二零二五年度地下综合管廊施工合同标准范本3篇_第1页
二零二五年度地下综合管廊施工合同标准范本3篇_第2页
二零二五年度地下综合管廊施工合同标准范本3篇_第3页
二零二五年度地下综合管廊施工合同标准范本3篇_第4页
二零二五年度地下综合管廊施工合同标准范本3篇_第5页
已阅读5页,还剩48页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度地下综合管廊施工合同标准范本本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同订立方式1.2合同生效条件1.3合同签订日期2.合同主体2.1承包人2.2发包人2.3第三方单位3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程期限4.工程设计4.1设计依据4.2设计内容4.3设计变更5.工程施工5.1施工范围5.2施工工艺5.3施工进度5.4施工安全5.5施工质量6.材料与设备6.1材料供应6.2设备采购6.3材料与设备质量7.工程验收7.1验收条件7.2验收程序7.3验收标准7.4验收争议解决8.工程变更8.1变更原因8.2变更程序8.3变更责任9.工程价款9.1工程造价9.2工程结算9.3付款方式9.4付款时间10.工程保险10.1保险种类10.2保险责任10.3保险费用11.知识产权与保密11.1知识产权归属11.2保密条款12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构14.合同解除与终止14.1解除合同的条件14.2合同终止的条件14.3合同解除与终止后的处理第一部分:合同如下:1.合同订立与生效1.2合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效,并按照本合同约定的条款履行。1.3合同签订日期:本合同签订日期为二零二五年一月一日。2.合同主体2.1承包人:乙方为具有相应资质的施工企业,具备承担本工程施工的能力。2.2发包人:甲方为项目业主单位,负责项目的投资、建设和管理。2.3第三方单位:在合同履行过程中,可能涉及的第三方单位包括设计单位、监理单位、材料供应商等。3.工程概况3.1工程名称:二零二五年度地下综合管廊施工项目。3.2工程地点:[具体地点]。3.3工程规模:[具体规模]。3.4工程期限:自合同生效之日起[具体天数]内完成施工。4.工程设计4.1设计依据:本工程设计依据国家相关法律法规、行业标准、设计规范及甲方提供的工程地质勘察报告。4.2设计内容:包括地下综合管廊的土建、管道、电气、通信、监控等系统的设计。4.3设计变更:设计变更需经甲方、乙方及设计单位协商一致,并以书面形式确认。5.工程施工5.1施工范围:本合同约定的施工范围包括但不限于地下综合管廊的土建施工、管道安装、电气通信系统安装等。5.2施工工艺:乙方应按照国家相关标准和规范,采用先进的施工工艺和设备。5.3施工进度:施工进度计划由乙方编制,经甲方审核批准后执行。5.4施工安全:乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准,确保施工安全。5.5施工质量:乙方应确保工程质量达到国家规定的质量标准。6.材料与设备6.1材料供应:甲方负责提供施工所需的材料,乙方负责材料的验收和保管。6.2设备采购:乙方负责设备的采购、安装和调试。6.3材料与设备质量:材料与设备的质量应符合国家相关标准和规范要求。7.工程验收7.1验收条件:工程完成后,乙方应按照合同约定和设计要求进行自检,并向甲方提出验收申请。7.2验收程序:甲方应组织相关人员对工程进行验收,验收合格后签署验收报告。7.3验收标准:验收标准应符合国家相关标准和规范要求。7.4验收争议解决:验收过程中如出现争议,双方应协商解决;协商不成的,可提交仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。8.工程变更8.1变更原因:因设计变更、工程量增减、不可抗力等因素导致工程变更。8.2变更程序:任何一方提出变更,应提前[具体天数]书面通知对方,并经双方协商一致后以书面形式确认变更内容。8.3变更责任:因设计变更或工程量增减导致的变更,由甲方承担;因不可抗力导致的变更,双方合理分担。9.工程价款9.1工程造价:本合同约定的工程造价为[具体金额]元,包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费等。9.2工程结算:工程完成后,乙方应向甲方提交结算资料,甲方应在[具体天数]内审核完毕并支付结算款。9.3付款方式:付款方式为分阶段支付,具体支付节点和比例由双方协商确定。9.4付款时间:每个支付节点应在工程进度达到约定比例后[具体天数]内支付。