版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度绿色环保房地产定向开发合同本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同双方当事人1.5合同签订地点2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目性质2.5项目目标3.双方权利与义务3.1开发方权利与义务3.2投资方权利与义务4.项目投资与资金管理4.1投资总额4.2投资方式4.3资金来源4.4资金管理4.5资金支付5.项目开发与建设5.1项目开发进度5.2项目建设标准5.3施工单位及监理单位5.4项目验收6.绿色环保要求6.1环保设计标准6.2绿色建筑认证6.3环保设施配置6.4环保技术应用7.项目运营与管理7.1项目运营模式7.2物业管理7.3运营成本7.4收益分配8.合同期限与终止8.1合同期限8.2合同终止条件8.3合同终止程序9.违约责任与争议解决9.1违约责任9.2争议解决方式9.3争议解决机构10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任11.合同附件11.1设计方案11.2施工图11.3相关资质证明11.4其他相关文件12.合同生效与变更12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同解除条件13.其他约定事项13.1合同解释13.2合同执行13.3合同附件14.合同签署与备案14.1签署程序14.2备案手续第一部分:合同如下:1.合同基本信息1.1合同名称:二零二四年度绿色环保房地产定向开发合同1.2合同编号:GB2024RD0011.3合同签订日期:2024年1月1日1.4合同双方当事人1.4.1开发方:X房地产开发有限公司1.4.2投资方:X投资管理有限公司1.5合同签订地点:北京市朝阳区2.项目概述2.1项目名称:绿色家园住宅区2.2项目地点:北京市朝阳区路号2.3项目规模:占地100亩,总建筑面积30万平方米2.4项目性质:住宅、商业、教育配套2.5项目目标:打造绿色环保、高品质、智能化住宅区3.双方权利与义务3.1开发方权利与义务3.1.1开发方有权按照合同约定进行项目开发建设3.1.2开发方应确保项目符合绿色环保要求3.1.3开发方应按时完成项目开发建设任务3.2投资方权利与义务3.2.1投资方有权监督项目开发建设进度和质量3.2.2投资方有权按合同约定获得投资回报3.2.3投资方应按时履行投资义务,提供投资资金4.项目投资与资金管理4.1投资总额:人民币10亿元4.2投资方式:股权投资4.3资金来源:投资方自有资金及融资4.4资金管理:设立项目专项账户,专款专用4.5资金支付:按照项目开发进度分期支付5.项目开发与建设5.1项目开发进度:合同签订后3个月内完成规划设计,6个月内完成土建工程,12个月内完成整体建设5.2项目建设标准:符合国家绿色建筑标准,获得绿色建筑认证5.3施工单位及监理单位:经双方协商确定5.4项目验收:项目竣工后,由双方共同组织验收6.绿色环保要求6.1环保设计标准:采用节能、环保、低碳、节水的设计理念6.2绿色建筑认证:达到国家绿色建筑三星级标准6.3环保设施配置:配备太阳能热水系统、雨水收集系统、节能照明系统等6.4环保技术应用:采用新型节能材料、环保建材、智能控制系统等8.合同期限与终止8.1合同期限:自2024年1月1日起至2029年12月31日止,共计6年8.2合同终止条件8.2.1合同到期自然终止8.2.2双方协商一致解除合同8.2.3因不可抗力导致合同无法履行8.2.4一方严重违约,另一方提出解除合同8.3合同终止程序8.3.1提前30日书面通知对方8.3.2双方协商确定合同终止的具体事宜8.3.3完成项目剩余部分的交付和结算9.违约责任与争议解决9.1违约责任9.1.1开发方未按时完成项目建设的,每逾期一日应向投资方支付违约金,违约金总额不超过总投资的1%9.1.2投资方未按时提供投资资金的,每逾期一日应向开发方支付违约金,违约金总额不超过未提供资金额的1%9.1.3双方违反保密条款的,应承担相应的法律责任9.2争议解决方式9.2.1双方应友好协商解决争议9.2.2协商不成的,提交合同约定的仲裁机构仲裁9.2.3仲裁机构的选择及仲裁规则由双方协商确定10.保密条款10.1保密内容:涉及双方商业秘密、技术秘密、项目信息等10.2保密期限:自合同签订之日起至合同终止后3年10.3违约责任:违反保密义务的,应承担相应的法律责任11.合同附件11.1设计方案:包括项目总平面图、建筑平面图、立面图等11.2施工图:包括详细的结构、电气、给排水等施工图纸11.3相关资质证明:包括开发方和施工单位的相关资质证书11.4其他相关文件:包括合同签订证明、项目审批文件等12.