二零二五年度高速公路服务区改造施工协议3篇_第1页
二零二五年度高速公路服务区改造施工协议3篇_第2页
二零二五年度高速公路服务区改造施工协议3篇_第3页
二零二五年度高速公路服务区改造施工协议3篇_第4页
二零二五年度高速公路服务区改造施工协议3篇_第5页
已阅读5页,还剩39页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度高速公路服务区改造施工协议本合同目录一览1.1项目概况1.2施工范围1.3施工工期1.4施工质量要求1.5施工安全要求1.6施工环境保护要求1.7施工图纸及资料1.8施工组织设计1.9施工进度计划1.10施工材料及设备1.11施工费用及支付1.12施工合同变更及索赔1.13施工验收及移交1.14违约责任1.15争议解决1.16合同生效及终止1.17合同附件第一部分:合同如下:1.1项目概况1.1.1项目名称:二零二四年度高速公路服务区改造施工项目1.1.2项目地点:[具体地点]1.1.3项目规模:[具体规模描述]1.1.4项目业主:[业主单位名称]1.1.5施工单位:[施工单位名称]1.2施工范围1.2.1对服务区设施进行改造,包括但不限于:1.2.1.1汽车加油站改造1.2.1.2公共卫生间改造1.2.1.3餐饮设施改造1.2.1.4商业设施改造1.2.1.5交通设施改造1.3施工工期1.3.1施工开始日期:[具体日期]1.3.2施工结束日期:[具体日期]1.3.3施工总工期:[具体工期天数]1.4施工质量要求1.4.1施工质量标准:符合国家相关施工质量标准及设计要求1.4.2质量检验:按国家规定进行质量检验,确保工程质量1.5施工安全要求1.5.1施工安全责任:施工单位负责施工过程中的安全管理工作1.5.2安全措施:制定并落实各项安全措施,确保施工安全1.5.3安全培训:对施工人员进行安全教育培训,提高安全意识1.6施工环境保护要求1.6.1环境保护责任:施工单位负责施工现场的环境保护工作1.6.2环保措施:采取有效措施,减少施工对环境的影响1.6.3环保监测:定期进行环境监测,确保符合环保要求1.7施工图纸及资料1.7.1施工图纸:施工单位应按照批准的设计图纸进行施工1.7.2施工资料:施工单位应收集整理施工过程中的各项资料1.7.3设计变更:设计变更应经业主和施工单位同意后方可实施1.8施工材料及设备1.8.1材料供应:施工单位负责所有施工材料的采购、运输和储存1.8.2材料质量:所有材料必须符合国家质量标准,并经业主验收合格1.8.3设备租赁:如需租赁施工设备,租赁协议需经业主同意1.8.4设备维护:施工单位负责施工设备的日常维护和保养1.9施工费用及支付1.9.1施工费用:施工费用包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费、运输费等1.9.2费用支付方式:按合同约定分期支付,具体支付节点及金额由双方协商确定1.9.3付款凭证:施工单位应在规定时间内提供合法的付款凭证1.10施工合同变更及索赔1.10.1合同变更:任何合同变更需经双方书面同意,并作为合同附件1.10.2索赔处理:任何索赔事件应按合同约定程序处理,包括但不限于工期延误、材料价格波动等1.11施工验收及移交1.11.1验收标准:施工验收标准应符合国家相关施工质量标准及设计要求1.11.2验收程序:验收程序包括初验、终验和移交1.11.3移交手续:施工单位应在验收合格后办理移交手续,包括但不限于工程资料、设备清单等1.12违约责任1.12.1违约情形:包括但不限于工期延误、质量不合格、安全责任事故等1.12.2违约责任:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等1.13争议解决1.13.1争议解决方式:发生争议时,双方应友好协商解决1.13.2仲裁或诉讼:协商不成时,任何一方均可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼1.14合同生效及终止1.14.1生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效1.14.2终止条件:合同约定的工程完工且验收合格,或因不可抗力等原因导致合同无法履行1.14.3终止程序:合同终止应经双方书面同意,并办理相关手续1.15合同附件1.15.1附件一:工程量清单1.15.2附件二:施工图纸及技术规范1.15.3附件三:材料设备清单1.15.4附件四:其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正1.15.5第三方介入1.15.5.1第三方定义:在本合同中,第三方包括但不限于监理单位、检测机构、设计咨询公司、设备供应商、工程咨询顾问等。1.15.5.2第三方引入:任何第三方介入本合同,需经甲乙双方书面同意,并签订相应的合作协议。2.