10.工程保险10.1保险种类:乙方应投保建筑工程一切险、第三方责任险等。10.2保险责任:保险责任范围应包括但不限于施工过程中发生的意外事故、自然灾害等。10.3保险费用:保险费用由乙方承担,具体费用由双方协商确定。11.知识产权与保密11.1知识产权归属:本合同涉及的知识产权归甲方所有。11.2保密条款:双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。12.违约责任12.1违约情形:包括未按时完成工程、工程质量不合格、未按约定支付工程款等。12.2违约责任承担:违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。13.争议解决13.1争议解决方式:双方发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可提交[具体仲裁机构]仲裁或向人民法院提起诉讼。13.2争议解决机构:仲裁机构或人民法院。14.合同解除与终止14.1解除合同的条件:包括一方违约、不可抗力、合同目的不能实现等。14.2合同终止的条件:合同履行完毕或双方协商一致解除合同。14.3合同解除与终止后的处理:合同解除或终止后,双方应按照合同约定处理剩余工程、未结算款项等事宜。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念:本合同所指的第三方包括但不限于监理单位、设计单位、材料供应商、设备供应商、检测机构、咨询顾问等。15.2第三方介入目的:第三方介入旨在提高工程质量、确保工程进度、优化资源配置、提供专业咨询等。15.3第三方介入程序:任何第三方介入本合同,需经甲方同意,并签订相应的合作协议或委托书。16.第三方责任16.1第三方责任限额:第三方在本合同项下的责任限额由双方在合作协议或委托书中约定,但不得超过其注册资本的[具体比例]。16.2第三方责任范围:第三方责任范围限于其专业领域内的工作,如监理单位对工程质量进行监督、设计单位对设计方案进行审核等。16.3第三方责任承担:第三方在履行职责过程中因自身原因造成损失的,由其自行承担;因第三方原因导致甲方损失的,甲方有权向第三方追偿。17.第三方权利17.1第三方权利行使:第三方有权根据本合同和相关协议行使权利,包括但不限于监督权、审核权、建议权等。17.2第三方权利限制:第三方在行使权利时,应遵守国家法律法规、行业标准、本合同及相关协议的规定,不得损害甲方和乙方的合法权益。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲方的关系:第三方与甲方之间是委托与被委托的关系,甲方有权对第三方的工作进行监督和指导。18.2第三方与乙方的的关系:第三方与乙方之间是合作关系,乙方应积极配合第三方的工作,并提供必要的支持和便利。18.3第三方与其他第三方的关系:第三方之间应相互尊重、协调配合,共同完成本合同约定的任务。19.第三方介入后的额外条款19.1甲方责任:甲方应确保第三方介入的合法性和合规性,并承担第三方介入产生的相关费用。19.2乙方责任:乙方应配合第三方的工作,提供必要的资料和条件,并确保第三方的工作顺利进行。19.3第三方责任:第三方应按照本合同和相关协议的要求,履行自己的职责,并对自己的工作负责。20.第三方介入后的合同变更20.1合同变更程序:任何因第三方介入导致的合同变更,均需经甲方、乙方和第三方协商一致,并以书面形式确认。20.2合同变更内容:合同变更内容应包括但不限于第三方介入的范围、责任、权利、费用等。21.第三方介入后的争议解决21.1争议解决方式:第三方介入后发生的争议,应通过协商解决;协商不成的,可提交[具体仲裁机构]仲裁或向人民法院提起诉讼。21.2争议解决机构:仲裁机构或人民法院。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程地质勘察报告要求:报告应详细描述工程地质条件,包括土壤类型、地下水位、地质构造等。说明:该报告为工程设计依据之一,对施工安全、质量和进度有重要影响。2.附件二:施工图纸及技术规范要求:图纸应完整、准确,技术规范应符合国家相关标准和要求。说明:施工图纸和技术规范是施工的依据,对施工质量和进度有直接影响。3.附件三:施工组织设计要求:设计应包括施工方案、进度计划、安全措施、质量控制措施等。说明:施工组织设计是指导施工的重要文件,对施工进度和质量有重要指导作用。4.附件四:材料设备清单要求:清单应详细列出所需材料、设备的名称、规格、数量、产地等。说明:材料设备清单是材料设备采购的依据,对工程质量和进度有重要影响。5.附件五:工程验收报告要求:报告应详细记录工程验收过程、验收结果、验收结论等。说明:工程验收报告是工程验收的依据,对工程质量和进度有重要影响。