二零二五版城市绿化工程大包施工与养护合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四版城市绿化工程大包施工与养护合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.工程内容3.1绿化工程范围3.2绿化工程内容3.3绿化工程标准4.工程施工4.1施工组织4.2施工进度4.3施工质量4.4施工安全5.材料供应5.1材料品种5.2材料质量5.3材料供应责任6.工程款项6.1工程总价6.2付款方式6.3付款时间7.保修期限及内容7.1保修期限7.2保修内容7.3保修责任8.合同变更8.1变更程序8.2变更内容8.3变更费用9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决机构11.合同解除11.1解除条件11.2解除程序11.3解除责任12.合同终止12.1终止条件12.2终止程序12.3终止责任13.其他约定事项13.1保密条款13.2知识产权归属13.3违约金14.合同生效及终止日期14.1合同生效日期14.2合同终止日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：市城市绿化管理局乙方：园林绿化有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式甲方联系方式：电话：0，地址：市区路号乙方联系方式：电话：，地址：市区路号2.项目概况2.1项目名称市区城市绿化提升工程2.2项目地点市区2.3项目规模总面积：50000平方米2.4项目工期自2024年4月1日至2024年10月31日3.工程内容3.1绿化工程范围包括但不限于：种植乔木、灌木、草坪，设置园林小品，铺设人行道，建设灌溉系统等。3.2绿化工程内容具体工程内容包括但不限于：1.乔木种植：共种植各类乔木1000棵，胸径≥10cm。2.灌木种植：共种植各类灌木5000株，高度≥1.5m。3.草坪铺设：总面积50000平方米，采用优质草坪草种。4.园林小品：设置雕塑、凉亭、座椅等。5.人行道建设：铺设宽1.5m的人行道，总长度2000m。6.灌溉系统：包括灌溉管道、喷头、水泵等。3.3绿化工程标准按照国家相关绿化工程标准执行，确保工程质量。4.工程施工4.1施工组织乙方应成立专门的施工项目组，负责工程的施工管理。4.2施工进度施工进度按照合同约定的时间节点进行，确保按时完成工程。4.3施工质量施工质量应符合国家相关标准，确保工程质量。4.4施工安全乙方应严格按照国家相关安全生产法规，确保施工安全。5.材料供应5.1材料品种包括但不限于：乔木、灌木、草坪、园林小品、人行道材料、灌溉系统材料等。5.2材料质量材料质量应符合国家相关标准，乙方应提供材料合格证明文件。5.3材料供应责任乙方负责材料的采购、运输、验收及进场后的储存、保管。6.工程款项6.1工程总价工程总价为人民币壹佰万元整（￥1000000.00）。6.2付款方式付款方式为分阶段付款，具体如下：1.首付款：合同签订后5个工作日内支付工程总价的30%。2.进度款：每完成工程总量的20%，支付相应比例的工程款。3.结算款：工程验收合格后10个工作日内支付剩余工程款。6.3付款时间乙方应按照合同约定的付款时间节点提交付款申请，甲方应在收到申请后5个工作日内完成付款。8.合同变更8.1变更程序任何一方提出合同变更，应提前10个工作日以书面形式通知对方，经双方协商一致后，签订补充协议，作为本合同附件。8.2变更内容变更内容包括但不限于工程内容、工期、付款方式、材料规格等。8.3变更费用因变更导致的工程量增加或减少，相应的合同价款应作相应调整。9.违约责任9.1违约情形1.乙方未按合同约定的时间节点完成工程；2.乙方提供的材料不符合合同约定标准；3.甲方未按合同约定的时间节点支付款项；4.双方未按合同约定履行保密义务。9.2违约责任1.乙方未按期完成工程，每延误一天，应向甲方支付合同总价款的1%作为违约金；2.乙方提供的材料不符合标准，甲方有权要求乙方更换或退货，并承担由此产生的费用；3.甲方未按期付款，每延误一天，应向乙方支付逾期付款金额的0.1%作为违约金；4.违约方应承担因违约行为给对方造成的直接经济损失。10.争议解决10.1争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序1.提出争议一方应在争议发生后10个工作日内向对方发出书面通知；2.双方应在收到通知后30个工作日内进行协商；3.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.3争议解决机构本合同争议解决机构为市区人民法院。11.合同解除11.1解除条件1.双方协商一致解除合同；2.一方严重违约，另一方有权解除合同；3.因不可抗力导致合同无法履行。11.2解除程序1.提出解除方应以书面形式通知对方；2.收到通知后，对方应在10个工作日内回复是否同意解除；3.双方协商一致解除合同，签订解除协议。11.3解除责任因一方违约导致合同解除，违约方应承担相应的法律责任。12.