2025年度数据中心基础设施建设合同9篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度数据中心基础设施建设合同本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同有效期1.5合同双方名称1.6合同双方地址1.7合同双方联系人及联系方式2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资2.5项目建设内容3.项目建设进度安排3.1项目建设阶段划分3.2各阶段建设时间节点3.3进度控制措施4.合同双方的权利与义务4.1发包方的权利与义务4.2承包方的权利与义务5.合同价格及支付方式5.1合同总价5.2分阶段付款方式5.3付款时间及条件5.4付款凭证及结算6.项目的质量要求6.1质量标准6.2质量保证措施6.3质量验收及不合格处理7.项目的安全、环保要求7.1安全生产要求7.2环境保护要求7.3安全、环保事故处理8.合同变更及解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3合同变更及解除程序9.违约责任9.1发包方违约责任9.2承包方违约责任10.争议解决方式10.1争议解决途径10.2争议解决程序11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件12.合同附件12.1合同附件清单12.2合同附件内容13.其他约定事项14.合同签署及生效第一部分：合同如下：1.合同基本信息1.1合同名称：2025年度数据中心基础设施建设合同1.2合同编号：2025DCJS00011.3合同签订日期：2025年1月1日1.4合同有效期：自2025年1月1日至2026年12月31日1.5合同双方名称1.5.1发包方：科技有限公司1.5.2承包方：建设有限公司1.6合同双方地址1.6.1发包方地址：省市区路号1.6.2承包方地址：省市区路号1.7合同双方联系人及联系方式1.7.1发包方联系人：1.7.1联系电话：138xxxx56781.7.2承包方联系人：1.7.2联系电话：139xxxx56782.项目概述2.1项目名称：数据中心基础设施建设项目2.2项目地点：省市区2.3项目规模：占地面积10,000平方米，建设规模10,000平方米2.4项目投资：总投资人民币10,000万元2.5项目建设内容2.5.1数据中心基础设施建设2.5.2电力供应系统建设2.5.3冷却系统建设2.5.4网络通信系统建设2.5.5安全监控系统建设3.项目建设进度安排3.1项目建设阶段划分3.1.1设计阶段3.1.2施工准备阶段3.1.3施工阶段3.1.4竣工验收阶段3.2各阶段建设时间节点3.2.1设计阶段：2025年1月1日至2025年3月31日3.2.2施工准备阶段：2025年4月1日至2025年5月31日3.2.3施工阶段：2025年6月1日至2026年6月30日3.2.4竣工验收阶段：2026年7月1日至2026年12月31日3.3进度控制措施3.3.1制定详细的项目进度计划3.3.2设立进度控制小组3.3.3定期召开进度协调会议3.3.4实施进度考核制度4.合同双方的权利与义务4.1发包方的权利与义务4.1.1按时支付合同价款4.1.2提供项目所需资料4.1.3指导和监督承包方的施工4.1.4组织项目验收4.2承包方的权利与义务4.2.1按合同约定完成工程建设4.2.2保证工程质量4.2.3按时提交工程进度报告4.2.4按规定处理工程变更5.合同价格及支付方式5.1合同总价：人民币10,000万元5.2分阶段付款方式5.2.1设计阶段：合同价的20%5.2.2施工准备阶段：合同价的30%5.2.3施工阶段：合同价的40%5.2.4竣工验收阶段：合同价的10%5.3付款时间及条件5.3.1设计阶段：设计文件经审核合格后支付5.3.2施工准备阶段：施工准备完成并经发包方验收后支付5.3.3施工阶段：每月进度款支付5.3.4竣工验收阶段：工程竣工验收合格后支付5.4付款凭证及结算5.4.1付款凭证：发票、验收报告等5.4.2结算：按合同约定的时间和方式结算6.项目的质量要求6.1质量标准6.1.1符合国家及行业相关质量标准6.1.2符合项目设计文件要求6.2质量保证措施6.2.1采用合格的材料和设备6.2.2严格施工工艺流程6.2.3定期进行质量检查6.3质量验收及不合格处理6.3.1工程验收标准：按国家及行业相关质量标准执行6.3.2质量不合格处理：返工、修复或更换不合格部分8.合同变更及解除8.1合同变更条件8.1.1因不可抗力导致合同无法履行或履行存在重大困难8.1.2发包方或承包方要求变更合同内容8.1.3国家政策、法规、标准发生变化，影响合同履行8.2合同解除条件8.2.1发包方或承包方严重违约8.2.2合同约定的解除条件成就8.2.3经双方协商一致解除合同8.3合同变更及解除程序8.3.1发起变更或解除合同的方应书面通知对方8.3.2双方应在收到通知后15日内协商确定变更或解除的具体内容8.3.3若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼9.违约责任9.1发包方违约责任9.1.1未按时支付合同价款，应向承包方支付违约金，违约金比例为每日万分之五9.1.2未提供项目所需资料，导致工期延误，应承担相应责任9.1.3未经承包方同意擅自变更合同内容，应赔偿承包方因此遭受的损失9.2承包方违约责任9.2.1未按时完成工程，每延误一日，应向发包方支付违约金，违约金比例为每日万分之五9.2.2工程质量不符合约定，应进行返工、修复或更换，并承担相应费用9.2.3未经发包方同意擅自变更合同内容，应赔偿发包方因此遭受的损失10.争议解决方式10.1争议解决途径10.1.1双方协商解决10.1.2仲裁解决10.1.3诉讼解决10.2争议解决程序10.2.1双方应在争议发生后30日内协商解决10.2.2协商不成，可向合同签订地仲裁委员会申请仲裁10.2.3仲裁委员会应在收到仲裁申请后60日内作出裁决10.2.4对仲裁裁决不服的，可向人民法院提起诉讼11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章11.1.2合同内容完整、明确11.1.3合同符合法律法规的规定11.2合同终止条件11.2.1合同约定的终止条件成就11.2.2合同双方协商一致解除合同11.2.3因不可抗力导致合同无法履行11.3合同终止程序11.3.1双方应书面通知对方合同终止11.3.2双方应进行合同终止后的结算12.合同附件12.1合同附件清单12.1.1项目设计文件12.1.2项目合同12.1.3项目付款计划12.1.4项目验收标准12.2合同附件内容12.2.1项目设计文件应包含详细的设计图纸和说明12.2.2项目合同应包含详细的项目建设内容、双方的权利义务、违约责任等12.2.3项目付款计划应包含付款时间、金额和条件12.2.4项目验收标准应包含质量标准、验收程序等13.其他约定事项13.1保密条款：双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露13.2解除通知：合同解除需提前30日书面通知对方13.3法律适用：本合同适用中华人民共和国法律13.4合同份数：本合同一式八份，双方各执四份，具有同等法律效力14.合同签署及生效14.1签署：本合同自双方签字盖章之日起生效14.2附件：本合同附件与本合同具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1第三方是指除合同双方之外的，根据合同约定或法律规定，参与合同实施、管理或服务的自然人、法人或其他组织。15.1.2第三方包括但不限于设计单位、施工单位、监理单位、设备供应商、咨询服务机构等。15.2第三方责任限额15.2.1第三方责任限额是指第三方因自身原因造成合同履行障碍或违约时，应当承担的最高赔偿责任。