版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年绿色环保别墅建造项目劳务分包合同[4]本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.2总包方基本信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.劳务分包内容3.1工程范围3.2工程量3.3工程质量要求4.劳务分包价格4.1工程造价4.2付款方式4.3付款时间5.材料供应5.1材料采购5.2材料质量5.3材料验收6.施工进度6.1施工计划6.2施工组织6.3施工进度控制7.施工安全7.1安全责任7.2安全措施7.3安全培训8.环境保护8.1环保要求8.2环保措施8.3环保责任9.质量保证9.1质量标准9.2质量检验9.3质量整改10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定14.1不可抗力14.2合同附件14.3合同份数第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.1.1分包方名称:劳务分包有限公司1.1.2分包方法定代表人:1.1.3分包方注册地址:市区路号1.1.4分包方联系电话:1381.1.5分包方开户银行:银行分行1.1.6分包方银行账号:0561.2总包方基本信息1.2.1总包方名称:房地产开发有限公司1.2.2总包方法定代表人:1.2.3总包方注册地址:市区路号1.2.4总包方联系电话:13956781.2.5总包方开户银行:银行分行1.2.6总包方银行账号:65432109876543212.项目概况2.1项目名称:2025年绿色环保别墅建造项目2.2项目地点:市区路2.3项目规模:占地面积平方米,建筑面积平方米2.4项目工期:自合同签订之日起至2026年12月31日止3.劳务分包内容3.1工程范围:包括但不限于土建、装修、安装、绿化等所有施工内容3.2工程量:详见附件《工程量清单》3.3工程质量要求:符合国家及行业标准,达到优良工程标准4.劳务分包价格4.1工程造价:人民币壹仟万元整(¥10,000,000.00)4.2付款方式:分阶段支付,具体见附件《付款进度表》4.3付款时间:按合同约定及工程进度支付5.材料供应5.1材料采购:由总包方负责材料采购,分包方提供材料品牌及规格要求5.2材料质量:材料必须符合国家及行业标准,总包方有权对材料进行抽检5.3材料验收:材料进场后,双方共同验收,并做好记录6.施工进度6.1施工计划:详见附件《施工进度计划表》6.2施工组织:分包方负责组织施工,确保工程进度6.3施工进度控制:按合同约定及施工进度计划执行,如有延误,分包方应承担相应责任7.施工安全7.1安全责任:分包方负责施工现场的安全管理,确保施工安全7.2安全措施:制定安全操作规程,加强安全教育,配备必要的安全防护设施7.3安全培训:对施工人员进行定期安全培训,提高安全意识8.环境保护8.1环保要求:施工过程中必须遵守国家环保法规,采取有效措施减少噪音、粉尘、废水等污染物的排放8.2环保措施:设置临时环保设施,如沉淀池、隔音屏障、防尘网等,定期对施工现场进行环境监测8.3环保责任:如因分包方原因造成环境污染,分包方应承担全部责任,并赔偿由此造成的损失9.质量保证9.1质量标准:严格按照国家及行业标准执行,确保工程质量达到设计要求9.2质量检验:总包方有权对分包方的施工质量进行抽检,分包方应积极配合9.3质量整改:如发现质量问题,分包方应立即进行整改,直至满足质量要求10.争议解决10.1争议解决方式:发生争议时,双方应友好协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁10.2争议解决程序:仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》及相关规定执行11.违约责任11.1违约情形:包括但不限于未按时完成工程、质量不合格、未履行环保责任等11.2违约责任:违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等12.合同解除12.1合同解除条件:包括但不限于一方违约、不可抗力、合同约定的其他解除条件12.2合同解除程序:任何一方要求解除合同时,应提前通知对方,并书面确认解除事宜13.合同生效与终止13.1合同生效条件:双方签字盖章后,自合同签订之日起生效13.2合同终止条件:合同约定的工程完成、合同解除、法律法规规定的其他终止条件14.