商场2025年度装修工程合同延期协议3篇_第1页
商场2025年度装修工程合同延期协议3篇_第2页
商场2025年度装修工程合同延期协议3篇_第3页
商场2025年度装修工程合同延期协议3篇_第4页
商场2025年度装修工程合同延期协议3篇_第5页
已阅读5页,还剩41页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME商场2024年度装修工程合同延期协议本合同目录一览1.协议概述1.1协议签订目的1.2协议适用范围1.3协议生效时间1.4协议终止条件2.延期原因及说明2.1延期原因分析2.2延期原因详细说明2.3延期原因相关证明材料3.延期期限及计算方式3.1延期期限3.2延期期限计算方法3.3延期期限起止时间4.延期费用及支付方式4.1延期费用标准4.2延期费用计算方法4.3延期费用支付方式5.施工进度及调整5.1延期后的施工进度计划5.2施工进度调整原则5.3施工进度调整程序6.工程质量及验收6.1延期后工程质量标准6.2工程质量验收程序6.3工程质量争议解决机制7.付款方式及进度7.1付款方式7.2付款进度安排7.3付款条件及手续8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决地点9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约责任赔偿标准10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除及终止程序11.合同附件11.1附件一:工程延期原因及证明材料11.2附件二:延期后施工进度计划11.3附件三:工程质量标准及验收标准12.合同签署12.1合同签署日期12.2合同签署地点12.3合同签署人员13.合同份数13.1合同正本份数13.2合同副本份数14.其他约定事项14.1不可抗力条款14.2通知方式及送达14.3合同解释及适用法律第一部分:合同如下:1.协议概述1.1协议签订目的:本协议旨在明确商场2024年度装修工程合同延期事宜,保障双方权益,确保工程顺利进行。1.2协议适用范围:本协议适用于商场2024年度装修工程合同中因不可抗力或其他原因导致的工程延期。1.3协议生效时间:本协议自双方签署之日起生效。2.延期原因及说明2.1延期原因分析:根据双方共同分析,本次工程延期主要原因为:原因(如自然灾害、政策调整等)。2.2延期原因详细说明:具体原因及影响如下:2.2.1自然灾害:地区发生自然灾害,导致工程无法按原计划进行。2.2.2政策调整:政策调整,导致工程需进行调整,影响施工进度。3.延期期限及计算方式3.1延期期限:根据双方协商,本次工程延期期限为个月。3.2延期期限计算方法:自原合同约定工期之日起计算,至本协议约定的延期期限届满之日止。3.3延期期限起止时间:年月日至年月日。4.延期费用及支付方式4.1延期费用标准:根据双方协商,本次工程延期费用标准为:元/月。4.2延期费用计算方法:按实际延期月份计算,每月延期费用为元。4.3延期费用支付方式:延期费用按月支付,支付日期为每月日。5.施工进度及调整5.1延期后的施工进度计划:根据延期原因及影响,双方共同制定延期后的施工进度计划,包括各阶段工作内容及时间节点。5.2施工进度调整原则:在保证工程质量和安全的前提下,根据实际情况调整施工进度。5.3施工进度调整程序:任何一方需调整施工进度时,应提前天书面通知对方,经双方协商一致后,调整施工进度计划。6.工程质量及验收6.1延期后工程质量标准:本协议约定的工程质量标准不变,继续执行原合同约定的质量标准。6.2工程质量验收程序:按照原合同约定的工程质量验收程序进行,必要时可进行调整。6.3工程质量争议解决机制:如出现工程质量争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可依法向有关部门申请仲裁或提起诉讼。8.争议解决8.1争议解决方式:本协议项下发生的任何争议,双方应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交至仲裁委员会按照其现行仲裁规则进行仲裁。8.2争议解决程序:仲裁程序适用仲裁委员会的仲裁规则,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。8.3争议解决地点:仲裁地点为,仲裁语言为中文。9.违约责任9.1违约情形:任何一方违反本协议的约定,包括但不限于未按时支付延期费用、未按调整后的施工进度计划执行工程、未达到约定的工程质量标准等,均构成违约。