合同终止12.1终止条件1.合同履行完毕；2.双方协商一致终止合同；3.因不可抗力导致合同无法履行。12.2终止程序1.提出终止方应以书面形式通知对方；2.收到通知后，对方应在10个工作日内回复是否同意终止；3.双方协商一致终止合同，签订终止协议。12.3终止责任因一方违约导致合同终止，违约方应承担相应的法律责任。13.其他约定事项13.1保密条款双方对本合同内容及其履行情况负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。13.2知识产权归属本合同中涉及的知识产权归各自所有者所有，未经对方同意，不得擅自使用。13.3违约金违约金的具体数额和计算方式应在合同中明确约定，双方应严格按照约定执行。14.合同生效及终止日期14.1合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同终止日期合同终止日期以合同履行完毕或双方协商一致终止合同的时间为准。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念本合同中“第三方”指除合同双方以外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、设计单位、检测机构、仲裁机构等。15.2第三方介入方式1.监理：负责对工程进行监督管理，确保工程质量、进度和安全。2.设计：提供工程设计服务，确保工程设计的合理性和可行性。3.检测：对工程材料、施工过程进行检测，确保工程质量符合标准。4.仲裁：在合同争议解决过程中，提供仲裁服务。15.3第三方责任限额1.第三方在执行职责过程中，因自身原因导致工程损失，应承担相应的赔偿责任。2.第三方责任限额由双方在合同中约定，未约定的，以第三方实际承担能力为准。3.第三方责任限额不得超过合同总价款的10%。15.4第三方选择与更换1.第三方的选择由双方协商确定，协商不成的，由合同签订地人民法院指定。2.一方对第三方不满意，可提出更换请求，经双方协商一致后更换。3.更换第三方应在收到更换请求后10个工作日内完成。16.第三方责任划分16.1第三方职责范围第三方应在合同约定的职责范围内开展工作，超出职责范围的，由其自行承担责任。16.2第三方与其他各方关系1.第三方与甲方、乙方之间是委托与被委托关系，第三方应服从甲方、乙方的管理。2.第三方在执行职责过程中，如需与甲方、乙方进行协商，应及时通知相关方。3.第三方在执行职责过程中，应遵守国家相关法律法规和行业标准。17.第三方介入时的额外条款17.1第三方介入后的合同履行1.第三方介入后，合同双方应继续履行合同约定的义务。2.第三方介入不影响合同双方的权利和义务。17.2第三方介入费用1.第三方介入费用由合同双方协商确定，未确定的，由甲方承担。2.第三方介入费用包括但不限于第三方服务费用、差旅费用等。17.3第三方介入的保密义务第三方在执行职责过程中，应遵守保密义务，不得泄露合同双方的商业秘密。18.第三方责任认定18.1第三方责任的认定第三方责任的认定依据国家相关法律法规、行业标准以及合同约定。18.2第三方责任的追究1.第三方责任追究程序参照本合同争议解决程序执行。2.第三方责任的追究由合同双方协商解决，协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。19.第三方介入的终止19.1第三方介入终止条件1.合同履行完毕；2.第三方职责完成；3.双方协商一致终止第三方介入。19.2第三方介入终止程序1.提出终止方应以书面形式通知第三方；2.收到通知后，第三方应在10个工作日内回复是否同意终止；3.第三方介入终止后，合同双方应按照合同约定进行结算。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同双方营业执照复印件要求：提供最新有效的营业执照复印件，加盖公章。说明：用于证明合同双方的合法主体资格。2.附件二：法定代表人身份证明要求：提供法定代表人身份证明文件，如身份证、护照等。说明：用于证明法定代表人的合法身份。3.附件三：施工组织设计要求：详细说明施工组织结构、施工进度计划、施工工艺等。说明：用于指导工程施工的组织实施。4.附件四：材料供应清单要求：列明材料名称、规格、数量、单价等。说明：用于明确材料供应的具体要求。5.附件五：工程质量检测报告要求：提供材料、施工过程中的质量检测报告。说明：用于证明工程质量符合合同约定标准。6.附件六：工程进度报告要求：定期提交工程进度报告，包括已完成工程量、存在问题等。说明：用于监督工程施工进度。7.附件七：工程结算报告要求：工程完成后，提交工程结算报告，包括工程量、价款等。说明：用于明确工程款的支付。8.附件八：争议解决协议要求：在发生争议时，双方应签订争议解决协议。说明：用于明确争议解决的方式和程序。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定的时间节点完成工程。责任认定标准：每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价款的1%作为违约金。