15.2.2第三方责任限额由合同双方在签订合同时约定，并在合同中明确列出。15.3第三方介入方式15.3.1.1第三方作为设计、施工、监理或咨询服务机构直接参与合同执行；15.3.1.2第三方作为设备供应商提供所需设备或材料；15.3.1.3第三方作为资金提供方提供项目融资；15.3.1.4第三方作为保险人提供项目保险。15.4第三方责权利划分15.4.1第三方的权利：15.4.1.1根据合同约定，享有相应的服务报酬或费用；15.4.1.2在合同约定范围内，享有对项目实施、管理或服务的知情权；15.4.1.3在合同约定范围内，享有对项目变更的建议权。15.4.2第三方的义务：15.4.2.1按照合同约定，履行相应的服务义务；15.4.2.2对项目实施、管理或服务过程中产生的风险，采取必要的安全和保密措施；15.4.2.3对自身违约行为，承担相应的法律责任。15.5第三方与其他各方的划分说明15.5.1第三方与发包方的划分：15.5.1.1第三方与发包方之间，依据合同约定建立合同关系；15.5.1.2发包方有权监督第三方的服务质量和进度；15.5.1.3第三方应向发包方提交工作进展报告和验收材料。15.5.2第三方与承包方的划分：15.5.2.1第三方与承包方之间，依据合同约定建立合同关系；15.5.2.2承包方应按照合同要求，配合第三方进行项目实施；15.5.2.3第三方应向承包方提供必要的技术支持和协助。15.6第三方介入时的额外条款及说明15.6.1.1第三方介入的具体范围和职责；15.6.1.2第三方介入的费用承担；15.6.1.3第三方介入的风险承担；15.6.1.4第三方介入的争议解决方式。15.6.2第三方责任限额的具体约定：15.6.2.1第三方责任限额应依据第三方的服务内容、服务质量、市场行情等因素综合确定；15.6.2.2第三方责任限额应在合同中明确列出，并作为第三方承担责任的最高标准。15.7第三方介入后的合同履行15.7.1合同双方应确保第三方介入不影响合同履行；15.7.2第三方介入后，合同双方应按照合同约定，继续履行各自的义务；15.7.3第三方介入过程中，如出现合同履行障碍或违约，合同双方应协商解决，必要时可寻求仲裁或司法途径。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.项目设计文件详细要求和说明：包含项目总体设计、建筑设计、结构设计、电气设计、暖通设计等，需符合国家及行业标准，并经双方确认。2.项目合同详细要求和说明：明确合同双方的权利义务、项目范围、质量标准、进度安排、付款方式、违约责任等内容。3.项目付款计划详细要求和说明：列出项目各阶段的付款时间、金额和条件，包括预付款、进度款、竣工结算款等。4.项目验收标准详细要求和说明：明确项目验收的标准、程序和验收组织，包括质量、安全、环保等方面的要求。5.第三方资质证明文件详细要求和说明：第三方介入时，需提供相关资质证明文件，如设计资质、施工资质、监理资质等。6.第三方服务协议详细要求和说明：第三方介入时，需与合同双方签订服务协议，明确服务内容、费用、责任等。7.项目变更申请详细要求和说明：项目实施过程中，如需变更设计、施工方案等，需提交变更申请，经双方确认后执行。8.项目进度报告详细要求和说明：承包方需定期提交项目进度报告，包括已完成工作、存在问题、下一步计划等。9.项目质量报告详细要求和说明：承包方需定期提交项目质量报告，包括质量检查结果、问题整改情况等。10.项目安全报告详细要求和说明：承包方需定期提交项目安全报告，包括安全检查结果、事故处理情况等。11.项目环保报告详细要求和说明：承包方需定期提交项目环保报告，包括环保措施落实情况、环保验收情况等。12.项目结算报告详细要求和说明：项目完工后，承包方需提交项目结算报告，包括工程量清单、结算金额等。说明二：违约行为及责任认定：1.发包方违约行为及责任认定违约行为：未按时支付合同价款责任认定：每延误一日，支付承包方违约金，违约金比例为每日万分之五示例：发包方应在每月5日前支付当月进度款，若未按时支付，则每日向承包方支付违约金。2.承包方违约行为及责任认定违约行为：未按时完成工程责任认定：每延误一日，支付发包方违约金，违约金比例为每日万分之五示例：承包方应在合同约定的工期内完成工程，若未按时完成，则每日向发包方支付违约金。3.第三方违约行为及责任认定违约行为：未按合同约定履行服务义务责任认定：根据合同约定，第三方应承担相应的违约责任，包括赔偿损失、支付违约金等示例：第三方未按约定时间提供设备，导致工程延误，应赔偿承包方因此遭受的损失，并支付违约金。4.其他违约行为及责任认定违约行为：未经对方同意擅自变更合同内容责任认定：违约方应赔偿对方因此遭受的损失示例：一方未经对方同意，擅自变更合同条款，另一方因此遭受损失，违约方应赔偿损失。全文完。2025年度数据中心基础设施建设合同1合同目录第一章合同概述1.1合同签订背景1.2合同目的与原则1.3合同期限与生效条件第二章合同主体2.1合同甲方2.2合同乙方2.3合同担保方第三章工程内容3.1建设规模与标准3.2工程范围与组成3.3工程进度安排第四章投资与资金4.1投资估算与资金来源4.2投资分阶段安排4.3资金支付方式第五章设计与施工5.1设计要求与标准5.2施工组织与管理5.3施工进度与质量保证第六章材料与设备6.1材料设备选型与采购6.2材料设备质量要求6.3材料设备供应与验收第七章技术支持与售后服务7.1技术支持服务内容7.2售后服务承诺7.3技术支持与售后服务期限第八章环保与安全8.1环保要求与措施8.2安全生产责任8.3应急预案与处理第九章合同变更与解除9.1合同变更程序9.2合同解除条件9.3合同解除后的处理第十章违约责任10.1违约责任承担10.2违约金与赔偿10.3违约责任的免除第十一章争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决期限第十二章合同终止与清算12.1合同终止条件12.2合同清算程序12.3合同终止后的处理第十三章合同附件13.1附件一：工程图纸13.2附件二：工程量清单13.3附件三：技术规范与标准第十四章合同签署与生效14.1合同签署方式14.2合同生效条件14.3合同文本与附件份数合同编号_________第一章合同概述1.1合同签订背景本合同双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就2025年度数据中心基础设施建设达成一致，签订本合同。1.2合同目的与原则本合同旨在明确双方在数据中心基础设施建设过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，实现合同目的。1.3合同期限与生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期限为自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。第二章合同主体2.1合同甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]注册地址：[甲方注册地址]2.2合同乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]注册地址：[乙方注册地址]2.3合同担保方法定代表人：[担保方法定代表人姓名]注册地址：[担保方注册地址]第三章工程内容3.1建设规模与标准本数据中心建设规模为[具体规模]，建设标准为[具体标准]。3.2工程范围与组成（1）数据中心主体建筑；（2）数据中心配套设施；（3）数据中心设备安装；（4）数据中心网络安全设施。3.3工程进度安排本工程分[具体阶段]进行，各阶段进度安排如下：（1）[具体阶段一]：[具体时间]；（2）[具体阶段二]：[具体时间]；（3）[具体阶段三]：[具体时间]；（4）[具体阶段四]：[具体时间]。第四章投资与资金4.1投资估算与资金来源本工程总投资估算为[具体金额]元，资金来源为[具体来源]。