9.2违约责任承担:违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失、继续履行合同等。9.3违约责任赔偿标准:违约金的计算方式为每日违约金额的%,最高不超过合同总价款的%。10.合同解除及终止10.3合同解除及终止程序:任何一方解除本协议,应提前天书面通知对方,并按本协议约定处理剩余工程及款项。11.合同附件11.1附件一:工程延期原因及证明材料11.2附件二:延期后施工进度计划11.3附件三:工程质量标准及验收标准12.合同签署12.1合同签署日期:本协议于年月日签署。12.2合同签署地点:市区大厦楼。12.3合同签署人员:甲方代表:;乙方代表:。13.合同份数13.1合同正本份数:本协议一式份,甲乙双方各执份,具有同等法律效力。13.2合同副本份数:本协议副本份,用于备案及存档。14.其他约定事项14.1不可抗力条款:本协议所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如地震、洪水、战争等。14.2通知方式及送达:本协议项下的通知应以书面形式发送,通过方式进行送达,自送达之日起生效。14.3合同解释及适用法律:本协议的解释、履行、终止及争议解决均适用中华人民共和国法律。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1本协议所称第三方,是指除甲乙双方以外的任何自然人、法人或其他组织,包括但不限于中介方、监理方、咨询方、评估方等。2.第三方介入范围2.1第三方介入范围包括但不限于工程咨询、监理、评估、仲裁、调解、法律咨询等。3.第三方介入条件3.1.1双方同意并书面确认第三方介入;3.1.2第三方具备相应的资质和能力;3.1.3第三方介入事项符合法律法规和本协议约定。4.第三方责任限额4.1第三方的责任限额应根据其介入的性质、范围和风险程度确定。4.2第三方的责任限额包括但不限于:4.2.1对甲乙双方的直接经济损失;4.2.2对工程造成的损失;4.2.3对第三方自身造成的损失。5.第三方责任承担5.1第三方在介入过程中因自身原因造成损失的,应自行承担相应责任。5.2第三方在介入过程中因不可抗力等原因造成损失的,免除其责任,但应承担证明不可抗力的责任。6.第三方权利义务6.1第三方的权利:6.1.1获得合理的报酬;6.1.2要求甲乙双方提供必要的信息和资料;6.1.3要求甲乙双方配合其履行职责。6.2第三方的义务:6.2.1按照约定履行职责;6.2.2对甲乙双方提供的信息和资料保密;6.2.3按时提交工作成果。7.第三方与其他各方的关系7.1第三方与甲乙双方的关系是独立的,第三方不得直接与甲乙任何一方发生经济往来。7.2第三方在介入过程中,应保持中立,不得偏袒任何一方。7.3第三方与其他各方的关系应遵循公平、公正、公开的原则。8.第三方介入程序8.1甲乙双方协商一致后,选择合适的第三方;8.2双方签订第三方介入协议,明确介入范围、责任、权利和义务;8.3第三方按照协议约定履行职责。9.第三方介入费用9.1第三方介入费用包括但不限于:9.1.1报酬;9.1.2差旅费;9.1.3其他合理费用。9.2第三方介入费用由甲乙双方按约定的比例分担。10.第三方介入期限10.1第三方介入期限根据介入事项的性质和复杂程度确定。10.2第三方介入期限届满,第三方应提交工作成果,甲乙双方应按照约定进行验收。11.第三方介入终止11.1第三方介入终止条件:11.1.1第三方介入期限届满;11.1.2第三方完成工作成果,甲乙双方验收合格;11.1.3双方协商一致终止介入。11.2第三方介入终止程序:11.2.1双方签订第三方介入终止协议;11.2.2第三方提交工作成果;11.2.3甲乙双方验收工作成果。12.第三方介入争议解决12.1第三方介入过程中发生的争议,由甲乙双方协商解决;12.2协商不成的,可依法向有关部门申请仲裁或提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程延期原因及证明材料要求:详细列出延期原因,并提供相应的证明材料,如自然灾害证明、政策调整文件等。说明:此附件用于证明工程延期的合理性和必要性。2.附件二:延期后施工进度计划要求:包括延期后的施工进度安排、各阶段工作内容及时间节点。说明:此附件用于指导工程延期后的施工工作,确保工程按计划推进。3.附件三:工程质量标准及验收标准要求:明确工程质量标准和验收程序,确保工程质量符合要求。说明:此附件用于指导工程质量控制和验收工作。4.