.分阶段支付比例:施工前期:_______%施工中期:_______%施工后期:_______%3.支付时间节点:施工前期:_______施工中期:_______施工后期:_______4.支付方式:银行转账六、工程进度及验收1.进度计划:按照合同约定的工期制定详细的进度计划2.进度控制措施:加强施工管理,确保工程按计划进行定期召开进度协调会,及时解决施工过程中出现的问题3.验收标准:符合国家相关质量标准和规范达到合同约定的质量标准4.验收程序:施工方提交验收申请发包方组织验收验收合格后,双方签署验收报告七、工程变更及索赔1.变更程序:施工过程中,如需变更工程内容,承包方应向发包方提出书面变更申请发包方在收到变更申请后,应在_______日内回复2.变更内容:变更工程范围、工程量、施工方案等3.索赔程序:承包方在工程过程中发生索赔事项,应向发包方提出书面索赔申请发包方在收到索赔申请后,应在_______日内回复4.索赔标准:根据实际情况,按照合同约定和相关法律法规进行索赔计算八、违约责任1.承包方违约责任:未按合同约定完成工程拆除改造施工的,每延误一日,应支付_______元违约金。工程质量不符合合同约定的,承包方应负责返工,并承担由此产生的费用。因承包方原因造成安全事故的,承包方应承担全部责任,并支付相应的赔偿金。2.发包方违约责任:未按合同约定支付工程进度款的,每延误一日,应支付_______元违约金。因发包方原因造成工程停工的,发包方应承担由此产生的费用。未按合同约定提供施工场地和施工条件的,发包方应承担相应的责任。3.违约金计算方式:违约金按实际损失计算,最高不超过合同总价的_______%。4.违约金支付方式:违约金应于违约行为发生后_______日内支付。九、争议解决1.争议解决方式:双方应友好协商解决争议。协商不成的,提交_______仲裁委员会仲裁。2.争议解决机构:_______仲裁委员会3.争议解决期限:争议发生后_______日内提交仲裁。4.争议解决费用:仲裁费用由败诉方承担。十、合同解除1.合同解除条件:双方协商一致解除合同。发生不可抗力事件,导致合同无法履行。一方严重违约,经对方催告后仍未改正。2.合同解除程序:提出解除合同的一方应书面通知对方。双方应在_______日内确认解除合同。3.合同解除后的处理:双方应按照合同约定处理已完成的工程。双方应结清已发生的费用和应得的款项。十一、合同生效及终止1.合同生效条件:双方签字盖章后生效。2.合同终止条件:工程拆除改造施工完成并经双方验收合格。合同解除。3.合同终止程序:双方签署合同终止确认书。4.合同终止后的处理:双方应结清剩余款项。双方应办理合同终止备案手续。十二、附件1.工程量清单2.技术规范3.质量标准4.安全生产要求十三、其他约定1.保密条款:双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。2.知识产权归属:本合同中涉及的技术资料、图纸等知识产权归双方共同所有。3.不可抗力条款:因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任。4.通知方式:通知应以书面形式进行,送达对方指定的地址或电子邮箱。十四、合同签署1.合同签署日期:_______2.合同签署地点:_______3.合同签署人签字:承包方代表(签字):_______发包方代表(签字):_______多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.甲方主导权条款:说明:在合同执行过程中,甲方拥有对工程拆除改造施工的全面主导权,包括但不限于工程设计变更、施工进度安排、施工质量控制等。内容:甲方有权根据实际情况对施工图纸进行必要的调整和修改。甲方有权根据工程进度需求调整施工计划。甲方有权对施工过程中的质量问题进行监督检查,并提出整改要求。2.甲方付款优先权条款:说明:甲方在合同履行过程中,享有优先支付工程进度款的权力。内容:甲方应在合同约定的支付时间节点前,优先支付承包方的工程进度款。