2024建设工程施工合同标准文本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024建设工程施工合同标准文本本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3监理人1.4施工地点1.5施工工程第二条：合同价格2.1合同总价2.2工程变更价格调整2.3工程预付款2.4工程进度付款2.5工程质量保证金第三条：施工工期3.1合同工期3.2工期延误3.3工期提前第四条：施工质量4.1工程质量标准4.2质量检查与验收4.3质量问题处理第五条：施工安全5.1安全生产责任5.2安全防护措施5.3安全事故处理第六条：材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料和设备验收第七条：施工变更7.1工程变更程序7.2变更费用承担7.3变更对工期的影响第八条：合同的解除和终止8.1合同解除条件8.2合同终止条件第九条：违约责任9.1发包人违约9.2承包人违约9.3违约责任处理第十条：争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁或诉讼地点10.3仲裁或诉讼时效第十一条：合同的生效、修改和解除11.1合同生效条件11.2合同修改程序11.3合同解除条件第十二条：保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3保密泄露责任第十三条：不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力事件的影响13.3不可抗力事件的应对措施第十四条：其他条款14.1合同的转让14.2合同的继承14.3合同的解除与终止第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1发包人发包人是指合同中约定的有权委托承包人进行施工的一方，即项目所有人或者项目法人。1.2承包人承包人是指合同中约定的承担施工任务的一方，即具有相应施工资质的企业或个人。1.3监理人监理人是指合同中约定的对施工过程进行监督管理的一方，通常由发包人指定。1.4施工地点施工地点是指合同中约定的工程项目的具体位置。1.5施工工程施工工程是指合同中约定的承包人应完成的建筑工程、安装工程、装修工程等。第二条：合同价格2.1合同总价合同总价是指承包人完成全部施工任务后，按照合同约定的价格支付给承包人的费用。2.2工程变更价格调整工程变更价格调整是指在合同执行过程中，由于工程变更导致工程造价变化的调整方式。2.3工程预付款工程预付款是指发包人在合同签订后，按照合同约定向承包人支付的预付款项。2.4工程进度付款工程进度付款是指根据承包人完成施工进度的实际情况，发包人按照合同约定向承包人支付的款项。2.5工程质量保证金第三条：施工工期3.1合同工期合同工期是指合同中约定的承包人完成施工任务的期限。3.2工期延误工期延误是指由于承包人原因导致工程未能在合同约定的工期内完成的状况。3.3工期提前工期提前是指工程在合同约定之前完成的状况。第四条：施工质量4.1工程质量标准工程质量标准是指合同中约定的工程质量的要求，包括工程的安全性、耐久性、可靠性、舒适性、环保性等方面的要求。4.2质量检查与验收质量检查与验收是指在施工过程中和工程完成后，对工程质量进行监督检查和评定验收的活动。4.3质量问题处理质量问题处理是指在施工过程中或工程验收过程中，对发现的质量问题进行处理的活动。第五条：施工安全5.1安全生产责任安全生产责任是指承包人应承担的施工过程中安全生产的法律责任。5.2安全防护措施安全防护措施是指为防止施工过程中发生事故，采取的一系列保护措施。5.3安全事故处理安全事故处理是指在施工过程中发生事故时，按照相关法律法规和合同约定进行的处理活动。第八条：合同的解除和终止8.1合同解除条件合同解除条件是指在合同执行过程中，因特定原因导致合同提前终止的条件。8.2合同终止条件合同终止条件是指在合同执行过程中，因特定原因导致合同正常终止的条件。第九条：违约责任9.1发包人违约9.2承包人违约9.3违约责任处理违约责任处理是指在合同一方违约时，按照合同约定和法律法规进行的处理活动。第十条：争议解决10.1争议解决方式争议解决方式是指合同双方在发生争议时，约定的解决争议的方法。10.2仲裁或诉讼地点仲裁或诉讼地点是指合同双方在发生争议时，选择进行仲裁或诉讼的地点。