2024煤矿建筑施工劳务分包协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024煤矿建筑施工劳务分包协议本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3丙方名称及地址第二条劳务分包内容2.1乙方分包的工程范围2.2丙方分包的工程范围第三条劳务分包价格3.1乙方分包价格3.2丙方分包价格第四条工期及进度4.1工程开工日期4.2工程竣工日期4.3工程进度要求第五条质量标准5.1乙方分包工程的质量标准5.2丙方分包工程的质量标准第六条安全管理6.1乙方应遵守的安全规定6.2丙方应遵守的安全规定第七条劳务人员管理7.1乙方提供的劳务人员要求7.2丙方提供的劳务人员要求第八条付款及结算8.1付款方式8.2付款时间8.3结算方式第九条违约责任9.1乙方违约责任9.2丙方违约责任第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决地点第十一条合同的变更和解除11.1合同变更条件11.2合同解除条件第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限第十三条法律适用及争议解决13.1法律适用13.2争议解决第十四条其他条款14.1甲方提供的设施和条件14.2乙方和丙方的义务和责任14.3不可抗力因素的约定第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：煤矿公司，地址：市区路号。1.2乙方名称：建筑劳务有限公司，地址：市区路号。1.3丙方名称：建筑工程有限公司，地址：市区路号。第二条劳务分包内容2.1乙方分包的工程范围：煤矿建筑施工中的钢筋工程、模板工程、混凝土工程等。2.2丙方分包的工程范围：煤矿建筑施工中的土方工程、基础工程、砌体工程等。第三条劳务分包价格3.1乙方分包价格：按照双方协商确定的工程量和单价进行计算。3.2丙方分包价格：按照双方协商确定的工程量和单价进行计算。第四条工期及进度4.1工程开工日期：双方协商确定。4.2工程竣工日期：按照工程实际进度和双方协商确定的日期进行。4.3工程进度要求：乙方和丙方应按照甲方提供的工程进度计划进行施工，确保工程按时完成。第五条质量标准5.1乙方分包工程的质量标准：符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。5.2丙方分包工程的质量标准：符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。第六条安全管理6.1乙方应遵守的安全规定：按照国家相关法律法规、行业标准和甲方要求进行施工，确保施工安全。6.2丙方应遵守的安全规定：按照国家相关法律法规、行业标准和甲方要求进行施工，确保施工安全。第七条劳务人员管理7.1乙方提供的劳务人员要求：具备相关技能和资格，符合国家相关法律法规和甲方要求。7.2丙方提供的劳务人员要求：具备相关技能和资格，符合国家相关法律法规和甲方要求。第八条付款及结算8.1付款方式：按照双方协商确定的方式进行付款。8.2付款时间：根据工程进度和完成情况，按照双方协商确定的时间进行付款。8.3结算方式：工程完成后，按照实际完成工程量和双方协商确定的单价进行结算。第九条违约责任9.1乙方违约责任：乙方未按照约定完成工程或者工程质量不符合约定，应承担违约责任，具体包括但不限于工期延误、质量整改等。9.2丙方违约责任：丙方未按照约定完成工程或者工程质量不符合约定，应承担违约责任，具体包括但不限于工期延误、质量整改等。第十条争议解决10.1争议解决方式：双方应通过友好协商解决争议，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。10.2争议解决地点：按照双方协商确定的地点进行。第十一条合同的变更和解除11.1合同变更条件：合同的变更应经过双方协商一致，并书面确认。11.2合同解除条件：合同的解除应符合国家相关法律法规和双方协商确定的条件。第十二条保密条款12.1保密内容：双方在合同履行过程中获得的商业秘密、技术秘密、运营秘密等。12.2保密期限：双方协商确定。