2025年度高速公路土方工程施工承包合同范本2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度高速公路土方工程施工承包合同范本1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1施工方信息1.2承包方信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.工程范围及内容3.1土方工程范围3.2施工内容3.3施工质量要求4.工程工期4.1施工期限4.2交工时间4.3工期延误责任5.工程费用5.1工程费用总额5.2工程费用构成5.3费用支付方式5.4费用调整机制6.施工准备与开工6.1施工准备6.2开工条件6.3开工时间7.施工组织与管理7.1施工组织设计7.2施工安全管理7.3施工质量管理7.4施工进度管理8.施工材料与设备8.1材料供应8.2设备供应8.3材料与设备质量要求9.施工变更与调整9.1变更申请9.2变更审批9.3变更实施10.施工验收与交付10.1验收标准10.2验收程序10.3验收报告10.4交付条件11.保修与维修11.1保修范围11.2保修期限11.3维修责任12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约赔偿13.合同解除与终止13.1解除合同情形13.2合同终止程序13.3合同终止责任14.争议解决与法律适用14.1争议解决方式14.2法律适用14.3争议管辖第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1施工方信息1.1.1施工方名称：X有限公司1.1.2法定代表人：1.1.3注册地址：省市区路号1.1.4联系电话：138xxxx55551.2承包方信息1.2.1承包方名称：YYYY建设集团有限公司1.2.2法定代表人：1.2.3注册地址：省市区路号1.2.4联系电话：139xxxx66662.工程概况2.1工程名称：2024年度高速公路土方工程2.2工程地点：省市区2.3工程规模：全长公里，路基宽度米2.4工程类型：高速公路土方工程3.工程范围及内容3.1土方工程范围：路基挖方、填方、压实施工3.2施工内容：包括但不限于土方开挖、运输、堆放、压实等3.3施工质量要求：按照国家相关标准和规范执行，确保工程质量达到设计要求4.工程工期4.1施工期限：自合同签订之日起个月内完成4.2交工时间：施工期限到期后日内4.3工期延误责任：因承包方原因导致的工期延误，承包方应承担相应责任，并支付违约金5.工程费用5.1工程费用总额：人民币万元整5.2工程费用构成：包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润等5.3费用支付方式：分阶段支付，具体支付节点和比例由双方另行协商确定5.4费用调整机制：因市场波动或政策调整等原因导致成本上涨，双方可协商调整工程费用6.施工准备与开工6.1施工准备：承包方应按照施工组织设计要求，做好施工前的各项准备工作6.2开工条件：具备施工图纸、施工许可证、施工场地等开工条件6.3开工时间：经双方协商确定，具体开工日期以开工通知为准7.施工组织与管理7.1施工组织设计：承包方应编制详细的施工组织设计，包括施工方案、施工进度计划、施工质量控制措施等7.2施工安全管理：承包方应严格按照国家相关安全法规和标准，落实安全生产责任制，确保施工安全7.3施工质量管理：承包方应建立完善的质量管理体系，确保工程质量达到设计要求7.4施工进度管理：承包方应按照施工进度计划合理安排施工，确保工程按期完成8.施工材料与设备8.1材料供应8.1.1承包方负责提供施工所需的全部材料，包括但不限于砂、石、水泥、钢筋等8.1.2材料应符合国家相关质量标准，并提供相关质量证明文件8.2设备供应8.2.1承包方负责提供施工所需的全部设备，包括但不限于挖掘机、推土机、压路机等8.2.2设备应处于良好状态，并符合施工要求8.3材料与设备质量要求8.3.1材料和设备的质量应符合国家或行业相关标准8.3.2承包方应定期对材料和设备进行检查，确保其质量符合要求9.施工变更与调整9.1变更申请9.1.1如因设计变更、现场条件变化等原因需要调整施工内容，承包方应在变更发生前向发包方提出变更申请9.2变更审批9.2.1发包方应在收到变更申请后个工作日内进行审批，并通知承包方9.3变更实施9.3.1承包方应按照批准的变更进行施工，并及时向发包方报告变更实施情况10.