二零二五年度消防工程监理合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度消防工程监理合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址1.2合同双方法定代表人及联系方式1.3合同签订时间及地点2.工程概况2.1工程名称及地点2.2工程规模及类型2.3工程进度及工期2.4工程质量标准3.监理范围及内容3.1监理范围3.2监理内容3.3监理方式4.监理费用及支付方式4.1监理费用总额4.2费用构成4.3支付方式及时间5.合同履行及变更5.1合同履行期限5.2合同变更程序5.3合同解除条件及程序6.质量控制与验收6.1质量控制标准6.2验收程序及标准6.3质量问题处理7.安全管理7.1安全责任7.2安全管理制度7.3事故处理及报告8.监理资料管理8.1资料收集与整理8.2资料保管与归档8.3资料查阅与使用9.保密条款9.1保密内容9.2保密义务9.3违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决费用11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除程序13.其他约定事项13.1不可抗力13.2合同份数及效力13.3合同附件14.合同签署及附件14.1合同签署14.2附件清单第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址甲方：[甲方全称]地址：[甲方详细地址]乙方：[乙方全称]地址：[乙方详细地址]1.2合同双方法定代表人及联系方式甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]联系方式：[甲方法定代表人联系电话]乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]联系方式：[乙方法定代表人联系电话]1.3合同签订时间及地点合同签订时间：2024年[具体日期]合同签订地点：[具体地点]第二条工程概况2.1工程名称及地点工程名称：[工程全称]工程地点：[工程具体位置]2.2工程规模及类型工程规模：[工程规模描述]工程类型：[工程类型，如新建、改建、扩建等]2.3工程进度及工期工程进度：[工程进度描述，如初步设计、施工图设计等]工期：[工程总工期，如12个月]2.4工程质量标准工程质量标准：[按照国家标准、行业标准或合同约定]第三条监理范围及内容3.1监理范围对工程的设计、施工、验收等全过程进行监督；对工程的质量、进度、安全、环保等方面进行控制；对合同履行情况进行检查。3.2监理内容工程设计文件的审查；施工单位的资质审查；施工现场的管理；工程质量检验；工程进度跟踪；工程变更管理；工程验收。3.3监理方式定期现场巡查；定期召开监理会议；对施工单位的报告和记录进行审查；对工程进行抽样检验。第四条监理费用及支付方式4.1监理费用总额监理费用总额为：[监理费用金额]4.2费用构成人员费用；差旅费用；设备费用；材料费用；其他费用。4.3支付方式及时间支付方式：[支付方式，如银行转账、现金等]支付时间：[支付时间，如每月支付、每季度支付等]第五条合同履行及变更5.1合同履行期限合同履行期限为：[合同履行期限，如自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止]5.2合同变更程序任何合同变更均需经双方协商一致，并以书面形式确认。5.3合同解除条件及程序合同解除条件及程序按照相关法律法规及合同约定执行。第六条质量控制与验收6.1质量控制标准质量控制标准：[按照国家标准、行业标准或合同约定]6.2验收程序及标准验收程序：[验收程序描述，如分阶段验收、竣工验收等]验收标准：[验收标准描述，如符合设计要求、符合质量标准等]6.3质量问题处理质量问题处理：[质量问题处理流程描述，如报告、整改、复查等]第七条安全管理7.1安全责任甲方负责工程的安全管理，乙方负责监理工作的安全管理。7.2安全管理制度双方应建立完善的安全管理制度，确保工程安全。7.3事故处理及报告发生安全事故时，乙方应及时向甲方报告，并协助甲方处理事故。第八条监理资料管理8.1资料收集与整理设计文件、施工图纸；施工单位的资质、人员、设备等相关资料；施工过程记录；质量检验报告；验收报告；其他相关资料。8.2资料保管与归档乙方应妥善保管收集到的资料，并按照国家有关档案管理规定进行归档。8.3资料查阅与使用资料查阅需经甲方同意，乙方有权查阅和使用相关资料。第九条保密条款9.1保密内容本合同项下涉及的商业秘密、技术秘密等信息均属保密内容。9.2保密义务双方均应遵守保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密信息。9.3违约责任如一方违反保密义务，导致对方损失的，应承担相应的违约责任。第十条争议解决10.1争议解决方式本合同争议解决方式为协商解决；协商不成的，提交[具体仲裁机构]仲裁。