4.2投资分阶段安排本工程投资分[具体阶段]进行，各阶段投资安排如下：（1）[具体阶段一]：[具体金额]元；（2）[具体阶段二]：[具体金额]元；（3）[具体阶段三]：[具体金额]元；（4）[具体阶段四]：[具体金额]元。4.3资金支付方式本合同资金支付方式为：（1）合同签订后[具体时间]内，支付合同总价款的[具体比例]；（2）各阶段工程完成后，支付相应阶段工程款的[具体比例]；（3）工程竣工验收合格后，支付剩余工程款的[具体比例]。第五章设计与施工5.1设计要求与标准本工程设计要求符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。5.2施工组织与管理乙方应按照国家相关法律法规、行业标准及甲方要求，制定施工组织设计，确保工程顺利进行。5.3施工进度与质量保证本工程施工进度按合同约定执行，乙方应保证工程质量达到国家相关标准。第六章材料与设备6.1材料设备选型与采购本工程材料设备选型应符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。6.2材料设备质量要求本工程材料设备质量应符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。6.3材料设备供应与验收乙方负责材料设备的供应与验收，确保材料设备符合合同约定。第八章环保与安全8.1环保要求与措施乙方在施工过程中应遵守国家环保法律法规，采取有效措施减少对环境的影响，确保工程环保达标。8.2安全生产责任双方应共同承担安全生产责任，乙方应确保施工安全，防止发生安全事故。8.3应急预案与处理乙方应制定应急预案，并定期进行演练，确保在发生紧急情况时能够及时有效地进行处理。第九章合同变更与解除9.1合同变更程序任何合同变更需经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。9.2合同解除条件（1）一方严重违约，经另一方催告后仍未纠正；（2）不可抗力导致合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。9.3合同解除后的处理合同解除后，双方应按照国家相关法律法规和合同约定，妥善处理合同解除后的善后事宜。第十章违约责任10.1违约责任承担任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。10.2违约金与赔偿违约方应支付违约金，并赔偿守约方因此遭受的损失。10.3违约责任的免除因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，违约方可以免除部分或全部违约责任。第十一章争议解决11.1争议解决方式双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，提交[具体仲裁机构]仲裁。11.2争议解决程序仲裁程序按[具体仲裁机构]的仲裁规则进行。11.3争议解决期限争议解决期限自争议发生之日起[具体时间]内。第十二章合同终止与清算12.1合同终止条件（1）合同约定的工程竣工验收合格；（2）合同约定的解除条件成就；（3）合同约定的终止条件成就。12.2合同清算程序合同终止后，双方应进行清算，处理合同终止后的剩余事宜。12.3合同终止后的处理合同终止后，双方应按照国家相关法律法规和合同约定，妥善处理合同终止后的善后事宜。第十三章合同附件13.1附件一：工程图纸13.2附件二：工程量清单13.3附件三：技术规范与标准第十四章合同签署与生效14.1合同签署方式本合同经双方签字盖章后生效。14.2合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：________________日期：___________________________乙方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：________________日期：___________________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1甲方主导项目决策条款内容：甲方对本数据中心基础设施建设项目的决策具有最终决定权，包括但不限于设计变更、施工方案调整、合同变更等。说明：此条款确保甲方在项目决策中的主导地位，有利于项目的顺利进行和甲方的利益最大化。1.2甲方提供技术指导条款内容：甲方应向乙方提供必要的技术指导，包括但不限于设计规范、施工标准、设备选型等。说明：甲方作为项目主导方，拥有丰富的技术经验和资源，提供技术指导有助于乙方更好地执行合同。1.3甲方负责项目验收条款内容：甲方负责组织对数据中心基础设施建设的验收，包括但不限于工程实体验收、资料验收等。说明：甲方主导项目验收，有利于确保工程质量符合合同要求，保障甲方的合法权益。1.4甲方提供资金支持条款内容：甲方应按照合同约定，及时向乙方支付工程款项，保障项目资金需求。说明：甲方提供资金支持，有助于乙方按时完成工程，降低乙方资金压力。1.5甲方负责协调各方关系条款内容：甲方应负责协调与政府部门、供应商、施工单位等各方关系，确保项目顺利进行。说明：甲方作为主导方，具有协调各方关系的优势，有利于项目整体推进。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1乙方主导项目实施条款内容：乙方对本数据中心基础设施建设项目的实施具有主导权，包括但不限于施工组织、进度安排、质量控制等。说明：乙方作为专业施工单位，具备丰富的施工经验，主导项目实施有利于提高施工效率和质量。2.2乙方提供设计方案条款内容：乙方应按照甲方要求，提供符合国家标准和规范的设计方案。说明：乙方负责设计方案，有助于确保工程质量和施工效率。2.3乙方负责项目进度条款内容：乙方应按照合同约定，确保工程按期完成，并承担因自身原因导致的工期延误责任。说明：乙方负责项目进度，有利于甲方按时投入使用，降低甲方风险。2.4乙方负责质量控制条款内容：乙方应严格执行施工规范和质量标准，确保工程质量符合合同要求。说明：乙方负责质量控制，有利于提高工程整体质量，保障甲方利益。2.5乙方负责项目维护条款内容：乙方应在工程验收合格后，负责一定期限内的项目维护工作。说明：乙方负责项目维护，有助于及时发现和解决问题，降低甲方后期维护成本。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1第三方中介职责条款内容：第三方中介负责对数据中心基础设施建设项目的全过程进行监督、评估和咨询。说明：引入第三方中介，有助于提高项目透明度，确保项目合规性和质量。3.2第三方中介费用条款内容：第三方中介费用由甲方承担，费用标准按合同约定执行。说明：明确第三方中介费用，有利于保障中介工作的独立性和客观性。3.3第三方中介报告条款内容：第三方中介应定期向甲方提交项目监督、评估和咨询报告。说明：第三方中介报告有助于甲方了解项目进展和问题，及时采取措施。3.4第三方中介变更条款内容：如需更换第三方中介，双方应协商一致，并签订补充协议。说明：明确第三方中介变更程序，有利于保障项目监督的连续性和稳定性。3.5第三方中介责任条款内容：第三方中介应按照合同约定履行职责，因自身原因导致项目出现问题，应承担相应责任。说明：明确第三方中介责任，有利于保障项目顺利进行和各方权益。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：工程图纸2.附件二：工程量清单3.附件三：技术规范与标准4.附件四：第三方中介服务合同5.附件五：合同签订双方的营业执照复印件6.附件六：合同签订双方法定代表人身份证明复印件7.附件七：合同签订双方授权委托书8.附件八：项目资金使用计划9.附件九：施工组织设计10.附件十：环保措施方案11.附件十一：安全防护措施方案12.附件十二：应急预案二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方未按时支付工程款项。