第十三条法律适用及争议解决13.1法律适用：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.2争议解决：双方应通过友好协商解决争议，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十四条其他条款14.1甲方提供的设施和条件：甲方应提供乙方和丙方施工所需的场地、设备、材料等。14.2乙方和丙方的义务和责任：乙方和丙方应按照合同约定履行各自的义务，保证工程质量、安全、进度等方面的要求。14.3不可抗力因素的约定：双方应共同承担不可抗力因素带来的风险，具体处理方式按照双方协商确定。第八条付款及结算8.1付款方式：甲方根据乙方和丙方实际完成的工程量，按照约定的单价进行付款。8.2付款时间：甲方在确认乙方和丙方完成的工程量符合约定标准后，应在约定时间内支付相应的款项。8.3结算方式：工程完成后，乙方和丙方应向甲方提供完整的工程量和费用明细，双方按照约定进行结算。第九条违约责任9.1乙方违约责任：乙方未按照约定完成工程或者工程质量不符合约定，应承担违约责任，具体包括但不限于工期延误、质量整改等。9.2丙方违约责任：丙方未按照约定完成工程或者工程质量不符合约定，应承担违约责任，具体包括但不限于工期延误、质量整改等。第十条争议解决10.1争议解决方式：双方应通过友好协商解决争议，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。10.2争议解决地点：按照双方协商确定的地点进行。第十一条合同的变更和解除11.1合同变更条件：合同的变更应经过双方协商一致，并书面确认。11.2合同解除条件：合同的解除应符合国家相关法律法规和双方协商确定的条件。第十二条保密条款12.1保密内容：双方在合同履行过程中获得的商业秘密、技术秘密、运营秘密等。12.2保密期限：双方协商确定。第十三条法律适用及争议解决13.1法律适用：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.2争议解决：双方应通过友好协商解决争议，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十四条其他条款14.1甲方提供的设施和条件：甲方应提供乙方和丙方施工所需的场地、设备、材料等。14.2乙方和丙方的义务和责任：乙方和丙方应按照合同约定履行各自的义务，保证工程质量、安全、进度等方面的要求。14.3不可抗力因素的约定：双方应共同承担不可抗力因素带来的风险，具体处理方式按照双方协商确定。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1本合同所称第三方，是指除甲方、乙方和丙方之外，参与或涉及本合同工程的其他各方，包括但不限于中介方、监理方、设计方、材料供应商等。第二条第三方介入的条件和方式2.1第三方介入的条件：第三方介入需经甲方、乙方和丙方共同协商一致，并签订书面协议。2.2第三方介入的方式：第三方可以通过提供技术支持、咨询服务、监理监督等方式参与工程。第三条第三方的主要责任和义务3.1第三方应按照甲乙方的要求和相关法律法规，提供专业、及时、高效的服务。3.2第三方应保证其提供的服务符合工程质量、安全、进度等方面的要求。3.3第三方应对其提供的服务承担相应的法律责任。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方、乙方和丙方应保持独立的法律关系。4.2第三方对甲方、乙方和丙方不具有任何法律约束力，甲乙丙三方也不对第三方具有任何法律约束力。第五条第三方介入的协调与管理5.1甲方、乙方和丙方应共同负责对第三方的协调与管理。5.2甲方、乙方和丙方应定期召开协调会议，解决第三方介入过程中出现的问题。第六条第三方责任限额6.1第三方应对其提供的服务承担相应的法律责任，但其责任限额应由甲方、乙方和丙方协商确定。6.2第三方责任限额包括但不限于第三方提供的服务质量、工程安全、工程进度等方面的损失。第七条第三方违约处理7.1第三方未按照约定提供服务或服务不符合要求的，甲方、乙方和丙方有权要求第三方立即改正或解除合同。7.2第三方未按照约定提供服务或服务不符合要求的，甲方、乙方和丙方有权要求第三方承担违约责任。第八条第三方权益保护8.1第三方依法享有合同约定的权益，包括但不限于报酬、赔偿等。8.2甲方、乙方和丙方应尊重第三方的合法权益，不得侵犯第三方合法权益。第九条第三方退出9.1第三方退出应提前通知甲方、乙方和丙方，并办理相关手续。