其他约定14.1不可抗力:因不可抗力导致合同无法履行时,双方互不承担责任,但应及时通知对方14.2合同附件:包括但不限于工程量清单、付款进度表、施工进度计划表等14.3合同份数:本合同一式叁份,双方各执壹份,总包方及分包方各壹份第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1第三方是指在本合同履行过程中,由甲乙双方共同认可的,提供咨询、监理、检测、评估、保险等服务的独立第三方机构或个人。15.1.2第三方不包括甲乙双方及其关联公司、员工、代理商或合作伙伴。15.2第三方介入目的15.2.1第三方介入旨在提高合同履行的效率和质量,确保项目按计划推进,同时保障甲乙双方的合法权益。15.3第三方介入方式15.3.1第三方介入需经甲乙双方书面同意,并由双方共同签订《第三方介入协议》。15.3.2《第三方介入协议》应明确第三方的职责、权利、义务及责任限额。15.4第三方责任限额15.4.1第三方的责任限额由甲乙双方在《第三方介入协议》中约定,但不得低于合同总价款的10%。15.4.2第三方责任限额包括但不限于因第三方自身原因导致的合同履行延误、质量不合格、安全事故等造成的损失。15.5第三方权利义务15.5.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件,以履行其职责。15.5.2第三方应独立、客观、公正地履行其职责,不得偏袒任何一方。15.5.3第三方不得泄露甲乙双方的商业秘密或个人信息。15.6第三方与其他各方的关系15.6.1第三方与甲乙双方的关系是独立的,第三方不参与甲乙双方的合同纠纷。15.6.2第三方对甲乙双方的合同履行情况进行监督,并向甲乙双方报告。15.6.3第三方对甲乙双方的要求和指令,应经甲乙双方共同确认。16.第三方介入的额外条款及说明16.1甲乙双方在第三方介入期间,应继续履行本合同约定的义务。16.2第三方介入期间,甲乙双方应保持沟通,及时解决第三方介入过程中出现的问题。16.3如第三方介入导致合同履行成本增加,甲乙双方应协商解决,增加的成本由责任方承担。17.第三方介入的合同变更17.1第三方介入导致合同内容需要变更的,甲乙双方应书面确认变更内容,并签订《合同变更协议》。17.2《合同变更协议》作为本合同的补充部分,与本合同具有同等法律效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.《工程量清单》:详细列明工程项目的具体内容和工程量,包括但不限于土建、装修、安装、绿化等。2.《付款进度表》:明确各阶段工程款项支付的时间节点和金额。3.《施工进度计划表》:详细规划施工各阶段的开始和结束时间,以及各阶段的工程量。4.《材料品牌及规格要求》:明确分包方所需材料的品牌、规格和质量标准。5.《安全操作规程》:详细规定施工现场的安全操作规范,包括人员安全、设备安全、材料安全等。6.《环保措施》:详细列出施工现场的环保措施,包括噪音控制、粉尘控制、废水处理等。7.《第三方介入协议》:明确第三方介入的目的、职责、权利、义务及责任限额。8.《合同变更协议》:记录合同变更的内容,包括但不限于工程范围、价格、工期等。9.《争议解决协议》:明确争议解决的方式和程序。10.《违约责任认定书》:记录违约行为的认定和相应的违约责任。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按时完成工程责任认定标准:根据合同约定的工期,如分包方未按时完成工程,则视为违约。示例说明:合同约定工程工期为12个月,若分包方在第13个月完成工程,则视为违约。2.违约行为:质量不合格责任认定标准:经总包方或第三方检测,如发现工程质量不符合合同约定的标准,则视为违约。示例说明:合同约定墙面平整度误差不得超过3毫米,若检测发现误差超过5毫米,则视为违约。3.违约行为:未履行环保责任责任认定标准:如因分包方原因导致施工现场环境污染,则视为违约。示例说明:合同约定施工过程中噪音不得超过60分贝,若检测发现噪音超过70分贝,则视为违约。4.违约行为:泄露商业秘密责任认定标准:如分包方泄露甲乙双方的商业秘密,则视为违约。示例说明:分包方在合同履行过程中,未经甲乙双方同意,泄露了工程图纸,则视为违约。5.违约行为:未按时支付工程款项责任认定标准:如总包方未按合同约定的时间支付工程款项,则视为违约。示例说明:合同约定每月支付工程款的20%,若总包方未在约定的时间内支付,则视为违约。全文完。2025年绿色环保别墅建造项目劳务分包合同[4]1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同双方基本信息5.