6.附件六:工程变更记录要求:记录应详细记录变更原因、变更内容、变更影响等。说明:工程变更记录是变更管理的依据,对工程质量和进度有重要影响。7.附件七:工程结算报告要求:报告应详细记录工程结算依据、结算内容、结算金额等。说明:工程结算报告是工程结算的依据,对工程款支付有重要影响。8.附件八:工程保险单要求:保险单应包括保险种类、保险金额、保险期限、保险责任等。说明:工程保险单是工程保险的依据,对工程风险有重要保障作用。9.附件九:第三方合作协议要求:协议应明确第三方介入的目的、范围、责任、权利等。说明:第三方合作协议是第三方介入的依据,对第三方工作有重要指导作用。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按时完成工程。责任认定标准:每延误一天,乙方应向甲方支付[具体金额]元的违约金。示例:若合同约定工期为120天,乙方实际完成工期为150天,则乙方应支付[具体金额]元的违约金。2.违约行为:乙方工程质量不合格。责任认定标准:乙方应承担因质量问题造成的返工、修复等费用。示例:若工程验收不合格,乙方应承担修复费用,并赔偿甲方因此造成的损失。3.违约行为:乙方未按约定支付工程款。责任认定标准:乙方应向甲方支付逾期付款利息,并承担相应的违约责任。示例:若乙方逾期支付工程款,则应按照中国人民银行同期贷款利率支付利息。4.违约行为:甲方未按时支付工程款。责任认定标准:甲方应向乙方支付逾期付款利息,并承担相应的违约责任。示例:若甲方逾期支付工程款,则应按照中国人民银行同期贷款利率支付利息。5.违约行为:第三方未履行协议义务。责任认定标准:第三方应承担因自身原因造成的损失,并赔偿甲方因此造成的损失。示例:若第三方因自身原因导致工程延误,则应赔偿甲方因此造成的损失。全文完。二零二五年度地下综合管廊施工合同标准范本1合同目录一、合同总则1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同签订地点1.5合同双方信息1.6合同签订依据1.7合同生效条件1.8合同履行期限1.9合同变更与解除1.10合同争议解决1.11合同附件及补充协议二、工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程工期2.6工程质量标准2.7工程安全标准2.8工程环境保护标准三、合同双方权利义务3.1发包人权利义务3.1.1发包人权利3.1.2发包人义务3.2承包人权利义务3.2.1承包人权利3.2.2承包人义务四、工程款支付4.1工程款支付方式4.2工程款支付比例4.3工程款支付时间4.4工程款支付条件4.5工程款结算五、材料供应5.1材料供应方式5.2材料供应责任5.3材料质量要求5.4材料验收标准5.5材料价格及调整六、施工组织与进度管理6.1施工组织设计6.2施工进度计划6.3进度调整6.4施工现场管理6.5施工安全与质量保证七、工程验收7.1验收标准7.2验收程序7.3验收责任7.4验收不合格处理七、保修7.1保修期限7.2保修内容7.3保修责任八、违约责任8.1发包人违约责任8.2承包人违约责任8.3违约赔偿九、合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除或终止程序十、合同生效、变更与终止10.1合同生效10.2合同变更10.3合同终止十一、合同附件11.1附件一:工程图纸11.2附件二:施工组织设计11.3附件三:工程量清单11.4附件四:合同签订证明十二、其他约定12.1争议解决方式12.2通知与送达12.3适用法律与争议管辖十三、合同签署13.1合同签署日期13.2合同签署地点13.3合同签署人十三、合同附件13.1附件一:工程图纸13.2附件二:施工组织设计13.3附件三:工程量清单13.4附件四:合同签订证明合同编号_________一、合同总则1.1合同名称:二零二五年度地下综合管廊施工合同1.2合同编号:_______1.3合同签订日期:2025年____月____日1.4合同签订地点:____市____区____路____号1.5合同双方信息:发包人:_______地址:_______联系人:_______联系电话:_______承包人:_______地址:_______联系人:_______联系电话:_______1.6合同签订依据:《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规及相关政策文件1.7合同生效条件:本合同双方签字盖章后生效1.8合同履行期限:自合同生效之日起至____年____月____日止1.9合同变更与解除:任何一方需变更或解除合同,应提前____个月书面通知对方,经双方协商一致后签订书面变更或解除协议1.10合同争议解决:发生争议时,双方应友好协商解决;协商不成的,提交____仲裁委员会仲裁1.11合同附件及补充协议:合同附件包括但不限于工程图纸、施工组织设计、工程量清单等,补充协议与本合同具有同等法律效力二、工程概况2.1工程名称:_______地下综合管廊工程2.2工程地点:_______市____区____路____号2.3工程规模:_______公里2.4工程内容:包括土建工程、管道安装工程、电气工程、给排水工程等2.5工程工期:_______个月2.6工程质量标准:符合国家现行相关工程质量标准2.7工程安全标准:符合国家现行相关安全生产法规和标准2.8工程环境保护标准:符合国家现行相关环境保护法规和标准三、合同双方权利义务3.1发包人权利义务3.1.1发包人权利:a)对施工过程进行监督检查b)要求承包人按照合同约定履行义务c)享有合同约定的其他权利3.1.2发包人义务:a)按时支付工程款b)提供施工场地和必要的施工条件c)享有合同约定的其他义务3.2承包人权利义务3.2.1承包人权利:a)要求发包人按照合同约定履行义务b)享有合同约定的其他权利3.2.2承包人义务:a)按照合同约定完成施工任务b)保障施工安全和质量c)享有合同约定的其他义务四、工程款支付4.1工程款支付方式:分阶段支付4.2工程款支付比例:a)预付款:合同总价款的____%b)进度款:根据实际完成工程量按月支付c)验收合格后支付:合同总价款的____%4.3工程款支付时间:每月____日前支付上个月完成的工程款4.4工程款支付条件:符合合同约定的支付条件4.5工程款结算:按合同约定进行结算五、材料供应5.1材料供应方式:发包人提供主要材料,承包人负责采购其他材料5.2材料供应责任:发包人负责主要材料的供应和质量,承包人负责其他材料的采购和质量5.3材料质量要求:符合国家现行相关质量标准5.4材料验收标准:按照国家现行相关质量标准进行验收5.5材料价格及调整:按照市场行情和合同约定进行调整六、施工组织与进度管理6.1施工组织设计:承包人应在合同签订后____日内提交施工组织设计6.2施工进度计划:承包人应按照施工组织设计制定施工进度计划,并报发包人批准6.3进度调整:如因客观原因导致进度延误,承包人应及时通知发包人,并经双方协商一致后调整进度计划6.4施工现场管理:承包人应建立健全施工现场管理制度,确保施工安全和质量6.5施工安全与质量保证:承包人应严格执行国家有关安全生产和质量的法律法规,确保施工安全和质量七、工程验收7.1验收标准:符合国家现行相关工程质量标准7.2验收程序:按照国家现行相关工程验收程序进行验收7.3验收责任:发包人负责组织验收,承包人负责配合验收7.4验收不合格处理:验收不合格的工程,承包人应在规定时间内进行整改,直至合格为止八、保修7.1保修期限:自竣工验收合格之日起____年7.2保修内容:按照国家现行相关工程质量保修办法执行7.3保修责任:在保修期内,因承包人施工质量问题导致的工程损坏,承包人应负责修复,并承担修复费用九、违约责任8.1发包人违约责任:a)未按时支付工程款的,应向承包人支付____%的违约金b)未按合同约定提供施工场地的,应承担相应的违约责任8.2承包人违约责任:a)未按时完成工程任务的,应向发包人支付____%的违约金b)施工过程中出现质量问题的,应承担修复责任并赔偿损失8.3违约赔偿:违约方应按照合同约定支付违约金,并赔偿对方因此遭受的损失十、合同解除与终止9.1合同解除条件:a)发包人严重违约,承包人有权解除合同b)承包人严重违约,发包人有权解除合同9.2合同终止条件:a)合同约定的工程完工b)双方协商一致解除合同9.3合同解除或终止程序:a)提前____个月书面通知对方b)签订书面解除或终止协议十一、合同生效、变更与终止10.1合同生效:本合同自双方签字盖章之日起生效10.2合同变更:任何一方需变更合同内容,应提前____个月书面通知对方,经双方协商一致后签订书面变更协议10.3合同终止:按照合同约定或法定程序终止十二、合同附件11.1附件一:工程图纸11.2附件二:施工组织设计11.3附件三:工程量清单11.4附件四:合同签订证明十三、其他约定12.1争议解决方式:发生争议时,双方应友好协商解决;协商不成的,提交____仲裁委员会仲裁12.2通知与送达:通知应以书面形式进行,送达方式为____12.3适用法律与争议管辖:本合同适用中华人民共和国法律,争议管辖地为____市____区十四、合同签署13.1合同签署日期:____年____月____日13.2合同签署地点:____市____区____路____号13.3合同签署人:发包人代表(签字):________________承包人代表(签字):________________________________________________(盖章)________________________________(盖章)________________________________(签字)________________________________(签字)________________________________(签字)________________________________(签字)多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.1甲方主导决策权说明:甲方在合同执行过程中,对施工方案、工程进度、工程变更等重大事项拥有最终决策权。