认定：根据合同约定，甲方应在约定的时间内支付工程款项，若逾期支付，视为违约。2.违约行为：乙方未按期完成工程。认定：根据合同约定，乙方应在约定的时间内完成工程，若未能按时完成，视为违约。3.违约行为：乙方施工质量不符合合同要求。认定：根据合同约定，乙方应保证施工质量，若工程质量不达标，视为违约。4.违约行为：第三方中介未履行合同职责。认定：根据合同约定，第三方中介应履行监督、评估和咨询职责，若未履行或履行不到位，视为违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.违约责任：指合同一方违反合同约定，应承担的违约行为及其后果。3.争议解决：指合同双方在合同履行过程中发生争议，通过协商、仲裁等方式解决争议。4.仲裁：指由双方自愿选择的仲裁机构，按照仲裁规则，对争议进行裁决。5.清算：指合同终止后，对合同执行过程中产生的债权债务进行核对和处理。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：资金支付不及时。解决办法：建立严格的资金支付审批流程，确保资金支付及时。2.问题：施工进度延误。解决办法：制定详细的进度计划，并定期检查进度，及时调整。3.问题：质量问题。解决办法：设立质量监督小组，对施工过程进行监督，发现问题及时整改。4.问题：第三方中介未履行职责。解决办法：与第三方中介协商，明确职责范围，确保其履行职责。五、所有应用场景：1.适用于数据中心基础设施建设项目。2.适用于甲方为主导的项目。3.适用于乙方为主导的项目。4.适用于引入第三方中介的项目。5.适用于需要明确违约责任和争议解决机制的项目。全文完。2025年度数据中心基础设施建设合同2合同编号_________一、合同主体1.1甲方（建设单位）：名称：（填写甲方全称）地址：（填写甲方详细地址）联系人：（填写甲方联系人姓名）联系电话：（填写甲方联系电话）1.2乙方（施工单位）：名称：（填写乙方全称）地址：（填写乙方详细地址）联系人：（填写乙方联系人姓名）联系电话：（填写乙方联系电话）1.3其他相关方：（如有其他相关方，请在此处填写其名称、地址、联系人及联系电话）二、合同前言2.1背景：为满足我国数据中心业务发展需求，提高数据中心基础设施建设水平，保障数据中心稳定运行，甲方决定对数据中心进行基础设施建设。2.2目的：本合同旨在明确甲乙双方在数据中心基础设施建设过程中的权利、义务和责任，确保数据中心基础设施建设项目的顺利进行。三、定义与解释3.1专业术语：（1）数据中心：指用于存放服务器、网络设备、存储设备等计算机硬件设施，为用户提供计算、存储、网络等服务的场所。（2）基础设施建设：指为数据中心提供电力、通信、空调、消防等配套设施的建设活动。（3）施工图：指乙方根据甲方要求，设计并编制的施工图纸。3.2关键词解释：（1）合同履行：指甲乙双方按照本合同约定，完成各自权利和义务的过程。（2）违约责任：指因一方违约导致另一方遭受损失时，违约方应承担的法律责任。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）有权要求乙方按照合同约定，按时、按质、按量完成数据中心基础设施建设。（2）有权对乙方的施工过程进行监督和检查。（3）有权要求乙方在合同履行过程中，严格按照相关法规和标准进行施工。（4）承担合同约定的各项费用。4.2乙方的权利和义务：（1）按照合同约定，按时、按质、按量完成数据中心基础设施建设。（2）在施工过程中，确保施工安全，遵守国家有关安全生产的法律法规。（3）保证施工质量，按照相关标准进行验收。（4）负责施工过程中的协调工作，确保工程顺利进行。（5）按照合同约定，及时提交相关资料和文件。五、履行条款5.1合同履行时间：（1）本合同自双方签字盖章之日起生效，合同有效期为一年。（2）乙方应在合同生效之日起60个工作日内完成数据中心基础设施建设。5.2合同履行地点：（1）数据中心基础设施建设地点：（填写具体地址）5.3合同履行方式：（1）乙方按照施工图纸和相关技术规范进行施工。（2）甲方对施工过程进行监督和检查，乙方应积极配合。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件：（1）合同期满，自然终止。（2）经甲乙双方协商一致，可提前终止合同。6.3终止程序：（1）合同终止前，甲乙双方应就合同终止后的相关事宜进行协商。（2）合同终止后，甲乙双方应按照约定，办理合同终止手续。6.4终止后果：（1）合同终止后，双方应按照约定，承担各自的权利和义务。（2）合同终止后，乙方应按照甲方要求，完成剩余工程。七、费用与支付7.1费用构成：（1）工程直接费用：包括人工费、材料费、施工机械使用费、检验试验费等。（2）工程间接费用：包括施工管理费、现场管理费、临时设施费等。（3）利润：按照合同约定比例计算。（4）其他费用：根据工程实际情况，经双方协商一致的其他费用。7.2支付方式：（1）甲方应按照合同约定，采用银行转账方式支付乙方工程款。（2）支付比例：根据工程进度，分期支付工程款，具体支付比例由双方协商确定。7.3支付时间：（1）工程开工前，甲方应支付乙方合同总价款的10%作为预付款。（2）工程进度达到合同约定节点时，甲方应支付相应比例的工程款。（3）工程竣工验收合格后，甲方应支付剩余的工程款。7.4支付条款：（1）甲方应在支付款项前，对乙方提交的工程进度报告、发票等相关资料进行审核。（2）乙方应在收到甲方支付款项后，及时开具合法有效的税务发票。八、违约责任8.1甲方违约：（1）甲方未按合同约定支付工程款的，应向乙方支付违约金，违约金为未支付款项的千分之五。（2）甲方因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。8.2乙方违约：（1）乙方未按合同约定完成工程建设的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的千分之五。（2）乙方在施工过程中造成工程损失，应承担相应的赔偿责任。8.3赔偿金额和方式：（1）违约金的计算方式：按实际损失计算，不足部分由违约方另行赔偿。（2）赔偿方式：违约方应按照甲方要求，以货币形式支付赔偿金。九、保密条款9.1保密内容：（1）本合同涉及的商业秘密、技术秘密、市场信息等。（2）甲方和乙方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。9.2保密期限：本合同涉及的保密信息保密期限为自合同签订之日起十年。9.3保密履行方式：（1）双方应采取必要措施，确保保密信息的保密性。（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密信息。十、不可抗力10.1不可抗力定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件：（1）自然灾害：如地震、洪水、台风等。（2）政府行为：如政策调整、法律变更等。（3）社会异常事件：如战争、动乱、罢工等。10.3不可抗力发生时的责任和义务：（1）发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方，并提供相关证明。（2）不可抗力事件导致合同无法履行的，双方可根据实际情况协商解决。10.4不可抗力实例：（1）地震、洪水等自然灾害。（2）政策调整、法律变更等政府行为。（3）战争、动乱、罢工等社会异常事件。十一、争议解决11.1协商解决：双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼：协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼，或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定：（1）未经对方同意，任何一方不得将合同转让给第三方。（2）经双方协商一致，合同可以转让。12.2不得转让的情形：（1）合同涉及国家秘密、商业秘密等特殊内容。