甲方有权根据工程进度和实际完成情况,调整支付进度款的比例。3.甲方验收权条款:说明:甲方对工程拆除改造施工的验收具有最终决定权。内容:甲方有权组织工程验收,并对验收结果负责。甲方有权要求承包方对验收不合格的部分进行整改。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:1.乙方主导权条款:说明:在合同执行过程中,乙方作为承包方,享有对工程拆除改造施工的主导权。内容:乙方有权根据合同要求和工程设计文件进行施工。乙方有权提出合理的施工进度计划,并经甲方批准后执行。乙方有权对施工过程中的技术问题进行处理。2.乙方技术改进权条款:说明:乙方在保证工程质量的前提下,有权对施工技术进行改进。内容:乙方有权提出技术改进方案,经甲方批准后实施。技术改进方案的实施不得影响工程进度和质量。3.乙方材料采购权条款:说明:乙方有权根据工程需要,采购必要的施工材料。内容:乙方应选择符合质量标准、价格合理的材料供应商。乙方应确保所采购的材料符合工程设计要求。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:1.第三方中介条款:说明:合同中引入第三方中介机构,负责对工程拆除改造施工进行监督管理。内容:第三方中介机构应具备相应的资质和经验。第三方中介机构负责监督工程进度、质量和安全。第三方中介机构有权对承包方的施工行为进行指导和纠正。2.第三方中介费用条款:说明:明确第三方中介机构的费用由合同双方承担。内容:第三方中介费用应在合同中明确约定,并由合同双方按比例分担。第三方中介费用应在合同生效后支付。3.第三方中介报告条款:说明:第三方中介机构应定期向合同双方提交工程监督管理报告。内容:第三方中介机构应每月提交一次工程监督管理报告。报告内容应包括工程进度、质量、安全等方面的情况。合同双方应认真阅读第三方中介机构的报告,并对报告内容提出意见和建议。附件及其他补充说明一、附件列表:1.工程量清单2.技术规范3.质量标准4.安全生产要求5.第三方中介机构资质证明6.甲方付款计划表7.乙方施工进度计划8.第三方中介机构监督管理报告9.合同双方签署的工程验收报告10.合同双方签署的合同终止确认书二、违约行为及认定:1.违约行为:承包方未按合同约定完成工程拆除改造施工。承包方施工过程中发生安全事故。发包方未按合同约定支付工程进度款。发包方未按合同约定提供施工场地和施工条件。第三方中介机构未按合同约定履行监督管理职责。2.违约行为的认定:违约行为的认定应根据合同约定和相关法律法规进行。合同双方应友好协商,如协商不成,可提交仲裁或诉讼解决。三、法律名词及解释:1.违约金:指合同一方违约时,应向守约方支付的赔偿金。2.不可抗力:指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。3.仲裁:指双方当事人约定,将争议提交仲裁机构进行裁决的争议解决方式。4.诉讼:指双方当事人将争议提交法院进行审理和判决的争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现技术难题。解决办法:及时与设计单位、甲方协商,寻求解决方案。2.问题:工程进度延误。解决办法:分析延误原因,调整施工计划,加快施工进度。3.问题:质量不符合要求。解决办法:组织返工,确保工程质量达到合同要求。4.问题:第三方中介机构监管不力。解决办法:与第三方中介机构沟通,明确监管职责,加强监管力度。五、所有应用场景:1.高速公路拆除改造工程。2.城市道路施工改造。3.公共基础设施重建工程。4.工程建设项目的施工合同管理。5.工程拆除改造项目的合同执行。全文完。