附件四:第三方介入协议要求:详细列出第三方介入的范围、责任、权利和义务。说明:此附件用于规范第三方介入行为,确保第三方介入的合法性和有效性。5.附件五:合同解除及终止协议要求:明确合同解除或终止的条件、程序和后续处理事项。说明:此附件用于规范合同解除或终止的流程,保障双方权益。6.附件六:违约行为及责任认定标准要求:详细列出各种违约行为及其责任认定标准。说明:此附件用于明确违约行为的界定和责任承担。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按时支付延期费用未按调整后的施工进度计划执行工程未达到约定的工程质量标准未履行合同约定的其他义务2.责任认定标准:违约金:每日违约金额的%,最高不超过合同总价款的%赔偿损失:根据实际情况,赔偿因违约行为造成的直接经济损失继续履行合同:违约方应继续履行合同,直至合同目的实现示例说明:甲乙双方约定,工程延期费用为每月元。若乙方未按时支付延期费用,则每日违约金为元,最高不超过合同总价款的%。若甲方未按调整后的施工进度计划执行工程,导致工期延误,乙方有权要求甲方承担违约责任,包括支付违约金和赔偿因工期延误造成的损失。全文完。商场2024年度装修工程合同延期协议1本合同目录一览1.协议签订依据1.1项目背景1.2相关法律法规1.3项目合同约定2.延期原因分析2.1天气因素2.2设计变更2.3材料供应问题2.4施工人员不足2.5其他不可抗力因素3.延期期限3.1延期开始时间3.2延期结束时间3.3总延期天数4.延期责任划分4.1甲方责任4.2乙方责任4.3双方共同责任5.延期费用调整5.1工程量调整5.2材料价格调整5.3人工费调整5.4其他相关费用调整6.工程进度调整6.1各分项工程进度调整6.2整体工程进度调整7.付款方式调整7.1付款节点调整7.2付款比例调整7.3付款方式变更8.施工质量保证8.1延期期间工程质量要求8.2工程验收标准8.3质量保证期9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决期限9.3争议解决费用10.协议生效与终止10.1协议生效条件10.2协议终止条件10.3协议解除程序11.协议附件11.1设计变更文件11.2材料供应清单11.3人员配备表11.4其他相关文件12.本协议一式几份12.1甲方执12.2乙方执12.3监理单位执12.4建设单位执13.本协议解释权13.1解释权归属13.2解释权行使14.本协议签署日期第一部分:合同如下:1.协议签订依据1.1项目背景1.2相关法律法规本协议的签订及履行应遵循《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规。1.3项目合同约定甲方与乙方签订的《商场2024年度装修工程合同》中约定,工程竣工时间为2024年10月31日。2.延期原因分析2.1天气因素因2024年夏季连续暴雨,导致施工现场部分施工区域积水,影响施工进度。2.2设计变更甲方在施工过程中提出部分设计变更,增加施工难度,影响工程进度。2.3材料供应问题因原材料价格上涨,乙方材料供应商供货不及时,导致部分材料短缺。2.4施工人员不足乙方施工人员调配不当,导致施工现场人员不足,影响施工进度。2.5其他不可抗力因素除上述因素外,还因疫情反复,导致部分施工人员无法按时到场。3.延期期限3.1延期开始时间自2024年8月1日起,因上述原因导致工程延期。3.2延期结束时间预计延期至2024年12月31日。3.3总延期天数预计总延期天数为90天。4.延期责任划分4.1甲方责任甲方因设计变更和材料价格上涨等因素,承担部分延期责任。4.2乙方责任乙方因施工人员不足、材料供应问题等因素,承担部分延期责任。4.3双方共同责任因不可抗力因素导致工程延期,双方共同承担延期责任。5.延期费用调整5.1工程量调整根据工程实际情况,对工程量进行调整。5.2材料价格调整根据市场行情,对材料价格进行调整。5.3人工费调整根据实际情况,对人工费进行调整。5.4其他相关费用调整对其他相关费用进行相应调整。6.工程进度调整6.1各分项工程进度调整对各分项工程进度进行相应调整,确保工程按时完成。6.2整体工程进度调整对整体工程进度进行调整,确保工程按期竣工。8.施工质量保证8.1延期期间工程质量要求在工程延期期间,乙方应确保施工质量符合国家有关质量标准,不得因延期而降低施工质量。8.2工程验收标准工程验收标准应符合《商场2024年度装修工程合同》中的约定,以及国家和行业的相关标准。8.3质量保证期工程竣工验收合格后,乙方应提供不少于一年的质量保证期,在此期间内对工程质量问题负责。