合同生效与变更12.1合同生效条件:双方签字盖章后生效12.2合同变更程序:任何变更需经双方书面同意并签字盖章12.3合同解除条件:符合第八条第8.2款规定的合同终止条件13.其他约定事项13.1合同解释:本合同以中文文本为准,如有歧义,以双方协商解释为准13.2合同执行:双方应严格遵守合同约定,确保合同顺利执行13.3合同附件:合同附件与本合同具有同等法律效力14.合同签署与备案14.1签署程序:双方代表在合同上签字盖章14.2备案手续:合同签订后30日内向相关管理部门备案第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方的概念:在本合同中,第三方是指除合同双方当事人外的任何个人或机构,包括但不限于中介方、监理方、评估机构、设计单位、施工方等。1.2第三方介入的目的:第三方介入旨在提高项目开发建设的效率、保证项目质量、维护双方的合法权益。2.第三方介入的同意2.1开发方和投资方应共同决定是否引入第三方介入,并书面通知对方。2.2任何第三方介入均需获得双方的书面同意。3.第三方责任限额3.1第三方责任限额:除非合同另有约定,第三方在履行职责过程中产生的任何损失或责任,其责任限额不得超过合同总金额的5%。3.2第三方责任限额的调整:双方可协商调整第三方责任限额,但需书面记录并经双方签字确认。4.第三方职责与权利4.1第三方的职责:4.1.1监理方:对项目施工过程进行监督,确保工程质量符合合同要求。4.1.2设计单位:负责项目设计工作,确保设计方案的合理性和可行性。4.1.3施工方:按照设计要求进行施工,确保施工质量。4.1.4评估机构:对项目进行评估,提供专业意见。4.2第三方的权利:4.2.1第三方有权根据合同约定收取相应的服务费用。4.2.2第三方有权要求开发方和投资方提供必要的信息和协助。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与开发方的关系:第三方作为开发方的合作伙伴,其职责和服务内容应在合同中明确约定。5.2第三方与投资方的关系:第三方作为投资方的监督和评估机构,其职责和服务内容应在合同中明确约定。5.3第三方与双方的关系:第三方应公平、公正地履行职责,维护双方的合法权益。6.第三方介入的流程6.1第三方介入的申请:开发方或投资方提出第三方介入的申请,并说明介入目的和所需服务内容。6.2第三方介入的审批:双方共同审批第三方介入申请,并确定第三方介入的具体方案。6.3第三方介入的实施:第三方按照合同约定履行职责,开发方和投资方提供必要的支持和配合。7.第三方介入的变更7.1第三方介入的变更需经双方书面同意。7.2第三方介入的变更包括但不限于第三方职责的调整、服务内容的变更、服务费用的调整等。8.第三方介入的终止8.1第三方介入的终止需经双方书面同意。8.2第三方介入的终止包括但不限于第三方职责的终止、服务内容的终止、服务费用的终止等。9.第三方介入的争议解决9.1第三方介入过程中发生的争议,由第三方与开发方或投资方协商解决。9.2协商不成的,提交合同约定的仲裁机构仲裁。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计方案详细要求和说明:包含项目总平面图、建筑平面图、立面图、剖面图、材料清单、设计说明等,确保设计方案符合绿色环保要求和国家相关标准。2.施工图详细要求和说明:提供详细的结构、电气、给排水、暖通、消防等施工图纸,确保施工图准确无误,便于施工方按照图纸进行施工。3.相关资质证明详细要求和说明:包括开发方和施工单位的企业法人营业执照、资质证书、安全生产许可证等,证明其具备相应的开发建设和施工能力。4.项目审批文件详细要求和说明:包括土地使用证、建设用地规划许可证、建筑工程施工许可证、环保验收报告等,证明项目符合国家相关审批要求。5.投资方出资证明详细要求和说明:包括投资方出资凭证、银行转账记录等,证明投资方已按照合同约定履行出资义务。6.项目验收报告详细要求和说明:包括工程竣工验收报告、质量验收报告、安全验收报告等,证明项目已按照合同约定完成建设并达到验收标准。7.保密协议详细要求和说明:明确双方在合同履行过程中对商业秘密、技术秘密、项目信息等保密义务,以及违约责任。8.第三方服务合同详细要求和说明:包括监理合同、设计合同、施工合同等,明确第三方服务的内容、费用、期限、责任等。9.争议解决协议详细要求和说明:明确双方在合同履行过程中发生争议时的解决方式,包括协商、调解、仲裁等。说明二:违约行为及责任认定:1.