版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年水电安装项目施工监理合同本合同目录一览1.项目概述1.1项目名称1.2项目地点1.3项目规模1.4项目工期1.5项目资金来源2.监理单位与施工单位2.1监理单位2.2施工单位3.合同双方的权利和义务3.1监理单位的权利和义务3.2施工单位的权利和义务4.监理范围4.1施工前准备4.2施工过程监理4.3施工验收4.4施工整改5.监理方法与措施5.1施工前监理5.2施工过程中监理5.3施工验收监理5.4施工整改监理6.技术规范与质量标准6.1国家及行业标准6.2企业技术规范6.3质量标准7.监理费用及支付方式7.1监理费用7.2支付方式7.3付款时间8.施工单位的责任与义务8.1施工质量保证8.2施工安全保证8.3施工进度保证8.4施工变更处理9.监理单位的责任与义务9.1监理质量保证9.2监理安全保证9.3监理进度保证9.4监理变更处理10.违约责任10.1施工单位违约责任10.2监理单位违约责任11.争议解决方式11.1争议解决途径11.2争议解决程序11.3争议解决费用12.合同生效与解除12.1合同生效条件12.2合同解除条件12.3合同解除程序13.合同附件13.1技术资料13.2施工图纸13.3施工方案13.4其他相关文件14.其他约定事项14.1合同变更14.2合同解除14.3合同终止14.4合同解除后的处理第一部分:合同如下:1.项目概述1.1项目名称:二零二四年水电安装项目1.2项目地点:[具体地点]1.3项目规模:[具体规模描述]1.4项目工期:自合同签订之日起至[具体日期]1.5项目资金来源:[资金来源说明]2.监理单位与施工单位2.1监理单位:[监理单位全称]2.2施工单位:[施工单位全称]3.合同双方的权利和义务3.1监理单位的权利和义务3.1.1对施工过程进行监督、检查和验收3.1.2提供施工技术咨询服务3.1.3保证监理工作的独立性和公正性3.2施工单位的权利和义务3.2.1按照监理单位的监督要求进行施工3.2.2配合监理单位进行施工过程中的检查和验收3.2.3遵守国家及行业标准4.监理范围4.1施工前准备4.1.1对施工图纸进行审核4.1.2对施工方案进行评审4.1.3对施工人员资质进行审查4.2施工过程监理4.2.1对施工质量进行日常检查4.2.2对施工进度进行跟踪4.2.3对施工安全进行监控4.3施工验收4.3.1对施工完成后的质量进行验收4.3.2对施工进度进行最终确认4.3.3对施工安全进行最终检查4.4施工整改4.4.1对不合格工程进行整改4.4.2对不符合规范要求进行整改4.4.3对整改情况进行记录和报告5.监理方法与措施5.1施工前监理5.1.1对施工图纸进行详细审查5.1.2对施工方案进行可行性分析5.1.3对施工组织设计进行审核5.2施工过程中监理5.2.1定期进行现场巡查5.2.2对施工过程进行拍照记录5.2.3对施工质量进行抽样检验5.3施工验收监理5.3.1对施工完成后的质量进行全面检查5.3.2对施工进度进行最终确认5.3.3对施工安全进行最终检查5.4施工整改监理5.4.1对不合格工程进行整改监督5.4.2对不符合规范要求进行整改监督5.4.3对整改效果进行评估6.技术规范与质量标准6.1国家及行业标准6.1.1严格按照国家及行业相关规范进行施工6.1.2对施工材料进行质量检测6.2企业技术规范6.2.1遵循企业内部技术规范要求6.2.2对施工过程进行技术指导6.3质量标准6.3.1确保工程质量达到合同约定标准6.3.2对质量问题进行责任追溯8.监理费用及支付方式8.1监理费用8.1.1监理费用总额为人民币[具体金额]8.1.2费用构成包括监理人员费用、设备费用、资料费用等8.2支付方式8.2.1施工单位应于每月末前支付当月监理费用的[具体百分比]8.2.2首付款为监理费用总额的[具体百分比],合同签订后[具体天数]内支付8.2.3结算款在工程验收合格后[具体天数]内支付9.施工单位的责任与义务9.1施工质量保证9.1.1施工单位必须按照合同约定和国家及行业标准进行施工9.1.2对施工过程中的质量问题负全部责任9.2施工安全保证9.2.1施工单位必须遵守国家安全生产法律法规9.2.2对施工现场进行安全管理,确保施工安全9.3施工进度保证9.3.1施工单位必须按照合同约定的工期完成施工任务9.3.2如因施工单位原因导致工期延误,施工单位应承担相应责任9.4施工变更处理9.4.1施工单位在施工过程中如需进行变更,必须提前向监理单位提出申请9.4.2监理单位对变更申请进行审核,并报建设单位批准10.监理单位的责任与义务10.1监理质量保证10.1.1监理单位必须按照合同约定和监理规范进行监理工作10.1.2对监理过程中的质量问题负全部责任10.2监理安全保证10.2.1监理单位必须遵守国家安全生产法律法规10.2.2对监理现场进行安全管理,确保监理工作安全10.3监理进度保证10.3.1监理单位必须按照合同约定的进度进行监理工作10.3.2对监理进度延误承担相应责任10.4监理变更处理10.4.1监理单位在接到施工单位变更申请后,应在[具体天数]内完成审核并回复10.4.2对变更后的施工方案进行监督执行11.