9.争议解决9.1争议解决方式双方在履行本协议过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。9.2争议解决期限双方应在争议发生后30日内提出解决方案,逾期未提出的,视为放弃争议。9.3争议解决费用因争议产生的诉讼费用、仲裁费用及其他费用,由败诉方承担;双方均有责任的,按责任比例分担。10.协议生效与终止10.1协议生效条件本协议自双方签字盖章之日起生效。10.2协议终止条件(1)本协议约定的各项义务履行完毕;(2)双方协商一致解除本协议;(3)因不可抗力导致本协议无法履行。10.3协议解除程序协议解除需书面通知对方,并在解除通知发出后7日内完成相关手续。11.协议附件11.1设计变更文件本协议附件一为设计变更文件,包括变更内容、变更原因、变更后的工程量及费用等。11.2材料供应清单本协议附件二为材料供应清单,包括材料名称、规格、数量、价格、供应商等信息。11.3人员配备表本协议附件三为人员配备表,包括施工人员姓名、职务、技能等级等信息。11.4其他相关文件本协议附件四为其他相关文件,包括但不限于工程进度计划、验收报告等。12.本协议一式几份本协议一式四份,甲方、乙方、监理单位、建设单位各执一份,具有同等法律效力。13.本协议解释权本协议的解释权归甲方所有。14.本协议签署日期本协议自双方签字盖章之日起生效,签署日期为2024年8月1日。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指在商场2024年度装修工程合同延期协议中,除甲乙双方以外的其他参与方,包括但不限于中介方、监理单位、设计单位、施工单位等。1.2第三方的介入应基于甲乙双方的共同同意,并经书面确认。2.第三方责权利界定2.1责任:第三方应按照本合同及其附件的规定,承担相应的责任。具体责任包括但不限于:监理单位:确保工程进度和质量符合合同约定;设计单位:提供符合要求的工程设计图纸和施工方案;施工单位:按照设计要求和质量标准完成施工任务;中介方:协助甲乙双方沟通协调,提供专业意见。2.2权利:收取合同约定的服务费用;在合同约定范围内,对工程进度和质量进行监督;对甲乙双方的行为进行监督,确保合同履行。2.3利益:第三方通过提供专业服务,实现自身经济利益和社会效益。3.第三方介入程序3.1第三方的介入需经甲乙双方书面同意,并签订相应的合作协议。3.2第三方介入后,应向甲乙双方提交资质证明、服务方案和收费标准等文件。3.3第三方介入协议的生效条件与本合同相同。4.第三方责任限额4.1第三方的责任限额应在本合同及其附件中明确约定。4.2第三方的责任限额包括但不限于:监理单位:因监理不到位导致工程质量问题,承担相应的赔偿责任;设计单位:因设计不合理导致工程质量问题,承担相应的赔偿责任;施工单位:因施工质量问题导致工程损失,承担相应的赔偿责任;中介方:因中介服务不到位导致合同履行障碍,承担相应的赔偿责任。第三方的资质和经验;第三方提供的服务内容;工程的规模和复杂程度;市场行情和行业标准。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的关系:第三方应积极配合甲方的工作,确保工程进度和质量。5.2第三方与乙方的关系:第三方应协助乙方完成施工任务,确保工程按时按质完成。5.3第三方与监理单位的关系:第三方与监理单位应相互配合,共同确保工程质量和进度。5.4第三方与设计单位的关系:第三方应按照设计要求提供服务,确保设计意图得到有效实施。5.5第三方与施工单位的关系:第三方应监督施工单位按照合同约定和质量标准施工。6.第三方变更和解除6.1第三方变更:如需变更第三方,甲乙双方应书面同意,并签订新的合作协议。6.2第三方解除:第三方在履行合同过程中,如出现重大违约行为,甲乙双方有权解除合同,并追究其违约责任。7.第三方争议解决7.1第三方在履行合同过程中发生的争议,应通过协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。7.2第三方争议解决期限:自争议发生之日起30日内提出解决方案。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计变更文件详细要求:包含变更内容、变更原因、变更后的工程量及费用、变更生效时间等详细信息。说明:设计变更文件应由设计单位提供,经甲方和乙方确认后生效。2.材料供应清单详细要求:列出材料名称、规格、数量、价格、供应商信息、供货时间、验收标准等。说明:材料供应清单应由乙方提供,确保材料质量符合要求,并及时供应。