（2）合同约定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留：（1）甲方保留对数据中心基础设施建设项目的所有权，直至乙方按照合同约定完成并验收合格。（2）乙方在合同履行过程中，不得将甲方提供的任何设备、材料或技术资料用于其他项目。13.2特殊权力保留：（1）甲方保留在合同履行期间，对数据中心基础设施建设项目的调整权。（2）乙方在施工过程中，如需对设计进行变更，应事先获得甲方同意。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序：（1）合同的修改和补充应经甲乙双方协商一致。（2）修改和补充的内容应以书面形式作出，并经双方签字盖章。14.2修改和补充效力：（1）合同的修改和补充自双方签字盖章之日起生效。（2）合同的修改和补充与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项：（1）甲方应提供乙方所需的施工场地、水电气等基础设施。（2）乙方应按照甲方要求，提供必要的施工图纸和技术资料。15.2协作与配合方式：（1）甲乙双方应定期召开协调会议，讨论解决施工过程中出现的问题。（2）双方应相互提供必要的协助，确保工程顺利进行。十六、其他条款16.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性：本合同构成甲乙双方之间关于数据中心基础设施建设项目的完整协议，取代了之前所有口头或书面协议。16.3增减条款：本合同的任何增减条款，均应以书面形式作出，并经双方签字盖章。十七、签字、日期、盖章甲方（建设单位）：乙方（施工单位）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：签订日期：____年____月____日甲方（盖章）：乙方（盖章）：附件及其他说明解释一、附件列表：1.2025年度数据中心基础设施建设合同2.施工图纸及设计文件3.甲方提供的场地、水电气等基础设施清单4.乙方提交的施工进度报告5.乙方提交的工程款支付申请6.乙方提交的工程竣工验收报告7.乙方提交的税务发票8.不可抗力事件证明文件9.协商会议纪要10.其他双方认为需要附上的文件二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按合同约定支付工程款：甲方未按时支付乙方工程款，经催告后仍未支付的，视为违约。工程延期：甲方因自身原因导致工程延期，未提前通知乙方的，视为违约。2.乙方违约行为及认定：未按合同约定完成工程建设：乙方未按合同约定完成工程建设的，视为违约。施工质量不合格：乙方施工过程中造成工程损失，未达到合同约定质量标准的，视为违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。2.违约责任：指因一方违约导致另一方遭受损失时，违约方应承担的法律责任。3.商业秘密：指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。4.技术秘密：指在技术领域内，不为公众所知悉、具有实用性和经济价值并经权利人采取保密措施的技术信息。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按合同约定支付工程款。解决办法：乙方应及时催告甲方支付工程款，并保留相关证据，必要时可向人民法院提起诉讼。2.问题：乙方施工过程中出现质量问题。解决办法：乙方应立即采取措施进行整改，并向甲方报告，同时保留相关整改记录。3.问题：不可抗力事件导致工程延期。解决办法：双方应按照合同约定，协商解决因不可抗力事件导致的工程延期问题。4.问题：合同履行过程中出现争议。解决办法：双方应友好协商解决争议，协商不成时，可向合同签订地人民法院提起诉讼或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方合同主体定义：第三方合同主体是指在2025年度数据中心基础设施建设合同中，除甲方和乙方之外的，参与合同履行的其他单位或个人。2.第三方责任：第三方应按照合同约定，履行其在数据中心基础设施建设中的相关责任，包括但不限于提供设备、材料、技术支持等。3.第三方权利：第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定，为其提供必要的条件和支持，确保其履行合同义务。4.第三方义务：第三方应保证其提供的设备、材料、技术支持等符合合同约定，并承担因自身原因造成的损失。5.第三方违约责任：如第三方违约，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方和乙方的损失。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款：乙方有权要求甲方按照合同约定，及时支付工程款。乙方有权要求甲方提供必要的施工场地、水电气等基础设施。乙方有权要求甲方提供必要的施工图纸和技术资料。2.乙方利益条款：乙方有权在合同履行过程中，对施工方案提出合理建议。乙方有权在工程验收合格后，获得合同约定的利润。3.甲方的违约及限制条款：甲方的违约行为包括但不限于未按时支付工程款、未提供必要的基础设施等。甲方的违约责任包括支付违约金、赔偿乙方损失等。甲方的限制条款包括不得无故变更施工方案、不得干涉乙方正常施工等。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款：甲方可对乙方的施工过程进行监督和检查。甲方可要求乙方按照合同约定，按时、按质、按量完成工程。甲方可要求乙方在施工过程中，遵守国家有关安全生产的法律法规。2.甲方的利益条款：甲方可获得合同约定的利润。甲方可获得数据中心基础设施的所有权。3.乙方的违约及限制条款：乙方的违约行为包括但不限于未按时完成工程、施工质量不合格等。乙方的违约责任包括支付违约金、赔偿甲方损失等。乙方的限制条款包括不得擅自变更施工方案、不得影响甲方正常使用数据中心等。全文完。2025年度数据中心基础设施建设合同3本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.合同标的及范围2.1数据中心基础设施建设内容2.2数据中心基础设施建设地点2.3数据中心基础设施建设规模3.项目进度安排3.1项目启动时间3.2项目实施阶段划分3.3项目验收时间4.项目质量要求4.1数据中心基础设施设备质量4.2数据中心基础设施建设质量4.3项目验收标准5.项目费用及支付方式5.1项目总费用5.2分阶段支付比例5.3支付时间及方式6.项目变更及调整6.1项目变更范围6.2项目变更审批流程6.3项目变更费用及支付方式7.保密条款7.1保密信息范围7.2保密期限7.3违约责任8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约赔偿标准9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决期限10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的处理11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止后的处理12.其他约定事项12.1合同附件12.2合同补充协议12.3合同解释权13.合同签署及生效日期14.合同份数及保管第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1甲方法定名称：科技有限公司1.1.2乙方法定名称：YY数据中心建设有限公司1.2合同双方法定代表人1.2.1甲方法定代表人：1.2.2乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式2.