2025年度龙门吊拆除工程设计与施工合同4篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度龙门吊拆除工程设计与施工合同合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同签订日期1.3合同签订双方1.4合同标的1.5合同工期1.6合同价款1.7合同付款方式1.8合同违约责任1.9合同争议解决方式1.10合同生效条件第二章工程设计与施工范围2.1工程设计范围2.2施工范围2.3工程量清单2.4设计与施工图纸要求2.5设计与施工进度安排第三章工程设计与施工要求3.1设计质量要求3.2施工质量要求3.3材料和设备要求3.4施工现场管理要求3.5安全生产要求3.6环境保护要求3.7节能减排要求第四章设计与施工组织4.1设计单位组织架构4.2施工单位组织架构4.3设计与施工团队人员配备4.4设计与施工团队职责4.5设计与施工协调机制第五章工程进度管理5.1进度计划编制5.2进度计划调整5.3进度监控与报告5.4进度违约责任第六章工程质量管理6.1质量检查与验收6.2质量问题处理6.3质量责任追究6.4质量认证与评价第七章材料和设备管理7.1材料和设备采购7.2材料和设备验收7.3材料和设备储存7.4材料和设备使用7.5材料和设备报废第八章工程款支付与管理8.1工程款支付方式8.2工程款支付节点8.3工程款支付条件8.4工程款支付违约责任8.5工程款支付管理第九章保险与赔偿9.1保险种类及范围9.2保险费用承担9.3保险索赔程序9.4保险赔偿范围9.5保险赔偿违约责任第十章合同变更与解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件10.3合同变更与解除程序10.4合同变更与解除违约责任第十一章合同终止与结清11.1合同终止条件11.2合同结清程序11.3合同终止与结清违约责任11.4合同终止后的责任承担第十二章违约责任12.1违约行为界定12.2违约责任承担12.3违约赔偿计算12.4违约责任追究程序第十三章合同附件13.1设计与施工图纸13.2工程量清单13.3材料和设备清单13.4合同附件清单第十四章合同签订与生效14.1合同签订程序14.2合同生效时间14.3合同生效条件14.4合同生效后责任承担合同编号2025年度龙门吊拆除工程设计与施工合同第一章合同概述1.1合同名称：2025年度龙门吊拆除工程设计与施工合同1.2合同签订日期：2025年1月1日1.3合同签订双方：甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]1.4合同标的：龙门吊拆除工程的设计与施工1.5合同工期：自合同生效之日起，共计120日历天1.6合同价款：人民币[合同总价]元1.7合同付款方式：（1）合同签订后5个工作日内，甲方支付合同总价30%作为预付款；（2）工程进度达到设计阶段30%时，甲方支付合同总价30%；（3）工程进度达到施工阶段60%时，甲方支付合同总价20%；（4）工程竣工验收合格后15个工作日内，甲方支付合同总价20%。1.8合同违约责任：（1）甲方未按时支付款项，应向乙方支付每日千分之二的违约金；（2）乙方未按时完成设计或施工，应向甲方支付每日千分之二的违约金；（3）任何一方违反合同约定，导致合同无法履行的，应承担相应的法律责任。1.9合同争议解决方式：双方应友好协商解决，协商不成的，提交[仲裁委员会]仲裁。1.10合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。第二章工程设计与施工范围2.1工程设计范围：（1）龙门吊拆除工程的设计方案编制；（2）拆除工程所需图纸、技术文件的编制；（3）拆除工程的技术咨询服务。2.2施工范围：（1）龙门吊拆除工程的现场施工；（2）拆除工程所需的临时设施搭建；（3）拆除工程产生的废弃物的清理。2.3工程量清单：详见附件一。2.4设计与施工图纸要求：（1）图纸应符合国家相关标准和规范；（2）图纸应详细标注拆除工程的技术参数和施工要求；（3）图纸应包含拆除工程的安全防护措施。2.5设计与施工进度安排：详见附件二。第三章工程设计与施工要求3.1设计质量要求：（1）设计方案应满足龙门吊拆除工程的技术要求；（2）设计文件应完整、准确、清晰；（3）设计质量应符合国家相关标准和规范。3.2施工质量要求：（1）施工过程应符合设计文件的要求；（2）施工质量应符合国家相关标准和规范；（3）施工质量应保证工程安全、可靠、环保。3.3材料和设备要求：（1）材料和设备应符合设计文件的要求；（2）材料和设备的质量应符合国家相关标准和规范；（3）材料和设备应具备相应的质量证明文件。3.4施工现场管理要求：（1）施工现场应保持整洁、有序；（2）施工现场应采取必要的安全防护措施；（3）施工现场应遵守国家相关环保规定。3.5安全生产要求：（1）施工现场应严格执行安全生产制度；（2）施工人员应具备相应的安全生产知识和技能；（3）施工现场应定期进行安全检查。3.6环境保护要求：（1）拆除工程应采取必要的环境保护措施；（2）拆除工程产生的废弃物应按规定进行处理；（3）拆除工程应尽量减少对周边环境的影响。3.7节能减排要求：（1）拆除工程应采用节能、环保的施工工艺；（2）拆除工程应尽量减少能源消耗；（3）拆除工程应采取减排措施。第四章工程设计与施工组织4.1设计单位组织架构：（1）设计团队负责人；（2）设计工程师；（3）设计助理。4.2施工单位组织架构：（1）项目经理；（2）施工工程师；（3）施工队。4.3设计与施工团队人员配备：详见附件三。4.4设计与施工团队职责：详见附件四。4.5设计与施工协调机制：（1）定期召开设计、施工协调会议；（2）建立信息沟通渠道；（3）及时解决设计、施工过程中出现的问题。