10.3仲裁或诉讼时效仲裁或诉讼时效是指合同双方在发生争议时，按照法律法规和合同约定行使权利的期限。第十一条：合同的生效、修改和解除11.1合同生效条件合同生效条件是指合同开始执行的条件。11.2合同修改程序合同修改程序是指合同在生效后，双方约定修改合同的程序。11.3合同解除条件合同解除条件是指合同在生效后，双方约定解除合同的条件。第十二条：保密条款12.1保密内容保密内容是指合同双方在合同执行过程中需要保密的信息。12.2保密期限保密期限是指合同双方约定需要保密信息的时间期限。12.3保密泄露责任保密泄露责任是指合同一方在保密信息泄露时，需要承担的责任。第十三条：不可抗力13.1不可抗力事件不可抗力事件是指合同双方在合同执行过程中无法预见、无法避免并且无法克服的客观事件。13.2不可抗力事件的影响不可抗力事件的影响是指不可抗力事件对合同执行产生的影响。13.3不可抗力事件的应对措施不可抗力事件的应对措施是指合同双方在发生不可抗力事件时，采取的减少损失的措施。第十四条：其他条款14.1合同的转让合同的转让是指合同双方在合同有效期内，将合同权利和义务转让给他人的行为。14.2合同的继承合同的继承是指合同一方在合同有效期内去世，其权利和义务由继承人继承。14.3合同的解除与终止合同的解除与终止是指合同双方在合同有效期内，按照合同约定或法律法规规定，提前终止合同的行为。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：合同主体资格证明附件2：施工图纸和技术规范附件3：工程量清单附件4：合同价格明细表附件5：施工进度计划附件6：施工组织设计附件7：安全生产措施方案附件8：质量保证措施方案附件9：合同履行过程中的相关协议和补充协议附件的详细要求和说明：附件1：合同主体资格证明要求：提供合法有效的营业执照、资质证书等相关证明材料，证明合同主体的合法身份和资质。附件2：施工图纸和技术规范要求：详细列出施工图纸和技术规范的内容，包括工程的设计要求、施工标准等。附件3：工程量清单要求：详细列出工程量清单，包括工程项目的名称、数量、单位、工程量计算依据等。附件4：合同价格明细表要求：详细列出合同价格明细表，包括工程项目的名称、数量、单价、总价等。附件5：施工进度计划要求：提供详细的施工进度计划，包括工程项目的开始日期、结束日期、施工步骤等。附件6：施工组织设计要求：提供详细的施工组织设计，包括施工人员配置、施工工艺、施工安全措施等。附件7：安全生产措施方案要求：提供详细的安全生产措施方案，包括安全生产责任、安全防护措施、安全事故处理等。附件8：质量保证措施方案要求：提供详细的质量保证措施方案，包括工程质量标准、质量检查与验收、质量问题处理等。附件9：合同履行过程中的相关协议和补充协议要求：提供合同履行过程中产生的相关协议和补充协议，包括工程变更协议、进度付款协议等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.发包人未按约定时间支付预付款、进度付款或质量保证金。2.承包人未按约定时间完成工程或工程质量不符合约定标准。3.发包人未按约定提供施工图纸、技术规范或工程量清单。4.承包人未按约定采取安全生产措施或发生安全事故。5.发包人未按约定提供施工场地或影响施工进度。违约责任认定：1.发包人违约，应支付违约金并赔偿由此给承包人造成的损失。2.承包人违约，应支付违约金并赔偿由此给发包人造成的损失。3.违约金的计算方式为：合同总价款的1%至5%。示例说明：如果发包人未按约定时间支付预付款，属于违约行为。根据合同约定，发包人应支付预付款的10%作为违约金，并赔偿承包人因此造成的资金利息损失。说明三：法律名词及解释：1.发包人：指合同中约定的有权委托承包人进行施工的一方，即项目所有人或者项目法人。2.承包人：指合同中约定的承担施工任务的一方，即具有相应施工资质的企业或个人。3.监理人：指合同中约定的对施工过程进行监督管理的一方，通常由发包人指定。4.施工地点：指合同中约定的工程项目的具体位置。5.施工工程：指合同中约定的承包人应完成的建筑工程、安装工程、装修工程等。6.合同总价：指承包人完成全部施工任务后，按照合同约定的价格支付给承包人的费用。7.工程变更：指在合同执行过程中，由于设计变更、工程量增减等原因导致工程内容的变更。1.本合同中的发包人是指项目所有人或者项目法人。2.承包人是指具有相应施工资质的企业或个人。3.监理人由发包人