开发方违约行为及责任认定违约行为:未按时完成项目建设责任认定:每逾期一日,向投资方支付违约金,违约金总额不超过总投资的1%,并承担因此产生的额外损失。2.投资方违约行为及责任认定违约行为:未按时提供投资资金责任认定:每逾期一日,向开发方支付违约金,违约金总额不超过未提供资金额的1%,并承担因此产生的额外损失。3.第三方违约行为及责任认定违约行为:未按合同约定履行职责责任认定:第三方应承担因其违约行为造成的损失,赔偿开发方和投资方因此产生的额外损失,并承担相应的违约责任。4.保密违约行为及责任认定违约行为:泄露商业秘密、技术秘密、项目信息等责任认定:泄露方应承担相应的法律责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。5.争议解决违约行为及责任认定违约行为:拒绝或拖延参与争议解决责任认定:违约方应承担因拒绝或拖延参与争议解决而导致的额外损失。示例说明:若开发方未能在合同约定的工期内完成项目建设,每逾期一日,应向投资方支付违约金人民币10万元,并赔偿因此造成的损失。若投资方未能在合同约定的期限内提供投资资金,每逾期一日,应向开发方支付违约金人民币5万元,并赔偿因此造成的损失。全文完。二零二四年度绿色环保房地产定向开发合同1本合同目录一览1.合同概述1.1合同签订依据1.2合同目的和原则1.3合同生效时间和期限2.双方基本信息2.1开发方信息2.2投资方信息2.3合作方信息(如有)3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目类型3.5项目规划4.项目投资与融资4.1投资总额4.2投资结构4.3融资方式4.4融资期限5.项目开发进度及节点5.1项目开发阶段划分5.2各阶段时间节点5.3各阶段验收标准6.项目质量与安全6.1质量标准6.2安全标准6.3质量监管6.4安全监管7.土地使用与规划7.1土地使用权取得7.2土地规划指标7.3土地使用期限8.环保要求与措施8.1环保政策8.2环保设施8.3环保监管9.产权与收益分配9.1产权归属9.2收益分配方式9.3收益分配比例10.合作方式与责任10.1合作方式10.2各方责任10.3违约责任11.合同变更与解除11.1合同变更条件11.2合同解除条件11.3合同变更与解除程序12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决费用13.合同终止与清算13.1合同终止条件13.2合同清算程序13.3清算费用14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同签订依据1.2合同目的和原则本合同旨在明确甲乙双方在二零二四年度绿色环保房地产定向开发项目中的权利、义务和责任,确保项目按照绿色环保标准进行,实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。1.3合同生效时间和期限本合同自双方签字盖章之日起生效,合同期限为五年,自合同生效之日起计算。2.双方基本信息2.1开发方信息开发方名称:房地产开发有限公司注册地址:市区路号法定代表人:2.2投资方信息投资方名称:投资集团有限公司注册地址:市区路号法定代表人:2.3合作方信息(如有)(此处如有合作方,填写合作方信息)3.项目概况3.1项目名称绿色生态住宅小区3.2项目地点市区街道3.3项目规模总建筑面积:100,000平方米3.4项目类型住宅小区3.5项目规划项目规划为多层住宅、商业配套、绿化景观等。4.项目投资与融资4.1投资总额项目总投资为人民币10亿元。4.2投资结构甲方投资比例:60%乙方投资比例:40%4.3融资方式甲方通过自筹资金、银行贷款等方式筹集资金。乙方通过自筹资金、股权融资等方式筹集资金。4.4融资期限融资期限为项目开发周期,即五年。5.项目开发进度及节点5.1项目开发阶段划分项目开发分为四个阶段:前期准备、施工建设、竣工验收、交付使用。5.2各阶段时间节点前期准备:自合同生效之日起6个月内完成。施工建设:自前期准备工作完成后12个月内开始,24个月内完成。竣工验收:施工建设完成后3个月内完成。交付使用:竣工验收合格后2个月内完成。5.3各阶段验收标准各阶段验收标准按照国家相关法律法规和行业标准执行。6.项目质量与安全6.1质量标准项目质量标准按照国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》执行。6.2安全标准项目安全标准按照国家标准《建筑施工安全检查标准》执行。6.3质量监管甲乙双方共同设立质量监管小组,负责项目质量监管工作。6.4安全监管甲乙双方共同设立安全监管小组,负责项目安全监管工作。8.环保要求与措施8.1环保政策本项目须符合国家及地方有关环境保护的法律法规,严格执行环境影响评价制度,确保项目符合绿色环保要求。