示例说明：若乙方未在合同约定的工期内完成工程，延误10天，则应支付甲方违约金10,000元。2.违约行为：乙方提供的材料不符合合同约定标准。责任认定标准：乙方应更换或退货，并承担由此产生的费用。示例说明：若乙方提供的草坪材料不符合合同约定标准，甲方有权要求乙方更换，乙方应承担更换费用。3.违约行为：甲方未按合同约定的时间节点支付款项。责任认定标准：每延误一天，甲方应向乙方支付逾期付款金额的0.1%作为违约金。示例说明：若甲方未在合同约定的付款时间内支付款项，延误5天，则应支付乙方违约金500元。4.违约行为：一方未履行保密义务。责任认定标准：违约方应承担因违约行为给对方造成的直接经济损失。示例说明：若一方泄露了对方的商业秘密，给对方造成损失10万元，则违约方应赔偿对方10万元。5.违约行为：一方未按合同约定履行合同终止后的义务。责任认定标准：违约方应承担相应的法律责任。示例说明：若一方在合同终止后，未按约定退还对方财物，则违约方应承担相应的法律责任。全文完。二零二四版城市绿化工程大包施工与养护合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式1.4合同双方地址2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程期限3.工程内容3.1绿化工程范围3.2施工项目及标准3.3养护项目及标准4.工程设计4.1设计单位4.2设计文件及要求4.3设计变更及审批程序5.施工组织与管理5.1施工单位5.2施工现场管理5.3施工进度计划5.4施工安全与质量保证6.材料设备6.1材料设备供应6.2材料设备质量要求6.3材料设备检验与验收7.工程进度与验收7.1工程进度计划7.2工程验收标准7.3验收程序7.4验收不合格的处理8.工程变更与索赔8.1工程变更的范围8.2工程变更的程序8.3索赔的提出与处理9.质量保证与保修9.1质量保证期限9.2保修责任9.3质量问题的处理10.付款方式与期限10.1付款方式10.2付款期限10.3付款条件11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决地点13.合同生效、变更与解除13.1合同生效条件13.2合同变更程序13.3合同解除条件14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同附件效力14.3合同未尽事宜处理第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式1.4合同双方地址1.5合同签订日期2.工程概况2.1工程名称：二零二四版城市绿化工程2.2工程地点：[具体地址]2.3工程规模：[具体面积或数量]2.4工程期限：自合同生效之日起至[具体日期]3.工程内容3.1绿化工程范围：包括但不限于种植乔木、灌木、草坪、花卉等植物，以及园林小品、园林道路、景观照明等设施的施工和养护。3.2施工项目及标准：乔木种植：按照国家标准《城市绿化工程施工及验收规范》执行。灌木种植：按照国家标准《城市绿化工程施工及验收规范》执行。草坪铺设：按照国家标准《城市绿化工程施工及验收规范》执行。园林小品：按照设计图纸及国家相关标准执行。园林道路：按照设计图纸及国家相关标准执行。景观照明：按照设计图纸及国家相关标准执行。3.3养护项目及标准：植物浇水、修剪、施肥：按照国家标准《城市绿化养护技术规范》执行。园林设施维护：按照设计图纸及国家相关标准执行。4.工程设计4.1设计单位：[设计单位名称]4.2设计文件及要求：设计文件应包括但不限于设计图纸、施工图、技术说明书等，应符合国家相关标准和规范要求。4.3设计变更及审批程序：设计变更需经双方协商一致，并由设计单位出具变更图纸和说明，经甲方确认后方可实施。5.施工组织与管理5.1施工单位：[施工单位名称]5.2施工现场管理：施工单位应按照国家相关法规和标准，建立健全施工现场管理制度，确保工程质量和安全。5.3施工进度计划：施工进度计划应包括分阶段施工时间表、材料设备进场计划等，经甲方审核批准后执行。5.4施工安全与质量保证：施工单位应严格执行国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工安全。工程质量应符合合同约定和国家相关标准。6.材料设备6.1材料设备供应：材料设备应由施工单位负责采购，应符合合同约定和国家相关标准。6.2材料设备质量要求：材料设备应具备出厂合格证、检验报告等证明文件，符合设计要求和质量标准。6.3材料设备检验与验收：材料设备进场后，应由甲方或其委托的第三方进行检验验收，不合格者不得使用。8.工程变更与索赔8.1工程变更的范围：包括设计变更、工程量增减、施工条件变化等情况。8.2工程变更的程序：变更请求：施工单位应向甲方提出变更请求，并提供变更理由和依据。变更审核：甲方应组织相关部门对变更请求进行审核，并在[具体时间]内给予答复。变更实施：经甲方同意的变更，施工单位应按照变更内容执行。8.3索赔的提出与处理：索赔条件：施工单位在施工过程中因不可抗力、设计变更等原因造成的损失，可提出索赔。