施工验收与交付10.1验收标准10.1.1施工验收应按照国家相关标准和规范进行10.1.2验收应包括质量、安全、进度等方面10.2验收程序10.2.1承包方应在工程完工后个工作日内向发包方提出验收申请10.2.2发包方应在收到验收申请后个工作日内组织验收10.3验收报告10.3.1验收完成后，应形成验收报告，并由双方签字确认10.4交付条件10.4.1工程验收合格后，承包方应将工程交付给发包方11.保修与维修11.1保修范围11.1.1承包方应在工程交付后个月内提供保修服务11.1.2保修范围包括但不限于工程质量问题、设备故障等11.2保修期限11.2.1保修期限自工程交付之日起计算11.3维修责任11.3.1承包方应负责保修期间的维修工作，并承担相应费用12.违约责任12.1违约情形12.1.1承包方未按合同约定完成工程，或工程质量不符合要求12.1.2承包方未按时支付工程款12.1.3发包方未按合同约定提供施工条件12.2违约责任承担12.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等12.3违约赔偿12.3.1违约赔偿金额由双方协商确定，并计入合同总价13.合同解除与终止13.1解除合同情形13.1.1双方协商一致解除合同13.1.2因不可抗力导致合同无法履行13.2合同终止程序13.2.1解除合同应提前个工作日通知对方13.2.2双方应按照合同约定处理合同终止后的相关事宜13.3合同终止责任13.3.1合同终止后，双方应按照合同约定承担相应责任14.争议解决与法律适用14.1争议解决方式14.1.1双方应友好协商解决争议14.1.2如协商不成，可提交仲裁或诉讼解决14.2法律适用14.2.1本合同适用中华人民共和国法律14.3争议管辖14.3.1争议解决地点为合同签订地或双方约定的其他地点第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方是指在本合同履行过程中，由甲乙双方共同认可或依法授权介入合同履行的独立第三方机构或个人。15.2第三方介入的范围包括但不限于：监理、审计、评估、鉴定、咨询、仲裁、诉讼等。16.第三方介入的程序16.1甲乙双方在合同履行过程中，如需第三方介入，应提前个工作日向对方提出书面申请。16.2双方应共同确定第三方介入的具体事项、范围、期限及费用。16.3第三方介入后，甲乙双方应积极配合第三方的相关工作。17.第三方责任限额17.1第三方在介入本合同履行过程中，因自身原因造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。17.2第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定，如未约定，则以第三方实际承担能力为准。17.3第三方责任限额包括但不限于：直接损失、间接损失、合理费用等。18.第三方与其他各方的责权利划分18.1第三方作为独立第三方，其职责是协助甲乙双方履行合同，维护合同双方的合法权益。18.2第三方的权利包括：获取合同履行相关信息、提出建议、监督合同履行等。18.3第三方的义务包括：遵守国家法律法规、独立公正地履行职责、保守商业秘密等。19.第三方介入的具体条款19.1监理方：19.1.1监理方应按照国家相关法律法规和合同约定，对工程进度、质量、安全等方面进行监督。19.1.2监理方有权对甲乙双方提出整改意见，并要求其执行。19.1.3监理方应定期向甲乙双方提交监理报告，报告内容包括但不限于：工程进度、质量、安全状况等。19.2审计方：19.2.1审计方应按照国家相关法律法规和合同约定，对工程费用进行审计。19.2.2审计方有权查阅工程相关资料，并对费用进行核实。19.2.3审计方应定期向甲乙双方提交审计报告，报告内容包括但不限于：费用支出、合规性等。19.3评估方：19.3.1评估方应按照国家相关法律法规和合同约定，对工程进行评估。19.3.2评估方有权查阅工程相关资料，并对工程价值进行评估。19.3.3评估方应定期向甲乙双方提交评估报告，报告内容包括但不限于：工程价值、评估依据等。19.4鉴定方：19.4.1鉴定方应按照国家相关法律法规和合同约定，对工程质量、安全等进行鉴定。19.4.2鉴定方有权查阅工程相关资料，并对工程质量、安全等进行鉴定。