2024版建设施工协议FIDIC条款适用详解版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版建设施工协议FIDIC条款适用详解版B版本合同目录一览第一条合同定义与解释1.1合同定义1.2合同解释第二条合同主体2.1发包人2.2承包人第三条工程范围与内容3.1工程范围3.2工程内容第四条合同价格4.1合同总价4.2价格调整第五条合同工期5.1工期要求5.2工期延误第六条工程质量6.1质量标准6.2质量控制第七条施工进度计划7.1施工进度计划编制7.2进度计划调整第八条施工技术要求8.1技术规范8.2技术交底第九条材料与设备9.1材料供应9.2设备供应第十条安全生产10.1安全生产管理10.2安全事故处理第十一条合同变更11.1变更条件11.2变更程序第十二条合同解除12.1解除条件12.2解除程序第十三条违约责任13.1违约行为13.2违约责任承担第十四条争议解决14.1争议解决方式14.2争议解决程序第一部分：合同如下：第一条合同定义与解释1.1合同定义1.2合同解释本合同的词语和条款应按照本合同的宗旨和目的进行解释，并且应考虑到本合同的整体内容、各方的意图以及相关的法律、法规。第二条合同主体2.1发包人发包人是指根据本合同的规定，承担合同义务并享有合同权利的一方，即项目的业主或投资人。2.2承包人承包人是指根据本合同的规定，承担合同义务并享有合同权利的一方，即承担工程建设的施工单位。第三条工程范围与内容3.1工程范围本合同项下的工程范围包括所有工程的设计、采购、施工、安装、调试、培训、保修等工作。3.2工程内容本合同项下的工程内容包括但不仅限于：土建工程、安装工程、装修工程、设备采购与安装、系统调试与培训等。第四条合同价格4.1合同总价本合同的总价是根据合同协议书中列明的工程量、工程单价、工程总价等要素计算确定的。4.2价格调整合同价格在合同执行过程中，如因政策调整、市场变化等原因导致价格变动，双方可按照本合同约定的价格调整机制进行调整。第五条合同工期5.1工期要求本合同项下的工程应在合同约定的开工日期开始，按照工程进度计划和施工组织设计的要求，在约定的竣工日期前完成。5.2工期延误如因承包人的原因导致工期延误，承包人应承担由此产生的一切责任和后果。如因发包人的原因导致工期延误，双方应协商解决。第六条工程质量6.1质量标准本合同项下的工程质量应符合国家及行业的标准和规范，并达到合同约定的质量等级。6.2质量控制承包人应建立健全质量管理体系，加强质量控制，确保工程质量满足合同要求。如发生质量问题，承包人应立即采取措施予以整改。第八条施工进度计划8.1施工进度计划编制承包人应根据工程特点和施工组织设计，编制详细的施工进度计划，并提交给发包人审批。8.2进度计划调整在合同执行过程中，如因特殊情况导致施工进度计划需要调整，承包人应提前向发包人提交调整方案，并经发包人批准后执行。第九条施工技术要求9.1技术规范本合同项下的工程施工应严格按照经发包人批准的设计文件、技术规范和标准图等进行。9.2技术交底承包人应在工程施工前，对施工技术要求进行交底，确保全体施工人员了解并掌握相关技术要求。第十条材料与设备10.1材料供应承包人应按照合同约定的质量、数量和交货时间，向发包人供应工程施工所需的各种材料。10.2设备供应承包人应按照合同约定的质量、数量和交货时间，向发包人供应工程施工所需的各类设备。第十一条合同变更11.1变更条件合同执行过程中，如因工程实际情况与设计文件或合同约定有较大差异，需要对合同内容进行变更，双方可协商一致后进行变更。11.2变更程序合同变更应通过书面协议形式进行，经双方签字盖章后生效。变更协议应明确变更的内容、范围、价格、工期等要素。第十二条合同解除12.1解除条件合同执行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法履行，双方可协商一致解除合同。12.2解除程序合同解除应通过书面协议形式进行，经双方签字盖章后生效。解除协议应明确解除的原因、解除时间、解除后的责任处理等要素。第十三条违约责任13.1违约行为合同双方如违反合同约定，导致合同无法履行或者造成对方损失，应承担违约责任。13.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任，包括赔偿对方因此产生的经济损失、延误工期等。第十四条争议解决14.1争议解决方式合同双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。14.2争议解决程序争议解决过程中，双方应保持克制、公平、公正的态度，共同维护合同的履行。如进入诉讼程序，双方应按照法律规定和程序进行。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：《工程设计文件》详细要求和说明：本附件包含了工程的详细设计图纸、技术规范、标准图等，是工程施工的依据。承包人应严格按照设计文件进行施工，确保工程质量。附件2：《材料和设备供应清单》详细要求和说明：本附件详细列出了工程施工所需的材料和设备的名称、型号、数量、质量标准等。承包人应按照清单的要求进行供应，确保工程顺利进行。附件3：《施工进度计划表》详细要求和说明：本附件是由承包人根据工程特点和施工组织设计编制的施工进度计划表。发包人应审批该计划表，并监督承包人按照计划进行施工。附件4：《质量控制计划》详细要求和说明：本附件是由承包人制定的质量控制计划，包括质量管理体系、质量检查程序、质量验收标准等。承包人应严格按照质量控制计划进行施工，确保工程质量。附件5：《安全生产管理计划》详细要求和说明：本附件是由承包人制定的安全生产管理计划，包括安全生产组织、安全生产措施、安全事故处理程序等。承包人应严格按照安全生产管理计划进行施工，确保工程施工的安全。附件6：《合同变更协议》详细要求和说明：本附件用于记录合同执行过程中双方达成的合同变更内容。任何合同变更都必须通过该附件进行明确，并经双方签字盖章后生效。附件7：《违约责任认定协议》详细要求和说明：本附件用于明确合同双方在履行合同过程中发生的违约行为及责任认定标准。任何违约行为都必须通过该附件进行明确，并经双方签字盖章后生效。附件8：《争议解决协议》详细要求和说明：本附件用于明确合同双方在履行合同过程中发生的争议解决方式及程序。任何争议解决都必须通过该附件进行明确，并经双方签字盖章后生效。说明二：违约行为及责任认定：1.承包人未按照设计文件、技术规范进行施工，导致工程质量不符合合同约定。示例：承包人未按照设计要求使用合格材料，导致工程质量问题。2.承包人未按照施工进度计划进行施工，导致工期延误。示例：承包人未能在约定的时间内完成施工任务，导致工期延误。3.承包人未按照质量控制计划进行施工，导致工程质量问题。示例：承包人未进行质量检查，导致隐蔽工程存在质量隐患。4.承包人未按照安全生产管理计划进行施工，导致安全事故发生。示例：承包人在施工现场未能提供必要的安全防护措施，导致安全事故。违约责任认定标准：1.违约方应承担相应的违约责任，包括赔偿对方因此产生的经济损失、延误工期等。2.违约方的违约行为导致合同无法履行时，合同双方可协商一致解除合同，并按照解除协议处理后续事宜。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，包括自然灾害、社会事件等。示例：合同执行过程中，因地震导致工程无法进行。2.违约：指合同一方未履行合同约定的义务或者履行义务不符合约定的情况。示例：承包人未按照合同约定完成施工任务。3.工期延误：指合同约定的工程竣工时间无法按时完成，导致工期延长。示例：承包人未能在约定的时间内完成工程，导致工期延误。4.合同解除：指合同双方在合同履行过程中，经协