2024年版城市道路建设施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年版城市道路建设施工合同本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四条合同工期4.1工期要求4.2工期延误第五条工程质量5.1质量标准5.2质量监督第六条材料与设备6.1材料供应6.2设备要求第七条施工安全7.1安全标准7.2安全事故处理第八条环境保护8.1环保标准8.2环保措施第九条合同变更9.1变更条件9.2变更程序第十条违约责任10.1违约情形10.2违约责任第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构第十二条合同解除12.1解除条件12.2解除程序第十三条合同的生效、变更和解除13.1生效条件13.2变更条件13.3解除条件第十四条其他条款14.1合同的签订、修改和补充14.2合同的解除和终止14.3保密条款14.4法律适用14.5争议解决14.6合同的签订日期和地点第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包人1.1.1发包人全称：____________________1.1.2发包人地址：____________________1.1.3发包人联系方式：____________________1.1.4发包人法定代表人：____________________1.1.5发包人授权代表：____________________1.2承包人1.2.1承包人全称：____________________1.2.2承包人地址：____________________1.2.3承包人联系方式：____________________1.2.4承包人法定代表人：____________________1.2.5承包人授权代表：____________________第二条工程概况2.1工程名称：____________________城市道路建设施工项目2.2工程地点：____________________2.3工程规模：____________________2.4工程内容：包括但不限于道路铺设、排水系统、交通标志、照明设施等。第三条合同价格3.1合同总价：人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元3.2价格调整：3.2.1价格调整的条件：（1）由于政策调整、法律法规变化等原因导致工程成本发生重大变化；（2）由于工程设计变更、工程量增减等原因导致工程成本发生重大变化。3.2.2价格调整的程序：（1）双方协商确定价格调整的具体金额；（2）双方签订价格调整协议，作为本合同的附件。3.3支付方式：3.3.1预付款：合同签订后七个工作日内，发包人支付合同总价款的百分之二十作为预付款；3.3.2进度款：按照工程进度的实际情况，发包人按月支付已完工程价款的百分之八十；3.3.3尾款：工程验收合格后，发包人支付剩余的百分之二十价款。第四条合同工期4.1工期要求：自合同签订之日起至工程竣工交付使用之日止，工期为____________________天；4.2工期延误：4.2.1由于承包人原因导致工期延误的，承包人应按照逾期交付工程价款每日千分之二的比率向发包人支付违约金；4.2.2由于发包人原因导致工期延误的，发包人应承担由此增加的费用，并向承包人支付合理利润。第五条工程质量5.1质量标准：本工程质量应符合国家、行业和地方的相关标准和规定，具体质量要求详见附件《工程质量标准》；5.2质量监督：5.2.1承包人应按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量；5.2.2发包人或者其委托的第三方有权对工程的施工过程和工程质量进行监督检查。第六条材料与设备6.1材料供应：6.1.1承包人应按照合同约定的标准和要求采购材料；6.1.2发包人应按照合同约定的时间和地点提供材料；6.1.3材料质量不符合合同约定的，承包人有权拒绝使用，并有权要求赔偿。6.2设备要求：6.2.1承包人应按照合同约定的标准和要求提供设备；6.2.2发包人应提供设备运行所需的条件，包括供电、供水、供气等；6.2.3设备运行不符合合同约定的，承包人有权拒绝使用，并有权要求赔偿。第八条环境保护8.1环保标准：承包人应按照国家和地方的环境保护法律、法规和标准进行施工，确保施工活动对环境的影响降至最低；8.2环保措施：承包人应制定并落实施工过程中的环境保护措施，包括但不限于噪音、粉尘、废水、废渣的处理，并承担因施工活动造成的环境污染责任。第九条合同变更9.1变更条件：合同履行过程中，因不可抗力、政策调整、设计变更等原因导致合同内容需要变更的，双方可以协商变更合同；9.2变更程序：合同变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议，作为本合同的附件。第十条违约责任10.1违约情形：（1）承包人未按照合同约定的时间、质量和标准完成工程的，应承担违约责任；（2）发包人未按照合同约定的时间、方式和金额支付价款的，应承担违约责任；（3）一方未履行合同约定的其他义务的，应承担违约责任。10.2违约责任：（1）违约方应向守约方支付违约金，违约金的具体金额双方协商确定；（2）违约方赔偿守约方因此造成的直接经济损失；（3）违约方承担守约方为实现违约金和赔偿而产生的全部费用。第十一条争议解决（1）向合同签订地的人民法院提起诉讼；（2）向合同签订地的仲裁机构申请仲裁。11.2争议解决机构：如选择仲裁，双方同意提交仲裁的仲裁机构为____________________。第十二条合同解除（1）因不可抗力导致合同无法履行的；（2）双方协商一致解除合同的；（3）一方明确表示不履行主要债务的；（4）一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行的；（5）一方违约行为致使合同无法履行的。12.2解除程序：合同解除应经双方协商一致，并签订书面解除协议，作为本合同的附件。第十三条合同的生效、变更和解除13.1生效条件：本合同自双方签字或者盖章之日起生效；13.2变更条件：本合同履行过程中，经双方协商一致，可以变更合同；13.3解除条件：本合同履行过程中，发生合同约定的解除条件的，双方可以解除合同。