违约责任11.1施工单位违约责任11.1.1施工单位未按合同约定完成施工任务的,应支付违约金,违约金为每日[具体金额]11.1.2施工单位未按合同约定保证施工质量的,应承担修复费用及相应的违约责任11.2监理单位违约责任11.2.1监理单位未按合同约定完成监理任务的,应支付违约金,违约金为每日[具体金额]11.2.2监理单位未按合同约定保证监理质量的,应承担相应责任12.争议解决方式12.1争议解决途径12.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议12.1.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼12.2争议解决程序12.2.1争议发生后,双方应在[具体天数]内协商解决12.2.2如协商不成,任何一方可向人民法院提起诉讼12.3争议解决费用12.3.1诉讼费用由败诉方承担13.合同生效与解除13.1合同生效条件13.1.1双方代表签字盖章13.1.2合同经双方签字盖章后生效13.2合同解除条件13.2.1因不可抗力导致合同无法履行13.2.2双方协商一致解除合同13.3合同解除程序13.3.1双方协商一致后,签订解除合同协议13.3.2解除合同协议经双方签字盖章后生效14.其他约定事项14.1合同变更14.1.1合同任何一方不得擅自变更合同内容14.1.2合同变更需经双方协商一致,并签订书面变更协议14.2合同解除后的处理14.2.2双方应按照合同约定结算已发生的费用第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所称第三方,是指除甲乙双方以外的,根据合同约定或法律规定,参与合同履行或与合同履行有关的其他自然人、法人或其他组织。15.1.2第三方包括但不限于设计单位、咨询机构、检测机构、仲裁机构、监理单位等。15.2第三方介入原因15.2.1因合同履行需要,甲乙双方可邀请第三方提供专业服务。15.2.2当甲乙双方发生争议时,可邀请第三方进行调解或仲裁。15.3第三方责任15.3.1第三方在合同履行过程中应遵守国家法律法规和合同约定,对因其提供的服务导致的责任承担相应责任。15.3.2第三方责任包括但不限于因提供的服务质量不合格、违反保密义务、违反知识产权等引起的责任。15.4第三方责任限额15.4.1第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定,具体数额应根据第三方服务的性质、难度、预期风险等因素确定。15.4.2第三方责任限额应在合同签订前明确,并作为合同附件。15.5第三方权利15.5.1第三方有权根据合同约定,获得相应的服务费用。15.5.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的协助和配合。15.6第三方与其他各方的划分说明15.6.1第三方与甲乙双方的关系为委托服务关系,第三方对甲乙双方不承担连带责任。15.6.2第三方在合同履行过程中,应独立承担责任,不得以甲乙双方的名义行事。15.6.3第三方在提供服务的范围内,有权与甲乙双方进行沟通和协商,但不得损害甲乙双方的合法权益。16.甲乙方增加的额外条款及说明16.1甲方额外条款16.1.1甲方应确保第三方具备相应的资质和条件,并对其提供服务的能力进行审核。16.1.2甲方应与第三方签订书面服务合同,明确双方的权利义务和责任。16.2乙方增加的额外条款16.2.1乙方应按照合同约定,积极配合第三方的工作,并提供必要的资料和条件。16.2.2乙方应监督第三方的工作,确保其按照合同约定提供优质服务。17.第三方介入的具体条款17.1第三方介入的条件17.1.1合同履行过程中,甲乙双方一致同意引入第三方。17.1.2第三方具备完成相关服务的资质和能力。17.2第三方介入的程序17.2.1甲乙双方协商确定第三方介入的具体事宜。17.2.2甲乙双方与第三方签订服务合同,明确服务内容、费用、期限等。17.2.3第三方按照服务合同约定提供相关服务。17.3第三方介入的监督17.3.1甲乙双方对第三方的服务进行监督,确保其按照合同约定履行义务。17.3.2第三方在提供服务过程中,应主动向甲乙双方报告工作进展情况。17.4第三方介入的变更17.4.1如第三方在服务过程中出现重大质量问题,甲乙双方有权要求第三方进行整改或更换第三方。17.4.2第三方介入的变更需经甲乙双方一致同意,并签订书面变更协议。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同附件一:施工图纸详细要求:包含施工图纸的完整版,以及所有必要的修改和补充说明。说明:施工图纸是施工的重要依据,必须清晰、准确,确保施工质量。