2024版工程造价合同交底完全指南

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版工程造价合同交底完全指南本合同目录一览第一条工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程性质第二条合同主体2.1发包人2.2承包人2.3监理单位2.4设计单位第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3预付款3.4进度付款3.5竣工结算3.6违约金第四条工程质量4.1质量标准4.2质量控制4.3质量验收4.4质量保修第五条工程进度5.1施工工期5.2进度计划5.3工期延误5.4提前完成第六条材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料质量6.4设备质量第七条施工安全7.1安全生产责任7.2安全措施7.3安全事故处理7.4安全生产培训第八条环境保护8.1环保要求8.2环保措施8.3环保验收8.4环保责任第九条变更与解除9.1合同变更9.2合同解除9.3变更解除的程序9.4变更解除的法律后果第十条争议解决10.1争议解决方式10.2协商解决10.3调解解决10.4仲裁解决10.5诉讼解决第十一条违约责任11.1违约行为11.2违约责任11.3免责条款11.4违约赔偿第十二条合同的生效、变更和终止12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同终止条件12.4合同终止后的义务第十三条保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3泄露保密信息的后果13.4保密责任的履行第十四条其他条款14.1合同的附件14.2合同的修订14.3合同的解释14.4合同的法律适用14.5合同的签订日期和地点第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1工程名称：根据双方协商确定的工程名称。1.2工程地点：工程具体位置，包括省、市、县（区）及详细地址。1.3工程规模：工程的建设规模，包括工程的总建筑面积、建筑高度、建筑层数等。1.4工程性质：根据工程的主要用途确定，如住宅、商业、办公楼等。第二条合同主体2.1发包人：指合同中约定的承担工程发包义务的法人或其他组织。2.2承包人：指合同中约定的承担工程施工义务的法人或其他组织。2.3监理单位：指合同中约定的负责对工程施工过程进行监督管理的单位。2.4设计单位：指合同中约定的负责工程设计的单位。第三条合同价格3.1合同总价：双方约定的工程总价款，包括工程费、材料费、设备费、人工费等。3.2价格调整：因市场物价波动等原因导致工程造价发生变化的，双方可按合同约定的价格调整条款进行调整。3.3预付款：发包人应在合同签订后的一定时间内支付给承包人一定比例的预付款。3.4进度付款：按照双方约定的工程进度，发包人应按实际完成的工程量支付给承包人相应的工程款。3.5竣工结算：工程竣工后，双方按照合同约定的价格进行最终结算。3.6违约金：一方违反合同约定，应向守约方支付违约金，具体金额按合同约定执行。第四条工程质量4.1质量标准：工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件的要求。4.2质量控制：承包人应建立健全质量管理体系，确保工程质量。4.3质量验收：工程竣工后，双方应按合同约定的验收程序进行质量验收。4.4质量保修：工程交付使用后，承包人应按合同约定承担一定的质量保修责任。第五条工程进度5.1施工工期：双方约定的工程竣工交付使用的时间。5.2进度计划：承包人应向发包人提交工程进度计划，并按计划完成工程。5.3工期延误：因承包人原因导致工程不能按期竣工的，承包人应承担相应的违约责任。5.4提前完成：工程提前竣工的，按合同约定给予承包人相应的奖励。第六条材料与设备6.1材料供应：发包人负责供应的材料和设备，应按时交付给承包人。6.2设备供应：发包人负责供应的设备，应按时交付给承包人。6.3材料质量：发包人供应的材料应符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件的要求。