合同标的及范围2.1数据中心基础设施建设内容2.1.1数据中心供电系统建设2.1.2数据中心制冷系统建设2.1.3数据中心网络系统建设2.1.4数据中心安全系统建设2.2数据中心基础设施建设地点2.2.1地点一：市区路号2.2.2地点二：市区路号2.3数据中心基础设施建设规模2.3.1数据中心总占地面积：10000平方米2.3.2数据中心机房面积：5000平方米3.项目进度安排3.1项目启动时间3.1.1项目启动时间：2025年1月1日3.2项目实施阶段划分3.2.1阶段一：设计阶段（2025年1月1日至2025年2月28日）3.2.2阶段二：施工阶段（2025年3月1日至2025年11月30日）3.2.3阶段三：验收阶段（2025年12月1日至2025年12月31日）3.3项目验收时间3.3.1项目验收时间：2025年12月31日前4.项目质量要求4.1数据中心基础设施设备质量4.1.1设备应符合国家标准和相关行业标准4.1.2设备应具有可靠的性能和稳定的运行能力4.2数据中心基础设施建设质量4.2.1建设质量应符合国家相关工程质量标准4.2.2建设质量应满足数据中心长期稳定运行的需求4.3项目验收标准4.3.1项目验收标准应符合合同约定的各项指标4.3.2项目验收标准应符合国家相关验收规范5.项目费用及支付方式5.1项目总费用5.1.1项目总费用：人民币壹仟万元整（￥10000000.00）5.2分阶段支付比例5.2.1设计阶段支付比例：合同总费用的10%5.2.2施工阶段支付比例：合同总费用的40%5.2.3验收阶段支付比例：合同总费用的50%5.3支付时间及方式5.3.1设计阶段支付时间：2025年2月28日前5.3.2施工阶段支付时间：按月支付5.3.3验收阶段支付时间：项目验收合格后30日内6.项目变更及调整6.1项目变更范围6.1.1项目变更范围包括但不限于：设计变更、工程量变更、工期变更等6.2项目变更审批流程6.2.1项目变更需经双方协商一致，并由甲乙双方签署书面变更协议6.2.2项目变更协议需经甲乙双方法定代表人签字盖章6.3项目变更费用及支付方式6.3.1项目变更费用由变更原因方承担6.3.2项目变更费用支付方式按照合同约定的支付方式执行7.保密条款7.1保密信息范围7.1.1保密信息包括但不限于：技术秘密、商业秘密、财务信息等7.2保密期限7.2.1保密期限自合同签订之日起至合同终止后五年7.3违约责任7.3.1任何一方违反保密义务，应承担相应的违约责任，包括但不限于：赔偿损失、停止侵权行为等8.违约责任8.1违约情形8.1.1甲方未按合同约定支付款项8.1.2乙方未按合同约定完成工程8.1.3乙方提供的产品或服务不符合合同约定8.1.4甲方或乙方未履行合同约定的保密义务8.2违约责任承担8.2.1甲方未按合同约定支付款项的，应向乙方支付逾期付款利息，并赔偿乙方因此遭受的损失8.2.2乙方未按合同约定完成工程的，应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失8.2.3乙方提供的产品或服务不符合合同约定的，应无偿更换或修复，并赔偿甲方因此遭受的损失8.2.4甲方或乙方未履行合同约定的保密义务的，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失8.3违约赔偿标准8.3.1违约赔偿金额应根据实际损失确定，最高不超过合同总金额的20%8.4违约通知8.4.1任何一方发现对方违约时，应在3个工作日内书面通知对方9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决合同争议9.1.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼9.2争议解决机构9.2.1争议解决机构为合同签订地人民法院9.3争议解决期限9.3.1争议解决期限自争议发生之日起6个月内10.合同解除10.1合同解除条件10.1.1双方协商一致解除合同10.1.2一方严重违约，另一方有权解除合同10.2合同解除程序10.2.1解除合同需双方签署书面解除协议10.2.2解除协议需经甲乙双方法定代表人签字盖章10.3合同解除后的处理10.3.2双方应妥善处理合同解除后的保密信息11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.1.1合同经甲乙双方法定代表人签字盖章11.1.2合同签订后，双方应按照合同约定履行各自的义务11.2合同终止条件11.2.1合同约定的项目完成11.2.2合同解除11.3合同终止后的处理11.3.1合同终止后，双方应按照协议处理剩余的工程及款项11.3.2双方应妥善处理合同终止后的保密信息12.其他约定事项12.1合同附件12.1.1本合同附件包括但不限于：设计图纸、施工方案、验收报告等12.2合同补充协议12.2.1本合同如有未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力12.3合同解释权12.3.1本合同的解释权归甲乙双方共同享有13.合同签署及生效日期13.1合同签署日期：2025年1月1日13.2合同生效日期：合同签署之日起生效14.合同份数及保管14.1合同份数：甲乙双方各执一份，共计两份14.2合同保管14.2.1合同由甲乙双方妥善保管14.2.2合同如有遗失，应立即通知对方，并采取补救措施第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定义与范围1.1定义1.1.1本合同中的“第三方”是指除甲乙双方之外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、监理方、咨询方、融资方等。1.2范围1.2.1第三方介入的范围包括但不限于项目咨询、监理、融资、技术支持、设备采购、施工管理等。2.第三方介入的引入与审批2.1引入2.1.1第三方的引入需经甲乙双方协商一致，并由双方签署书面协议。2.1.2引入第三方应遵循公平、公正、公开的原则，确保项目利益不受损害。2.2审批2.2.1第三方的引入需经甲乙双方共同审批，审批流程如下：2.2.1.1提交第三方引入申请，包括第三方的基本信息、介入范围、费用预算等；2.2.1.2甲乙双方对第三方引入申请进行审议；2.2.1.3审议通过后，由甲乙双方共同签署第三方引入协议。3.第三方的责任与义务3.1责任3.1.1第三方在介入项目过程中，应遵守国家法律法规、行业标准及合同约定。3.1.2第三方应承担因其违约行为导致的合同责任，包括但不限于赔偿损失、停止侵权行为等。3.2义务3.2.1第三方应按照合同约定，履行其职责，确保项目顺利进行。3.2.2第三方应定期向甲乙双方报告项目进展情况，并提供相关资料。4.第三方的责任限额4.1责任限额4.1.1第三方的责任限额由甲乙双方在第三方引入协议中约定，最高不超过合同总金额的10%。4.1.2超过责任限额的部分，由甲乙双方共同承担。4.2限额计算4.2.1责任限额的计算方法如下：4.2.1.1以合同总金额为基础，按比例计算；4.2.1.2考虑第三方介入的具体范围、风险程度等因素。5.第三方与其他各方的划分说明5.1职责划分5.1.1第三方在项目中的职责应明确划分，避免职责交叉或遗漏。5.1.2甲乙双方应与第三方协商确定各自的职责范围。5.2权利划分5.2.1第三方在项目中的权利应与职责相对应，确保其合法权益。5.2.2甲乙双方应尊重第三方的权利，并在合同中明确约定。5.3责任划分5.3.1第三方的责任应与其职责相对应，确保其责任承担的合理性。5.3.2甲乙双方应与第三方协商确定其责任范围，并在合同中明确约定。6.第三方介入的变更与调整6.1变更6.1.1第三方介入的变更需经甲乙双方协商一致，并由双方签署书面变更协议。6.1.2变更协议需经甲乙双方法定代表人签字盖章。6.2调整6.2.1第三方介入的调整需在合同约定范围内进行，并经甲乙双方共同决定。6.2.2调整后的协议需经甲乙双方法定代表人签字盖章。7.