3.人员配备表详细要求:包括施工人员姓名、职务、技能等级、进场时间、退场时间等。说明:人员配备表由乙方提供,确保施工人员具备相应的技能和资质。4.工程进度计划详细要求:列出各分项工程的时间节点、预期完成时间、实际完成时间等。说明:工程进度计划由乙方提供,用于监控工程进度,确保按期完成。5.验收报告详细要求:包括工程质量、工程量、验收结论、存在问题及整改措施等。说明:验收报告由监理单位或甲方提供,用于确认工程是否符合合同要求。6.质量保证书详细要求:包括质量保证期限、质量保证措施、质量保证责任等。说明:质量保证书由施工单位提供,确保在质量保证期内对工程质量负责。7.付款凭证详细要求:包括付款金额、付款时间、付款依据等。说明:付款凭证由乙方提供,用于证明已按照合同约定完成工作。8.争议解决文件详细要求:包括争议内容、争议解决方式、争议解决结果等。说明:争议解决文件由争议双方提供,用于记录争议解决过程。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定时间完成工程;乙方提供的材料质量不符合合同要求;乙方未按设计图纸进行施工;甲方未按合同约定支付款项;第三方未按协议约定履行职责。2.责任认定标准:违约方应承担违约责任,包括但不限于:支付违约金;修复、更换不合格材料或工程;赔偿因违约造成的损失。3.示例说明:示例一:若乙方未按合同约定时间完成工程,应支付每日一定比例的违约金,并赔偿甲方因延期造成的损失。示例二:若乙方提供的材料质量不符合合同要求,乙方应承担更换材料费用,并赔偿甲方因材料不合格造成的损失。示例三:若第三方未按协议约定履行职责,第三方应承担相应的违约责任,并赔偿由此给甲乙双方造成的损失。全文完。商场2024年度装修工程合同延期协议2本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1协议双方名称1.2协议双方法定代表人或负责人1.3协议双方联系方式1.4协议双方地址2.延期原因说明2.1延期具体原因2.2延期对双方影响分析3.延期期限3.1延期起止时间3.2延期期限计算方式4.延期责任划分4.1双方责任认定4.2责任追究方式5.工程进度调整5.1延期后的工程进度安排5.2进度调整后的验收标准6.工程款支付及调整6.1延期后的工程款支付计划6.2工程款调整依据及计算方式7.风险承担7.1工程延期风险承担7.2自然灾害、政策变化等不可抗力因素处理8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构或仲裁条款9.合同解除条件9.1双方协商解除条件9.2法定解除条件10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件11.其他约定事项11.1保密条款11.2通知送达方式11.3合同附件12.本协议的修改12.1协议修改程序12.2修改后的协议效力13.协议的执行13.1执行主体13.2执行监督14.协议附件清单第一部分:合同如下:1.协议双方基本信息1.1协议双方名称1.1.1商场甲方:商场管理有限公司1.1.2装修乙方:装饰工程有限公司1.2协议双方法定代表人或负责人1.2.1甲方法定代表人:1.2.2乙方法定代表人:1.3协议双方联系方式1.3.1甲方联系人:1.3.2乙方联系人:赵六1.3.3甲方联系电话:138001380001.3.4乙方联系电话:139001390001.4协议双方地址1.4.1甲方地址:市区路号1.4.2乙方地址:市区路号2.延期原因说明2.1延期具体原因2.1.1由于甲方提供的原始设计图纸存在错误,导致乙方施工过程中出现多次修改,影响了工程进度。2.2延期对双方影响分析2.2.1乙方:因工程延期,增加了人力、物力成本,对乙方施工计划和经营产生影响。2.2.2甲方:因商场装修延期,影响了商场开业时间,可能造成营业额损失。3.延期期限3.1延期起止时间3.1.1延期起始时间:自原合同约定竣工之日起计算。3.1.2延期终止时间:经双方协商确定,延期至2024年12月31日。3.2延期期限计算方式3.2.1延期期限按实际耽误的工期计算。3.2.2延期期限以天为单位计算。4.延期责任划分4.1双方责任认定4.1.1甲方因提供错误图纸导致工程延期,承担主要责任。4.1.2乙方在施工过程中应严格按照设计图纸进行施工,对因自身原因导致的工程延期承担次要责任。4.2责任追究方式4.2.1甲方应承担因延期产生的额外费用,包括但不限于人力、物力成本。4.2.2乙方应承担因延期造成的间接损失,如商场营业额损失等。5.