第三方责任限额2.1第三方责任:第三方在履行其职责过程中,对合同履行产生的影响,应承担相应的责任。2.1.1第三方责任限额:第三方的责任限额应在其合作协议中明确约定,不得超过协议中规定的金额。2.1.2超额责任:如第三方责任超过其责任限额,超出部分由甲乙双方根据合同约定分担。3.第三方职责与权利3.1第三方职责:3.1.1监理单位:负责对施工过程进行监督,确保施工质量、安全、进度符合合同要求。3.1.2检测机构:负责对施工材料、设备、工程实体进行检测,确保其符合国家相关标准。3.1.3设计咨询公司:提供设计咨询服务,确保设计方案的合理性和可行性。3.1.4设备供应商:提供符合合同要求的设备,并负责设备的安装、调试和售后服务。3.1.5工程咨询顾问:提供工程管理、进度控制、成本控制等方面的咨询服务。3.2第三方权利:3.2.1监理单位:有权对施工过程进行现场检查,提出整改意见;有权暂停施工,直至问题解决。3.2.2检测机构:有权对施工材料、设备、工程实体进行抽样检测;有权要求施工单位提供相关资料。3.2.3设计咨询公司:有权对设计方案提出修改意见;有权要求施工单位按照设计方案施工。3.2.4设备供应商:有权要求施工单位按照设备安装、调试指南进行操作;有权要求施工单位提供设备使用和维护保养资料。3.2.5工程咨询顾问:有权要求施工单位提供工程管理、进度控制、成本控制等方面的报告;有权对施工单位的决策提出建议。4.第三方与其他各方的划分说明4.1甲乙双方与第三方之间的关系为合作关系,第三方应独立承担其责任。4.2第三方在履行职责时,应尊重甲乙双方的合法权益,不得损害甲乙双方的利益。4.3第三方在履行职责过程中,如发现甲乙双方存在违约行为,应及时通知甲乙双方,并协助甲乙双方解决问题。4.4第三方在履行职责过程中,如因自身原因导致合同无法履行,应承担相应的责任。5.第三方介入时的额外条款及说明5.1.1第三方的资质、能力及经验;5.1.2第三方的责任范围及责任限额;5.1.3第三方的报酬及支付方式;5.1.4第三方的保密义务。5.2第三方介入后的合同变更:5.2.1如因第三方介入导致合同内容需变更,甲乙双方应协商一致,并签订书面变更协议。5.2.2变更协议作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。5.3第三方介入后的争议解决:5.3.1第三方介入过程中发生争议,应通过协商解决。5.3.2协商不成的,任何一方均可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求:包括所有分项工程量、单位、数量、价格等。说明:工程量清单是合同的重要组成部分,用于计算工程款和结算。2.附件二:施工图纸及技术规范详细要求:包括施工图纸、设计说明、技术规范、材料清单等。说明:施工图纸及技术规范是施工的重要依据,确保施工质量。3.附件三:材料设备清单详细要求:包括材料名称、规格、型号、数量、供应商、价格等。说明:材料设备清单是材料采购和设备配置的依据。4.附件四:施工组织设计详细要求:包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全措施等。说明:施工组织设计是施工管理的指导文件,确保施工顺利进行。5.附件五:第三方合作协议详细要求:包括第三方职责、权利、责任限额、报酬等。说明:第三方合作协议是第三方介入合同的基础文件。6.附件六:变更协议详细要求:包括变更内容、原因、影响、处理措施等。说明:变更协议是对合同内容的补充和修改。7.附件七:验收报告详细要求:包括验收时间、地点、人员、结果、意见等。说明:验收报告是工程验收的重要依据。8.附件八:工程结算书详细要求:包括工程款支付依据、计算方法、支付时间等。说明:工程结算书是工程款支付的重要依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:违约工期:未按合同约定完成工程。违约质量:施工质量不符合合同要求。违约安全:发生安全事故。违约材料:使用不合格材料。违约支付:未按合同约定支付工程款。2.责任认定标准:违约工期:根据延误的天数和合同约定的违约金计算。违约质量:根据国家相关质量标准,确定修复、返工或赔偿。违约安全:根据事故性质和后果,确定赔偿金额。违约材料:根据材料不合格程度和损失,确定赔偿金额。违约支付:根据未支付金额和合同约定的违约金计算。3.违约责任示例:违约工期:如施工单位未按期完成工程,每延误一天,应支付合同总价款的0.5%作为违约金。违约质量:如施工质量不合格,施工单位应承担修复或返工费用,并赔偿业主损失。违约安全:如发生安全事故,施工单位应承担全部责任,并赔偿业主损失。违约材料:如使用不合格材料,施工单位应更换合格材料,并赔偿业主损失。违约支付:如施工单位未按期支付工程款,业主有权要求支付违约金。全文完。