2.合同附件二:施工方案详细要求:详细描述施工步骤、施工方法、施工进度计划等。说明:施工方案是指导施工的重要文件,应确保方案的科学性和可行性。3.合同附件三:施工组织设计详细要求:包括施工人员组织、施工设备、施工材料等组织设计。说明:施工组织设计是确保施工顺利进行的重要保证,应合理规划。4.合同附件四:施工进度计划详细要求:详细列出各阶段的施工时间表,包括关键节点和里程碑。说明:施工进度计划是监控施工进度的依据,应确保进度合理。5.合同附件五:施工质量标准详细要求:明确施工质量标准,包括材料、工艺、检测等要求。说明:施工质量标准是保证工程质量的重要依据,应严格执行。6.合同附件六:施工安全措施详细要求:包括施工过程中的安全管理制度、安全措施等。说明:施工安全措施是保障施工人员安全的重要文件,应全面细致。7.合同附件七:监理方案详细要求:包括监理内容、监理方法、监理程序等。说明:监理方案是监理单位工作的指导文件,应确保监理工作的全面性。8.合同附件八:监理报告详细要求:包括监理过程中的发现、问题、建议等。9.合同附件九:施工变更记录详细要求:包括变更原因、变更内容、变更审批等。说明:施工变更记录是变更管理的依据,应确保变更的合规性。10.合同附件十:争议解决文件详细要求:包括争议双方意见、协商结果、仲裁或诉讼文件等。说明:争议解决文件是解决合同争议的重要依据,应确保争议得到妥善处理。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:施工单位未按合同约定的时间完成工程。责任认定标准:施工单位应承担每日[具体金额]的违约金。示例:若合同约定工期为100天,实际工期为120天,则施工单位应支付[金额]的违约金。2.违约行为:施工单位施工质量不合格。责任认定标准:施工单位应承担修复费用,并支付[金额]的违约金。示例:若施工过程中发现质量问题,施工单位应承担修复费用,并支付[金额]的违约金。3.违约行为:监理单位未按合同约定进行监理。责任认定标准:监理单位应承担[金额]的违约金。示例:若监理单位未按时进行监理,应支付[金额]的违约金。4.违约行为:第三方未按合同约定提供服务。责任认定标准:第三方应承担[金额]的违约金。示例:若第三方未按时提供服务,应支付[金额]的违约金。5.违约行为:任何一方泄露合同内容或商业秘密。责任认定标准:违约方应承担相应的法律责任。示例:若一方泄露合同内容,应承担相应的法律责任,包括但不限于赔偿损失。全文完。二零二四年水电安装项目施工监理合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2法定代表人1.3联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.施工监理范围3.1监理范围3.2监理内容3.3监理标准4.监理服务期限4.1监理开始日期4.2监理结束日期4.3监理期限延长5.监理费用5.1监理费用总额5.2费用支付方式5.3费用支付时间6.质量要求6.1质量标准6.2质量验收6.3质量整改7.进度要求7.1施工进度计划7.2进度调整7.3进度延误责任8.安全生产8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3事故处理9.保密条款9.1保密范围9.2保密期限9.3违约责任10.合同变更与解除10.1变更条件10.2解除条件10.3变更程序10.4解除程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决机构13.合同生效与终止13.1生效条件13.2生效日期13.3终止条件13.4终止程序14.其他约定14.1不可抗力14.2法律法规14.3通知14.4合同附件第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1双方名称甲方:______水电安装有限公司乙方:______监理有限公司1.2法定代表人甲方法定代表人:______乙方法定代表人:______1.3联系方式甲方联系方式:电话______,邮箱______乙方联系方式:电话______,邮箱______第二条项目概况2.1项目名称______水电安装项目2.2项目地点______省______市______县2.3项目规模项目总投资额:______万元项目建筑面积:______平方米2.4项目内容第三条施工监理范围3.1监理范围3.2监理内容1.对施工图纸和施工组织设计进行审核;2.监督施工单位的施工进度,确保按计划完成;3.对施工质量进行监督检查,确保工程质量符合国家及行业标准;4.监督施工单位的安全生产,确保安全生产无事故;5.管理合同执行情况,包括合同变更、合同纠纷等;6.对施工信息进行收集、整理、分析和报告;7.对工程验收进行监督。3.3监理标准监理工作应按照国家及行业相关标准执行,确保工程质量、进度、安全等方面的要求。