第五章工程进度管理5.1进度计划编制：（1）甲方提供工程进度计划；（2）乙方根据工程进度计划编制详细的施工进度计划；（3）双方共同审核并确认进度计划。5.2进度计划调整：（1）因不可抗力等因素导致进度计划需要调整的，双方应协商一致；（2）进度计划调整应书面通知对方，并经双方签字确认。5.3进度监控与报告：（1）乙方应定期向甲方报告工程进度；（2）甲方有权对工程进度进行监督和检查。5.4进度违约责任：（1）乙方未按时完成设计或施工，应向甲方支付每日千分之二的违约金；（2）甲方未按时支付款项，应向乙方支付每日千分之二的违约金。第六章工程质量管理6.1质量检查与验收：（1）乙方应按照设计文件和施工规范进行质量检查；（2）甲方有权对工程进行质量验收；（3）验收不合格的工程，乙方应重新进行施工。6.2质量问题处理：（1）发现质量问题，乙方应及时处理；（2）质量问题处理完成后，乙方应向甲方报告处理结果。6.3质量责任追究：（1）因乙方原因导致的质量问题，乙方应承担相应的责任；（2）因甲方原因导致的质量问题，甲方应承担相应的责任。6.4质量认证与评价：（1）乙方应按照国家相关标准和规范进行质量认证；（2）甲方有权对乙方进行质量评价。第七章材料和设备管理7.1材料和设备采购：（1）乙方负责材料和设备的采购；（2）材料和设备应符合设计文件和施工规范的要求。7.2材料和设备验收：（1）材料和设备到货后，乙方应进行验收；（2）验收合格的材料和设备方可使用。7.3材料和设备储存：（1）材料和设备应按规定进行储存；（2）储存环境和条件应符合材料和设备的要求。7.4材料和设备使用：（1）材料和设备的使用应符合设计文件和施工规范的要求；（2）材料和设备的使用应保证工程质量和安全。7.5材料和设备报废：（1）材料和设备的使用寿命到期或因损坏无法继续使用的，应报废；（2）报废的材料和设备应按规定进行处理。第八章工程款支付与管理8.1工程款支付方式：（1）甲方应按照合同约定的进度节点支付工程款；（2）工程款支付应以银行转账方式进行；（3）甲方应在收到乙方提交的付款申请后5个工作日内支付工程款。8.2工程款支付节点：详见附件五。8.3工程款支付条件：（1）工程进度达到合同约定的节点；（2）乙方提交的工程款支付申请文件齐全；（3）甲方对已完成的工程内容进行验收合格。8.4工程款支付违约责任：（1）甲方未按时支付工程款，应向乙方支付每日千分之二的违约金；（2）乙方未按时提交付款申请，应向甲方支付每日千分之二的违约金。8.5工程款支付管理：（1）双方应建立工程款支付台账；（2）工程款支付情况应定期进行核对。第九章保险与赔偿9.1保险种类及范围：（1）建筑工程一切险；（2）第三者责任险；（3）意外伤害险。9.2保险费用承担：（1）保险费用由双方按比例承担；（2）具体承担比例详见附件六。9.3保险索赔程序：（1）发生保险事故后，乙方应及时通知甲方和保险公司；（2）乙方应配合保险公司进行事故调查和理赔。9.4保险赔偿范围：详见附件七。9.5保险赔偿违约责任：（1）任何一方未按时缴纳保险费用，应向对方支付每日千分之二的违约金；（2）保险事故发生后，任何一方未及时履行通知义务，应承担相应的法律责任。第十章合同变更与解除10.1合同变更条件：（1）因不可抗力导致合同无法继续履行；（2）双方协商一致，且不违反法律法规；（3）变更内容不影响合同的主要条款。10.2合同解除条件：（1）因不可抗力导致合同无法继续履行；（2）一方严重违约，经另一方书面通知后30日内未采取补救措施；（3）法律法规规定的其他解除条件。10.3合同变更与解除程序：（1）变更或解除合同应书面通知对方；（2）变更或解除合同应经双方签字盖章后生效。10.4合同变更与解除违约责任：（1）因变更或解除合同造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任；（2）任何一方违反变更或解除合同程序，应承担相应的法律责任。第十一章合同终止与结清11.1合同终止条件：（1）合同约定的工期结束；（2）合同约定的解除条件成就；（3）双方协商一致终止合同。11.2合同结清程序：（1）双方对已完成的工程进行验收；（2）乙方提交工程结算报告；（3）甲方审核工程结算报告，并支付剩余工程款。11.3合同终止与结清违约责任：（1）任何一方违反合同终止程序，应承担相应的法律责任；（2）合同终止后，双方应结清所有债权债务。11.4合同终止后的责任承担：（1）合同终止后，双方应继续履行合同约定的义务；（2）合同终止后，任何一方违反法律法规或合同约定，应承担相应的法律责任。第十二章违约责任12.1违约行为界定：详见附件八。12.2违约责任承担：（1）违约方应承担违约金；（2）违约方应承担因违约行为给对方造成的损失；（3）违约方应承担相应的法律责任。12.3违约赔偿计算：详见附件九。12.4违约责任追究程序：（1）违约方应主动承担违约责任；（2）对方有权要求违约方承担违约责任；（3）违约责任追究可通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行。第十三章合同附件13.1设计与施工图纸13.2工程量清单13.3材料和设备清单13.4合同附件清单第十四章合同签订与生效14.1合同签订程序：（1）双方就合同条款进行协商；（2）双方达成一致意见后，签订本合同；（3）合同签订后，双方应妥善保管合同文本。14.2合同生效时间：本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3合同生效条件：本合同经双方签字盖章后生效。14.4合同生效后责任承担：（1）合同生效后，双方应全面履行合同约定的义务；（2）任何一方违反合同约定，应承担相应的法律责任。