10.2争议解决机构争议解决机构为[具体仲裁机构名称]。10.3争议解决费用争议解决费用由败诉方承担，除非仲裁机构另有裁决。第十一条违约责任11.1违约情形一方未按合同约定履行义务；一方未按合同约定支付费用；一方泄露保密信息；其他违反合同约定的行为。11.2违约责任承担违约方应承担违约责任，包括但不限于：支付违约金；恢复、赔偿损失；承担仲裁或诉讼费用。11.3违约赔偿违约赔偿金额应根据实际损失和违约方的过错程度确定。第十二条合同生效及终止12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件合同约定的工期结束；双方协商一致解除合同；因不可抗力导致合同无法履行；其他法律规定或合同约定的终止条件。12.3合同解除程序合同解除需经双方协商一致，并以书面形式确认。第十三条其他约定事项13.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行时，双方均不承担违约责任。13.2合同份数及效力本合同一式[具体份数]份，甲乙双方各执[具体份数]份，各份具有同等法律效力。13.3合同附件本合同附件包括：甲方委托书；乙方资质证书；工程设计文件；施工图纸；其他相关附件。第十四条合同签署及附件14.1合同签署本合同由甲乙双方法定代表人或授权代表签字盖章，自签署之日起生效。14.2附件清单本合同附件清单如下：附件一：甲方委托书；附件二：乙方资质证书；附件三：工程设计文件；附件四：施工图纸；附件五：其他相关附件。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义及范围15.1第三方定义本合同所指的第三方是指在本合同履行过程中，根据合同约定或双方协商一致，介入合同履行、提供专业服务或协助解决争议的独立法人或其他组织。15.2第三方介入范围技术咨询服务；工程设计、施工、监理等服务；争议调解、仲裁；其他经双方同意的服务。16.第三方介入的程序16.1第三方选定第三方的选定应经甲乙双方协商一致，并签署相应的合作协议。16.2第三方协议第三方介入时应与甲乙双方签订书面协议，明确双方的权利义务。17.第三方责任限额17.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方在履行本合同过程中，因自身原因导致合同无法履行或造成损失时，应承担的最高赔偿金额。17.2责任限额确定第三方服务的性质及风险；第三方服务的预期收益；市场行情及行业标准。17.3责任限额的执行第三方责任限额在第三方协议中明确，并在合同履行过程中严格执行。18.第三方与其他各方的划分说明18.1责任划分第三方在履行本合同过程中，其责任仅限于第三方协议约定的范围。甲乙双方应各自承担合同约定的责任。18.2权利义务划分第三方的权利义务由第三方协议约定。甲乙双方的权利义务由本合同约定。18.3沟通协调甲乙双方应与第三方保持良好沟通，确保合同顺利履行。19.第三方介入的额外条款19.1第三方变更如第三方需要变更，应经甲乙双方同意，并重新签订第三方协议。19.2第三方退出第三方退出本合同，应提前通知甲乙双方，并妥善处理相关事宜。19.3第三方介入费用第三方介入费用由第三方协议约定，甲乙双方应按约定支付。20.第三方责任限额的调整20.1调整条件在合同履行过程中，如因市场行情、行业标准等因素发生变化，甲乙双方可协商调整第三方责任限额。20.2调整程序调整第三方责任限额应经甲乙双方协商一致，并以书面形式确认。20.3调整后的执行调整后的第三方责任限额应自调整协议签订之日起生效，甲乙双方应严格执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.甲方委托书要求：详细列明甲方授权乙方的权利范围和期限。说明：本附件用于证明乙方获得甲方的授权，有权代表甲方履行合同。2.乙方资质证书要求：提供乙方的资质证书复印件，证明其具备合同履行所需的资质。说明：本附件用于证明乙方具备合同履行所需的资质和能力。3.工程设计文件要求：包括但不限于初步设计、施工图设计等，需符合国家相关标准。说明：本附件是工程实施的重要依据，确保工程设计的合理性和安全性。4.施工图纸要求：详细描述施工过程中的各项细节，包括材料、工艺、尺寸等。说明：本附件是施工过程中的指导文件，确保施工质量。5.质量检验报告要求：记录工程材料、施工过程和最终产品的质量检验结果。说明：本附件用于证明工程质量的符合性。6.验收报告要求：详细记录工程验收过程和结果，包括验收时间、地点、参加人员等。说明：本附件用于证明工程已按约定完成，符合验收标准。7.其他相关附件要求：根据合同履行过程中产生的其他相关文件，如会议纪要、通知等。说明：本附件用于补充说明合同履行过程中的具体情况。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按合同约定履行义务；未按合同约定支付费用；泄露保密信息；因自身原因导致工程质量问题；未按合同约定进行验收；其他违反合同约定的行为。