2025年度高速公路拆除改造施工合同模板3本合同目录一览第一条合同签订与生效1.1合同签订主体1.2合同签订时间1.3合同生效时间第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程期限第三条施工组织与管理3.1施工组织机构3.2施工项目管理3.3施工人员资质要求3.4施工安全措施3.5施工进度控制第四条设计变更与调整4.1设计变更程序4.2设计变更费用4.3设计变更期限4.4设计变更通知第五条材料与设备供应5.1材料供应要求5.2设备供应要求5.3材料与设备质量保证5.4材料与设备验收第六条工程款支付6.1工程款支付方式6.2工程款支付进度6.3工程款支付条件6.4工程款支付期限6.5工程款支付变更第七条保险与索赔7.1保险责任7.2保险费用7.3索赔程序7.4索赔期限第八条合同解除与终止8.1合同解除条件8.2合同解除程序8.3合同终止条件8.4合同终止程序第九条违约责任9.1违约责任承担9.2违约责任赔偿9.3违约责任减免第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决期限第十一条合同附件11.1设计图纸11.2技术规范11.3质量标准11.4有关文件第十二条合同生效与解除12.1合同生效条件12.2合同解除条件12.3合同解除程序第十三条合同解除后的处理13.1工程剩余工作13.2材料与设备处理13.3工程款结算13.4索赔与赔偿第十四条其他约定14.1法律适用14.2争议管辖14.3合同份数14.4合同修改与补充14.5合同附件清单第一部分:合同如下:第一条合同签订与生效1.1合同签订主体本合同由甲方(高速公路拆除改造业主方)与乙方(高速公路拆除改造施工方)共同签订,双方均为合法注册的法人实体。1.2合同签订时间本合同签订时间为2025年3月15日,自双方签字盖章之日起生效。1.3合同生效时间本合同自签订之日起生效,合同期限为一年。第二条工程概况2.1工程名称本工程名称为2025年度高速公路拆除改造工程。2.2工程地点本工程地点位于省市高速公路。2.3工程规模本工程拆除改造里程共计公里,涉及桥梁、隧道、互通立交等设施。2.4工程内容本工程主要包括高速公路拆除、桥梁拆除、隧道拆除、互通立交拆除、路基改造、路面改造、排水系统改造等。2.5工程期限本工程计划施工工期为12个月,自合同生效之日起计算。第三条施工组织与管理3.1施工组织机构乙方应设立项目经理部,负责本工程的施工组织与管理。项目经理部应具备相应的资质和人员配备。3.2施工项目管理乙方应按照国家相关法律法规、行业标准及本合同约定,对本工程进行全过程项目管理。3.3施工人员资质要求乙方施工人员应持有相应的职业资格证书,具备相应的施工经验和技能。3.4施工安全措施乙方应制定施工安全措施,确保施工现场安全,防止事故发生。3.5施工进度控制乙方应按合同约定的时间节点完成工程进度,确保工程按期完工。第四条设计变更与调整4.1设计变更程序任何设计变更均需经甲方、乙方及设计单位共同协商一致,并办理书面变更手续。4.2设计变更费用设计变更产生的费用由乙方承担,甲方应支付乙方因设计变更增加的费用。4.3设计变更期限设计变更应在工程实施过程中及时提出,并尽快完成变更手续。4.4设计变更通知设计变更通知应书面通知乙方,乙方应在接到通知后5个工作日内回复确认。第五条材料与设备供应5.1材料供应要求乙方应按照设计图纸、技术规范和质量标准要求,采购合格的材料。5.2设备供应要求乙方应提供满足工程需要的施工设备,并保证设备性能良好。5.3材料与设备质量保证乙方应保证材料与设备的合格性,如出现质量问题,乙方应负责更换或赔偿。5.4材料与设备验收材料与设备到货后,乙方应按合同约定进行验收,并办理验收手续。第六条工程款支付6.1工程款支付方式本合同工程款支付采用按进度支付方式。6.2工程款支付进度工程款支付进度按照工程实际完成情况,分阶段进行支付。6.3工程款支付条件工程款支付条件包括工程进度、质量、安全等满足合同约定要求。6.4工程款支付期限工程款支付期限为每个支付节点后的10个工作日内。6.5工程款支付变更如遇特殊情况需变更支付方式、进度或期限,双方应协商一致,并书面修改合同条款。第八条保险与索赔8.1保险责任乙方应为其施工人员、设备、材料等办理相应的保险,并承担相应的保险费用。8.2保险费用保险费用由乙方承担,具体金额按双方协商确定。8.3索赔程序发生保险范围内的损失,乙方应及时通知保险公司,并按照保险公司的要求提供相关证明材料。