甲方（盖章）：________________________乙方（盖章）：________________________甲方代表（签字）：____________________乙方代表（签字）：____________________日期：_______________________________日期：_______________________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1甲方主导下的进度安排说明：为确保工程按期完成，甲方应制定详细的进度计划，并负责协调各相关方，确保进度计划的实施。甲方应定期召开进度协调会议，及时解决施工过程中出现的问题。1.2甲方主导下的设计变更说明：在工程实施过程中，如因设计变更导致工程量增加或减少，甲方应负责组织设计变更的审批和实施，并承担相应的费用调整。1.3甲方主导下的材料设备采购说明：甲方负责材料设备的采购，应选择有资质的供应商，确保材料设备的质量和供应及时性。乙方应配合甲方进行材料设备的验收。1.4甲方主导下的安全生产监督说明：甲方应负责对施工现场的安全生产进行监督，确保施工过程中的安全措施得到有效执行。乙方应配合甲方进行安全生产检查。1.5甲方主导下的环境保护监督说明：甲方应负责对施工现场的环境保护进行监督，确保施工过程中的环保措施得到有效执行。乙方应配合甲方进行环境保护检查。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1乙方主导下的施工方案制定说明：乙方应负责制定详细的施工方案，包括施工工艺、施工顺序、施工安全措施等，并经甲方审核批准后方可实施。2.2乙方主导下的施工进度管理说明：乙方应负责施工进度的管理，确保工程按计划完成。乙方应定期向甲方报告施工进度，并及时调整施工计划。2.3乙方主导下的施工质量控制说明：乙方应负责施工过程中的质量控制，确保工程质量达到合同要求。乙方应定期进行质量检查，并及时处理质量问题。2.4乙方主导下的材料设备管理说明：乙方应负责材料设备的采购、验收、使用和报废，确保材料设备的质量和施工进度。2.5乙方主导下的安全生产管理说明：乙方应负责施工现场的安全生产管理，确保施工过程中的安全措施得到有效执行。乙方应定期进行安全生产培训，提高施工人员的安全意识。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1第三方中介的选聘说明：双方应共同选聘具备相应资质的第三方中介机构，负责对工程的设计、施工、质量、进度等方面进行监督和评估。3.2第三方中介的职责说明：第三方中介应负责对工程实施过程中的各项指标进行监测，包括进度、质量、安全、环保等，并及时向双方报告监测结果。3.3第三方中介的报告与建议说明：第三方中介应定期向双方提交工程监测报告，并提出改进建议。双方应认真研究报告内容，并采取相应措施。3.4第三方中介的收费与支付说明：第三方中介的收费应根据合同约定和实际工作量确定。收费支付方式为按月结算，双方应按约定时间支付中介费用。3.5第三方中介的监督与考核说明：双方应定期对第三方中介的工作进行监督和考核，确保其履行合同约定的职责。如第三方中介未能履行职责，双方有权要求其承担相应的责任。3.6第三方中介的争议解决说明：如双方对第三方中介的工作存在争议，应通过协商解决。协商不成的，可提交[仲裁委员会]仲裁或向人民法院提起诉讼。附件及其他补充说明一、附件列表：1.设计与施工图纸2.工程量清单3.材料和设备清单4.合同附件清单5.进度计划6.设计与施工团队人员配备表7.设计与施工团队职责说明8.工程款支付节点表9.保险费用承担比例表10.保险赔偿范围表11.违约行为界定表12.违约赔偿计算方法13.第三方中介机构资质证明文件二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方未按时支付工程款认定：甲方在合同约定的时间内未支付应付款项，视为违约。2.违约行为：乙方未按时完成设计或施工认定：乙方在合同约定的时间内未能完成设计或施工任务，视为违约。3.违约行为：甲方未按时完成验收4.违约行为：乙方未按照设计文件和施工规范进行施工认定：乙方在施工过程中未按照设计文件和施工规范进行施工，视为违约。5.违约行为：任何一方违反合同约定的安全生产要求认定：任何一方未遵守合同中关于安全生产的要求，视为违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.违约责任：指违约方应承担的法律责任，包括违约金、赔偿损失等。3.第三方中介：指由双方共同选聘的，负责对工程实施过程进行监督和评估的独立第三方机构。4.仲裁：指争议双方在争议发生前或发生后，自愿达成协议，将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。5.诉讼：指争议双方在争议发生后，向人民法院提起诉讼，由法院进行审理并作出判决的一种争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：设计变更导致工期延误解决办法：双方应及时沟通，协商确定设计变更内容，并调整进度计划。2.问题：材料设备供应不及时解决办法：甲方应提前与供应商协商，确保材料设备按时供应；乙方应提前准备备选供应商。3.问题：质量问题处理不及时解决办法：乙方应立即停止不合格工程的施工，并采取措施进行整改；甲方应督促乙方及时整改。4.问题：安全生产事故解决办法：乙方应立即启动应急预案，采取措施防止事故扩大；双方应共同调查事故原因，并采取措施预防类似事故再次发生。五、所有应用场景：1.龙门吊拆除工程设计施工项目2.需要第三方中介监督的工程3.甲方或乙方为主导的工程4.