第十四条其他条款14.1合同的签订、修改和补充：本合同的签订、修改和补充，应采用书面形式，经双方签字或者盖章后生效；14.2合同的解除和终止：本合同履行完毕或者依法解除、终止的，双方的权利义务终止；14.3保密条款：双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等，应予以保密，违者应承担违约责任；14.4法律适用：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律；14.5争议解决：如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼或者向合同签订地的仲裁机构申请仲裁；14.6合同的签订日期和地点：本合同于____________________年____________________月____________________日签订于____________________。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义与范围1.1第三方定义：本合同所称第三方，是指除甲乙方以外的其他自然人、法人或其他组织；1.2第三方范围：第三方包括但不限于合同中介方、咨询方、监理方、检测方、融资方、材料设备供应商等。第二条第三方介入的条件和程序2.1第三方介入条件：当本合同的履行需要第三方的协助或审核时，甲乙方应共同协商确定第三方的介入；2.2第三方介入程序：（1）甲乙方应选择具备相应资质和能力的第三方；（2）甲乙方与第三方签订书面协议，明确双方的权利义务；（3）第三方介入前，应向甲乙方提交详细的介入方案和时间表；（4）甲乙方应协助第三方进行工作，并按照合同约定支付第三方费用。第三条第三方的主要职责3.1第三方应按照甲乙方的要求和国家相关法律法规，客观、公正地履行合同约定的职责；3.2第三方应定期向甲乙方报告工作进展和结果，并按照甲乙方的要求提供相关资料；3.3第三方应对其提供的服务质量和结果负责，并承担因自身原因导致的责任。第四条第三方的工作要求4.1第三方应按照合同约定的时间、质量和标准完成工作；4.2第三方应遵守国家法律法规和甲乙方的规章制度；4.3第三方应采取有效措施保护甲乙方的商业秘密和技术秘密。第五条第三方费用的承担5.1第三方费用的承担：第三方所需的费用，由甲乙方按照合同约定的比例承担；5.2第三方费用的支付：甲乙方按照双方约定的时间和方式支付第三方费用；5.3第三方费用的报销：第三方应向甲乙方提供合法、真实的费用报销单据。第六条第三方责任限额6.1第三方责任限额：第三方在履行合同过程中造成甲乙方损失的，第三方应承担的责任限额为____________________元；6.2第三方责任限额的调整：双方可以根据合同履行情况，协商调整第三方责任限额；6.3第三方责任限额的承担：第三方超过责任限额的部分，由甲乙方按照合同约定的比例承担。第七条第三方与甲乙方的关系7.1第三方与甲乙方是独立的法律主体，彼此之间的合同关系不受甲乙方之间合同关系的影响；7.2第三方在履行合同过程中，应遵守甲乙方的规章制度，服从甲乙方的管理；7.3第三方对甲乙方承担的责任，不免除甲乙方根据本合同应当承担的责任。第八条第三方违约处理8.1第三方违约处理：第三方未按照合同约定履行义务的，甲乙方有权要求第三方承担违约责任；8.2第三方违约赔偿：第三方应向甲乙方支付违约金，违约金的具体金额双方协商确定；8.3第三方违约责任转移：第三方不得将其应承担的违约责任转移给甲乙方。第九条合同的变更、解除和终止9.1合同变更：本合同履行过程中，如需变更合同，应经甲乙方协商一致，并签订书面变更协议；9.2合同解除：本合同履行过程中，发生合同约定的解除条件的，甲乙方可以解除合同；9.3合同终止：本合同履行完毕或者依法解除、终止的，甲乙方与第三方的合同关系终止。第十条争议解决（1）向合同签订地的人民法院提起诉讼；（2）向合同签订地的仲裁机构申请仲裁。10.2争议解决机构：如选择仲裁，甲乙方同意提交仲裁的仲裁机构为____________________。第十一条合同的生效、变更和解除11.1合同生效：本合同自甲乙方签字或者盖章之日起生效；11.2合同变更：本合同履行过程中，经甲乙方协商一致，可以变更合同；11.3合同解除：本合同履行过程中，发生合同约定的解除条件的，甲乙方可以解除合同。第十二条其他条款12.1合同的签订、修改和补充：本合同的签订、修改和补充，应采用书面形式，经甲乙方签字或者盖章后生效；12.2合同的解除和终止：本合同履行完毕或者依法解除、终止的，甲乙方与第三方的合同关系终止；12.3第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：《工程设计文件》详细要求：包含工程的设计图纸、技术规格书、施工图纸等，需符合国家相关标准和规定。附件2：《材料和设备清单》详细要求：详细列出工程所需的所有材料和设备名称、型号、数量、质量标准等信息。附件3：《施工方案》详细要求：详细描述施工过程中的具体步骤、方法、技术要求等。附件4：《施工进度计划》详细要求：明确工程的施工起止时间、关键节点、进度安排等。附件5：《工程质量标准》详细要求：详细列出工程质量的要求和验收标准。附件6：《安全防护措施方案》详细要求：明确施工过程中的安全防护措施，包括但不限于安全帽、安全网、防护栏等。附件7：《环境保护措施方案》详细要求：明确施工过程中的环境保护措施，包括但不限于噪音、粉尘、废水、废渣的处理方案。附件8：《违约金计算公式》详细要求：详细列出违约金的计算方式和标准。附件9：《争议解决机构信息》详细要求：提供争议解决机构的联系方式和相关信息。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.承包人未按照合同约定的时间、质量和标准完成工程的；2.发包人未按照合同约定的时间、方式和金额支付价款的；3.双方未履行合同约定的其他义务的。责任认定标准：1.违约方应向守约方支付违约金，违约金的具体金额双方协商确定；2.违约方赔偿守约方因此造成的直接经济损失；3.违约方承担守约方为实现违约金和赔偿而产生的全部费用。示例说明：若承包人未按照合同约定的时间完成工程，导致发包人无法按时投入使用，则承包人需支付违约金，并赔偿发包人因此造成的直接经济损失，如租赁费用、人工费用等。说