9.2第三方退出不影响本合同其他条款的执行。第十条第三方介入对合同其他各方的影响10.1第三方介入不影响甲方、乙方和丙方之间的权利义务关系。10.2第三方介入不影响本合同的履行、解释及争议解决。第十一条第三方介入的书面协议11.1甲方、乙方和丙方与第三方签订书面协议，明确双方的权利义务。11.2书面协议应经甲方、乙方和丙方共同协商一致，并经各方签字盖章。第十二条第三方介入的备案12.1甲方、乙方和丙方与第三方签订的书面协议，应向相关政府部门备案。12.2备案不影响本合同的履行、解释及争议解决。第十三条第三方介入的告知义务13.1甲方、乙方和丙方应将第三方介入的相关信息及时告知对方。13.2甲方、乙方和丙方应将第三方提供的服务情况及时告知对方。第十四条第三方介入的监督与检查14.1甲方、乙方和丙方有权对第三方提供的服务进行监督与检查。14.2甲方、乙方和丙方有权要求第三方提供服务过程中的相关资料和信息。第十五条第三方介入的变更15.1第三方介入的变更应经甲方、乙方和丙方共同协商一致。15.2第三方介入的变更应签订书面协议，并经各方签字盖章。第十六条第三方介入的解除16.1第三方介入的解除应经甲方、乙方和丙方共同协商一致。16.2第三方介入的解除应签订书面协议，并经各方签字盖章。第二部分：第三方介入后的修正第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单附件二：材料供应清单附件三：施工图纸附件四：工程质量标准附件五：安全管理规定附件六：付款凭证附件七：工程进度报告附件八：质量检查报告附件九：安全事故报告附件十：合同变更协议附件十一：违约行为记录附件十二：争议解决仲裁书附件十三：法院判决书附件十四：其他相关文件和资料附件一：工程量清单详细要求和说明：本清单详细列出了工程所需的各项材料、工程量及价格，由甲方、乙方和丙方共同确认。附件二：材料供应清单详细要求和说明：本清单详细列出了工程所需材料的名称、规格、数量、供应商等信息，由甲方、乙方和丙方共同确认。附件三：施工图纸详细要求和说明：本图纸由甲方提供，详细展示了工程的设计要求、施工标准等信息，乙方和丙方应严格按照图纸施工。附件四：工程质量标准详细要求和说明：本标准详细规定了工程的质量要求，包括但不限于材料合格标准、施工工艺标准等。附件五：安全管理规定详细要求和说明：本规定详细阐述了工程安全管理的要求，包括但不限于施工现场安全管理、施工人员安全教育等。附件六：付款凭证详细要求和说明：乙方和丙方应按照合同约定提供付款凭证，甲方据此进行付款。附件七：工程进度报告详细要求和说明：乙方和丙方应定期向甲方提交工程进度报告，报告内容应包括工程完成情况、进度偏差等。附件八：质量检查报告详细要求和说明：乙方和丙方应定期向甲方提交质量检查报告，报告内容应包括工程质量情况、问题及整改措施等。附件九：安全事故报告详细要求和说明：乙方和丙方应在发生安全事故时立即向甲方报告，并按照甲方要求进行处理。附件十：合同变更协议详细要求和说明：本协议用于记录合同变更的内容和双方协商的结果，经甲方、乙方和丙方签字盖章后生效。附件十一：违约行为记录详细要求和说明：本记录用于记录各方在合同履行过程中的违约行为，包括但不限于工期延误、质量问题等。附件十二：争议解决仲裁书详细要求和说明：本仲裁书用于记录争议解决的仲裁结果，具有法律效力。附件十三：法院判决书详细要求和说明：本判决书用于记录法院对争议解决的判决结果，具有法律效力。附件十四：其他相关文件和资料详细要求和说明：本附件包括其他与工程相关的文件和资料，包括但不限于施工许可证、安全生产许可证等。说明二：违约行为及责任认定：1.工期延误2.工程质量不符合约定3.材料供应不符合要求4.施工安全不符合规定5.未按约定支付款项6.未按约定提供服务责任认定标准：1.工期延误：按照合同约定的工期和实际完成情况进行计算，每延误一天，应支付违约金。2.工程质量不符合约定：按照合同约定的质量标准进行判定，不符合标准的，应进行整改或拆除，并承担相应费用。3.材料供应不符合要求：按照合同约定的材料要求进行判定，不符合要求的，应进行更换或修复，并承担相应费用。4.施工安全不符合规定：按照合同约定的安全管理规定进行判定，不符合规定的，应进行整改，并承担相应费用。5.未按约定支付款项：按照合同约定的付款方式和时间进行判定，未按约定支付的，应支付违约金。6.未按约定提供服务：按照合同约定的服务