二零二四年度高速公路服务区改造施工协议1合同目录一、协议概述1.1协议名称1.2协议背景1.3协议目的二、服务区改造项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目内容2.4项目规模三、双方当事人3.1甲方基本信息3.2乙方基本信息四、服务区改造施工范围4.1施工区域划分4.2施工内容4.3施工质量要求五、施工进度计划5.1施工总工期5.2施工阶段划分5.3阶段性工期要求六、施工费用及支付方式6.1施工费用总额6.2费用构成6.3支付方式6.4付款节点七、施工合同条款7.1施工组织设计7.2施工人员及设备7.3施工材料7.4施工安全7.5施工环境保护八、工程质量及验收8.1工程质量标准8.2工程验收程序8.3验收标准8.4验收报告九、施工变更及索赔9.1变更范围9.2变更程序9.3索赔程序9.4索赔标准十、违约责任10.1甲方违约责任10.2乙方违约责任十一、争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构十二、协议生效及终止12.1协议生效条件12.2协议终止条件12.3协议解除十三、其他约定13.1保密条款13.2通知条款13.3法律适用十四、附件14.1附件一:服务区改造施工图纸14.2附件二:施工组织设计14.3附件三:施工合同补充协议合同编号_________一、协议概述1.1协议名称:二零二四年度高速公路服务区改造施工协议1.3协议目的:明确双方在高速公路服务区改造施工过程中的权利、义务和责任,确保施工顺利进行,达到预期目标。二、服务区改造项目概述2.1项目名称:二零二四年度高速公路服务区改造项目2.2项目地点:[具体地点]2.3项目内容:包括但不限于停车场、加油站、餐饮、休息设施、公共卫生设施等改造升级。2.4项目规模:[具体规模]三、双方当事人3.1甲方基本信息:[甲方名称]、[甲方地址]、[甲方联系人]、[甲方联系电话]3.2乙方基本信息:[乙方名称]、[乙方地址]、[乙方联系人]、[乙方联系电话]四、服务区改造施工范围4.1施工区域划分:[具体施工区域划分]4.2施工内容:[具体施工内容]4.3施工质量要求:[具体质量要求]五、施工进度计划5.1施工总工期:[具体工期]5.2施工阶段划分:[具体阶段划分]5.3阶段性工期要求:[具体阶段性工期要求]六、施工费用及支付方式6.1施工费用总额:[具体费用总额]6.2费用构成:[具体费用构成]6.3支付方式:[具体支付方式]6.4付款节点:[具体付款节点]七、施工合同条款7.1施工组织设计:乙方应根据施工图纸和现场实际情况,编制详细的施工组织设计,包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全措施等。7.2施工人员及设备:乙方应配备充足的技术人员和管理人员,确保施工队伍的专业性和稳定性。同时,乙方应提供符合施工要求的机械设备。7.3施工材料:乙方应选用符合国家标准的施工材料,并保证材料的合格证明文件齐全。7.4施工安全:乙方应严格执行国家和行业有关施工安全的规定,确保施工安全。7.5施工环境保护:乙方应采取措施减少施工对环境的影响,确保符合国家和地方环保要求。八、工程质量及验收8.1工程质量标准:乙方应按照国家相关工程质量标准和合同约定进行施工,确保工程质量达到设计要求。8.2工程验收程序:工程完成后,乙方应组织自检,合格后通知甲方进行验收。验收合格后,甲方应在[具体时间]内出具验收报告。8.3验收标准:验收标准应符合国家现行相关标准及合同约定。8.4验收报告:验收报告应详细记录验收过程、结果和存在的问题,并由双方签字确认。九、施工变更及索赔9.1变更范围:在施工过程中,如因设计变更、现场条件变化等原因需要调整施工内容,双方应协商一致后进行变更。9.2变更程序:变更应经双方书面同意,并作为合同附件。9.3索赔程序:如因甲方原因导致乙方损失,乙方应在[具体时间]内向甲方提出索赔申请,甲方应在[具体时间]内答复。9.4索赔标准:索赔标准应符合合同约定及国家相关法律法规。十、违约责任10.1甲方违约责任:若甲方未按时支付款项,应向乙方支付[具体金额]的违约金。10.2乙方违约责任:若乙方未按时完成施工,应向甲方支付[具体金额]的违约金。十一、争议解决11.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成的,提交[具体仲裁机构]仲裁。11.2争议解决机构:[具体仲裁机构名称]十二、协议生效及终止12.1协议生效条件:双方签字盖章后生效。12.2协议终止条件:协议履行完毕或双方协商一致解除。12.3协议解除:协议解除需书面通知对方,并经双方签字确认。十三、其他约定13.1保密条款:双方对本协议内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。13.2通知条款:双方应通过书面形式进行通知,通知送达对方即视为送达。13.3法律适用:本协议适用中华人民共和国法律。