8.4索赔期限索赔应在事故发生后30日内提出,逾期不予受理。第九条合同解除与终止9.1合同解除条件(1)一方严重违约,经另一方催告后仍未改正;(2)不可抗力事件导致合同无法履行;(3)合同约定的其他解除条件。9.2合同解除程序合同解除应提前30日书面通知对方,并说明解除原因。9.3合同终止条件合同期满或双方约定的其他终止条件成就时,合同终止。9.4合同终止程序合同终止后,双方应进行工程结算,并办理相关手续。第十条违约责任10.1违约责任承担任何一方违约,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.2违约责任赔偿违约责任赔偿金额由双方协商确定,或由仲裁机构或人民法院判决。10.3违约责任减免如违约方能够证明违约是由于不可抗力或其他非违约方原因造成的,可以适当减免违约责任。第十一条争议解决11.1争议解决方式本合同争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。11.2争议解决程序争议发生后,双方应进行协商解决;协商不成的,可申请调解或仲裁;调解或仲裁不成的,可依法向人民法院提起诉讼。11.3争议解决期限争议解决期限为自争议发生之日起60日内,特殊情况可延长。第十二条合同附件12.1设计图纸合同附件包括完整的设计图纸,由设计单位提供。12.2技术规范合同附件包括适用的技术规范,由甲方提供。12.3质量标准合同附件包括工程质量标准,由双方共同制定。12.4有关文件合同附件包括合同签订前后的有关文件,如会议纪要、变更通知等。第十三条合同生效与解除13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同解除条件合同解除条件见第九条。13.3合同解除程序合同解除程序见第九条。第十四条其他约定14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2争议管辖本合同争议管辖地为合同签订地。14.3合同份数本合同一式两份,甲乙双方各执一份。14.4合同修改与补充本合同的修改与补充,应以书面形式进行,经双方签字盖章后生效。14.5合同附件清单本合同附件清单如下:(1)设计图纸(2)技术规范(3)工程质量标准(4)会议纪要(5)变更通知第二部分:第三方介入后的修正第八条保险与索赔(增加条款)8.5第三方责任保险为保障工程顺利进行,甲方应要求乙方为第三方提供责任保险,保险金额根据工程实际情况确定,并经甲方同意。8.6第三方责任限额本合同中
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 感恩老师演讲稿(集锦15篇)
- 小班保育员小结
- 婚礼上的致辞汇编15篇
- 易错题25 古代诗歌阅读之情感主旨题-不会见微知著探究主旨高考语文备战2025年高考易错题(新高考专用)含解析
- 2018安徽道法试卷+答案+解析
- 急救培训心得体会汇编15篇
- 初级会计实务-《初级会计实务》模考试卷853
- 中国电池预制舱行业投资分析、市场运行态势研究报告-智研咨询发布(2024版)
- 智研咨询-中国急救中心行业市场调查、产业链全景、需求规模预测报告(2024版)
- 智研咨询发布:2024年中国心脏脉冲电场消融系统(PFA)行业市场现状及投资前景分析报告
- 护理人文知识培训课件
- 2025年春新人教版数学七年级下册教学课件 7.2.3 平行线的性质(第1课时)
- 安徽省合肥市2025年高三第一次教学质量检测地理试题(含答案)
- 统编版八年级下册语文第三单元名著导读《经典常谈》阅读指导 学案(含练习题及答案)
- 风光储储能项目PCS舱、电池舱吊装方案
- TTJSFB 002-2024 绿色融资租赁项目评价指南
- 光伏项目安全培训课件
- 全面解读新能源法律风险与应对措施
- 民法学详细教案
- 浙江省杭州市2023年中考一模语文试题及答案
- 上海市杨浦区2022届初三中考二模英语试卷+答案
评论
0/150
提交评论