1.2甲方对施工方案的审批说明:承包人提交的施工方案需经甲方审批后方可执行,甲方有权对施工方案进行调整。1.3甲方对工程进度的监督说明:甲方有权对工程进度进行监督,承包人应按照甲方要求提供工程进度报告。1.4甲方对施工质量的监督说明:甲方有权对施工质量进行监督,承包人应按照甲方要求提供施工质量报告。1.5甲方对施工安全的监督说明:甲方有权对施工安全进行监督,承包人应按照甲方要求提供施工安全报告。1.6甲方对工程变更的审批说明:因设计变更、政策调整等原因导致的工程变更,需经甲方审批后方可实施。1.7甲方对工程款的支付监督说明:甲方有权对工程款支付进行监督,确保资金使用符合合同约定。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明2.1乙方主导决策权说明:乙方在合同执行过程中,对施工方案、工程进度、工程变更等重大事项拥有最终决策权。2.2乙方对施工方案的执行说明:乙方有权根据实际情况调整施工方案,并确保施工方案的实施。2.3乙方对工程进度的控制说明:乙方应按照合同约定,合理控制工程进度,确保工程按期完工。2.4乙方对施工质量的控制说明:乙方应严格按照国家相关质量标准进行施工,确保工程质量。2.5乙方对施工安全的控制说明:乙方应建立健全安全生产管理制度,确保施工安全。2.6乙方对工程变更的处理说明:因设计变更、政策调整等原因导致的工程变更,乙方应积极处理,确保工程顺利进行。2.7乙方对工程款的收取监督说明:乙方应按照合同约定,对工程款收取进行监督,确保资金使用合理。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明3.1第三方中介的引入说明:合同双方可引入第三方中介机构,对施工过程进行监督和管理。3.2第三方中介的职责说明:第三方中介机构应负责对施工过程进行监督,包括工程进度、质量、安全等方面。3.3第三方中介的资质要求说明:第三方中介机构应具备相应的资质,并具备丰富的行业经验。3.4第三方中介的监督报告说明:第三方中介机构应定期向合同双方提交监督报告,报告内容包括但不限于工程进度、质量、安全等方面。3.5第三方中介的协调作用说明:第三方中介机构应在合同双方之间发挥协调作用,确保施工顺利进行。3.6第三方中介的收费标准说明:第三方中介机构的收费标准应明确约定,并在合同中予以体现。3.7第三方中介的争议解决说明:若合同双方因第三方中介机构的工作产生争议,应通过协商或仲裁方式解决。3.8第三方中介的合同解除说明:若第三方中介机构违反合同约定,合同双方有权解除与第三方中介的合同关系。附件及其他补充说明一、附件列表:1.工程图纸2.施工组织设计3.工程量清单4.合同签订证明5.第三方中介资质证明(如有)6.甲方审批文件(如施工方案、工程变更等)7.乙方提交的工程进度报告、施工质量报告、施工安全报告8.第三方中介提交的监督报告9.工程款支付凭证10.违约金支付凭证二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方未按时支付工程款认定:甲方未按照合同约定的支付时间支付工程款,经催告后仍未支付。2.违约行为:乙方未按时完成工程任务3.违约行为:承包人施工过程中出现质量问题认定:经甲方或第三方中介机构验收,发现工程质量不符合国家相关标准。4.违约行为:承包人未按约定进行施工安全措施认定:在施工过程中,承包人未采取有效的安全措施,导致安全事故发生。三、法律名词及解释:1.合同法:调整合同关系的法律规范。2.发包人:委托他人完成工程建设任务的主体。3.承包人:接受他人委托,完成工程建设任务的主体。4.违约:一方当事人未履行合同义务或者履行合同义务不符合约定。5.仲裁:双方当事人自愿将争议提交仲裁机构解决的方式。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:工程进度延误解决办法:分析延误原因,制定调整方案,确保工程按期完成。2.问题:工程质量问题解决办法:立即整改,确保工程质量符合国家相关标准。3.问题:施工安全问题解决办法:加强安全教育培训,严格执行安全操作规程。4.问题:工程款支付争议解决办法:协商解决,必要时提交仲裁或诉讼。