19.4.3鉴定方应定期向甲乙双方提交鉴定报告，报告内容包括但不限于：鉴定结果、鉴定依据等。19.5咨询方：19.5.1咨询方应按照国家相关法律法规和合同约定，为甲乙双方提供专业咨询服务。19.5.2咨询方有权了解合同履行情况，并提出建议。19.5.3咨询方应定期向甲乙双方提交咨询报告，报告内容包括但不限于：咨询内容、建议等。19.6仲裁方：19.6.1仲裁方应按照国家相关法律法规和合同约定，对甲乙双方发生的争议进行仲裁。19.6.2仲裁方有权查阅争议相关资料，并对争议进行审理。19.6.3仲裁方应定期向甲乙双方提交仲裁裁决书，裁决内容包括但不限于：争议事实、裁决结果等。19.7诉讼方：19.7.1诉讼方应按照国家相关法律法规和合同约定，对甲乙双方发生的争议提起诉讼。19.7.2诉讼方有权向法院提交诉讼请求，并参与诉讼活动。19.7.3诉讼方应按照法院判决执行裁决。20.第三方介入的终止20.1.1第三方未能履行合同约定的职责20.1.2第三方违反国家法律法规20.1.3第三方违反合同约定，损害甲乙双方合法权益20.2第三方介入终止后，甲乙双方应按照合同约定处理相关事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：施工组织设计要求：详细描述施工方案、施工进度计划、施工质量控制措施等，并由施工方负责人签字确认。说明：施工组织设计是指导施工的重要文件，应确保其科学性、合理性和可操作性。2.附件二：施工图纸及技术规范要求：提供完整的施工图纸和技术规范，确保施工过程中遵循相关标准。说明：施工图纸和技术规范是施工的依据，应确保其准确性和完整性。3.附件三：工程量清单要求：详细列出工程量，包括但不限于土方开挖、填方、压实施工等，并注明单位、数量、单价、总价等。说明：工程量清单是计算工程费用的依据，应确保其准确性和完整性。4.附件四：材料设备清单要求：列出施工所需的全部材料设备，包括名称、规格、型号、数量、单价、总价等。说明：材料设备清单是材料设备采购的依据，应确保其准确性和完整性。5.附件五：施工进度计划要求：制定详细的施工进度计划，包括各个施工阶段的开始和结束时间，以及关键节点。说明：施工进度计划是施工进度管理的依据，应确保其合理性和可行性。6.附件六：施工安全管理措施要求：制定施工安全管理制度，包括安全培训、安全检查、事故处理等。说明：施工安全管理措施是保障施工安全的重要手段，应确保其有效性和可操作性。7.附件七：施工质量管理措施要求：制定施工质量管理制度，包括质量检验、质量保证、质量改进等。说明：施工质量管理措施是确保施工质量的重要手段，应确保其科学性和实用性。8.附件八：施工验收报告要求：详细记录施工验收过程，包括验收时间、验收人员、验收结果等。说明：施工验收报告是工程交付的重要依据，应确保其真实性和完整性。9.附件九：工程结算书要求：详细列出工程结算项目，包括工程量、单价、总价、变更费用等。说明：工程结算书是工程款支付的重要依据，应确保其准确性和合理性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：承包方未按合同约定完成工程2.违约行为：承包方未按时支付工程款责任认定标准：按日计收滞纳金，滞纳金利率为%。示例：如承包方未按时支付工程款，逾期天，则按日计收滞纳金，滞纳金利率为2%。3.违约行为：发包方未按合同约定提供施工条件责任认定标准：根据施工条件未提供情况，扣除相应工程款，并支付违约金。示例：如发包方未按合同约定提供施工条件，导致工程延误天，则扣除相应工程款，并支付相应违约金。4.违约行为：第三方介入过程中出现违规行为责任认定标准：根据违规行为的性质和严重程度，由第三方承担相应责任。示例：如第三方在介入过程中违反国家法律法规，则由第三方承担相应法律责任。5.违约行为：合同解除或终止后，未按合同约定处理相关事宜责任认定标准：根据未处理事宜的性质和严重程度，由责任方承担相应责任。示例：如合同解除后，承包方未按合同约定交付工程，则由承包方承担相应责任。全文完。2024年度高速公路土方工程施工承包合同范本2本合同目录一览1.合同当事人信息1.1承包人基本信息1.2发包人基本信息1.3项目概况2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程合同工期3.工程质量要求3.1质量标准3.2质量检验3.3质量保证措施4.