十四、附件14.1附件一:服务区改造施工图纸14.2附件二:施工组织设计14.3附件三:施工合同补充协议甲方(盖章):________________________乙方(盖章):________________________甲方代表(签字):____________________乙方代表(签字):____________________日期:____________________________日期:____________________________多方为主导时的,附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.1设计变更审批权限说明:当甲方为主导时,甲方拥有对服务区改造设计变更的最终审批权。所有设计变更需经甲方审核批准后,乙方方可实施。未经甲方批准的设计变更,甲方有权要求乙方停止施工,并追究乙方责任。1.2施工进度调整权说明:甲方有权根据实际情况调整施工进度计划。乙方应无条件配合甲方的进度调整要求,并确保按调整后的进度计划完成施工任务。1.3质量监督权说明:甲方有权对施工过程中的质量进行监督,包括但不限于现场巡查、抽检等。如发现质量问题,甲方有权要求乙方进行整改,直至符合要求。1.4付款条件调整权说明:甲方有权根据施工进度和质量情况,调整付款条件。如施工进度滞后或质量不符合要求,甲方有权减少或暂停付款。二、乙方为主导时的附加条款及说明2.1设计变更实施权说明:当乙方为主导时,乙方有权根据实际情况提出设计变更,并负责实施。但所有设计变更需符合国家相关标准,并经甲方审核同意后方可实施。2.2施工进度控制权说明:乙方有权根据自身能力和实际情况,制定施工进度计划,并负责实施。甲方应尊重乙方的施工计划,并积极配合。2.3质量控制权说明:乙方有权对施工过程中的质量进行控制,包括但不限于自检、抽检等。如发现质量问题,乙方有权自行整改或要求甲方协助整改。2.4付款条件协商权说明:乙方有权与甲方协商确定付款条件,包括付款金额、付款时间等。双方应本着公平、合理、互利的原则进行协商。三、有第三方中介时的附加条款及说明3.1中介机构职责说明:中介机构在协议中应明确其职责,包括但不限于项目监督管理、施工质量验收、合同履行监督等。3.2中介机构费用说明:中介机构的服务费用应由甲方承担,具体费用根据中介机构的报价及协议约定确定。3.3中介机构报告说明:中介机构应在项目完成后,向甲方提交项目完成报告,内容包括但不限于施工质量、进度、费用等。3.4中介机构变更说明:如需更换中介机构,双方应协商一致,并书面通知对方。更换后的中介机构应继续履行原中介机构的职责。3.5中介机构责任说明:中介机构应承担因其过错导致的损失,包括但不限于项目延误、质量不合格等。中介机构责任应由其自行承担。附件及其他补充说明一、附件列表:1.服务区改造施工图纸2.施工组织设计3.施工合同补充协议4.设计变更记录5.施工进度计划表6.质量检验报告7.付款凭证8.中介机构服务报告9.违约责任认定书10.争议解决协议二、违约行为及认定:2.1违约行为:甲方违约:未按时支付款项、未按时提供施工场地、未按时批准设计变更等。乙方违约:未按时完成施工任务、施工质量不符合要求、未按规定进行自检等。2.2违约认定:违约行为的认定需根据合同约定和相关法律法规进行。甲方违约行为经核实后,由乙方提出违约责任认定书,甲方签字确认。乙方违约行为经核实后,由甲方提出违约责任认定书,乙方签字确认。三、法律名词及解释:3.1合同法:调整平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的法律规范。3.2违约责任:合同当事人违反合同约定,应当承担的法律责任。3.3仲裁:由双方当事人自愿选择的仲裁机构对争议事项进行裁决。3.4保密条款:双方对本协议内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。四、执行中遇到的问题及解决办法:4.1问题:施工过程中出现设计变更,导致施工进度滞后。4.2解决办法:双方协商一致后,及时调整施工进度计划,并确保施工质量。4.3问题:施工过程中发现质量问题,影响使用。4.4解决办法:乙方立即整改,甲方监督整改过程,直至问题解决。4.5问题:甲方未按时支付款项。4.6解决办法:乙方提出书面催款通知,甲方在[具体时间]内支付款项。五、所有应用场景:5.1高速公路服务区改造项目5.2城市道路基础设施改造项目5.3公共设施建设项目5.4工程施工合同管理全文完。二零二四年度高速公路服务区改造施工协议2合同编号_________一、合同主体1.甲方(服务区所有权单位):名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________2.乙方(施工单位):名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________3.