五、所有应用场景:1.地下综合管廊新建工程2.地下综合管廊扩建工程3.地下综合管廊改造工程4.地下综合管廊维护工程全文完。二零二五年度地下综合管廊施工合同标准范本2合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:(填写甲方名称)地址:(填写甲方地址)联系人:(填写甲方联系人)联系电话:(填写甲方联系电话)2.乙方:名称:(填写乙方名称)地址:(填写乙方地址)联系人:(填写乙方联系人)联系电话:(填写乙方联系电话)3.其他相关方:名称:(如有,填写相关方名称)地址:(如有,填写相关方地址)联系人:(如有,填写相关方联系人)联系电话:(如有,填写相关方联系电话)二、合同前言2.1背景:随着我国城市化进程的加快,地下综合管廊作为城市基础设施的重要组成部分,其建设规模不断扩大。为规范地下综合管廊施工行为,确保工程质量,提高施工效率,甲方决定与乙方签订本合同。2.2目的:本合同旨在明确甲乙双方在地下综合管廊施工过程中的权利、义务,确保施工顺利进行,实现项目预期目标。三、定义与解释3.1专业术语:1.地下综合管廊:指将城市供水、排水、电力、通信、燃气等管线集中敷设于地下共同通道内,实现多种管线资源共享的工程设施。2.施工:指乙方按照本合同约定,对地下综合管廊进行建设、安装、调试等全过程的活动。3.2关键词解释:1.甲方:指在本合同中委托乙方进行地下综合管廊施工的单位或个人。2.乙方:指在本合同中承担地下综合管廊施工任务的单位或个人。3.合同期限:指本合同约定的地下综合管廊施工时间。4.合同价款:指甲方支付给乙方的施工费用。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成地下综合管廊施工。2.甲方有权监督乙方施工过程中的各项工作,确保施工质量。3.甲方应按照合同约定支付乙方施工费用。4.甲方应提供必要的施工条件,包括但不限于施工图纸、材料、设备等。4.2乙方的权利和义务:1.乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工图纸、材料、设备等。2.乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成地下综合管廊施工。3.乙方应保证施工过程中的安全、环保、文明施工。4.乙方应按照合同约定支付相关税费。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同约定的地下综合管廊施工时间为____年____月____日至____年____月____日。5.2合同履行地点:本合同约定的地下综合管廊施工地点为:(填写具体施工地点)5.3合同履行方式:1.乙方负责地下综合管廊的施工、安装、调试等工作。2.甲方负责提供施工图纸、材料、设备等。3.双方应按照合同约定,共同保证施工进度和质量。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件:1.合同期限届满,且双方无其他违约行为。2.双方协商一致,终止本合同。3.发生不可抗力事件,导致合同无法履行。6.3终止程序:1.双方协商一致,签订终止合同协议。2.乙方按照合同约定,完成剩余工作。3.甲方支付乙方剩余工程款。6.4终止后果:1.合同终止后,双方应按照合同约定,处理剩余工作。2.双方应相互结算,无未了事项。3.合同终止后,双方不再承担本合同约定的权利和义务。七、费用与支付7.1费用构成1.工程直接费用:包括人工费、材料费、机械使用费、施工用水电费等。2.管理费:包括项目管理费、设计费、监理费、安全文明施工费等。3.利润:根据市场行情及双方协商确定。4.税费:根据国家相关法律法规和政策规定计算。5.其他费用:根据实际情况,经双方协商确定的其他费用。7.2支付方式1.甲方按工程进度支付乙方工程款,具体支付比例及节点由双方协商确定。2.甲方应按合同约定的时间和方式支付乙方工程款,逾期支付应承担违约责任。7.3支付时间1.首付款:合同签订后____个工作日内,甲方支付乙方合同总价款的____%作为首付款。2.进度款:在工程进度达到合同约定的节点时,甲方支付乙方合同总价款的____%作为进度款。3.验收款:工程验收合格后____个工作日内,甲方支付乙方合同总价款的____%作为验收款。4.保修金:工程验收合格后____个工作日内,甲方支付乙方合同总价款的____%作为保修金,保修期满后无质量问题,甲方无息退还。7.4支付条款1.甲方支付乙方工程款时,应附具付款凭证,包括但不限于发票、收据等。2.乙方收到甲方支付的工程款后,应及时出具收款凭证。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按合同约定支付工程款的,应向乙方支付____%的违约金。