8.2环保设施项目内应配备污水处理设施、垃圾处理设施、噪音控制设施等环保设施,并确保其正常运行。8.3环保监管项目建设和运营过程中,甲乙双方应接受环保部门的监管,定期进行环保监测,确保排放达标。9.产权与收益分配9.1产权归属项目建成后,甲方拥有项目土地使用权,乙方拥有项目房屋所有权。9.2收益分配方式项目建成后,甲乙双方按照投资比例分享项目收益。9.3收益分配比例甲方:60%乙方:40%10.合作方式与责任10.1合作方式甲乙双方以股权合作的方式进行项目开发,甲方为项目主导方,乙方为投资方。10.2各方责任甲方负责项目的设计、施工、管理等工作。乙方负责项目的资金投入和收益分配。10.3违约责任如一方违反合同约定,导致项目不能按期完成或造成损失,违约方应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。11.合同变更与解除11.1合同变更条件在合同履行过程中,如因不可抗力、法律法规变更等原因,导致合同内容需要变更,双方应协商一致后进行变更。11.2合同解除条件a.一方严重违约,经对方书面通知后30日内仍未改正;b.发生不可抗力,导致合同无法履行;c.合同约定的解除条件成就。11.3合同变更与解除程序变更或解除合同应书面通知对方,并经双方签字盖章确认。12.争议解决12.1争议解决方式双方应友好协商解决合同争议,协商不成时,提交仲裁委员会仲裁。12.2争议解决机构仲裁委员会12.3争议解决费用争议解决费用由败诉方承担,双方另有约定的除外。13.合同终止与清算13.1合同终止条件合同期限届满或双方协商一致解除合同,合同终止。13.2合同清算程序合同终止后,甲乙双方应进行项目清算,清算费用由双方按照投资比例分担。13.3清算费用清算费用包括但不限于审计费、评估费、律师费等。14.其他约定事项14.1通知方式a.直接送达或邮寄至对方指定的地址;b.通过传真或电子邮件发送至对方指定的联系人。14.2合同份数本合同一式八份,甲乙双方各执四份,具有同等法律效力。14.3合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念本合同所称的第三方,包括但不限于中介方、监理方、评估机构、审计机构、设计单位、施工单位等,以及为履行本合同目的而参与项目管理的其他专业机构或个人。15.2第三方的责权利15.2.1责任第三方应按照合同约定或法律法规的规定,履行其职责,对因自身原因造成的损失或违约行为承担责任。15.2.2权利第三方有权根据合同约定或法律法规的规定,获得相应的报酬和权益。15.2.3利益第三方应维护甲乙双方的合法权益,不得损害甲乙双方的利益。15.3第三方与其他各方的划分说明15.3.1第三方与甲方的关系第三方作为甲方聘请的专业机构或个人,应服从甲方的管理和监督,不得违反甲方的要求。15.3.2第三方与乙方的关系第三方作为乙方聘请的专业机构或个人,应服从乙方的管理和监督,不得违反乙方的要求。15.3.3第三方与甲乙双方的关系第三方在履行职责过程中,应保持中立,不得偏袒任何一方,应公平公正地处理甲乙双方的事务。16.第三方介入的具体条款16.1中介方16.1.1中介方责任限额中介方对本合同项下服务的责任限额为中介费总额的10倍。16.1.2中介方权利中介方有权收取合同约定比例的中介费,并享有合同约定的权利。16.1.3中介方义务中介方应按照合同约定提供中介服务,确保中介服务的质量和效果。16.2监理方16.2.1监理方责任限额监理方对本合同项下服务的责任限额为监理费总额的5倍。16.2.2监理方权利监理方有权收取合同约定比例的监理费,并享有合同约定的权利。16.2.3监理方义务监理方应按照合同约定对项目建设进行监理,确保项目质量、进度和投资控制。16.3评估机构16.3.1评估机构责任限额评估机构对本合同项下服务的责任限额为评估费总额的3倍。16.3.2评估机构权利评估机构有权收取合同约定比例的评估费,并享有合同约定的权利。16.3.3评估机构义务评估机构应按照合同约定对项目进行评估,提供准确的评估报告。16.4审计机构16.4.1审计机构责任限额审计机构对本合同项下服务的责任限额为审计费总额的2倍。16.4.2审计机构权利审计机构有权收取合同约定比例的审计费,并享有合同约定的权利。16.4.3审计机构义务审计机构应按照合同约定对项目财务进行审计,确保财务真实、合规。16.5设计单位16.5.1设计单位责任限额设计单位对本合同项下服务的责任限额为设计费总额的1.5倍。16.5.2设计单位权利设计单位有权收取合同约定比例的设计费,并享有合同约定的权利。16.5.3设计单位义务设计单位应按照合同约定提供设计服务,确保设计质量符合国家标准。