工程进度计划4.1进度计划编制4.2进度调整4.3进度控制5.工程造价5.1工程造价确定5.2工程量清单5.3工程变更及增减工程5.4工程结算6.付款方式及期限6.1付款方式6.2付款进度6.3付款条件6.4付款违约责任7.保险7.1工程保险7.2人员保险7.3保险责任7.4保险赔偿8.合同履约保证8.1合同履约保证金8.2保证金缴纳及退还8.3保证金违约责任9.合同变更及解除9.1合同变更9.2合同解除9.3合同解除条件10.违约责任10.1违约行为10.2违约责任10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.附则13.1合同附件13.2合同其他约定13.3合同份数及使用14.合同签订及生效日期第一部分：合同如下：1.合同当事人信息1.1承包人基本信息1.1.1承包人名称：X有限公司1.1.2承包人住所：省市区路号1.1.3承包人法定代表人：1.1.4承包人联系电话：138xxxx55551.1.5承包人开户银行：银行分行1.1.6承包人银行账号：0561.2发包人基本信息1.2.1发包人名称：高速公路管理局1.2.2发包人住所：省市区路号1.2.3发包人法定代表人：1.2.4发包人联系电话：139xxxx66661.2.5发包人开户银行：银行分行1.2.6发包人银行账号：65432109876543211.3项目概况1.3.1工程名称：高速公路段土方工程1.3.2工程地点：省市县1.3.3工程规模：全长公里，路基宽度米1.3.4工程内容：路基土方、排水设施、路基防护等1.3.5工程合同工期：自合同签订之日起个月2.工程概况2.1工程名称：高速公路段土方工程2.2工程地点：省市县2.3工程规模：全长公里，路基宽度米2.4工程内容：路基土方、排水设施、路基防护等2.5工程合同工期：自合同签订之日起个月3.工程质量要求3.1质量标准：符合《公路工程质量检验评定标准》及相关规定3.2质量检验：按国家及行业相关标准进行，由双方共同验收3.3质量保证措施：承包人应建立完善的质量保证体系，确保工程质量4.工程进度计划4.1进度计划编制：由承包人编制，经发包人审核批准后执行4.2进度调整：因不可抗力、设计变更等原因导致进度延误，经双方协商一致后可调整进度计划4.3进度控制：双方应共同监督工程进度，确保按期完成5.工程造价5.1工程造价确定：按国家及行业相关标准及合同约定进行确定5.2工程量清单：详见附件一《工程量清单》5.3工程变更及增减工程：因设计变更、现场实际情况等原因发生的工程变更及增减工程，按合同约定进行结算5.4工程结算：按合同约定及工程实际情况进行结算6.付款方式及期限6.1付款方式：按进度支付，分期付款6.2付款进度：按工程进度及质量验收合格后支付6.3付款条件：承包人提交付款申请，发包人审核无误后支付6.4付款违约责任：如发包人未按约定支付款项，应向承包人支付违约金7.保险7.1工程保险：承包人应购买建筑工程一切险，并承担相应的保险费用7.2人员保险：承包人应购买意外伤害保险，并承担相应的保险费用7.3保险责任：按保险合同约定执行7.4保险赔偿：发生保险事故时，按保险合同约定进行赔偿8.合同履约保证8.1合同履约保证金8.1.1保证金金额：合同总价款的%8.1.2保证金缴纳：合同签订后日内，承包人应向发包人缴纳履约保证金8.1.3保证金退还：合同履行完毕且无违约行为后，发包人应在日内退还履约保证金8.2保证金缴纳及退还8.2.1保证金缴纳方式：银行转账8.2.2保证金退还方式：原路退还8.3保证金违约责任8.3.1如承包人未按约定缴纳履约保证金，发包人有权终止合同，并要求赔偿损失8.3.2如承包人违反合同约定，导致工程无法按期完工或质量不合格，发包人有权扣除相应保证金9.合同变更及解除9.1合同变更9.1.1合同变更需经双方协商一致，并以书面形式进行9.1.2合同变更不得降低工程质量，增加发包人费用，或损害发包人权益9.2合同解除9.2.1如一方违约，另一方有权解除合同，并要求赔偿损失9.2.2如发生不可抗力，致使合同无法履行，双方可协商解除合同9.3合同解除条件9.3.1发包人原因导致合同无法履行9.3.2承包人严重违约，致使合同无法履行9.3.3不可抗力事件导致合同无法履行10.