2.甲方因自身原因导致工程延期,每延误一日,应向乙方支付____%的违约金。8.2乙方违约1.乙方未按合同约定完成工程,每延误一日,应向甲方支付____%的违约金。2.乙方在施工过程中造成工程损失,应承担相应的赔偿责任。8.3赔偿金额和方式1.违约金的计算方式:按实际损失或合同约定比例计算。2.赔偿方式:违约方应按照合同约定,以货币形式支付赔偿金。九、保密条款9.1保密内容1.双方在本合同履行过程中所涉及的商业秘密、技术秘密、经营信息等。2.双方在本合同履行过程中所获得的对方提供的任何资料、信息等。9.2保密期限本合同约定的保密期限为____年,自合同生效之日起计算。9.3保密履行方式1.双方应采取必要措施,确保保密内容的保密性。2.双方不得将保密内容泄露给任何第三方。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同无法履行或履行困难的客观情况。10.2不可抗力事件1.自然灾害:地震、洪水、台风等。2.政府行为:政策调整、法律法规变更等。3.社会异常事件:罢工、暴乱等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方。2.双方应采取一切可能的措施,减轻不可抗力事件的影响。3.因不可抗力事件导致合同无法履行时,双方互不承担责任。10.4不可抗力实例1.地震、洪水等自然灾害。2.国家政策调整导致工程停工。3.罢工、暴乱等社会异常事件。十一、争议解决11.1协商解决1.双方在合同履行过程中发生争议,应友好协商解决。2.协商解决期限为____个工作日。11.2调解、仲裁或诉讼1.协商解决期限届满,如争议仍未解决,双方可选择调解、仲裁或诉讼方式解决。2.调解、仲裁或诉讼地点:____。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意,任何一方不得转让本合同。2.经双方协商一致,允许乙方将部分工程分包给具有相应资质的分包单位。12.2不得转让的情形1.乙方不具备相应资质,分包工程。2.分包工程不符合国家相关法律法规和政策规定。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对地下综合管廊施工过程中所有技术秘密、商业秘密的知识产权。2.乙方在施工过程中所获得的甲方提供的任何资料、信息等,均属于甲方所有,乙方不得泄露或用于其他目的。13.2特殊权力保留1.甲方保留在合同履行期间,对地下综合管廊施工项目进行监督检查的权利。2.乙方在施工过程中,如发现任何影响工程质量和安全的问题,应及时向甲方报告。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.合同的修改和补充,应经甲乙双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。2.补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力1.合同的修改和补充,自双方签字盖章之日起生效。2.未经双方书面同意,任何一方不得擅自修改或补充合同内容。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应按照合同约定,相互提供必要的协助与配合,确保工程顺利进行。2.双方应定期召开工程协调会,解决施工过程中出现的问题。15.2协作与配合方式1.双方应通过书面通知、电话、电子邮件等方式进行沟通与协调。2.双方应按照合同约定的时间、地点,参加相关会议和活动。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间关于地下综合管廊施工的完整协议,任何一方不得以任何形式修改或补充本合同。16.3增减条款1.本合同如有增减条款,应以书面形式签订补充协议。2.补充协议与本合同具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字):乙方代表(签字):签订日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.地下综合管廊施工图纸及技术规范2.工程量清单3.材料设备清单4.施工进度计划5.安全生产许可证6.施工单位资质证书7.甲方提供的其他相关文件和资料8.双方签订的补充协议二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方违约:未按合同约定支付工程款、提供施工图纸及材料设备等。乙方违约:未按合同约定的时间、质量、标准完成施工、泄露甲方商业秘密等。2.违约行为的认定:

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论