合同签订地点二、项目背景1.项目名称2.项目地点3.项目规模4.项目建设内容5.项目总投资三、劳务分包范围1.劳务分包内容2.劳务分包方式3.劳务分包人员要求4.劳务分包期限5.劳务分包工作地点四、劳务分包价格1.劳务分包费用构成2.劳务分包费用支付方式3.劳务分包费用调整机制4.劳务分包费用结算时间5.劳务分包费用支付条件五、劳务分包质量要求1.劳务分包工程质量标准2.劳务分包质量保证措施3.劳务分包质量检验与验收4.劳务分包质量问题处理5.劳务分包质量责任六、劳务分包进度要求1.劳务分包进度计划2.劳务分包进度控制措施3.劳务分包进度调整机制4.劳务分包进度报告5.劳务分包进度违约责任七、劳务分包安全要求1.劳务分包安全管理制度2.劳务分包安全责任3.劳务分包安全措施4.劳务分包安全事故处理5.劳务分包安全责任追究八、合同履行与变更1.合同履行期限2.合同变更程序3.合同变更内容4.合同变更生效条件5.合同解除条件九、违约责任1.违约情形2.违约责任承担3.违约责任追究程序4.违约责任赔偿5.违约责任免除十、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决费用5.争议解决期限十一、合同解除1.合同解除条件2.合同解除程序3.合同解除后果4.合同解除通知5.合同解除备案十二、合同终止1.合同终止条件2.合同终止程序3.合同终止后果4.合同终止通知5.合同终止备案十三、其他约定1.保密条款2.不可抗力条款3.合同附件4.合同附件清单5.合同附件说明十四、合同生效与终止1.合同生效条件2.合同生效日期3.合同终止日期4.合同终止程序5.合同终止备案合同编号_________一、合同概述1.合同名称:2025年绿色环保别墅建造项目劳务分包合同2.合同编号:_______3.合同签订日期:2025年1月1日4.合同双方基本信息:发包方:[发包方名称]地址:[发包方地址]联系人:[发包方联系人]联系电话:[发包方联系电话]邮箱:[发包方邮箱]分包方:[分包方名称]地址:[分包方地址]联系人:[分包方联系人]联系电话:[分包方联系电话]邮箱:[分包方邮箱]5.合同签订地点:[签订地点]二、项目背景1.项目名称:2025年绿色环保别墅建造项目2.项目地点:[项目地点]3.项目规模:[项目规模]4.项目建设内容:[项目建设内容]5.项目总投资:[项目总投资]三、劳务分包范围1.劳务分包内容:[劳务分包内容]2.劳务分包方式:[劳务分包方式]3.劳务分包人员要求:[劳务分包人员要求]4.劳务分包期限:[劳务分包期限]5.劳务分包工作地点:[劳务分包工作地点]四、劳务分包价格1.劳务分包费用构成:[劳务分包费用构成]2.劳务分包费用支付方式:[劳务分包费用支付方式]3.劳务分包费用调整机制:[劳务分包费用调整机制]4.劳务分包费用结算时间:[劳务分包费用结算时间]5.劳务分包费用支付条件:[劳务分包费用支付条件]五、劳务分包质量要求1.劳务分包工程质量标准:[劳务分包工程质量标准]2.劳务分包质量保证措施:[劳务分包质量保证措施]3.劳务分包质量检验与验收:[劳务分包质量检验与验收]4.劳务分包质量问题处理:[劳务分包质量问题处理]5.劳务分包质量责任:[劳务分包质量责任]六、劳务分包进度要求1.劳务分包进度计划:[劳务分包进度计划]2.劳务分包进度控制措施:[劳务分包进度控制措施]3.劳务分包进度调整机制:[劳务分包进度调整机制]4.劳务分包进度报告:[劳务分包进度报告]5.劳务分包进度违约责任:[劳务分包进度违约责任]七、劳务分包安全要求1.劳务分包安全管理制度:[劳务分包安全管理制度]2.劳务分包安全责任:[劳务分包安全责任]3.劳务分包安全措施:[劳务分包安全措施]4.劳务分包安全事故处理:[劳务分包安全事故处理]5.劳务分包安全责任追究:[劳务分包安全责任追究]八、合同履行与变更1.合同履行期限:自合同生效之日起至[劳务分包期限]止。2.合同变更程序:任何一方提出变更合同内容,应书面通知对方,经双方协商一致后,由双方签署书面变更协议,作为本合同的补充部分。3.合同变更内容:包括但不限于劳务分包范围、价格、质量、进度、安全等内容的变更。4.合同变更生效条件:变更协议经双方签字盖章后生效。5.合同解除条件:[合同解除的具体条件]九、违约责任1.违约情形:包括但不限于未按时支付劳务费用、未达到质量标准、未按时完成工作进度、安全事故等。2.违约责任承担:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。