需要明确违约责任和解决方式的工程全文完。2025年度龙门吊拆除工程设计与施工合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同甲方1.2合同乙方1.3双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.设计要求3.1设计依据3.2设计范围3.3设计标准3.4设计期限4.施工要求4.1施工依据4.2施工范围4.3施工标准4.4施工期限5.工程费用5.1设计费用5.2施工费用5.3费用支付方式5.4费用调整6.乙方责任与义务6.1设计责任6.2施工责任6.3质量保证6.4安全保障7.甲方责任与义务7.1设计资料提供7.2施工现场配合7.3费用支付7.4工程验收8.交付与验收8.1工程交付8.2工程验收8.3验收标准8.4验收程序9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任10.违约责任10.1设计违约10.2施工违约10.3费用违约10.4其他违约11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除13.其他约定13.1适用法律13.2合同变更13.3合同附件14.合同签署与生效日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同甲方1.1.1甲方名称：集团1.1.2甲方地址：省市区路号1.1.3甲方联系人：1.1.4甲方联系电话：138xxxx56781.2合同乙方1.2.1乙方名称：工程技术1.2.2乙方地址：省市区路号1.2.3乙方联系人：1.2.4乙方联系电话：139xxxx56781.3双方联系方式1.3.3甲方通信地址：省市区路号1.3.4乙方通信地址：省市区路号2.工程概况2.1工程名称2.1.12025年度龙门吊拆除工程2.2工程地点2.2.1省市区工厂2.3工程规模2.3.1拆除龙门吊1台，重约500吨2.4工程内容2.4.1龙门吊拆除设计2.4.2龙门吊拆除施工3.设计要求3.1设计依据3.1.1国家相关设计规范3.1.2行业标准3.1.3甲方提供的工程资料3.2设计范围3.2.1龙门吊拆除方案设计3.2.2施工图设计3.3设计标准3.3.1达到国家一级设计标准3.3.2符合行业规范要求3.4设计期限3.4.1设计周期为30天4.施工要求4.1施工依据4.1.1甲方提供的工程资料4.1.2乙方提供的设计图纸4.1.3国家相关施工规范4.2施工范围4.2.1龙门吊拆除施工4.2.2施工现场清理4.3施工标准4.3.1达到国家一级施工标准4.3.2符合行业规范要求4.4施工期限4.4.1施工周期为45天5.工程费用5.1设计费用5.1.1设计费用总额为人民币50万元5.2施工费用5.2.1施工费用总额为人民币100万元5.3费用支付方式5.3.1设计费用分两次支付，设计完成后支付50%，验收合格后支付剩余50%5.3.2施工费用分三次支付，施工进度达到30%、60%、90%时分别支付30%、30%、40%5.4费用调整5.4.1因设计变更或施工过程中不可抗力因素导致费用增加，双方协商解决6.乙方责任与义务6.1设计责任6.1.1乙方负责按照甲方要求完成设计工作6.1.2乙方保证设计质量符合国家标准和行业规范6.2施工责任6.2.1乙方负责按照设计图纸和施工规范进行施工6.2.2乙方保证施工质量符合国家标准和行业规范6.3质量保证6.3.1乙方对施工质量承担终身责任6.3.2乙方对设计质量承担终身责任6.4安全保障6.4.1乙方负责施工现场的安全管理6.4.2乙方确保施工过程中不发生安全事故8.交付与验收8.1工程交付8.1.1乙方完成设计工作后，应将设计成果提交甲方审查。8.1.2乙方完成施工工作后，应按照合同约定的时间将工程交付甲方。8.2工程验收8.2.1甲方应在工程交付后7日内组织验收。8.2.2验收合格后，甲方应在3日内签署验收报告。8.2.3验收不合格的，乙方应在收到不合格通知后30日内进行整改，直至合格。9.保密条款9.1保密内容9.1.1双方在合同履行过程中获得的所有商业秘密、技术秘密和其他未公开信息。9.2保密期限9.2.1本合同项下的保密义务自合同签订之日起至合同终止后5年。9.3违约责任9.3.1如一方违反保密义务，另一方有权要求赔偿损失。10.违约责任10.1设计违约10.1.1若乙方未按期完成设计工作，每逾期一日，应向甲方支付设计费用总额的1%作为违约金。10.2施工违约10.2.1若乙方未按期完成施工工作，每逾期一日，应向甲方支付施工费用总额的1%作为违约金。10.3费用违约10.3.1若乙方未按合同约定支付费用，每逾期一日，应向甲方支付逾期付款金额的0.5%作为违约金。10.4其他违约10.4.1如一方违反合同其他条款，另一方有权要求其立即纠正，并承担相应的违约责任。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。11.1.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。11.2争议解决机构11.2.1本合同争议解决机构为省市仲裁委员会。11.3争议解决程序11.3.1双方应按照仲裁委员会的规则提交仲裁申请，并参加仲裁程序。12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件12.2.1合同履行完毕；12.2.2双方协商一致解除合同；12.2.3因不可抗力导致合同无法履行；12.3合同解除12.3.1任何一方在合同履行过程中违反合同约定，另一方有权解除合同。13.其他约定13.1适用法律13.1.1本合同适用中华人民共和国法律。