其他相关方(如有):名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________二、合同前言2.1背景:本合同是基于甲方拥有并管理的某高速公路服务区,为提升服务区整体形象、满足旅客需求,决定对服务区进行改造施工。2.2目的:本合同的目的是明确甲乙双方在高速公路服务区改造施工过程中的权利义务,确保施工顺利进行,确保工程质量和安全。三、定义与解释3.1专业术语:(1)高速公路服务区:指高速公路沿线为旅客提供停车、加油、餐饮、购物、休息等服务的设施。(2)改造施工:指对高速公路服务区现有设施进行拆除、新建、修缮等施工活动。3.2关键词解释:(1)甲方:指拥有并管理高速公路服务区的单位。(2)乙方:指承担高速公路服务区改造施工任务的单位。(3)工程量清单:指详细列明改造施工所需材料、工程量、单价及合价等的清单。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:(1)有权要求乙方按照合同约定进行施工,确保工程质量。(2)有权监督乙方施工过程,发现质量问题及时提出整改要求。(3)负责提供施工图纸、技术资料等,确保乙方施工顺利进行。(4)按照合同约定支付工程款。4.2乙方的权利和义务:(1)按照合同约定,负责高速公路服务区改造施工。(2)确保施工过程中遵守国家法律法规,确保工程质量和安全。(3)按照甲方要求提供施工进度报告,及时沟通施工过程中遇到的问题。(4)按照合同约定,承担工程质量保修责任。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同自双方签字盖章之日起生效,工期为______个月。5.2合同履行地点:高速公路服务区改造施工地点。5.3合同履行方式:(1)乙方按照甲方提供的施工图纸、技术资料进行施工。(2)乙方在施工过程中,应遵守国家有关法律法规,确保工程质量和安全。(3)甲方对施工过程进行监督,对发现的问题及时提出整改要求。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件:(1)合同约定的工期完成,且工程质量符合要求。(2)双方协商一致解除合同。6.3终止程序:(1)合同终止前,双方应就合同终止事宜进行协商。(2)合同终止后,乙方应按照约定完成剩余工程,甲方应支付相应工程款。6.4终止后果:(1)合同终止后,双方应按照约定处理剩余工程款、材料、设备等。(2)双方应按照约定处理合同终止后的其他事宜。七、费用与支付7.1费用构成:(1)施工费用:包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费、施工机械使用费等。(2)设计费用:包括但不限于设计费、图纸费等。(3)管理费用:包括但不限于项目管理费、监理费等。(4)其他费用:包括但不限于保险费、税费、意外损失费等。7.2支付方式:(1)乙方提交工程进度报告及相应发票后,甲方应在收到乙方提交的资料后的十个工作日内支付相应款项的50%。(2)工程完工并通过验收后,甲方应在验收合格后的十个工作日内支付剩余款项的50%。(3)如有其他费用,双方另行约定支付方式。7.3支付时间:(1)工程款支付时间按实际完成工程进度及验收结果确定。(2)设计费用、管理费用等按合同约定的时间支付。7.4支付条款:(1)甲方支付款项时,应开具税务部门认可的正式发票。(2)乙方应在收到款项后七个工作日内将发票原件及支付凭证提交给甲方。八、违约责任8.1甲方违约:(1)甲方未按时支付工程款,应向乙方支付违约金,违约金为应付款项的千分之五,自逾期之日起计算。(2)甲方未按时提供施工图纸、技术资料等,导致乙方延误工期,甲方应承担相应责任。8.2乙方违约:(1)乙方未按合同约定完成工程,应向甲方支付违约金,违约金为工程总价的千分之五,自逾期之日起计算。(2)乙方施工过程中出现质量问题,应承担修复责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3赔偿金额和方式:(1)违约金及赔偿金额的支付方式为人民币,由违约方支付给守约方。(2)违约金及赔偿金额的支付期限为收到违约通知后的十个工作日内。九、保密条款9.1保密内容:本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、业务秘密等信息均属保密内容。9.2保密期限:本合同的保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。9.3保密履行方式:(1)双方均应采取必要的保密措施,确保保密内容不被泄露。(2)未经对方同意,任何一方不得向第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义:不可抗力是指合同签订后发生的、不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件:(1)自然灾害,如地震、洪水、台风等。