16.6施工单位16.6.1施工单位责任限额施工单位对本合同项下服务的责任限额为合同总价款的0.5倍。16.6.2施工单位权利施工单位有权收取合同约定比例的工程款,并享有合同约定的权利。16.6.3施工单位义务施工单位应按照合同约定进行施工,确保施工质量、进度和安全。17.第三方介入的变更程序17.1第三方介入的变更如需变更第三方,甲乙双方应协商一致,并书面通知对方及第三方,变更后的合同条款应作为本合同的附件。17.2第三方介入的终止如第三方因故无法继续履行职责,甲乙双方应协商解决,如协商不成,任何一方均有权终止第三方介入,并按照合同约定承担相应的责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同签订证明文件要求:合同签订双方的法定代表人签字盖章,见证人签字盖章,合同签订日期。说明:作为合同生效的证明文件。2.附件二:项目可行性研究报告要求:包含项目背景、市场分析、经济效益分析、风险评估等内容。说明:作为项目开发的基础文件。3.附件三:项目环境影响评价报告要求:符合国家环保要求,包含环境影响分析、防治措施等内容。说明:作为项目环保合规的证明文件。4.附件四:土地使用权证要求:证明甲方拥有土地使用权。说明:作为项目开发的法律依据。5.附件五:项目规划许可证要求:包含项目用地性质、建筑面积、容积率等规划指标。说明:作为项目规划合法性的证明文件。6.附件六:设计文件要求:包含建筑图纸、设备选型、施工图等设计内容。说明:作为项目施工的指导文件。7.附件七:施工合同要求:明确施工单位的责任和义务,包括施工进度、质量、安全等。说明:作为施工单位施工的依据。8.附件八:监理合同要求:明确监理单位的责任和义务,包括监理范围、监理方式等。说明:作为监理单位监理的依据。9.附件九:审计报告要求:对项目财务进行审计,确保财务真实、合规。说明:作为项目财务监督的证明文件。10.附件十:项目竣工验收报告要求:包含项目验收结论、存在问题及整改措施。说明:作为项目竣工的证明文件。11.附件十一:项目交付使用证明文件要求:包含项目交付日期、交付标准等。说明:作为项目交付的证明文件。12.附件十二:合同变更协议要求:对合同变更内容进行详细说明,双方签字盖章。说明:作为合同变更的正式文件。13.附件十三:争议解决协议要求:明确争议解决方式、机构及费用等。说明:作为争议解决的依据。14.附件十四:合同终止协议要求:明确合同终止原因、清算方式等。说明:作为合同终止的正式文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1甲方未按时支付投资款项;1.2乙方未按时缴纳土地出让金;1.3甲方未按时提供土地使用权证;1.4乙方未按时提供项目规划许可证;1.5设计单位提供的设计文件不符合国家标准;1.6施工单位未按期完成施工任务;1.7监理单位未按约定履行监理职责;1.8评估机构提供的评估报告存在重大失实;1.9审计机构审计过程中发现重大财务违规;1.10第三方介入过程中出现重大失误或违规行为。2.责任认定标准:2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于:a.支付违约金;b.赔偿因违约行为造成的损失;c.承担由此产生的诉讼费用;d.承担其他违约责任。2.2违约责任的具体金额和方式由双方协商确定。3.示例说明:3.1甲方未按时支付投资款项,导致项目进度延误,乙方要求甲方支付违约金人民币万元;3.2施工单位未按期完成施工任务,导致项目延期交付,甲方要求施工单位支付违约金人民币万元;3.3设计单位提供的设计文件不符合国家标准,导致项目无法验收,双方协商确定设计单位赔偿甲方人民币万元。全文完。二零二四年度绿色环保房地产定向开发合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及地址1.2法定代表人或授权代表姓名及联系方式1.3合同签订日期2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目性质2.5项目总投资3.项目开发内容3.1土地使用权取得3.2建设工程3.3环保设施建设3.4绿色建筑认证4.项目开发流程4.1土地使用权取得流程4.2建设工程审批流程4.3环保设施建设流程4.4绿色建筑认证流程5.投资与资金管理5.1投资总额及分阶段投资计划5.2资金来源及使用5.3资金监管6.环保要求与措施6.1环保标准6.2环保设施建设要求6.3环保运营管理要求7.绿色建筑设计与施工7.1绿色建筑设计要求7.2绿色建筑施工要求7.3绿色建筑材料使用要求8.