2025年上海市园林绿化建设工程施工合同（三篇）

2025年上海市园林绿化建设工程施工合同甲方（委托方）：（详细信息）地址：联系人：电话：传真：乙方（承包方）：（详细信息）地址：联系人：电话：传真：鉴于甲方拟实施上海市园林绿化建设工程项目，现委托乙方担任该项目的施工方。甲乙双方在遵循公平、自愿、平等原则的基础上，经友好协商，达成如下协议条款，并共同恪守：一、项目概述1.1项目名称：上海市园林绿化建设工程1.2工程地点：（详细地址）1.3工程范围：（详细工程范围）1.4工程期限：自本合同生效之日起，至工程竣工验收合格之日止。二、工程报价与支付方式2.1工程报价：乙方承包该项目的总价为（具体金额）人民币。2.2付款方式：甲方按以下方式向乙方支付工程款项：（详细付款方式）三、工程进度与质量标准3.1工程进度：乙方须按照合同约定的工期完成施工任务，并提前向甲方提交施工进度计划与工作报告。3.2工程质量：乙方须遵循国家关于园林绿化建设工程的相关标准和规范，确保工程质量达标。四、合同变更与终止4.1合同变更：若需对合同内容进行变更，甲乙双方应友好协商，并签署书面变更协议。4.2合同终止：如遇不可抗力等特殊情况，导致合同无法继续履行的一方应立即通知对方，并努力减少损失，双方协商解除合同。五、保证与违约责任5.1保证：双方承诺在合同履行过程中，均遵守国家法律法规，诚信履行各自义务，不从事任何违法违规行为。5.2违约责任：若一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任，包括赔偿损失和支付违约金等。六、争议解决6.1甲乙双方如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商无果的，可提交有管辖权的人民法院解决。七、其他条款7.1合同生效：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。7.2合同解释：本合同的解释权归甲乙双方共同所有。7.3补充协议：对于本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议进行规定。甲方（委托方）签字盖章：日期：乙方（承包方）签字盖章：日期：2025年上海市园林绿化建设工程施工合同（二）上海市园林绿化建设工程施工合同甲方：上海市园林绿化局乙方：（承包商名称）依据：《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就乙方为甲方在上海市范围内进行园林绿化建设工程施工的相关事宜，达成如下合同条款，以资共同遵守。第一条合同目的与内容1.1甲方委托乙方在上海市范围内进行园林绿化建设工程的施工，包括但不限于植树、修剪、灌溉等工作。1.2具体施工范围、内容及工期等详见本合同附件一《工程概况及说明》。1.3乙方承诺按照甲方的要求和合同约定的质量标准和期限完成施工任务。第二条合同价款与支付方式2.1合同价款为人民币（大写）____元整（小写）____元。2.2合同价款分两次支付。首次支付在合同签订后的五个工作日内完成，支付金额为合同价款的____%；第二次支付在工程验收合格后的五个工作日内完成，支付金额为合同价款的____%。2.3乙方应在收到甲方支付款项后的三个工作日内，向甲方开具合法有效的发票。第三条工程质量保证3.1乙方承诺其施工工作符合上海市相关规定和标准，质量达到或超过合同约定的质量标准。3.2如乙方在施工过程中发现工程质量存在问题，应立即向甲方报告，并采取有效措施进行处理。3.3乙方在工程竣工后的三年内对所进行的工程质量负责，并负责进行维护和保养。第四条违约责任4.1如乙方未能按照合同约定的质量和期限完成施工任务，甲方有权要求乙方继续施工或返工修复，并要求乙方承担由此产生的费用。4.2如乙方未能按时支付合同价款，甲方有权要求乙方支付逾期支付款项的违约金。4.3如乙方擅自停工、延期工期或违反施工安全规范，导致工程质量下降或发生意外事故，甲方有权解除合同，并要求乙方承担由此产生的一切责任和费用。第五条保密条款5.1甲乙双方在合作过程中可能涉及的商业机密、技术秘密等保密信息，双方应严格保守，不得向任何第三方泄露或使用。5.2本保密条款的保密期限为三年，自合同终止之日起计算。第六条合同的解除与终止6.1在工程施工过程中，如出现以下情形之一，甲乙双方可协商解除合同：（1）不可抗力因素，如地震、洪水、火灾等；（2）甲方经过与乙方充分协商后决定终止合同；（3）乙方未能按照合同约定履行义务，甲方依法解除合同。6.2合同解除后，甲乙双方应立即进行结算，解除合同前已支付的款项由乙方返还给甲方。第七条争议解决在合同履行过程中发生的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向所在地人民法院提起诉讼。第八条其他事项8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。8.2本合同自双方签字盖章之日起生效。8.3本合同的附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：日期：____乙方（盖章）：日期：____附件一：工程概况及说明（详细列出工程范围、内容、工期、质量标准等相关信息）2025年上海市园林绿化建设工程施工合同（三）上海市园林绿化建设工程施工合同甲方：（委托方名称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（承包方名称）地址：法定代表人：联系电话：第一条合同目的及范围甲方授权乙方承担上海市园林绿化建设工程的施工任务，乙方须依据甲方需求及设计方案进行施工，并确保完成合同规定的工程内容。第二条工程概述1.工程名称：上海市园林绿化建设工程。2.工程位置：（详细地址）。3.工程规模：包括（施工面积、绿化树种及数量等相关信息）。4.工程期限：自合同签署之日起，持续（天/月/年）。第三条乙方的权利与责任1.乙方有权根据设计方案组织施工，合理调配人力和设备。2.乙方应确保工程质量与施工进度，发现任何问题应及时通知甲方。3.乙方需严格控制施工安全，制定并执行安全管理制度，防止事故发生。4.乙方应严格按照合同约定的工程范围和内容施工，不得转包或分包给第三方。5.乙方需配合监理人员的工作，遵循其指导进行调整和改进。6.乙方应定期向甲方报告施工进度和质量状况，保持良好的沟通与协作。第四条甲方的权利与责任1.甲方有权要求乙方按照设计方案和合同规定施工，并提供必要的资金和材料支持。2.甲方应按约定支付工程款项，并及时提供施工所需资料和证件。3.甲方需为乙方提供适宜的工作环境和施工条件，确保施工场地和设备的可用性。4.甲方应对乙方的施工进度和质量进行监督，发现问题及时提出整改要求。5.甲方应按合同规定及时支付工程款项，保障乙方的合法权益。第五条付款方式1.乙方根据工程进度和完成情况提交工程款申请，甲方应在____个工作日内支付相应款项。2.乙方需提供有效发票和财务文件，确保资金管理的合规性和可追溯性。第六条违约责任1.如一方违反合同，违约方应向守约方支付违约金，违约金数额为合同金额的（%）。2.乙方因施工质量问题导致工程验收不合格，甲方有权终止合同并要求退还已支付款项。3.甲方因资金支付或施工条件问题导致工程延误，乙方有权终止合同并要求支付违约金。第七条知识产权1.乙方在执行合应遵守相关法律法规，尊重甲方和设计方的知识产权。2.乙方不得擅自使用甲方和设计方的知识产权，否则应承担法律责任。第八条合同解除与变更1.双方如需解除合同，须书面协商一致，并签署解除协议。2.双方如需变更合同，须书面协商一致，并签署变更协议。第九条争议解决双方在合同执行中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商无果，可提交甲方所在地人民法院诉讼。第十条