2.责任认定标准：违约方应根据违约行为的性质、程度和造成的损失承担相应责任；违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、承担仲裁或诉讼费用。3.违约责任示例说明：乙方未按合同约定完成工程进度，导致甲方遭受损失，甲方有权要求乙方支付违约金；乙方泄露保密信息，给甲方造成经济损失，乙方应承担相应的赔偿责任；乙方因自身原因导致工程质量问题，甲方有权要求乙方进行整改，直至符合合同约定。全文完。二零二四年度消防工程监理合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方住所地1.4合同双方联系方式2.合同标的及范围2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程监理内容3.合同工期及进度3.1合同工期3.2工程进度要求4.监理费用及支付方式4.1监理费用总额4.2费用支付方式4.3费用支付时间4.4付款条件5.监理单位权利与义务5.1监理单位权利5.1.1监理单位对工程质量的监督权5.1.2监理单位对工程进度的控制权5.1.3监理单位对工程变更的审核权5.1.4监理单位对施工单位的建议权5.2监理单位义务5.2.1监理单位对工程质量的监督义务5.2.2监理单位对工程进度的控制义务5.2.3监理单位对工程变更的审核义务5.2.4监理单位对施工单位的协调义务6.施工单位权利与义务6.1施工单位权利6.1.1施工单位对工程质量的保证权6.1.2施工单位对工程进度的实施权6.1.3施工单位对工程变更的提出权6.1.4施工单位对监理单位的监督权6.2施工单位义务6.2.1施工单位对工程质量的保证义务6.2.2施工单位对工程进度的实施义务6.2.3施工单位对工程变更的提出义务6.2.4施工单位对监理单位的配合义务7.工程变更及洽商7.1工程变更的提出7.2工程变更的审批7.3洽商的提出及处理8.工程验收8.1验收标准8.2验收程序8.3验收报告9.工程保修9.1保修期限9.2保修内容9.3保修责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后的处理13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止程序14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称（甲方：消防工程有限公司）（乙方：消防工程监理有限公司）1.2合同双方法定代表人（甲方法定代表人：）（乙方法定代表人：）1.3合同双方住所地（甲方住所地：市区路号）（乙方住所地：市区路号）1.4合同双方联系方式2.合同标的及范围2.1工程名称市区消防工程2.2工程地点市区路号2.3工程规模建筑面积：平方米，消防设施设备：套2.4工程监理内容包括但不限于：消防工程设计、施工、验收等全过程监理3.合同工期及进度3.1合同工期自合同签订之日起至工程验收合格之日止，预计工期为6个月3.2工程进度要求按照施工总进度计划，确保每月完成工程总量的%4.监理费用及支付方式4.1监理费用总额人民币壹拾万元整（￥100,000.00）4.2费用支付方式分阶段支付，具体如下：第一阶段：合同签订后支付监理费用的30%第二阶段：工程进度达到60%时支付监理费用的40%第三阶段：工程验收合格后支付监理费用的30%4.3费用支付时间每阶段支付时间在收到甲方书面支付通知后的5个工作日内4.4付款条件支付条件：甲方确认监理费用应支付后，乙方开具正规发票5.监理单位权利与义务5.1监理单位权利5.1.1对工程质量进行监督检查，对不符合质量要求的工程提出整改意见5.1.2对工程进度进行监督，对延误进度的工程提出整改意见5.1.3对工程变更进行审核，对不合理变更提出反对意见5.1.4对施工单位的施工行为进行监督，对违规行为提出整改意见5.2监理单位义务5.2.1按照国家相关法律法规和行业标准，对工程进行监理5.2.2指导施工单位进行工程质量、进度、安全等方面的管理工作5.2.3对施工过程中的重大问题及时向甲方报告5.2.4配合甲方对工程进行验收6.施工单位权利与义务6.1施工单位权利6.1.1按照设计文件和施工图纸进行施工6.1.2对监理单位的监理工作提出意见和建议6.1.3对监理单位的不合理要求提出反对意见6.1.4对工程变更提出申请6.2施工单位义务6.2.1严格按照设计文件和施工图纸进行施工6.2.2配合监理单位对工程进行监理6.2.3对监理单位提出的整改意见及时整改6.2.4在施工过程中确保工程质量、进度、安全等符合要求7.工程变更及洽商7.1工程变更的提出工程变更由施工单位提出，经监理单位审核后报甲方审批7.2工程变更的审批甲方应在收到工程变更申请后的5个工作日内予以审批7.3洽商的提出及处理洽商由甲方、监理单位、施工单位三方共同进行，协商一致后形成书面协议8.