合同期限与终止8.1合同期限8.2合同终止条件8.3合同终止后的处理9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约责任赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同附件11.1附件一:土地使用权取得文件11.2附件二:建设工程规划许可证11.3附件三:绿色建筑认证证书12.合同签署12.1合同签署日期12.2合同签署地点12.3合同签署代表13.合同生效13.1合同生效条件13.2合同生效日期14.合同其他14.1合同变更14.2合同解除14.3合同解除后的处理14.4合同解除通知14.5合同附件清单第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称及地址甲方:房地产开发有限公司地址:市区路号乙方:环保科技有限公司地址:市区路号1.2法定代表人或授权代表姓名及联系方式甲方法定代表人:联系方式:138乙方法定代表人:联系方式:13956781.3合同签订日期本合同签订日期为2024年3月1日。2.项目概况2.1项目名称绿色家园住宅小区2.2项目地点市区路2.3项目规模占地面积:10万平方米总建筑面积:30万平方米2.4项目性质住宅、商业、配套公建2.5项目总投资预计总投资:人民币5亿元3.项目开发内容3.1土地使用权取得甲方负责取得项目用地土地使用权,并确保符合国家相关法律法规要求。3.2建设工程乙方负责项目的规划、设计、施工及验收,确保工程质量达到国家标准。3.3环保设施建设项目需配备污水处理设施、垃圾处理设施等环保设施,并确保其正常运行。3.4绿色建筑认证项目需按照绿色建筑评价标准进行设计和建设,争取获得绿色建筑认证。4.项目开发流程4.1土地使用权取得流程甲方在合同签订后一个月内取得土地使用权,并向乙方提供相关证明文件。4.2建设工程审批流程乙方在取得土地使用权后,一个月内完成项目规划、设计审批,并取得相关施工许可证。4.3环保设施建设流程在建设工程审批通过后,乙方需在三个月内完成环保设施建设。4.4绿色建筑认证流程在建设工程完工后,乙方需在六个月内申请绿色建筑认证。5.投资与资金管理5.1投资总额及分阶段投资计划项目总投资为人民币5亿元,分四个阶段投入。5.2资金来源及使用资金来源包括甲方自有资金、银行贷款等。资金使用需按照合同约定进行。5.3资金监管双方设立资金监管账户,甲方负责监督资金使用情况。6.环保要求与措施6.1环保标准项目需符合国家及地方环保相关法律法规要求。6.2环保设施建设要求环保设施需符合国家及地方环保标准,并确保其正常运行。6.3环保运营管理要求项目运营期间,需定期进行环保设施检查和维护,确保其正常运行。8.合同期限与终止8.1合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效,合同期限为五年。8.2合同终止条件8.2.1双方协商一致;8.2.2因不可抗力导致合同无法履行;8.2.3一方严重违约,经另一方书面通知后,违约方在三十日内仍未采取补救措施或继续违约;8.2.4法律法规规定的其他合同终止情形。8.3合同终止后的处理8.3.1合同终止后,双方应立即停止一切合同约定的行为;8.3.2双方应就合同终止前的合同履行情况进行清算,并按照合同约定处理剩余款项;8.3.3双方应将合同终止情况通知相关第三方,并采取必要措施保护相关方的合法权益。9.违约责任9.1违约情形9.1.1一方未按照合同约定履行义务;9.1.2一方未按照合同约定提供相关文件或资料;9.1.3一方未按照合同约定支付款项;9.1.4一方未按照合同约定完成项目开发;9.1.5一方违反合同约定的保密义务;9.1.6一方违反合同约定的环保要求。9.2违约责任承担9.2.1违约方应承担违约责任,向守约方支付违约金;9.2.2违约金的具体数额由双方协商确定,并在合同中明确;9.2.3守约方有权要求违约方继续履行合同或采取补救措施。9.3违约责任赔偿9.3.1违约方应赔偿守约方因此遭受的直接损失;9.3.2违约方应赔偿守约方因此遭受的间接损失;9.3.3间接损失包括但不限于利润损失、信誉损失等。10.争议解决10.1争议解决方式双方发生争议,应通过友好协商解决。协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构双方同意将争议提交至合同签订地的人民法院管辖。10.3争议解决程序10.3.1争议双方应在收到争议通知之日起三十日内提交书面答辩;10.3.2人民法院应在收到起诉状之日起六十日内受理案件;10.3.3人民法院应在受理案件之日起九十日内作出判决。11.合同附件11.1附件一:土地使用权取得文件11.2附件二:建设工程规划许可证11.3附件三:绿色建筑认证证书12.