3.违约责任追究程序:由受损方提出违约责任追究申请,经双方协商解决;协商不成的,可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。4.违约责任赔偿:赔偿金额根据实际情况和损失程度确定。5.违约责任免除:因不可抗力导致合同不能履行或不能完全履行的,根据不可抗力的影响,部分或全部免除责任。十、争议解决1.争议解决方式:双方应友好协商解决合同争议;协商不成的,提交[仲裁机构名称]仲裁。2.争议解决机构:[仲裁机构名称]3.争议解决程序:[仲裁程序]4.争议解决费用:由败诉方承担,除非仲裁机构另有裁定。5.争议解决期限:自争议发生之日起[争议解决期限]内。十一、合同解除1.合同解除条件:[合同解除的具体条件]2.合同解除程序:一方提出解除合同,应书面通知对方,经双方协商一致后,签署解除协议。3.合同解除后果:解除协议生效后,双方应按照协议约定处理剩余工作及结算事宜。4.合同解除通知:[解除合同的通知方式]5.合同解除备案:解除协议生效后,双方应在[备案期限]内向相关管理部门备案。十二、合同终止1.合同终止条件:合同履行完毕或双方协商一致解除合同。2.合同终止程序:双方签署合同终止协议,明确终止日期和后续事宜。3.合同终止后果:终止协议生效后,双方应按照协议约定处理剩余工作及结算事宜。4.合同终止通知:[终止合同的通知方式]5.合同终止备案:终止协议生效后,双方应在[备案期限]内向相关管理部门备案。十三、其他约定1.保密条款:双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。2.不可抗力条款:因不可抗力导致合同不能履行或不能完全履行的,根据不可抗力的影响,部分或全部免除责任。3.合同附件:[合同附件列表]4.合同附件清单:[附件清单]5.合同附件说明:[附件说明]十四、合同生效与终止1.合同生效条件:本合同经双方签字盖章后生效。2.合同生效日期:[生效日期]3.合同终止日期:[终止日期]4.合同终止程序:[终止程序]5.合同终止备案:[终止备案][签字部分]____________________[分包方名称][签字日期]____________________[发包方名称][签字日期]多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.甲方主导权条款:说明:甲方作为项目主导方,对本项目的整体规划、设计、施工等环节具有最终决策权。内容:甲方有权对分包方的施工方案、进度计划、质量标准等进行审核和调整。2.甲方提供资料条款:说明:甲方应向分包方提供项目相关资料,包括但不限于设计图纸、技术规范、施工标准等。内容:甲方应在合同签订后[时间]内,向分包方提供完整的项目资料。3.甲方协调义务条款:说明:甲方应协调解决分包方在施工过程中遇到的问题,包括与其他承包商的协调。内容:甲方应指定专人负责与分包方的沟通协调,确保施工顺利进行。4.甲方支付进度款条款:说明:甲方应按照合同约定,按时支付分包方劳务费用。内容:甲方应在每个付款周期结束后[时间]内,支付分包方当期应得的劳务费用。5.甲方验收标准条款:说明:甲方应按照合同约定的质量标准进行验收。内容:甲方应在工程完成后[时间]内进行验收,如发现质量问题,应及时通知分包方整改。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:1.乙方主导权条款:说明:乙方作为劳务分包方,对本项目的具体施工环节具有主导权。内容:乙方有权根据合同约定和项目实际情况,制定施工方案和进度计划。2.乙方施工方案条款:说明:乙方应制定详细的施工方案,包括施工工艺、材料使用、安全措施等。内容:乙方应在合同签订后[时间]内提交施工方案,经甲方审核批准。3.乙方进度控制条款:说明:乙方应确保施工进度符合合同约定。内容:乙方应按照施工方案和进度计划,合理安排施工,确保按时完成工程。4.乙方质量控制条款:说明:乙方应确保施工质量符合合同约定的标准。内容:乙方应建立质量管理体系,对施工过程进行全程监控,确保工程质量。5.乙方安全责任条款:说明:乙方应承担施工过程中的安全责任。内容:乙方应制定安全管理制度,对施工人员进行安全教育,确保施工安全。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:1.中介服务条款:说明:第三方中介作为合同履行的监督方,负责协调双方关系,监督合同执行。内容:中介方应在合同签订后[时间]内,开始履行中介服务职责。2.中介费用条款:说明:中介方提供的服务费用由双方协商确定。