工程验收8.1验收标准8.1.1工程质量符合国家标准和行业标准8.1.2工程进度达到合同约定要求8.1.3工程安全符合规定要求8.1.4工程环境保护符合相关法律法规8.2验收程序验收程序如下：8.2.1施工单位完成工程后，向甲方提交验收申请8.2.2甲方组织监理单位、施工单位进行初步验收8.2.3初步验收合格后，甲方组织相关部门进行正式验收8.2.4验收合格后，甲方出具验收报告9.工程保修9.1保修期限工程保修期限自工程竣工验收合格之日起计算，具体如下：9.1.1消防设施设备保修期为2年9.1.2电气系统、管道系统保修期为1年9.2保修内容保修内容包括但不限于：9.2.1消防设施设备的维修和更换9.2.2电气系统、管道系统的维修和更换9.3保修责任保修期内，如因施工单位施工质量问题导致的工程损坏，施工单位负责修复或更换，所需费用由施工单位承担10.违约责任10.1违约情形10.1.1甲方未按约定支付监理费用的10.1.2乙方未按约定履行监理义务的10.1.3施工单位未按约定完成工程或工程质量不符合要求的10.2违约责任承担10.2.1甲方未支付监理费用的，应支付逾期付款违约金10.2.2乙方未履行监理义务的，应承担相应的赔偿责任11.争议解决11.1争议解决方式合同双方发生争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼11.2争议解决机构11.2.1仲裁委员会11.2.2市区人民法院11.3争议解决程序争议解决程序按照所选争议解决机构的规定进行12.合同解除12.1合同解除条件12.1.1一方严重违约，经另一方催告后仍未改正的12.1.2因不可抗力导致合同无法继续履行的12.2合同解除程序合同解除程序如下：12.2.1提出解除合同的一方书面通知另一方12.2.2另一方确认收到解除合同通知12.3合同解除后的处理12.3.1乙方应退还甲方已支付的监理费用13.合同生效及终止13.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效13.2合同终止条件13.2.1合同约定的工程验收合格13.2.2合同解除13.3合同终止程序合同终止程序如下：13.3.1双方签订合同终止协议13.3.2双方按照合同终止协议处理相关事宜14.其他约定事项14.1合同附件14.1.1工程监理大纲14.1.2工程进度计划14.1.3工程质量标准14.2合同解释本合同以中文为准，如有歧义，以双方协商一致的解释为准14.3合同变更合同变更需经双方书面同意，并签订补充协议作为本合同的组成部分14.4合同份数本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方概念本合同中所述的第三方，是指在本合同执行过程中，经甲乙双方同意，参与合同履行或提供专业服务的独立法人或其他组织。1.2第三方职责第三方应按照本合同约定及甲乙双方的要求，提供专业服务或协助履行合同义务。2.第三方介入条款2.1第三方介入条件2.1.1合同履行过程中，需要第三方提供专业技术服务或协助；2.1.2甲乙双方认为有必要引入第三方，以优化合同履行效果。2.2第三方介入程序2.2.1第三方介入前，甲乙双方应就第三方的资质、服务内容、费用及责任等事项达成一致；2.2.2第三方介入后，甲乙双方应与第三方签订补充协议，明确各方的权利和义务；2.2.3第三方介入的补充协议作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。3.第三方责任限额3.1第三方责任范围第三方在本合同项下的责任，仅限于其提供的专业服务或协助履行合同义务的部分。3.2第三方责任限额3.2.1第三方的赔偿责任，不得超过其收取的服务费用；3.2.2第三方的责任限额，由甲乙双方在引入第三方时协商确定，并在补充协议中明确。4.第三方与其他方的划分说明4.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系为独立合同关系，甲方与第三方之间的合同责任由双方自行承担。4.2第三方与乙方的关系第三方与乙方的关系为独立合同关系，乙方与第三方之间的合同责任由双方自行承担。4.3第三方与甲乙双方的关系第三方与甲乙双方的关系为独立第三方关系，第三方对甲乙双方的责任，仅限于其在本合同项下的义务。5.第三方变更及退出5.1第三方变更如需变更第三方，甲乙双方应协商一致，并签订变更协议。5.2第三方退出第三方退出合同，应提前通知甲乙双方，并经甲乙双方同意。退出后的工作交接，由甲乙双方与第三方协商确定。6.第三方保密义务第三方在本合同项下承担保密义务，未经甲乙双方同意，不得泄露合同内容或相关商业秘密。7.第三方介入的争议解决7.1第三方介入引起的争议，应通过协商解决；7.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程监理大纲详细要求：包含监理工作的范围、内容、方法、标准及质量要求等。说明：监理大纲是监理工作的基础文件，用于指导监理工作的开展。