建筑工程施工合同书模板

第第页合同编号:________建筑工程施工合同书模板二甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码6/NUMPAGES总页数6一、主体与目的建筑工程施工合同书模板二甲方（以下简称“发包方”）：【全称】，统一社会信用代码：【编码】；乙方（以下简称“承包方”）：【全称】，统一社会信用代码：【编码】。鉴于发包方拥有【工程名称】的建设工程项目，并具备相应的建设资格；承包方具备建筑工程施工资质，且具备完成本工程所需的技术、人员和设备条件，双方为共同实现工程目标，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，经友好协商，达成以下合同条款：本合同的目的在于明确双方在【工程名称】（以下简称“本项目”）建设过程中的权利、义务和责任，确保本项目按照约定的质量、进度、投资预算完成施工，实现双方利益最大化。本项目的背景为满足【发包方需求描述】，旨在通过双方合作，充分发挥各自优势，共同打造优质工程，为我国建筑事业贡献力量。二、价格与支付条款1.标的物价格：本项目的合同总价为人民币【金额】元整（大写：【金额大写】），该价格包括但不限于工程设计、施工、材料、设备及劳务等所有费用，以及为完成本项目所需的其他相关费用。2.支付方式：本项目采用阶段支付方式，具体支付安排如下：a)预付款：合同签订后【天数】日内，发包方支付承包方合同总价款的【百分比】%作为预付款，即人民币【金额】元整（大写：【金额大写】）。b)进度款：根据项目实际进度，按月支付已完成工程量的【百分比】%。承包方需在每月【日期】前提交上一个月的工程量报表，经发包方审核确认后，【天数】日内支付对应工程量的款项。c)竣工结算款：本项目竣工验收合格后，发包方在收到承包方提交的完整结算资料之日起【天数】日内，支付至合同总价款的【百分比】%。d)质保金：自竣工验收合格之日起，预留合同总价款的【百分比】%作为质保金，待质保期满，无质量问题或经修复合格后，【天数】日内支付。3.支付账户：a)发包方支付款项至以下账户：账户名称：【承包方账户名称】账号：【承包方账号】开户行：【承包方开户行】b)承包方收到款项后，应及时开具等额的税务发票给发包方。4.若双方在合同执行过程中对价格及支付方式有调整，需签订补充协议予以明确，补充协议与本合同具有同等法律效力。三、履行期限与地点、双方权利与义务、违约责任1.履行期限：a)本项目合同工期自【开工日期】起至【竣工日期】止，共计【工期天数】天。如遇不可抗力等特殊情况，经双方协商一致，可以适当调整合同工期。b)若承包方未按约定工期完成工程，每逾期一天，应支付合同总价款的【百分比】%作为违约金；逾期超过【天数】天，发包方有权解除合同。2.履行地点：本项目履行地点为【工程地点】，承包方应按照合同约定在指定地点进行施工。3.双方权利与义务：a)发包方：-项目施工所需的相关资料和数据；-办理本项目相关的各项审批手续；-按约定支付合同款项；-对项目施工过程进行监督和管理。b)承包方：-严格按照设计方案、施工图纸和国家标准进行施工；-确保工程质量和安全，合理控制成本和进度；-配合发包方办理相关审批手续；-对施工过程中的变更及时通知发包方。4.违约责任：a)若一方违反合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担相应的违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。b)若因发包方原因导致工程延期，发包方应承担相应责任，按照实际影响天数顺延工期，并支付承包方合理的停工、窝工费用。c)若因承包方原因导致工程质量和安全问题，承包方应承担修复责任，并按照相关法律法规接受处罚。双方应严格遵守合同约定，履行各自权利与义务，确保项目顺利进行。如有违约行为，应承担相应的法律责任。四、保密条款、争议解决、合同变更与解除1.保密条款：a)双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等非公开信息（以下简称“保密信息”），应予以严格保密。b)保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕后【年限】年止。c)双方违反保密义务给对方造成损失的，应承担相应的法律责任。2.争议解决：a)双方在合同履行过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。b)若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。3.合同变更与解除：a)合同的变更和解除，需双方协商一致，并签订书面协议。b)在以下情况下，一方有权书面通知对方解除合同：-对方严重违反合同约定，导致合同无法履行；-不可抗力等特殊情况导致合同无法履行；-双方同意解除合同的其他情况。c)合同解除后，双方应根据解除前的履行情况，互相返还已收款项，并按实际履行情况承担相应的损失。d)合同解除不免除双方在解除前所应承担的责任。双方应遵守上述保密条款、争议解决和合同变更与解除的约定，确保合同的有效履行。如有争议，应通过友好协商或法定程序解决。五、通知与送达、其他条款、签字盖章1.通知与送达：a)本合同项下的任何通知、要求、批准、同意或其他通信，应以书面形式进行，并通过挂号信、特快专递、电子邮箱或双方指定的其他方式送达对方。b)通知自发出之日起【天数】日后视为送达，除非收到送达异议。c)双方的通信地址和联系方式如有变更，应立即书面通知对方。2.其他条款：a)本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。b)本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，双方各执一份。c)本合同及其补充协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。3.签字盖章：a)以下无正文。b)双方在合同正文末尾签字盖章，以兹确认。甲方（盖章）：______________________代表人（签字）：______________________日期：___