违约责任10.1违约行为10.1.1承包人未按合同约定完成工程10.1.2承包人工程质量不符合约定10.1.3发包人未按合同约定支付款项10.2违约责任10.2.1承包人违约，应承担违约金，并赔偿发包人损失10.2.2发包人违约，应支付违约金，并赔偿承包人损失10.3违约赔偿10.3.1违约赔偿金额按合同约定执行10.3.2如违约赔偿不足以弥补损失，双方可协商追加赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决争议11.1.2协商不成的，提交仲裁委员会仲裁11.2争议解决机构11.2.1仲裁委员会11.3争议解决程序11.3.1争议发生后，双方应提交书面争议报告11.3.2仲裁委员会受理争议，并组织仲裁12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章12.1.2合同经工商行政管理部门备案12.2合同终止条件12.2.1合同履行完毕12.2.2合同解除12.2.3合同因法定原因终止12.3合同终止程序12.3.1双方协商终止合同12.3.2按法定程序终止合同13.附则13.1合同附件13.1.1工程量清单13.1.2技术规范13.1.3其他相关文件13.2合同其他约定13.2.1本合同未尽事宜，按国家相关法律法规及双方协商解决13.2.2本合同一式叁份，双方各执壹份，具有同等法律效力13.3合同份数及使用13.3.1本合同一式叁份，每份具有同等法律效力13.3.2合同使用过程中，如需增加合同份数，经双方协商一致后增加14.合同签订及生效日期14.1合同签订日期：____年____月____日14.2合同生效日期：自合同签订之日起生效第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的概念15.1.1第三方是指除合同当事人（甲方和乙方）之外的独立主体，包括但不限于监理单位、检测机构、咨询公司、仲裁机构等。15.1.2第三方介入的目的是为了保证合同的公平、公正执行，提高工程质量，确保工程进度。15.2第三方介入的形式15.2.1监理单位：负责监督工程进度、质量、安全，提出整改意见。15.2.2检测机构：负责对工程材料、设备、施工过程进行检测，确保符合规范要求。15.2.3咨询公司：提供专业咨询服务，协助合同双方解决合同执行中的问题。15.2.4仲裁机构：在合同争议无法协商解决时，提供仲裁服务。16.第三方责任限额16.1第三方的责任限额由合同当事人根据工程规模、风险程度等因素协商确定。16.2第三方的责任限额应在合同中明确，并在第三方介入协议中予以确认。17.第三方介入协议17.1第三方介入协议应由合同当事人与第三方共同签订，明确各方的权利、义务和责任。17.1.1第三方的名称、住所、法定代表人等基本信息；17.1.2第三方介入的具体事项、职责和权限；17.1.3第三方介入的期限和费用；17.1.4第三方与合同当事人、甲方、乙方之间的权利义务关系；17.1.5第三方责任限额及违约责任；17.1.6第三方介入协议的生效、变更和终止。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与合同当事人18.1.1第三方应独立于合同当事人，不得与合同当事人存在利益冲突。18.1.2第三方应按照合同约定和介入协议的规定履行职责。18.2第三方与甲方18.2.1第三方应向甲方提供工程进度、质量、安全等方面的报告和意见。18.2.2第三方发现甲方存在违约行为时，应及时向甲方提出。18.3第三方与乙方18.3.1第三方应监督乙方按照合同约定和设计要求进行施工。18.3.2第三方发现乙方存在违约行为时，应及时向乙方提出，并要求乙方整改。19.第三方介入时的额外条款及说明19.1第三方介入时，合同当事人应向第三方提供必要的资料和便利条件。19.2第三方在介入过程中，如需与甲方、乙方进行沟通，应通过合同当事人进行。19.3第三方介入期间，如因第三方原因导致工程进度延误或质量不合格，由第三方承担相应责任。19.4第三方介入期间，如因第三方原因导致合同当事人遭受损失，第三方应承担赔偿责任。19.5第三方介入期间，如因不可抗力导致工程无法继续进行，合同当事人应协商解决。20.第三方介入的终止20.1第三方介入期满或合同当事人与第三方协商一致，可终止第三方介入。20.2第三方介入终止后，合同当事人应按照合同约定继续履行合同义务。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单详细要求：包含所有工程项目的名称、规格、数量、单价、总