6.4设备质量：发包人供应的设备应符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件的要求。第八条变更与解除8.1合同变更：合同履行过程中，如需对合同内容进行变更，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。8.2合同解除：合同履行过程中，如发生合同解除情形，应按照合同约定和法律规定办理解除手续。8.3变更解除的程序：合同变更或解除应遵循一定的程序，包括协商、签订书面协议、报批等。8.4变更解除的法律后果：合同变更或解除后，双方应按法律规定和合同约定承担相应的法律后果。第九条争议解决9.1争议解决方式：双方在合同中约定争议解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。9.2协商解决：双方通过友好协商，达成一致意见，解决合同争议。9.3调解解决：双方通过第三方调解机构进行调解，达成一致意见，解决合同争议。9.4仲裁解决：双方约定将合同争议提交仲裁机构进行仲裁，仲裁裁决具有法律效力。9.5诉讼解决：双方约定将合同争议提交人民法院进行诉讼，法院判决具有法律效力。第十条违约责任10.1违约行为：双方在合同中约定违约行为，如不履行合同义务、履行合同义务不符合约定等。10.2违约责任：违约方应承担相应的违约责任，如支付违约金、赔偿损失等。10.3免责条款：双方在合同中约定免责条款，如不可抗力等。10.4违约赔偿：违约方应按照合同约定和法律规定赔偿对方因此造成的损失。第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件：合同自双方签字或盖章之日起生效。11.2合同变更程序：合同变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。11.3合同终止条件：合同终止的条件按照合同约定和法律规定执行。11.4合同终止后的义务：合同终止后，双方应按照合同约定和法律规定履行相应的义务。第十二条保密条款12.1保密内容：双方在合同中约定的需要保密的信息，如商业秘密、技术秘密等。12.2保密期限：双方约定的保密信息保护期限。12.3泄露保密信息的后果：泄露保密信息的一方应承担相应的法律责任。12.4保密责任的履行：双方应按照合同约定和法律规定履行保密责任。第十三条其他条款13.1合同的附件：合同附件作为合同的补充，与合同具有同等法律效力。13.2合同的修订：合同修订应经双方协商一致，并签订书面修订协议。13.3合同的解释：合同的解释权归双方共同所有。13.4合同的法律适用：双方约定合同适用的法律法规。13.5合同的签订日期和地点：合同签订的日期和地点。第二部分：第三方介入后的修正14.第三方定义及责任14.1第三方定义：除甲乙方之外的，与本合同无关的法人、其他组织和个人，在合同履行过程中可能涉及到的单位或个人。14.2第三方责任：第三方介入合同履行过程中，若因其原因导致合同无法正常履行，由第三方承担相应责任。14.3第三方权益：第三方在本合同中的权益，包括但不限于知情权、建议权、获得报酬权等。15.第三方介入的情形15.1中介方介入：中介方作为独立的第三方，协助甲乙方完成合同的履行。15.2政府监管机构介入：政府监管机构依据相关法律法规对合同履行进行监督和管理。15.3专业机构介入：专业机构受甲乙方委托，对工程质量、进度等进行评估和监理。15.4金融机构介入：金融机构提供贷款、担保等服务，参与合同履行过程。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额的确定：第三方责任限额根据合同金额、工程规模等因素确定。16.2第三方责任限额的调整：合同履行过程中，如第三方责任限额需要调整，甲乙方协商一致后进行调整。16.3第三方责任限额的支付：第三方承担的责任超出限额部分，由甲乙方按照合同约定承担。17.第三方介入后的合同变更17.1第三方介入导致的合同变更：因第三方介入导致合同内容发生变更，甲乙方应签订书面变更协议。17.2合同变更的程序：合同变更应遵循一定的程序，包括协商、签订书面协议、报批等。