13.2合同变更13.2.1合同的任何变更需经双方书面同意，并签订书面补充协议。13.3合同附件13.3.1本合同附件包括但不限于：设计图纸、施工图纸、费用清单等。14.合同签署与生效日期14.1合同签署14.1.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。14.2生效日期14.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与范围1.1本合同项下的第三方，指在合同履行过程中，为甲方或乙方提供专业服务、咨询、监理、检验等非直接施工或设计服务的独立第三方机构或个人。1.2第三方介入的范围包括但不限于：1.2.1技术咨询与支持1.2.2工程监理1.2.3质量检验1.2.4安全监督1.2.5环境监测1.2.6法律、财务咨询2.第三方介入的程序2.1甲方或乙方在需要第三方介入时，应提前30日书面通知对方，并说明介入的原因、目的、第三方的基本信息及拟定的合作方式。2.2双方应共同协商确定第三方的选择标准、资质要求及合作条件。2.3甲方或乙方应在协商一致后，与第三方签订服务协议，并确保协议内容不违反本合同的规定。3.第三方责任与权利3.1第三方应按照服务协议的约定，履行其职责，并对因其服务行为导致的任何损失或损害承担责任。3.2.1获得甲方或乙方提供的相关资料和信息；3.2.2对工程进行必要的检验、监测和评估；3.2.3提出合理化建议和改进措施；3.2.4要求甲方或乙方提供必要的配合和支持。4.第三方责任限额4.1第三方的责任限额应根据服务协议的约定确定，但不得超过本合同总金额的10%。4.2若第三方责任超过责任限额，超出部分由甲方或乙方按比例承担。4.3第三方责任限额的调整需经甲方、乙方和第三方三方协商一致。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的关系：5.1.1第三方应直接向甲方负责，并接受甲方的监督和管理。5.1.2甲方有权要求第三方提供必要的服务，并对第三方的工作成果进行验收。5.2第三方与乙方的关系：5.2.1第三方应直接向乙方负责，并接受乙方的监督和管理。5.2.2乙方有权要求第三方提供必要的服务，并对第三方的工作成果进行验收。5.3第三方与其他各方的责任划分：5.3.1第三方对甲方或乙方的直接责任，由第三方自行承担。5.3.2第三方对工程造成的间接损失，由甲方和乙方按比例承担。6.第三方介入的变更与终止6.1若第三方介入的内容、方式或人员发生变更，需经甲方、乙方和第三方三方书面同意。6.2合同履行过程中，如第三方无法继续履行职责，应提前30日通知甲方和乙方，并共同协商解决。6.3如第三方违约，甲方和乙方有权终止第三方介入，并要求第三方承担相应的违约责任。7.第三方介入的费用7.1第三方介入的费用应按照服务协议的约定支付。7.2第三方介入的费用包括但不限于：7.1.1服务费7.1.2差旅费7.1.3资料费7.1.4其他相关费用8.第三方介入的争议解决8.1第三方介入过程中产生的争议，应通过协商解决。8.2协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.甲方提供的工程资料详细要求：包括工程图纸、地质勘察报告、施工技术规范、相关审批文件等。说明：乙方在接收工程资料后，应在3日内确认资料齐全，如有遗漏或错误，应及时通知甲方补充或修正。2.乙方提供的设计图纸详细要求：包括施工图、设计说明书、材料清单、施工组织设计等。说明：设计图纸应满足国家相关标准和规范要求，且经甲方审核通过后方可用于施工。3.乙方提供的施工方案详细要求：包括施工进度计划、施工工艺流程、施工安全措施、质量保证措施等。说明：施工方案应确保工程质量和安全，且在施工过程中应严格按照方案执行。4.施工现场记录详细要求：包括施工日志、材料进场记录、质量检验记录、安全巡查记录等。说明：施工现场记录应真实、完整，作为工程验收和后续维护的依据。5.工程验收报告详细要求：包括验收日期、验收人员、验收结论、存在问题及整改措施等。说明：验收报告应由甲方、乙方和第三方共同签署，作为工程验收的正式文件。6.第三方服务协议详细要求：包括服务内容、服务期限、费用支付、责任划分等。说明：第三方服务协议应明确第三方在工程中的职责和权利，以及违约责任。7.费用支付凭证详细要求：包括发票、收据、银行转账记录等。说明：费用支付凭证应作为甲方支付费用的证明，并妥善保存。说明二：违约行为及责任认定：1.设计违约违约行为：设计不符合国家规范、行业标准或甲方要求。责任认定标准：乙方应承担设计费用总额的10%作为违约金，并赔偿甲方因此遭受的直接损失。示例：若乙方设计图纸未通过甲方审核，导致工程延误，应支付违约金并赔偿延误损失。2.施工违约违约行为：施工进度延误、施工质量不达标、施工过程中发生安全事故等。责任认定标准：乙方应承担施工费用总额的10%作为违约金，并赔偿甲方因此遭受的直接损失。示例：若乙方未按合同约定完成施工，导致工程延误，应支付违约金并赔偿延误损失。3.费用违约违约行为：未按合同约定支付设计费用或施工费用。责任认定标准：违约方应按逾期付款金额的0.5%支付违约金。示例：若乙方未按合同约定支付设计费用，每逾期一日，应支付0.5%的违约金。4.保密违约违约行为：泄露合同内容或甲方、乙方商业秘密。责任认定标准：违约方应承担相应的法律责任，并赔偿甲方或乙方因此遭受的损失。示例：若乙方泄露甲方商业秘密，应承担相应的法律责任并赔偿损失。5.其他违约违约行为：违反合同其他条款的行为。责任认定标准：根据违约行为的性质和严重程度，由双方协商确定违约责任。示例：若甲方未按合同约定提供工程资料，导致乙方设计延误，应承担相应的违约责任。全文完。