第四条施工监理期限4.1监理开始日期______年______月______日4.2监理结束日期______年______月______日4.3监理期限延长如因不可抗力等原因导致监理期限延长,双方应协商一致,签订补充协议。第五条监理费用5.1监理费用总额______万元5.2费用支付方式1.甲方于合同签订后______个工作日内支付监理费用的______%;2.甲方于监理开始后每月支付监理费用的______%;3.甲方于监理结束前支付监理费用的______%。5.3费用支付时间每月______日前支付上一个月的监理费用。第六条质量要求6.1质量标准工程质量应达到国家及行业规定的合格标准,具体标准如下:1.变压器安装:按照《电力设备安装工程施工及验收规范》执行;2.配电线路铺设:按照《低压配电线路工程施工及验收规范》执行;3.高低压设备调试:按照《电力设备调试规程》执行。6.2质量验收1.施工单位应按照合同约定的质量标准进行自检,并向监理单位提交自检报告;2.监理单位应按照合同约定的质量标准进行抽检,并对抽检结果进行记录;3.工程验收合格后,监理单位应出具验收报告。6.3质量整改1.对不合格的工程,监理单位应通知施工单位进行整改;2.施工单位应在监理单位规定的时间内完成整改;3.整改完成后,监理单位应进行复查,确保整改到位。第七条进度要求7.1施工进度计划甲方应提供详细的施工进度计划,包括各阶段的工作内容、时间节点等,乙方应予以审核并批准。7.2进度调整1.如遇不可抗力等因素导致施工进度计划无法按期完成,双方应协商调整进度计划;2.任何一方要求调整进度计划,应提前______个工作日向对方提出书面申请,并说明原因。7.3进度延误责任1.如因乙方原因导致施工进度延误,乙方应承担相应责任,包括但不限于延长监理期限、赔偿甲方损失等;2.如因甲方原因导致施工进度延误,甲方应承担相应责任,并按合同约定支付违约金。第八条安全生产8.1安全生产责任1.施工单位应承担安全生产主体责任,确保施工现场安全生产;2.乙方应承担安全生产监督责任,对施工现场进行安全检查,发现安全隐患及时通知施工单位整改。8.2安全生产措施1.施工单位应制定安全生产措施,包括但不限于现场安全管理制度、应急预案等;2.乙方应监督施工单位执行安全生产措施,确保措施落实到位。8.3事故处理1.发生安全事故,施工单位应立即启动应急预案,采取措施控制事故扩大;2.乙方应协助施工单位进行调查处理,并按要求向相关部门报告。第九条保密条款9.1保密范围9.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后______年。9.3违约责任任何一方违反保密条款,应承担违约责任,包括但不限于赔偿对方损失。第十条合同变更与解除10.1变更条件1.合同签订后,如因国家政策、市场行情等因素发生变化,双方可协商变更合同内容;2.如因不可抗力等因素导致合同无法履行,双方可协商解除合同。10.2解除条件1.合同一方严重违约,另一方有权解除合同;2.合同约定的解除条件成就。10.3变更程序1.双方协商一致后,签订书面变更协议;2.变更协议作为合同附件,与合同具有同等法律效力。10.4解除程序1.解除合同前,双方应协商一致,签订书面解除协议;2.解除协议作为合同附件,与合同具有同等法律效力。第十一条违约责任11.1违约情形1.一方未按合同约定履行义务;2.一方违反合同约定的保密义务;3.一方违反合同约定的其他义务。11.2违约责任承担1.违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等;2.违约方应承担因违约行为给对方造成的全部损失。11.3违约赔偿违约赔偿的具体数额由双方协商确定,如协商不成,可依法向人民法院提起诉讼。第十二条争议解决12.1争议解决方式1.双方应友好协商解决争议;2.如协商不成,可提交仲裁委员会仲裁。12.2争议解决程序1.争议发生后,双方应在______个工作日内提出书面争议报告;2.仲裁委员会应在收到争议报告后______个工作日内组成仲裁庭;3.仲裁庭应在______个工作日内作出仲裁裁决。12.3争议解决机构双方同意选择______仲裁委员会作为争议解决机构。第十三条合同生效与终止13.1生效条件本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。13.2生效日期______年______月______日13.3终止条件1.合同约定的监理期限届满;2.合同解除;3.合同依法被宣布无效。13.4终止程序合同终止前,双方应就合同终止事宜进行协商,并签订书面终止协议。第十四条其他约定14.1不可抗力1.不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括自然灾害、战争、政府行为等;2.发生不可抗力事件,双方应相互理解,并及时通知对方。14.2法律法规本合同适用中华人民共和国法律法规。14.3通知1.除非另有约定,所有通知应以书面形式发送;2.