第三方介入的终止与解除7.1终止7.1.1第三方介入的终止需经甲乙双方协商一致，并由双方签署书面终止协议。7.1.2终止协议需经甲乙双方法定代表人签字盖章。7.2解除7.2.1第三方介入的解除需在合同约定条件下进行，并经甲乙双方共同决定。7.2.2解除后的协议需经甲乙双方法定代表人签字盖章。8.第三方介入的保密条款8.1保密信息8.1.1第三方在介入项目过程中获取的保密信息，包括但不限于技术秘密、商业秘密等。8.2保密义务8.2.1第三方应遵守保密义务，未经甲乙双方同意，不得泄露或使用保密信息。8.3违约责任8.3.1第三方违反保密义务的，应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、停止侵权行为等。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计图纸及说明书1.1详细要求：包括但不限于建筑结构、电气系统、网络系统、制冷系统等设计图纸，以及相应的说明书。1.2说明：设计图纸需符合国家标准和行业规范，说明书需详细描述设计意图、技术参数和施工要求。2.施工方案及进度计划2.1详细要求：包括但不限于施工方法、施工步骤、施工组织、进度安排等。2.2说明：施工方案需确保施工质量和安全，进度计划需明确各阶段的时间节点。3.设备清单及技术规格3.1详细要求：包括但不限于设备名称、型号、规格、数量、技术参数等。3.2说明：设备清单需与实际采购的设备相符，技术规格需符合合同要求。4.施工合同4.1详细要求：包括但不限于甲乙双方的权利义务、工程量、工期、质量要求、验收标准等。4.2说明：施工合同需明确双方责任，确保工程顺利进行。5.验收报告5.1详细要求：包括但不限于验收时间、验收内容、验收结论、存在问题及处理意见等。5.2说明：验收报告需真实反映工程实际情况，为后续维护提供依据。6.费用清单及支付凭证6.1详细要求：包括但不限于项目总费用、分阶段费用、已支付费用、未支付费用等。6.2说明：费用清单需详细列明各项费用，支付凭证需证明已支付款项。7.保密协议7.1详细要求：包括但不限于保密信息范围、保密期限、违约责任等。7.2说明：保密协议需确保项目保密信息的安全。8.第三方介入协议8.1详细要求：包括但不限于第三方名称、介入范围、费用、责任等。8.2说明：第三方介入协议需明确第三方职责，确保项目顺利进行。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1甲方未按合同约定支付款项1.2乙方未按合同约定完成工程1.3乙方提供的产品或服务不符合合同约定1.4甲方或乙方未履行合同约定的保密义务1.5第三方未按协议履行职责1.6任何一方违反合同约定的其他行为2.责任认定标准2.1甲方未按合同约定支付款项：按逾期付款利息计算，并赔偿乙方因此遭受的损失。2.2乙方未按合同约定完成工程：按合同约定的违约金计算，并赔偿甲方因此遭受的损失。2.3乙方提供的产品或服务不符合合同约定：无偿更换或修复，并赔偿甲方因此遭受的损失。2.4甲方或乙方未履行合同约定的保密义务：承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。2.5第三方未按协议履行职责：按协议约定的违约金计算，并赔偿因此遭受的损失。2.6任何一方违反合同约定的其他行为：按实际损失计算，并承担相应的责任。3.违约示例说明3.1甲方未按合同约定支付款项：甲方应支付给乙方100万元，但逾期未支付，甲方应支付逾期付款利息，并赔偿乙方因此遭受的损失。3.2乙方未按合同约定完成工程：乙方应在2025年6月30日前完成工程，但实际完成时间为2025年7月10日，乙方应按合同约定的违约金支付给甲方。3.3乙方提供的产品或服务不符合合同约定：乙方提供的设备不符合技术规格，甲方有权要求乙方无偿更换或修复，并赔偿因此遭受的损失。全文完。2025年度数据中心基础设施建设合同4合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：（填写甲方名称）地址：（填写甲方地址）联系人：（填写甲方联系人）联系电话：（填写甲方联系电话）2.乙方：名称：（填写乙方名称）地址：（填写乙方地址）联系人：（填写乙方联系人）联系电话：（填写乙方联系电话）3.其他相关方：名称：（如有，填写相关方名称）地址：（如有，填写相关方地址）联系人：（如有，填写相关方联系人）联系电话：（如有，填写相关方联系电话）二、合同前言2.1背景：随着我国信息化建设的快速发展，数据中心基础设施建设已成为我国信息化建设的重要支撑。为满足甲方业务需求，提高数据中心基础设施建设水平，经双方友好协商，特订立本合同。2.2目的：本合同旨在明确甲乙双方在数据中心基础设施建设过程中的权利、义务和责任，确保项目顺利实施，实现双方共赢。三、定义与解释3.1专业术语：（1）数据中心：指为满足数据存储、处理、交换、传输等需求而建设的专用设施。（2）基础设施建设：指为数据中心提供电力、网络、环境、安全等方面的设施建设。（3）项目进度：指项目实施过程中各项工作的时间安排。3.2关键词解释：（1）甲方：指本合同中委托乙方进行数据中心基础设施建设的一方。（2）乙方：指本合同中承担数据中心基础设施建设任务的一方。（3）合同期限：指本合同约定的起始和终止时间。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、保质完成数据中心基础设施建设任务。（2）甲方有权对乙方在项目实施过程中的工作进行监督、检查和验收。（3）甲方应按照合同约定，按时支付乙方工程款及各项费用。4.2乙方的权利和义务：（1）乙方应按照合同约定，按时、保质完成数据中心基础设施建设任务。（2）乙方应严格按照国家相关法律法规和行业标准进行工程建设。（3）乙方应积极配合甲方对项目实施过程中的工作进行监督、检查和验收。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期限为____年。5.2合同履行地点：数据中心基础设施建设地点：（填写具体地点）5.3合同履行方式：（1）乙方按照合同约定，分阶段、分批次完成数据中心基础设施建设任务。（2）甲方按照合同约定，分阶段、分批次支付乙方工程款及各项费用。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件：（1）合同期限届满；（2）合同双方协商一致解除合同；（3）因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序：（1）合同双方协商一致解除合同时，应书面通知对方。（2）合同终止后，双方应按照合同约定进行工程结算和费用清算。6.4终止后果：（1）合同终止后，乙方应将已完成的建设成果移交给甲方。七、费用与支付7.1费用构成：（1）设计费：包括初步设计、详细设计、施工图设计等费用。（2）材料费：包括数据中心所需的各种设备、材料、配件等费用。（3）人工费：包括施工人员工资、管理费用等。（4）设备费：包括数据中心所需的各种专用设备、软件等费用。（5）运输费：包括材料、设备运输至施工现场的费用。（6）安装调试费：包括设备安装、调试、验收等费用。（7）其他费用：包括合同约定的其他相关费用。7.2支付方式：（1）预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价款的_____%作为预付款。（2）进度款：乙方在完成合同约定的工作量后，甲方应在____个工作日内支付相应工作量的_____%作为进度款。（3）竣工结算款：项目竣工验收合格后，甲方应在____个工作日内支付剩余合同总价款的_____%作为竣工结算款。（4）质保金：合同履行完毕，且无任何质量争议后，甲方应在____个工作日内退还乙方质保金。7.3支付时间：（1）预付款支付时间：合同签订后____个工作日内。（2）进度款支付时间：每个进度节点完成后____个工作日内。（3）竣工结算款支付时间：项目竣工验收合格后____个工作日内。（4）质保金退还时间：合同履行完毕，且无任何质量争议后____个工作日内。