2025年度龙门吊拆除工程设计与施工合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方：2.乙方：3.其他相关方：二、合同前言2.1背景本合同签订背景为甲方在2025年度内对龙门吊进行拆除工程，乙方作为具有专业资质的设计与施工单位，为甲方提供龙门吊拆除工程的设计与施工服务。2.2目的本合同旨在明确甲乙双方在龙门吊拆除工程设计与施工过程中的权利、义务及责任，确保工程顺利进行，实现双方共赢。三、定义与解释3.1专业术语（1）龙门吊：指用于吊装、搬运货物的大型起重机械。（2）设计与施工：指乙方在甲方提供的龙门吊拆除工程现场，进行工程设计、施工、验收等全过程。3.2关键词解释（1）拆除工程：指将龙门吊设备从原有位置拆除并运输至指定地点的工程。（2）设计与施工合同：指甲乙双方就龙门吊拆除工程的设计与施工达成的协议。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、按质、按量完成龙门吊拆除工程设计与施工任务。（2）甲方有权对乙方的设计与施工过程进行监督，确保工程符合相关法律法规和标准。（3）甲方应按合同约定支付乙方工程款及各项费用。4.2乙方的权利和义务（1）乙方有权要求甲方按照合同约定，提供必要的资料、设备、场地等条件，确保工程顺利进行。（2）乙方应按照甲方要求，按时、按质、按量完成龙门吊拆除工程设计与施工任务。（3）乙方应确保工程设计与施工符合相关法律法规和标准，确保工程安全、环保。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，至龙门吊拆除工程设计与施工任务完成之日止。5.2合同履行地点5.3合同履行方式乙方按照甲方要求，在合同履行期限内，完成龙门吊拆除工程设计与施工任务。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件（1）合同履行完毕，双方无争议；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）经双方协商一致，决定终止合同。6.3终止程序（1）一方提出终止合同，应提前通知对方；（2）双方应就终止合同事宜进行协商，达成一致意见；（3）终止合同后，双方应按照约定进行结算。6.4终止后果（1）合同终止后，乙方应将拆除后的龙门吊设备运输至指定地点；（2）双方应按照约定，结算剩余工程款及各项费用；（3）本合同终止后，双方不再承担合同约定的权利和义务。七、费用与支付7.1费用构成（1）工程设计费用：包括方案设计、详细设计、施工图设计等费用。（2）施工费用：包括人工费、材料费、设备租赁费、施工机械使用费、运输费、安全文明施工费等。（3）管理费：包括项目管理人员的工资、差旅费、办公费等。（4）税费：按照国家相关法律法规规定应缴纳的税费。（5）其他费用：因合同履行过程中产生的其他费用。7.2支付方式（1）工程设计费用：按设计阶段支付，每个阶段完成后支付该阶段设计费用的50%。（2）施工费用：分阶段支付，每个阶段完成后支付该阶段施工费用的30%，工程验收合格后支付剩余的40%。（3）管理费和税费：按月支付，每月支付上月发生费用的10%。（4）其他费用：按实际发生额支付。7.3支付时间（1）工程设计费用：每个阶段完成后30日内支付。（2）施工费用：每个阶段完成后30日内支付。（3）管理费和税费：每月的25日前支付。（4）其他费用：实际发生后30日内支付。7.4支付章件（1）甲方应向乙方提供加盖财务专用章的支付凭证。（2）乙方应在收到支付凭证后的5个工作日内，按照约定完成支付。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按合同约定支付费用，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的2%。（2）甲方未能提供必要的资料或设备，导致工程延误，应赔偿乙方因此造成的损失。8.2乙方违约（1）乙方未能按时、按质、按量完成设计与施工任务，应向甲方支付违约金，违约金为合同总金额的1%。（2）乙方因施工质量原因导致工程安全事故，应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式（1）违约金和赔偿金额的支付方式同7.4支付章件。（2）甲方有权要求乙方支付超出违约金和赔偿金额的实际损失。九、保密条款9.1保密内容（1）龙门吊拆除工程的设计方案、技术参数、施工方法等商业秘密。（2）甲乙双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密。9.2保密期限本合同签订之日起至合同终止后3年内。9.3保密履行方式（1）双方应对保密内容严格保密，不得向任何第三方泄露。（2）双方应采取必要措施，防止保密内容被泄露或被未经授权的人员获取。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然现象、社会现象或双方无法预见、无法避免、无法克服的客观情况，导致合同无法履行。10.2不可抗力事件（1）自然灾害：地震、洪水、台风、山体滑坡等。（2）社会现象：战争、动乱、政府行为等。（3）其他不可抗力事件：如政府政策变动、交通中断等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件后，双方应及时通知对方。（2）不可抗力事件持续期间，双方均免除责任。（3）不可抗力事件结束后，双方应积极采取措施，尽快恢复合同履行。10.4不可抗力实例如地震、洪水、战争、政府政策变动等。