通知送达时间以对方实际收到时间为准。14.4合同附件本合同附件作为合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中,根据甲乙双方协商一致或合同约定,参与合同履行的独立第三方机构或个人。1.2.1中介机构,如招投标代理机构、造价咨询机构等;1.2.2技术咨询机构,如工程设计单位、工程检测机构等;1.2.3管理服务机构,如项目管理公司、监理公司等;1.2.4其他根据合同需要介入的第三方。第二条第三方职责2.1第三方应按照合同约定和甲乙双方的要求,独立、客观、公正地履行其职责。2.2第三方的具体职责包括但不限于:2.2.1招投标代理机构:负责招投标活动的组织、实施和监督;2.2.2造价咨询机构:负责工程概算、预算编制及审核;2.2.3技术咨询机构:负责工程设计、技术审查、工程检测等;2.2.4管理服务机构:负责项目进度管理、成本控制、合同管理等。第三条第三方权利3.1.1要求甲乙双方提供必要的资料和信息;3.1.2对甲乙双方的违约行为提出异议;3.1.3要求甲乙双方按照合同约定支付费用;3.1.4在合同约定的范围内,独立作出决策。第四条第三方义务4.1.1严格保密,不得泄露甲乙双方的商业秘密;4.1.2独立、公正、客观地履行职责;4.1.3按时完成工作任务,确保工程质量;4.1.4对自己的工作结果承担相应责任。第五条第三方责任限额5.1第三方在履行职责过程中,因自身原因导致甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。5.2第三方责任限额的确定:5.2.1第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定;5.2.2如合同未约定责任限额,则以第三方收取的费用的一定比例作为责任限额;5.2.3第三方责任限额最高不超过合同总价的一定比例。第六条第三方与其他各方的划分6.1第三方与甲乙双方的权利义务划分:6.1.1第三方与甲方:第三方应按照甲方的要求,协助甲方完成招投标、设计、施工等工作;6.1.2第三方与乙方:第三方应按照乙方的监督要求,对施工过程进行监督检查,确保工程质量。6.2第三方与项目其他参与方的划分:6.2.1第三方与施工单位:第三方应监督施工单位按照合同约定进行施工,对施工质量、进度、安全等方面进行管理;6.2.2第三方与供应商:第三方应监督供应商按照合同约定提供材料、设备等,确保材料、设备质量。第七条第三方变更7.1如合同履行过程中,需要更换第三方,甲乙双方应协商一致,并签订书面变更协议。7.2变更后的第三方应继续履行原合同约定的职责,并按照变更后的协议执行。第八条第三方退出8.1第三方在合同履行过程中,如因自身原因退出,应提前______个工作日通知甲乙双方,并说明原因。8.2第三方退出后,甲乙双方应协商确定替代方案,确保合同继续履行。第九条第三方违约责任9.1第三方违反本合同约定的,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.2第三方违约责任的具体承担方式由甲乙双方在合同中约定。第十条第三方争议解决10.1第三方与甲乙双方的争议解决方式:10.1.1友好协商;10.1.2提交仲裁委员会仲裁。10.2第三方与其他参与方的争议解决方式:10.2.1友好协商;10.2.2提交仲裁委员会仲裁;10.2.3依法向人民法院提起诉讼。第十一条其他11.1本合同关于第三方介入的修正条款,作为合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。11.2本合同关于第三方介入的修正条款,如与本合同其他条款有冲突,以本修正条款为准。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目招标文件详细要求和说明:招标文件应包含项目概况、招标范围、投标资格要求、投标文件编制要求、评标标准等内容,确保招标过程的公平、公正。2.施工图纸及技术规范详细要求和说明:施工图纸应完整、准确,技术规范应符合国家及行业标准,确保施工质量。3.合同签订文件详细要求和说明:合同签订文件应包括合同、附件、补充协议等,确保合同内容的完整性和有效性。4.施工进度计划详细要求和说明:施工进度计划应明确各阶段的开始和结束时间,确保施工进度符合合同要求。5.质量验收报告详细要求和说明:质量验收报告应详细记录验收过程、验收结果,确保工程质量符合标准。6.安全生产检查记录详细要求和说明:安全生产检查记录应记录检查时间、检查内容、检查结果,确保安全生产。7.费用结算单详细要求和说明:费用结算单应详细记录各项费用的发生原因、金额、支付时间,确保费用结算的准确性。8.争议解决协议详细要求和说明:争议解决协议应明确争议解决的方式、程序、机构,确保争议得到及时、有效解决。9.第三方介入协议详细要求和说明:第三方介入协议应明确第三方的职责、权利、义务,确保第三方在合同履行过程中的独立性。