内容:中介服务费用包括但不限于协调费、监督费、验收费等。3.中介报告条款:说明:中介方应定期向双方提交项目执行情况报告。内容:中介报告应包括施工进度、质量、安全等方面的信息。4.中介责任条款:说明:中介方应承担因自身原因导致的合同执行问题。内容:中介方在履行职责过程中,如因自身原因导致合同无法履行,应承担相应的责任。5.中介解除条款:说明:如中介方无法履行职责或违反合同约定,双方有权解除中介服务合同。内容:双方应协商一致,签署解除中介服务合同的协议,并按照协议约定处理后续事宜。附件及其他补充说明一、附件列表:1.项目设计图纸及施工图2.技术规范及施工标准3.劳务分包合同4.施工方案及进度计划5.质量检验报告6.安全管理制度7.中介服务合同8.付款凭证9.验收报告10.争议解决协议二、违约行为及认定:1.违约行为:未按时支付劳务费用认定:超过合同约定的付款期限未支付劳务费用,视为违约。2.违约行为:未达到质量标准认定:经甲方验收,工程质量不符合合同约定的标准,视为违约。3.违约行为:未按时完成工作进度4.违约行为:安全事故认定:在施工过程中发生安全事故,造成人员伤亡或财产损失,视为违约。5.违约行为:违反保密条款认定:未经对方同意,泄露合同内容或项目信息,视为违约。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.仲裁:指当事人根据仲裁协议,将争议提交仲裁机构进行裁决的争议解决方式。3.诉讼:指当事人依法向人民法院提起诉讼,请求法院对争议进行审理和判决的争议解决方式。4.违约责任:指违约方因违反合同约定而应承担的法律责任。5.保密义务:指当事人对合同内容或项目信息负有保密的义务。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现设计变更解决办法:及时沟通,双方协商确定变更方案,并签订补充协议。2.问题:施工进度延误解决办法:分析原因,制定补救措施,确保工程按时完成。3.问题:质量不合格解决办法:立即停工整改,重新进行质量检验,确保达到合同标准。4.问题:安全事故解决办法:立即启动应急预案,进行事故调查,采取预防措施,防止类似事故再次发生。5.问题:合同争议解决办法:按照合同约定的争议解决方式,通过协商、仲裁或诉讼解决争议。五、所有应用场景:1.绿色环保别墅建造项目2.劳务分包合同签订3.施工进度管理4.施工质量管理5.安全生产管理6.合同争议解决7.项目成本控制8.项目进度控制全文完。2025年绿色环保别墅建造项目劳务分包合同[4]2合同编号_________一、合同主体1.甲方(建设方):名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________2.乙方(劳务分包方):名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________3.其他相关方:名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________二、合同前言2.1背景:鉴于我国对绿色环保别墅建造项目的重视,为推动我国绿色建筑产业的发展,甲方决定投资建设绿色环保别墅项目。为保障项目顺利进行,甲方现需将部分劳务分包给具有相应资质的乙方。2.2目的:本合同旨在明确甲方与乙方在绿色环保别墅建造项目中的权利、义务,确保项目按期、保质、高效完成,实现甲乙双方共赢。三、定义与解释3.1专业术语:1.绿色环保别墅:指在建筑过程中,采用环保材料、节能技术,实现建筑与自然环境和谐共生的住宅。2.劳务分包:指甲方将部分工程内容委托给乙方完成,乙方按照约定完成工程,甲方支付相应费用的行为。3.2关键词解释:1.绿色环保:指在建筑过程中,遵循环保理念,选用环保材料,采用节能技术,减少对环境的污染。2.质量标准:指根据国家相关标准、规范,确保建筑质量达到预定要求。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:1.甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、保质、高效完成绿色环保别墅建造项目。2.甲方有权对乙方在施工过程中的材料、技术、质量等进行监督检查。3.甲方有权根据项目进度支付乙方工程款。4.1乙方的权利和义务:1.乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款。2.乙方应按照合同约定,按时、保质、高效完成绿色环保别墅建造项目。3.