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的，任何一方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼或向有管辖权的人民法院申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得将合同转让给第三方。12.2不得转让的情形（1）涉及国家安全、商业秘密的合同。（2）合同约定不得转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对龙门吊拆除工程设计与施工过程中产生的知识产权的拥有权。（2）乙方在合同履行过程中所形成的任何技术成果、设计方案等，未经甲方同意，乙方不得将其用于其他项目。13.2特殊权力保留（1）甲方保留在合同履行过程中对乙方进行监督检查的权利。（2）乙方在合同履行过程中，如发现甲方违反合同约定的行为，有权要求甲方立即改正。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）合同双方协商一致，可对合同进行修改和补充。（2）修改和补充的内容应以书面形式进行，并由双方签字盖章。14.2修改和补充效力修改和补充的内容自双方签字盖章之日起生效，与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）甲方应提供必要的协助，确保乙方顺利开展设计与施工工作。（2）乙方应积极配合甲方，共同推进龙门吊拆除工程的设计与施工。15.2协作与配合方式（1）双方应定期召开会议，沟通工程进展情况。（2）双方应通过电话、电子邮件等方式保持沟通，及时解决工程中出现的问题。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方就龙门吊拆除工程设计与施工的全部协议，具有独立性和完整性。16.3增减条款未经双方书面同意，本合同不得增减任何条款。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：签订日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲方提供的龙门吊拆除工程相关资料，包括但不限于：设备清单、技术参数、现场照片等。2.乙方提交的设计方案、施工图纸及相关技术文件。3.工程进度报告及验收报告。4.付款凭证及发票。5.不可抗力事件证明文件。6.双方协商达成的任何补充协议或会议纪要。二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按合同约定支付费用，认定为违约行为。未提供必要的资料或设备，导致工程延误，认定为违约行为。违反保密条款，泄露乙方商业秘密，认定为违约行为。2.乙方违约：未按合同约定按时、按质、按量完成设计与施工任务，认定为违约行为。因施工质量原因导致工程安全事故，认定为违约行为。违反保密条款，泄露甲方商业秘密，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指因自然现象、社会现象或双方无法预见、无法避免、无法克服的客观情况，导致合同无法履行。2.违约金：指因一方违约而向另一方支付的一定金额的赔偿金。3.仲裁：指双方在争议发生后，将争议提交给仲裁机构进行裁决的一种解决争议的方式。4.诉讼：指一方在争议发生后，向人民法院提起诉讼，请求法院判决解决争议。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：工程进度延误。解决办法：及时沟通，找出延误原因，调整施工计划，确保工程按期完成。2.问题：施工质量不达标。解决办法：加强现场监督，严格执行施工规范，对不合格工程进行返工。3.问题：付款不及时。解决办法：明确付款时间节点，及时核对工程进度，确保按约定支付工程款。4.问题：保密信息泄露。解决办法：加强保密意识教育，制定严格的保密措施，对泄露行为进行追责。5.问题：不可抗力事件发生。解决办法：按照合同约定，收集不可抗力事件证明文件，协商解决合同履行问题。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方名称：2.第三方职责：3.第三方权利：参与龙门吊拆除工程设计与施工的决策过程。获取工程相关信息和技术资料。对工程进度、质量和安全进行监督。4.第三方义务：遵守国家相关法律法规和行业标准。按照合同约定履行职责。对工程中涉及的商业秘密负有保密义务。5.第三方违约责任：如第三方违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款：在工程设计与施工过程中，乙方有权要求甲方提供必要的协助和配合。乙方有权对工程进度、质量和安全进行监督。乙方有权要求甲方按照合同约定支付费用。2.乙方利益条款：甲方应保证乙方在工程设计与施工过程中的合法权益。甲方应保障乙方的合理利润空间。甲方应提供必要的场地和设施，确保乙方施工顺利进行。3.甲方的违约及限制条款：如甲方未按合同约定支付费用，应向乙方支付违约金。如甲方违反保密条款，泄露乙方商业秘密，应承担相应的法律责任。如甲方未能提供必要的协助和配合，导致工程延误或质量不达标，应承担相应的责任。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款：甲方可对乙方的设计与施工过程进行监督，确保工程符合要求。甲方可要求乙方提供工程进度报告，以便及时了解工程进展。甲方可要求乙方按照合同约定进行验收，确保工程质量。2.甲方的利益条款：甲方有权要求乙方在工程设计与施工过程中，确保工程进度和质量。甲方有权要求乙方在工程完成后，提供详细的工程资料和验收报告。甲方有权要求乙方在工程期间，遵守相关法律法规和行业标准。3.