10.合同变更协议详细要求和说明:合同变更协议应详细记录变更内容、变更原因、变更后的合同条款,确保变更的合法性和有效性。说明二:违约行为及责任认定:1.甲乙双方未按合同约定的时间履行合同义务责任认定标准:延误天数×每日违约金金额示例说明:若甲方未按合同约定时间支付监理费用,每延误一天,应支付______元的违约金。2.乙方未按合同约定进行监理工作责任认定标准:根据违约行为对工程质量、进度、安全等方面的影响,确定赔偿金额示例说明:若乙方未按照合同约定进行质量检查,导致工程质量不合格,乙方应承担修复费用并支付______元的违约金。3.施工单位未按合同约定进行施工责任认定标准:根据违约行为对工程质量、进度、安全等方面的影响,确定赔偿金额示例说明:若施工单位未按合同约定完成施工任务,每延误一天,应支付______元的违约金。4.第三方未按合同约定履行职责责任认定标准:根据违约行为对工程质量、进度、安全等方面的影响,确定赔偿金额示例说明:若第三方未按合同约定进行招投标活动,导致招标失败,第三方应承担重新招标的费用并支付______元的违约金。5.任何一方泄露商业秘密责任认定标准:根据泄露信息的严重程度和影响,确定赔偿金额示例说明:若任何一方泄露商业秘密,导致对方经济损失,泄露方应赔偿______万元。全文完。二零二四年水电安装项目施工监理合同2本合同目录一览1.合同概述1.1合同签订双方1.2合同签订日期1.3合同项目名称1.4合同工期1.5合同总价1.6合同付款方式1.7合同监理范围1.8合同监理内容1.9合同监理目标1.10合同监理权限1.11合同监理职责1.12合同监理质量标准2.监理人员2.1监理人员资质要求2.2监理人员配备2.3监理人员职责2.4监理人员培训2.5监理人员考核2.6监理人员调动3.施工单位3.1施工单位资质要求3.2施工单位施工方案3.3施工单位施工进度3.4施工单位施工质量3.5施工单位施工安全3.6施工单位施工环保3.7施工单位施工资料4.监理程序4.1监理工作程序4.2监理工作流程4.3监理工作记录4.4监理工作报告5.监理费用5.1监理费用总额5.2监理费用构成5.3监理费用支付方式5.4监理费用调整6.合同变更6.1合同变更程序6.2合同变更条件6.3合同变更审批6.4合同变更通知6.5合同变更备案7.合同解除7.1合同解除条件7.2合同解除程序7.3合同解除通知7.4合同解除备案8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决机构8.4争议解决期限9.违约责任9.1违约责任条款9.2违约责任承担9.3违约责任赔偿9.4违约责任处理10.合同终止10.1合同终止条件10.2合同终止程序10.3合同终止通知10.4合同终止备案11.合同附件11.1合同附件清单11.2合同附件内容12.合同生效12.1合同生效条件12.2合同生效日期12.3合同生效通知12.4合同生效备案13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除通知13.4合同解除备案14.其他约定14.1其他约定事项14.2其他约定内容第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同签订双方甲方(监理方):____________________乙方(施工单位):____________________1.2合同签订日期:2024年____月____日1.3合同项目名称:二零二四年水电安装项目1.4合同工期:自2024年____月____日起至2025年____月____日止1.5合同总价:人民币____元整1.6合同付款方式:1.6.1预付款:合同签订后____个工作日内支付合同总额的____%1.6.2进度款:按照施工进度每月支付合同总额的____%1.6.3结算款:工程验收合格后____个工作日内支付合同总额的____%1.6.4保修金:保修期满后____个工作日内无质量问题退还1.7合同监理范围:包括但不限于工程质量、进度、安全、环保等方面1.8合同监理内容:1.8.1施工单位资质审查1.8.2施工组织设计审查1.8.3施工现场监督检查1.8.4施工材料、设备检验1.8.5施工进度控制1.8.6施工质量检查1.8.7施工安全监督1.8.8施工环保监督1.9合同监理目标:1.9.1确保工程质量达到国家标准1.9.2确保工程进度按合同要求进行1.9.3确保施工安全1.9.4确保施工环保1.10合同监理权限:1.10.1对施工单位的施工活动进行监督检查1.10.2对不符合合同要求的行为有权要求改正1.10.3对严重违反合同的行为有权提出警告或终止合同1.11合同监理职责:1.11.1负责合同的执行和监督1.11.2负责编制监理计划和报告1.11.3负责协调各方关系1.11.4负责工程质量、进度、安全、环保的监督1.12合同监理质量标准:1.12.1严格按照国家标准、规范和设计文件进行监理1.12.2确保工程质量达到预定目标1.12.3对发现的质量问题及时报告甲方和施工单位1.12.4对质量事故进行责任追究2.