(2)政府行为,如政策调整、法律法规变化等。(3)社会异常事件,如罢工、暴动等。10.3不可抗力发生时的责任和义务:(1)发生不可抗力事件,双方应及时通知对方,并提供相关证明。(2)因不可抗力导致合同不能履行的,双方互不承担责任。(3)如不可抗力事件导致工期延误,工期相应顺延。10.4不可抗力实例:(1)因地震导致施工无法进行。(2)因政策调整导致工程停工。十一、争议解决11.1协商解决:双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼:协商不成时,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定:未经对方同意,任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形:(1)涉及国家安全、公共利益的合同。(2)涉及他人权益的合同。十三、权利的保留13.1权力保留:(1)甲方保留对高速公路服务区改造施工项目的所有权和使用权。(2)乙方在施工过程中,应尊重甲方的知识产权和商业秘密。13.2特殊权力保留:(1)甲方保留对施工过程中的设计变更、工程量增减的最终决定权。(2)乙方在施工过程中,如需对施工方案进行调整,应事先征得甲方同意。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序:(1)合同的修改和补充需经双方协商一致,并以书面形式进行。(2)修改和补充的内容作为合同的一部分,具有同等法律效力。14.2修改和补充效力:(1)经双方签字盖章的修改和补充协议与本合同具有同等法律效力。(2)修改和补充协议的生效日期以双方签字盖章之日为准。十五、协助与配合15.1相互协作事项:(1)甲方应协助乙方办理相关施工手续。(2)乙方应按照甲方要求提供必要的施工场地和条件。15.2协作与配合方式:(1)双方应定期召开协调会议,及时沟通施工过程中遇到的问题。(2)双方应按照约定的时间、地点和方式,相互提供必要的协助与配合。十六、其他条款16.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性:本合同为独立文件,与其他协议、文件等不构成任何依赖关系。16.3增减条款:(1)本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。(2)任何增减条款均应以书面形式进行,经双方签字盖章后生效。十七、签字、日期、盖章甲方(服务区所有权单位):名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________签字:____________________日期:____________________盖章:____________________乙方(施工单位):名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________签字:____________________日期:____________________盖章:____________________附件及其他说明解释一、附件列表:1.高速公路服务区改造施工图纸及技术资料2.工程量清单3.施工方案及进度计划4.相关法律法规及政策文件5.甲乙双方签订的补充协议6.工程验收报告7.付款凭证及发票8.不可抗力事件证明材料9.争议解决相关文件二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按时支付工程款,认定为违约行为。未按时提供施工图纸、技术资料等,导致乙方延误工期,认定为违约行为。2.乙方违约:未按合同约定完成工程,认定为违约行为。施工过程中出现质量问题,未及时修复,认定为违约行为。3.违约行为的认定:双方应按照合同约定及实际情况进行认定。如有争议,可提交仲裁或诉讼解决。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指合同签订后发生的、不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.商业秘密:指不为公众所知悉,能为权利人带来经济利益,具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。3.知识产权:指权利人依法对其智力成果享有的专有权利。4.仲裁:指当事人根据他们之间订立的仲裁协议,自愿将其争议提交由非司法机构的仲裁员组成的仲裁庭进行审理,并作出具有约束力的裁决的一种争议解决方式。5.诉讼:指当事人因民事权益发生争议,依法向人民法院提起诉讼,由人民法院进行审理并

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论