工程进度调整5.1延期后的工程进度安排5.1.1乙方应根据延期后的时间安排,调整施工计划,确保工程按期完成。5.2进度调整后的验收标准5.2.1乙方应确保工程在延期后的时间内达到原合同约定的质量标准。5.2.2甲方有权对延期后的工程进行验收,如不符合标准,乙方应进行整改。6.工程款支付及调整6.1延期后的工程款支付计划6.1.1乙方在延期期间,甲方应按照原合同约定支付工程款。6.2工程款调整依据及计算方式6.2.1工程款调整依据:根据延期造成的额外费用及商场营业额损失。6.2.2工程款计算方式:以原合同约定工程款为基础,根据实际发生的额外费用及损失进行调整。8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。8.1.2如协商不成,任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。8.2争议解决机构或仲裁条款8.2.1双方同意将争议提交至合同签订地仲裁委员会进行仲裁。8.2.2仲裁委员会应按照《中华人民共和国仲裁法》和仲裁规则进行仲裁。9.合同解除条件9.1双方协商解除条件9.1.1如任何一方未履行合同主要义务,另一方有权书面通知对方解除合同。9.2法定解除条件9.2.1如发生不可抗力事件,致使合同无法履行,双方可协商解除合同。10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.1.1本协议自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件10.2.1合同履行完毕或双方协商一致解除合同后,合同终止。11.其他约定事项11.1保密条款11.1.1双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。11.2通知送达方式11.2.1通知应以书面形式发送,自发送之日起生效。11.3合同附件11.3.1.1原始合同11.3.1.2工程图纸11.3.1.3支付凭证11.3.1.4其他相关文件12.本协议的修改12.1协议修改程序12.1.1任何对本协议的修改必须以书面形式,经双方签字盖章后生效。12.2修改后的协议效力12.2.1修改后的协议与本协议具有同等法律效力。13.协议的执行13.1执行主体13.1.1本协议由协议双方共同执行。13.2执行监督13.2.1双方应共同监督本协议的执行情况。14.协议附件清单14.1附件一:原合同14.2附件二:工程图纸14.3附件三:支付凭证14.4附件四:其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的定义15.1.1本合同中“第三方”是指除甲乙双方之外的任何个人或组织,包括但不限于监理单位、审计机构、评估机构、律师事务所、仲裁委员会等。15.2第三方的介入条件15.2.1第三方的介入需经甲乙双方协商一致,并以书面形式明确第三方的职责和权限。15.3第三方的选任15.3.1第三方的选任应遵循公开、公正、公平的原则,由甲乙双方共同确定。15.4第三方的职责15.4.1第三方应根据甲乙双方的要求,对合同执行情况进行监督、检查、评估或仲裁。16.甲乙双方与第三方的关系16.1甲乙双方与第三方之间的关系为委托与受托关系。16.2第三方在履行职责过程中,应保持中立,不得偏袒任何一方。16.3第三方在履行职责过程中,应遵守国家法律法规和行业规范。17.第三方的权利17.1第三方有权根据合同约定和法律规定,要求甲乙双方提供必要的信息和文件。17.2第三方有权根据合同约定和法律规定,对甲乙双方的行为进行监督和评价。17.3第三方有权根据合同约定和法律规定,向甲乙双方提出整改建议。18.第三方的义务18.1第三方应按照合同约定和法律规定,认真履行监督、检查、评估或仲裁职责。18.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密和技术秘密。18.3第三方在履行职责过程中,应避免泄露任何可能损害甲乙双方利益的信息。19.第三方的责任限额19.1第三方的责任限额应根据合同约定和法律规定确定。19.2第三方的责任限额包括但不限于:19.2.1第三方在履行职责过程中,因自身过错造成的损失。19.2.2第三方在履行职责过程中,因违反合同约定或法律规定造成的损失。19.3第三方的责任限额计算方式:19.3.1以合同总价的一定比例或合同约定金额作为责

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论