监理人员2.1监理人员资质要求:2.1.2具有相关专业的监理工程师资格证书2.1.3具有丰富的监理经验2.2监理人员配备:2.2.1甲方配备总监理工程师1名,监理工程师若干名2.2.2乙方配备现场监理员若干名2.3监理人员职责:2.3.1严格执行合同要求2.3.2对施工过程进行监督检查2.3.3对施工质量、进度、安全、环保进行控制2.3.4及时向甲方和乙方反馈问题2.4监理人员培训:2.4.1甲方负责对监理人员进行岗前培训2.4.2乙方负责对现场监理员进行岗前培训2.5监理人员考核:2.5.1甲方对监理人员进行定期考核2.5.2乙方对现场监理员进行定期考核2.6监理人员调动:2.6.1未经甲方同意,监理人员不得擅自调动2.6.2如需调动,应提前____个工作日通知甲方3.施工单位3.1施工单位资质要求:3.1.1具有相关专业的资质证书3.1.2具有丰富的施工经验3.2施工单位施工方案:3.2.1乙方应根据设计文件编制施工方案3.2.2施工方案应经甲方批准后方可实施3.3施工单位施工进度:3.3.1乙方应按照合同工期进行施工3.3.2乙方应每月向甲方报送施工进度计划3.4施工单位施工质量:3.4.1乙方应严格按照设计文件和规范要求施工3.4.2乙方应确保工程质量达到国家标准3.5施工单位施工安全:3.5.1乙方应建立健全安全管理制度3.5.2乙方应确保施工现场安全3.6施工单位施工环保:3.6.1乙方应遵守国家环保法规3.6.2乙方应采取措施减少施工对环境的影响3.7施工单位施工资料:3.7.1乙方应按照要求及时提供施工资料3.7.2施工资料应真实、完整、规范8.监理程序8.1监理工作程序:8.1.1甲方应在合同签订后____个工作日内向乙方提供监理人员名单及资质证明8.1.2乙方应在收到监理人员名单及资质证明后____个工作日内予以确认8.1.3监理人员应按照监理计划和程序进行工作8.1.4监理人员应定期向甲方汇报工作情况8.2监理工作流程:8.2.1乙方提交施工方案及图纸,甲方审查8.2.2监理人员对施工现场进行巡查,检查施工质量和进度8.2.3监理人员对施工材料、设备进行检查验收8.2.4监理人员对施工过程中的安全问题进行监督8.2.5监理人员对施工过程中的环保问题进行监督8.2.6监理人员对施工过程中的质量问题进行处理8.2.7监理人员对施工进度进行控制8.3监理工作记录:8.3.1监理人员应详细记录施工过程中的各项工作情况8.3.2监理工作记录应包括时间、地点、事件、处理结果等8.3.3监理工作记录应妥善保存,并定期向甲方汇报8.4监理工作报告:8.4.1监理人员应每月向甲方提交监理工作报告8.4.2报告应包括工程质量、进度、安全、环保等方面的内容8.4.3报告应真实反映施工过程中的问题及处理情况9.监理费用9.1监理费用总额:人民币____元整9.2监理费用构成:9.2.1人工费用:包括监理人员工资、福利等9.2.2通讯费用:包括电话、网络、交通等费用9.2.3办公费用:包括办公用品、资料费等9.2.4差旅费用:包括监理人员的出差费用9.3监理费用支付方式:9.3.1甲方按监理工作进度支付监理费用9.3.2甲方应在每个支付周期内支付监理费用的____%9.3.3乙方应在收到监理费用后____个工作日内向监理人员支付9.4监理费用调整:9.4.1因不可抗力等原因导致监理费用增加的,经双方协商一致后调整9.4.2因监理人员原因导致监理费用增加的,由乙方承担10.合同变更10.1合同变更程序:10.1.1任何一方提出合同变更,应书面通知对方10.1.2双方应在收到变更通知后____个工作日内协商一致10.1.3合同变更应形成书面文件,并由双方签字盖章10.2合同变更条件:10.2.1因政策、法规、标准等发生变化导致合同内容需变更10.2.2因不可抗力等原因导致合同内容需变更10.2.3因双方协商一致需变更合同内容10.3合同变更审批:10.3.1合同变更需经双方代表签字盖章10.3.2合同变更需报送相关部门备案10.4合同变更通知:10.4.1双方应在合同变更后____个工作日内通知对方10.5合同变更备案:10.5.1双方应在合同变更后____个工作日内完成备案手续11.合同解除11.1合同解除条件:11.1.1甲方严重违约,乙方有权解除合同11.1.2乙方严重违约,甲方有权解除合同11.1.3因不可抗力等原因导致合同无法继续履行11.2合同解除程序:11.2.1提出解除合同的一方应书面通知对方11.2.2双方应在收到解除通知后____个工作日内确认解除11.2.3合同解除后,双方应妥善处理剩余工作11.3合同解除通知:11.3.1双方应在合同解除后____个工作日内完成通知手续11.4合同解除备案:11.4.1双方应在合同解除后____个工作日内完成备案手续12.