乙方应确保施工过程中使用的材料、技术符合国家相关标准、规范。4.乙方应遵守施工现场的安全规定,确保施工安全。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同自双方签字盖章之日起生效,工期为____个月。5.2合同履行地点:绿色环保别墅建造项目施工现场。5.3合同履行方式:乙方按照甲方要求,自行组织施工,完成绿色环保别墅建造项目。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件:1.合同履行完毕,双方达成终止协议。2.因不可抗力导致合同无法履行。3.甲方或乙方违约,经对方催告后仍未改正。6.3终止程序:1.双方协商一致,签订终止协议。2.因不可抗力导致合同无法履行,双方应提供相关证明材料。3.甲方或乙方违约,经对方催告后仍未改正,对方有权解除合同。6.4终止后果:1.合同终止后,乙方应将施工现场清理完毕,并撤离现场。2.甲方应按照合同约定支付乙方剩余工程款。3.双方应按照法律规定,处理合同终止后的相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成:1.工程劳务费:根据施工图纸及工程量清单,乙方完成甲方指定的绿色环保别墅建造项目所需的劳务费用。2.材料费:包括施工过程中所需的各种建筑材料、装饰材料、辅助材料等费用。3.机械设备使用费:乙方在施工过程中使用各类机械设备产生的费用。4.临时设施费:乙方在施工现场搭建临时设施产生的费用。5.保险费:包括工程意外险、人员意外险等。6.管理费:乙方为完成工程所需的管理费用。7.利息:甲方应按照合同约定支付给乙方的利息。7.2支付方式:1.预付款:合同签订后,甲方支付乙方工程总造价的20%作为预付款。2.进度款:工程每完成一定进度,甲方按照实际完成工程量支付相应款项。3.结算款:工程完成后,甲方根据乙方提交的结算资料,支付剩余工程款。7.3支付时间:1.预付款:合同签订后5个工作日内支付。2.进度款:每完成10%的工程进度后,甲方支付相应款项。3.结算款:工程验收合格后30个工作日内支付。7.4支付条款:1.甲方支付乙方款项时,乙方应提供合法的税务发票。2.甲方在支付款项前,有权对乙方提交的结算资料进行审核。八、违约责任8.1甲方违约:1.甲方未按合同约定支付工程款的,应向乙方支付违约金,违约金按应付款项的千分之五计算。2.甲方未能按时提供施工图纸或相关资料的,应向乙方支付延误工期造成的损失。8.2乙方违约:2.乙方在施工过程中造成工程质量问题的,应承担相应的修复责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3赔偿金额和方式:1.违约金及赔偿金额应按合同约定支付。2.甲方有权从乙方应得的款项中直接扣除违约金及赔偿金额。九、保密条款9.1保密内容:1.双方在合同履行过程中所获得的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。2.乙方在施工过程中所使用的绿色环保材料的技术参数、生产厂商等。9.2保密期限:本合同签订之日起至合同终止后两年。9.3保密履行方式:1.双方应采取合理措施,防止保密信息的泄露。2.未经对方同意,不得将保密信息用于合同目的以外的用途。十、不可抗力10.1不可抗力定义:不可抗力是指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件:1.自然灾害:地震、洪水、台风等。2.社会事件:战争、动乱、政府行为等。10.3不可抗力发生时的责任和义务:1.双方应及时通知对方不可抗力事件的发生。2.不可抗力事件发生后,双方应尽力采取措施减轻损失。3.不可抗力事件持续期间,合同履行期限相应顺延。10.4不可抗力实例:1.自然灾害:地震导致施工中断。2.社会事件:政府政策调整导致项目停工。十一、争议解决11.1协商解决:双方发生争议,应友好协商解决。11.2调解:协商不成的,可申请第三方调解。11.3仲裁或诉讼:调解不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼或申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定:未经对方同意,任何一方不得转让本合同。12.2不得转让的情形:1.合同主体资格受到限制。2.合同内容涉及国家秘密。3.法律法规规定不得转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留:1.甲方保留对绿色环保别墅建造项目的最终决策权。