7.4支付条款：（1）甲方支付费用时，应出具正式的付款凭证，包括但不限于付款申请、发票等。（2）乙方应在收到甲方付款凭证后____个工作日内，将相应款项划入甲方指定的账户。八、违约责任8.1甲方违约：（1）甲方未按时支付费用，应向乙方支付_____%的违约金。（2）甲方违反合同约定，导致项目延期，应承担相应的违约责任。8.2乙方违约：（1）乙方未按时完成工作，应向甲方支付_____%的违约金。（2）乙方施工过程中出现质量问题，应承担相应的修复责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3赔偿金额和方式：（1）违约金的具体金额和计算方式，双方可在合同中另行约定。（2）赔偿金额的支付方式，双方应在合同中明确约定。九、保密条款9.1保密内容：本合同项下涉及的技术、商业秘密以及其他未经公开的信息，均属于保密内容。9.2保密期限：保密期限自合同签订之日起至合同终止后____年。9.3保密履行方式：（1）双方应采取一切必要措施，保护保密内容的秘密性。（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义：不可抗力是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件：本合同项下的不可抗力事件包括但不限于地震、洪水、火灾、战争、政府行为等。10.3不可抗力发生时的责任和义务：（1）发生不可抗力事件，双方应及时通知对方，并提供相关证明。（2）因不可抗力事件导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。（3）不可抗力事件消除后，双方应尽快恢复合同履行。10.4不可抗力实例：地震、洪水、台风、战争、政府政策调整等。十一、争议解决11.1协商解决：双方在合同履行过程中发生争议，应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼：协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼，或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定：未经对方同意，任何一方不得转让或以其他方式处分本合同项下的权利和义务。12.2不得转让的情形：（1）涉及国家安全、商业秘密的；（2）合同约定不得转让的；（3）法律法规禁止转让的。十三、权利的保留13.1权力保留：（1）甲方保留对数据中心基础设施建设的最终决定权。（2）乙方在合同履行过程中，应遵守国家相关法律法规和行业标准，不得损害甲方权益。13.2特殊权力保留：（1）在合同履行期间，如遇国家政策调整、技术升级等特殊情况，双方应协商一致，保留调整合同的权利。（2）如遇不可抗力事件，乙方应采取一切必要措施，保护甲方权益，并保留追究乙方责任的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序：任何对本合同的修改或补充，均应以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力：修改和补充内容为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项：双方应在本合同履行过程中，相互协作，共同完成数据中心基础设施建设任务。15.2协作与配合方式：（1）甲方应提供必要的场地、设施和条件，支持乙方施工。（2）乙方应按照甲方要求，合理安排施工进度，确保工程质量。十六、其他条款16.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性：本合同构成双方之间关于数据中心基础设施建设的完整协议，取代了以前的所有口头或书面协议。16.3增减条款：未经双方书面同意，本合同不得增减任何条款。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲方提供的场地、设施和条件清单。2.乙方提交的设计方案、施工图纸和施工计划。3.双方协商确定的进度款支付计划表。4.不可抗力事件的证明材料。5.项目验收报告及合格证明。6.合同修改和补充的书面文件。7.双方签订的其他相关协议和补充协议。二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按时支付费用，认定违约。违反合同约定，导致项目延期，认定违约。提供的场地、设施和条件不符合合同要求，认定违约。2.乙方违约：未按时完成工作，认定违约。施工过程中出现质量问题，认定违约。未采取必要措施保护甲方权益，认定违约。违约行为的认定需有书面证据和双方协商一致。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。2.违约责任：指一方违反合同约定，导致对方遭受损失，应承担的赔偿责任。3.保密条款：指双方就保密内容达成的保密协议。4.争议解决：指双方在合同履行过程中发生争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：乙方施工进度滞后。解决办法：甲方应与乙方协商，明确进度要求，必要时可调整合同进度计划。2.问题：甲方提供的场地、设施和条件不符合合同要求。解决办法：甲方应立即采取措施，整改不符合要求的场地、设施和条件。3.问题：施工过程中出现质量问题。解决办法：乙方应立即停止施工，进行整改，直至符合合同要求。4.问题：不可抗力事件导致合同无法履行。解决办法：双方应按照合同约定，协商解决不可抗力事件带来的影响，必要时可申请合同解除。5.问题：合同履行过程中出现争议。解决办法：双方应友好协商解决，协商不成的，可申请仲裁或诉讼。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方合同主体：第三方合同主体是指在2025年度数据中心基础设施建设合同中，作为甲方或乙方之外的独立第三方参与合同的一方。2.第三方责任：第三方应按照合同约定，承担相应的责任，包括但不限于提供技术支持、设备供应、施工监理等。3.第三方权利：第三方有权要求甲方或乙方按照合同约定支付相关费用。第三方有权要求甲方或乙方提供必要的配合和支持。4.第三方义务：第三方应按照合同约定的时间和质量要求，完成相关工作。第三方应保守合同秘密，不得向任何第三方泄露。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款：乙方有权要求甲方按照合同约定支付预付款和进度款。乙方有权要求甲方提供必要的施工场地和设施。乙方有权要求甲方在项目验收合格后支付竣工结算款。2.乙方利益条款：乙方有权要求甲方在合同履行期间，不得无故终止合同。乙方有权要求甲方在合同履行期间，不得无故变更合同内容。乙方有权要求甲方在合同履行期间，不得无故延迟支付费用。3.甲方的违约及限制条款：甲方未按时支付费用，应向乙方支付_____%的违约金。甲方违反合同约定，导致项目延期，应承担相应的违约责任。甲方不得因乙方违约而单方面终止合同，除非乙方严重违约。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款：甲方可要求乙方按照合同约定的时间和质量要求，完成相关工作。甲方可要求乙方在项目验收合格后支付竣工结算款。甲方可要求乙方在合同履行期间，不得泄露合同秘密。2.甲方的利益条款：甲方可要求乙方在合同履行期间，不得因自身原因导致项目延期。甲方可要求乙方在合同履行期间，不得因自身原因导致项目质量不符合要求。甲方可要求乙方在合同履行期间，不得因自身原因导致项目成本超支。3.乙方的违约及限制条款：乙方未按时完成工作，应向甲方支付_____%的违约金。乙方施工过程中出现质量问题，应承担相应的修复责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。乙方不得因甲方违约而降低工作质量或