争议解决12.1争议解决方式:12.1.1双方协商解决12.1.2仲裁12.1.3诉讼12.2争议解决程序:12.2.1双方应在争议发生后____个工作日内协商解决12.2.2协商不成的,可选择仲裁或诉讼解决12.2.3仲裁或诉讼地点:____________________12.3争议解决机构:12.3.1仲裁机构:____________________12.3.2人民法院:____________________12.4争议解决期限:12.4.1争议解决期限:自争议发生之日起____个工作日内13.违约责任13.1违约责任条款:13.1.1甲方违约责任13.1.2乙方违约责任13.2违约责任承担:13.2.1违约方应承担相应的违约责任13.2.2违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等13.3违约责任赔偿:13.3.1违约赔偿金额应根据实际情况确定13.3.2违约赔偿金额应包括直接损失和间接损失13.4违约责任处理:13.4.1违约责任处理方式包括但不限于协商、仲裁、诉讼等14.合同终止14.1合同终止条件:14.1.1合同期限届满14.1.2合同解除14.1.3合同双方协商一致终止合同14.2合同终止程序:14.2.1双方应在合同终止后____个工作日内完成终止手续14.2.2合同终止后,双方应妥善处理剩余工作14.3合同终止通知:14.3.1双方应在合同终止后____个工作日内通知对方14.4合同终止备案:14.4.1双方应在合同终止后____个工作日内完成备案手续第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同中的第三方是指除甲方、乙方以外的独立法人或其他组织,包括但不限于咨询机构、检测机构、评估机构、监理机构等。15.1.2第三方介入是指在本合同履行过程中,经甲乙双方同意,由第三方提供专业服务或进行特定活动的行为。15.2第三方介入的程序15.2.1甲乙双方应共同确定第三方介入的事项、范围和方式。15.2.2双方应签订第三方服务合同,明确第三方的工作内容、服务标准、费用及付款方式等。15.2.3第三方服务合同应作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。15.3第三方的责任15.3.1第三方应按照甲乙双方的要求和本合同的规定,独立、客观、公正地履行其职责。15.3.2第三方对其提供的服务质量、数据和结论承担责任。15.4第三方的权利15.4.1第三方有权根据其职责要求甲乙双方提供必要的信息和资料。15.4.2第三方有权在履行职责过程中对甲乙双方的行为进行监督和评价。15.5第三方与其他各方的划分说明15.5.1
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 南京邮电大学《程序设计语言B》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 江西省上饶市2024年中考数学二模试题含答案
- 九江职业大学《商业推广设计》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 江苏航空职业技术学院《Premere视频编辑应用与实践》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 黄淮学院《舞蹈编创(一)》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 【物理】第十二章 简单机械 章末练习-2024-2025学年八年级下册人教版物理
- 重庆商务职业学院《工程制图与CAD》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 重庆第二师范学院《药物流行病学》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 浙江长征职业技术学院《普通生物学(一)》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 浙江横店影视职业学院《建筑工程计里与计价》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 2025寒假散学典礼(休业式)上校长精彩讲话:以董宇辉的创新、罗振宇的坚持、马龙的热爱启迪未来
- 2025年浙江中外运有限公司招聘笔试参考题库含答案解析
- 建筑公司2025年度工作总结和2025年工作安排计划
- 电压损失计算表
- 福建省福州市2023-2024学年高二上学期期末测试英语试卷(含答案)
- 脑疝病人的观察与护理
- 人民医院建设项目背景分析
- 初级会计实务题库(613道)
- 2024年高考地理时事热点:环保(附答案解析)
- 招标代理机构选取技术标投标方案(技术方案)
- 北师大版本八年级上册第一章单元测试卷(A卷)【含答案】
评论
0/150
提交评论