索赔程序：施工单位应在[具体时间]内向甲方提出索赔申请，并提供相关证据。索赔处理：甲方应在[具体时间]内对索赔申请进行审核，并在[具体时间]内给予答复。9.质量保证与保修9.1质量保证期限：自工程竣工验收合格之日起[具体年数]年。9.2保修责任：在质量保证期内，因施工单位原因造成的质量问题，施工单位应负责修复，直至达到合同约定的质量标准。9.3质量问题的处理：施工单位应在接到质量问题通知后[具体时间]内进行修复。修复费用由责任方承担，如系施工单位责任，修复费用应从合同款中扣除。10.付款方式与期限10.1付款方式：采用分期付款方式，具体付款节点为：预付款：合同签订后[具体天数]内支付合同总额的[具体百分比]。进度款：按工程进度支付，每月支付前一个月已完成工程量的[具体百分比]。验收款：工程竣工验收合格后支付合同总额的[具体百分比]。保修金：合同总额的[具体百分比]，在保修期满后无质量问题退还。10.2付款期限：各期付款应在约定的付款期限内支付，逾期支付应支付[具体百分比]的滞纳金。10.3付款条件：付款条件应符合合同约定，包括工程进度、质量、安全等。11.违约责任11.1违约情形：包括但不限于工程延期、质量不符合约定、未按时付款等。11.2违约责任承担：违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。11.3违约赔偿：违约赔偿金额应按照实际损失计算，包括直接损失和间接损失。12.争议解决12.1争议解决方式：双方应通过友好协商解决争议，协商不成的，提交[具体仲裁机构]仲裁。12.2争议解决程序：仲裁程序应按照[具体仲裁机构]的仲裁规则执行。12.3争议解决地点：仲裁地点为[具体地点]。13.合同生效、变更与解除13.1合同生效条件：合同双方签字盖章，且合同内容符合法律法规要求。13.2合同变更程序：合同变更应经双方协商一致，并以书面形式确认。13.3合同解除条件：包括但不限于一方违约、不可抗力等情况。14.其他约定事项14.1合同附件：合同附件包括但不限于设计图纸、工程量清单、付款计划等。14.2合同附件效力：合同附件与合同具有同等法律效力。14.3合同未尽事宜处理：合同未尽事宜按法律法规及双方协商一致的原则处理。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义：在本合同中，第三方是指除合同双方外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于监理方、检测机构、咨询顾问、保险机构等。15.2第三方介入目的：第三方介入旨在提高工程质量、保障工程进度、确保合同履行和风险控制。16.第三方介入的引入16.1引入条件：甲方或乙方在认为必要时，可引入第三方介入合同执行。16.2引入程序：引入第三方前，双方应协商一致，并与第三方签订相应的合作协议。17.第三方责任限额17.1责任限额定义：第三方责任限额是指第三方在履行合同过程中因自身原因造成损失，应承担的最高赔偿金额。17.2责任限额确定：责任限额应根据第三方合作协议、行业标准及实际情况确定。17.3责任限额条款：在第三方合作协议中明确责任限额条款，并在本合同中予以引用。18.第三方责权利18.1责任：第三方应按照合作协议及本合同约定，承担相应的责任。18.2权利：第三方有权要求甲方或乙方提供必要的工作条件和信息，并有权获得约定的报酬。18.3利益：第三方在履行合同过程中，应维护自身合法权益，包括但不限于知识产权、商业秘密等。19.第三方与其他各方的划分说明19.1甲方与第三方：甲方应与第三方签订合作协议，明确双方的权利和义务。甲方有权监督第三方的工作，并有权要求第三方按照合同约定履行职责。19.2乙方与第三方：乙方应与第三方签订合作协议，明确双方的权利和义务。乙方有权监督第三方的工作，并有权要求第三方按照合同约定履行职责。19.3第三方与施工方：第三方应与施工方（即乙方）签订施工合同，明确双方的权利和义务。施工方应按照第三方要求进行施工，并接受第三方的监督和检查。20.第三方介入后的额外条款20.1甲方责任：提供第三方所需的工作条件和信息。监督第三方的工作，确保其履行合同约定。协调第三方与乙方的关系，确保工程顺利进行。20.2乙方责任：配合第三方的工作，提供必要的协助。确保施工质量符合合同约定和第三方要求。向第三方提供施工过程中遇到的问题和困难，共同寻求解决方案。20.3第三方责任：按照合作协议和本合同约定履行职责。对因自身原因造成的损失承担相应责任。维护工程进度和质量，确保工程顺利完成。21.第三方介入后的合同履行21.1工程进度：第三方介入后，工程进度应按照合同约定和第三方要求进行调整。21.2工程质量：第三方介入后，工程质量应按照合同约定和第三方要求进行监督和检查。21.3工程费用：第三方介入后，工程费用应按照合同约定和第三方要求进行结算。22.第三方介入后的争议解决22.1争议解决方式：第三方介入后的争议解决方式应按照本合同第十二条约定执行。22.2争议解决程序：争议解决程序应按照本合同第十二条约定执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计文件：设计图纸：包括总平面图、立面图