2.乙方在施工过程中,应严格遵守国家相关法律法规和甲方的要求。13.2特殊权力保留:1.甲方保留对乙方施工过程中的材料、技术、质量进行监督检查的权利。2.乙方在施工过程中,如发现设计不合理或存在安全隐患,应及时通知甲方,并采取相应措施。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序:1.合同的修改和补充,应经甲乙双方协商一致。2.修改和补充的内容应以书面形式进行。14.2修改和补充效力:1.经甲乙双方签字或盖章的修改和补充内容,与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项:1.双方应相互配合,确保绿色环保别墅建造项目的顺利进行。2.乙方应按照甲方的要求,提供必要的施工资料和设备。15.2协作与配合方式:1.双方应定期召开协调会议,解决施工过程中出现的问题。2.双方应通过书面形式,及时沟通施工进度和问题。十六、其他条款16.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性:本合同构成甲乙双方之间关于绿色环保别墅建造项目的完整协议,任何一方不得以口头或书面形式对本合同进行修改。16.3增减条款:本合同如有增减条款,应以书面形式进行,并由甲乙双方签字或盖章。十七、签字、日期、盖章甲方(建设方):代表签字:____________________日期:____________________盖章:____________________乙方(劳务分包方):代表签字:____________________日期:____________________盖章:____________________见证人(如有):代表签字:____________________日期:____________________盖章:____________________附件及其他说明解释一、附件列表:1.绿色环保别墅建造项目施工图纸及工程量清单。2.双方签订的保密协议。3.双方协商一致的修改和补充协议。4.甲方提供的施工场地相关资料。5.乙方提交的施工进度报告及验收报告。6.双方协商确定的验收标准及方法。7.乙方提交的工程结算资料。二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方违约:a)未按合同约定支付工程款。b)未能按时提供施工图纸或相关资料。乙方违约:a)未按合同约定完成工程。b)施工过程中造成工程质量问题。c)未经甲方同意,泄露保密信息。2.违约行为的认定:甲方违约的认定:a)甲方未按合同约定支付工程款,经乙方催告后仍不支付的,视为违约。b)甲方未能按时提供施工图纸或相关资料,导致工期延误,经乙方催告后仍不提供的,视为违约。乙方违约的认定:a)乙方未按合同约定完成工程,经甲方催告后仍不完成的,视为违约。b)乙方在施工过程中造成工程质量问题,经甲方催告后仍不修复的,视为违约。c)乙方泄露保密信息,给甲方造成损失的,视为违约。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指合同签订
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025联营合同(半紧密型) 管理资料
- 2025建安公司ERP系统与中国长安财务共享中心系统集成开发合同
- 课题申报参考:立德树人视域下大学英语教材育人效果评估与机理研究
- 课题申报参考:科技创新、现代化产业体系与高水平对外开放研究
- 远程学习中的学生自我管理能力
- 教育科技助力下的团队游戏化学习模式
- 科技驱动下的学校建筑设计新思路
- 跨领域实验教学合作模式探索
- 江西省吉安市2024-2025学年七年级上学期1月期末综合道德与法治试题(含答案)
- 二零二五年度智能物流系统承揽合同GF2024版规范4篇
- 《医院财务分析报告》课件
- 2025老年公寓合同管理制度
- 2024-2025学年人教版数学六年级上册 期末综合卷(含答案)
- 2024中国汽车后市场年度发展报告
- 感染性腹泻的护理查房
- 天津市部分区2023-2024学年高二上学期期末考试 物理 含解析
- 《人工智能基础》全套英语教学课件(共7章)
- GB/T 35613-2024绿色产品评价纸和纸制品
- 2022-2023学年五年级数学春季开学摸底考(四)苏教版
- 【蚂蚁保】2024中国商业医疗险发展研究蓝皮书
- 军事理论-综合版智慧树知到期末考试答案章节答案2024年国防大学
评论
0/150
提交评论