乙方的违约及限制条款：如乙方未按合同约定完成设计与施工任务，应向甲方支付违约金。如乙方违反保密条款，泄露甲方商业秘密，应承担相应的法律责任。如乙方未能保证工程进度和质量，导致甲方遭受损失，应承担相应的赔偿责任。全文完。2025年度龙门吊拆除工程设计与施工合同3本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程工期3.设计内容3.1设计范围3.2设计深度3.3设计要求4.施工内容4.1施工范围4.2施工要求4.3施工进度5.设计费用及支付方式5.1设计费用总额5.2设计费用支付方式5.3设计费用支付时间6.施工费用及支付方式6.1施工费用总额6.2施工费用支付方式6.3施工费用支付时间7.合同工期及延误责任7.1合同工期7.2工期延误责任8.质量标准及验收8.1质量标准8.2验收标准8.3验收程序9.安全生产及文明施工9.1安全生产要求9.2文明施工要求9.3安全生产责任10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任11.违约责任及争议解决11.1违约责任11.2争议解决方式12.合同解除及终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件13.合同生效及解除13.1合同生效条件13.2合同解除条件14.其他约定事项14.1不可抗力14.2合同附件14.3合同解释权第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：集团乙方：建筑工程1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2025年度龙门吊拆除工程2.2工程地点市区街道号2.3工程规模拆除龙门吊1台，包括基础、塔身、吊臂等2.4工程工期自合同签订之日起60天内完成拆除工程3.设计内容3.1设计范围包括龙门吊拆除方案设计、施工图设计、安全措施设计等3.2设计深度满足拆除施工要求的详细设计3.3设计要求设计应符合国家相关标准和规范，确保拆除过程安全、高效4.施工内容4.1施工范围包括龙门吊拆除施工、现场清理、废弃物处理等4.2施工要求施工应符合设计要求，确保拆除过程安全、环保4.3施工进度按照甲方要求的时间节点完成施工任务5.设计费用及支付方式5.1设计费用总额人民币壹拾万元整（￥100,000.00）5.2设计费用支付方式设计费用分两次支付，合同签订后支付50%，设计完成后支付剩余50%5.3设计费用支付时间第一次支付：合同签订后5个工作日内第二次支付：设计完成后5个工作日内6.施工费用及支付方式6.1施工费用总额人民币贰拾万元整（￥200,000.00）6.2施工费用支付方式施工费用分三次支付，开工前支付30%，中期支付50%，工程验收合格后支付20%6.3施工费用支付时间第一次支付：开工前5个工作日内第二次支付：施工进行到中期阶段，经甲方确认后5个工作日内第三次支付：工程验收合格后5个工作日内7.合同工期及延误责任7.1合同工期自合同签订之日起60天内完成拆除工程7.2工期延误责任因甲方原因导致工期延误，由甲方承担相应责任；因乙方原因导致工期延误，由乙方承担相应责任，并支付每日延误金额人民币壹万元整（￥10,000.00）的违约金。8.质量标准及验收8.1质量标准拆除工程应满足国家相关质量标准，确保拆除过程及结果安全可靠，无安全隐患。8.2验收标准验收标准应符合国家相关验收规范，包括但不限于结构安全、设备完整性、环境保护等方面。8.3验收程序验收程序包括自检、互检、专检和综合验收。验收合格后，由甲方出具验收报告。9.安全生产及文明施工9.1安全生产要求乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，制定详细的安全施工方案，确保施工人员安全。9.2文明施工要求乙方应保持施工现场整洁，合理堆放材料，不得占用消防通道，不得影响周边居民生活。9.3安全生产责任乙方对施工现场的安全负全部责任，如发生安全事故，乙方应承担相应责任。10.保密条款10.1保密内容本合同涉及的商业秘密、技术秘密等保密信息。10.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后5年内。10.3违约责任如乙方违反保密条款，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失。11.违约责任及争议解决11.1违约责任任何一方违反合同约定，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.2争议解决方式双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决。12.合同解除及终止12.1合同解除条件因不可抗力导致合同无法履行，或一方严重违约，另一方有权解除合同。12.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同。13.合同生效及解除13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同解除条件符合合同约定的解除条件时，合同解除。14.其他约定事项14.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任。14.2合同附件本合同附件包括但不限于设计文件、施工图纸、验收报告等。14.3合同解释权本合同的解释权归甲方所有。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同所称第三方，包括但不限于中介方、监理方、