合同签署12.1合同签署日期本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同签署地点市区路号12.3合同签署代表甲方代表:乙方代表:13.合同生效13.1合同生效条件本合同经双方签字盖章后生效。13.2合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。14.合同其他14.1合同变更14.1.1合同的任何变更需经双方书面同意;14.1.2合同变更应采用书面形式,并由双方签字盖章。14.2合同解除14.2.1合同解除需经双方书面同意;14.2.2合同解除应采用书面形式,并由双方签字盖章。14.3合同解除后的处理14.3.1合同解除后,双方应立即停止一切合同约定的行为;14.3.2双方应就合同解除前的合同履行情况进行清算,并按照合同约定处理剩余款项;14.3.3双方应将合同解除情况通知相关第三方,并采取必要措施保护相关方的合法权益。14.4合同解除通知14.4.1合同解除通知应以书面形式发出;14.4.2合同解除通知应在合同解除前至少三十日发出。14.5合同附件清单合同附件清单如下:附件一:土地使用权取得文件附件二:建设工程规划许可证附件三:绿色建筑认证证书第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念在本合同中,第三方指除甲乙双方外的任何自然人、法人或其他组织,包括但不限于中介方、监理方、评估方、审计方、保险公司等。15.2第三方介入情形15.2.1双方协商一致同意引入第三方提供专业服务;15.2.2法律法规规定必须引入第三方;15.2.3合同履行过程中出现需要第三方介入的情况。15.3第三方责权利15.3.1责任:第三方应按照合同约定和法律法规要求,履行其职责,并对自身提供的服务质量承担相应责任。15.3.2权利:第三方有权按照合同约定获取报酬,并享有相应的知情权和参与权。15.3.3利益:第三方有权从其提供的服务中获得合理的经济利益。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与甲方:第三方作为甲方提供的服务供应商,应接受甲方的指导和监督,并对其服务质量负责。15.4.2第三方与乙方:第三方作为乙方提供的服务供应商,应接受乙方的指导和监督,并对其服务质量负责。15.4.3第三方与甲乙双方:第三方应保持中立,不得偏袒任何一方,应公平、公正地履行职责。16.第三方介入的额外条款及说明16.1第三方介入的程序16.1.1双方应就第三方介入达成
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 六盘水师范学院《农民画综合材料创作》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 焦作师范高等专科学校《美术课程设计与开发》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 新苏教版一年级下册数学第1单元第1课时《9加几》作业
- 华中师范大学《网球(2)》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 【物理】第八章 运动和力+2024-2025学年人教版(2024)物理八年级下册
- 河套学院《环境健康密码》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 重庆轻工职业学院《计算机组成及系统结构》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 驻马店职业技术学院《制冷与空调》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 浙江药科职业大学《数值模拟技术》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 浙江工商大学《多媒体数据分析与检索》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 绵阳市高中2022级(2025届)高三第二次诊断性考试(二诊)历史试卷(含答案)
- 《视频压缩基础》课件
- 四年级数学(上)计算题专项练习及答案
- 军事理论(2024年版)学习通超星期末考试答案章节答案2024年
- GB/T 6672-2001塑料薄膜和薄片厚度测定机械测量法
- 写人事物景作文课件
- 厂级安全培训资料
- 中国药科大学《药物化学》教学日历
- 露天矿山课件
- 经济效益证明(模板)
- 果树蔬菜病害:第一章 蔬菜害虫
评论
0/150
提交评论