17.3合同变更的法律后果：合同变更后，甲乙方应按照变更后的约定履行合同义务。18.第三方介入后的争议解决18.1第三方介入引起的争议：因第三方介入导致的合同争议，甲乙方应协商解决。18.2争议解决的途径：如协商不成，可按照合同约定的争议解决方式进行解决，如调解、仲裁或诉讼等。18.3第三方作为争议解决参与方：第三方在争议解决过程中，可作为证人提供证据，协助甲乙方查明争议事实。19.第三方介入后的合同终止19.1第三方介入导致的合同终止：因第三方原因导致合同无法继续履行，甲乙方可以协商终止合同。19.2合同终止的程序：合同终止应遵循一定的程序，包括协商、签订书面协议、办理相关手续等。19.3合同终止后的义务：合同终止后，甲乙方应按照合同约定和法律规定承担相应的义务。20.第三方介入后的保密义务20.1第三方保密义务：第三方在合同履行过程中，对甲乙方提供的保密信息承担保密义务。20.2第三方保密责任的履行：第三方应按照合同约定和法律规定履行保密责任。20.3第三方泄露保密信息的后果：第三方泄露保密信息，应承担相应的法律责任。21.第三方介入后的其他条款修正21.1合同附件的修订：因第三方介入导致的合同附件内容发生变更，甲乙方应签订书面修订协议。21.2合同解释权的归属：第三方介入不影响合同解释权的归属，合同解释权归甲乙方共同所有。21.3法律法规适用：合同履行过程中，适用法律法规的确定，不因第三方介入而改变。21.4合同签订日期和地点：合同签订日期和地点，不因第三方介入而改变。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计文件附件二：施工图纸附件三：工程量清单附件四：材料和设备供应合同附件五：施工合同附件六：监理合同附件七：贷款合同附件八：保险合同附件九：保密协议附件十：第三方介入协议附件的详细要求和说明：附件一：工程设计文件应包括工程概述、设计图纸、技术规范、施工要求等，作为施工的依据。附件二：施工图纸应详细表示出建筑物的平面、立面、剖面、节点构造等，以便承包人准确施工。附件三：工程量清单应列出所有工程项目的名称、数量、单位、单价等，作为计算工程总价的基础。附件四：材料和设备供应合同应明确材料和设备的质量标准、供应时间、数量、价格等内容。附件五：施工合同应详细规定施工过程中的质量、安全、进度、费用等方面的权利和义务。附件六：监理合同应明确监理的范围、内容、责任、报酬等方面的约定。附件七：贷款合同应包括贷款金额、利率、还款方式、期限等条款。附件八：保险合同应明确保险的范围、责任、保险费用、理赔程序等内容。附件九：保密协议应规定保密信息的内容、保密期限、泄露保密信息的后果等。附件十：第三方介入协议应明确第三方的职责、权利、义务、责任限额等方面的约定。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方不按时支付预付款、进度款、竣工结算款等。2.甲方不按合同约定提供设计文件、施工图纸等。3.甲方不履行合同约定的保密义务。4.乙方不按设计文件和施工图纸施工。5.乙方不按时完成工程。6.乙方不按照合同约定支付材料和设备款。7.乙方不履行合同约定的保密义务。违约的责任认定标准：1.违约金：按照合同约定的违约金比例计算违约金。2.赔偿损失：因违约导致的直接经济损失，包括但不限于材料费、人工费、设备费等。3.延长工期：因违约导致的工程延期，应按合同约定的方式计算赔偿。4.解除合同：严重违约可能导致合同解除，解除合同后的责任按合同约定和法律规定承担。示例说明：若甲方未按时支付预付款，乙方有权暂停施工，并按照合同约定向甲方追讨预付款及逾期利息。若乙方未按设计文件和施工图纸施工，甲方有权要求乙方整改，并承担由此产生的额外费用。说明三：法律名词及解释：1.甲方：指合同中约定的承担工程发包义务的法人或其他组织。2.乙方：指合同中约定的承担工程施工义务的法人或其他组织。3.工程：指合同中约定的施工项目，包括建筑物、构筑物及其附属设施等。4.设计文件：指合同中约定的工程设计图纸、技术规范、施工要求等文件。5.施工图纸：指合同中约定的施工过程中的详细图纸，包括平面图、立面图、剖面图、节点图等。6.工程量清单：指合同中约定的列出所有工程项目的名称、数量、单位、单价等内容的清单。7.材料和设备供应合同：指合同中约定的材料和设备供应方与承包人之间