版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024施工合同补充协议范本:智慧城市基础设施本合同目录一览1.补充协议签订依据及适用范围1.1补充协议签订的法律依据1.2补充协议适用范围2.智慧城市基础设施项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资2.5项目建设内容3.补充协议的主要内容3.1工程量及合同价格3.2工期及进度要求3.3质量要求3.4设计变更及费用调整3.5施工合同违约责任4.付款方式及期限4.1付款方式4.2付款期限4.3付款条件5.工程验收及移交5.1工程验收标准5.2工程验收程序5.3工程移交6.保修责任6.1保修期限6.2保修内容6.3保修责任7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决程序8.合同生效及终止8.1合同生效条件8.2合同终止条件8.3合同解除条件9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约赔偿10.不可抗力10.1不可抗力事件10.2不可抗力处理10.3不可抗力证明11.合同附件11.1附件一:施工合同11.2附件二:工程量清单11.3附件三:设计变更及费用调整11.4附件四:其他相关文件12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后的处理13.合同生效日期14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.补充协议签订依据及适用范围1.1补充协议签订的法律依据本补充协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规及原施工合同的规定签订。1.2补充协议适用范围本补充协议适用于2024年智慧城市基础设施项目的施工阶段,包括但不限于工程量、合同价格、工期、质量要求等方面的调整。2.智慧城市基础设施项目概况2.1项目名称智慧城市基础设施建设项目2.2项目地点市区2.3项目规模项目总占地面积平方米,总建筑面积平方米。2.4项目投资项目总投资额为人民币万元。2.5项目建设内容项目建设内容包括道路、桥梁、供水、供电、通信、照明、绿化等基础设施工程。3.补充协议的主要内容3.1工程量及合同价格根据实际情况,对原施工合同中的工程量进行增减,并相应调整合同价格。3.2工期及进度要求在原合同工期基础上,根据实际情况进行调整,确保项目按期完成。3.3质量要求按照国家及行业相关标准,确保工程质量达到优良等级。3.4设计变更及费用调整在施工过程中,如遇设计变更,应按照相关规定进行费用调整。3.5施工合同违约责任对原施工合同中违约责任的条款进行补充和细化,明确违约责任及赔偿标准。4.付款方式及期限4.1付款方式采用分阶段付款方式,按照工程进度及质量要求支付工程款。4.2付款期限付款期限为合同签订后个工作日内。4.3付款条件付款条件包括但不限于工程量完成、质量验收合格、相关手续齐全等。5.工程验收及移交5.1工程验收标准按照国家及行业相关标准进行工程验收。5.2工程验收程序工程验收程序包括自检、互检、专检等环节,确保工程达到验收标准。5.3工程移交工程验收合格后,及时办理工程移交手续,确保工程顺利投入使用。6.保修责任6.1保修期限保修期限为工程验收合格后的年。6.2保修内容保修内容包括但不限于工程质量、设施设备等。6.3保修责任保修期内,如因工程质量问题导致设施设备损坏,由施工方负责维修或更换。7.合同生效及终止7.1合同生效条件本补充协议经双方签字盖章后生效。7.2合同终止条件合同终止条件包括但不限于合同履行完毕、合同解除、合同违约等情况。7.3合同解除条件合同解除条件包括但不限于一方违约、不可抗力、合同双方协商一致等。8.争议解决8.1争议解决方式本合同争议解决方式为协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。8.2争议解决机构争议解决机构为仲裁委员会,仲裁地点为市。8.3争议解决程序双方应友好协商解决争议,如协商不成,应按照仲裁委员会的仲裁规则提交仲裁申请,仲裁委员会应在收到仲裁申请之日起个工作日内组成仲裁庭。9.合同生效日期本补充协议自双方签字盖章之日起生效,有效期为年。10.其他约定事项10.1保密条款双方对本合同的条款内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。10.2通知送达本合同项下的通知、文件等,应按照双方在合同中指定的地址送达,自送达之日起视为送达完成。10.3合同变更本合同如有变更,应以书面形式进行,经双方签字盖章后生效。11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序合同解除应书面通知对方,并说明解除原因。合同解除后,双方应按照合同约定处理尚未履行完毕的义务。11.3合同解除后的处理1.双方应尽快完成合同解除前的所有工作;2.双方应按照合同约定结算已发生费用;3.双方应妥善处理合同解除后的遗留问题。12.合同生效日期本补充协议自双方签字盖章之日起生效,有效期为年。13.其他约定事项13.1不可抗力本合同所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。13.2法律变更如国家法律法规的变更对本合同产生影响,双方应协商解决,确保本合同的合法性、有效性。14.合同附件14.1附件一:施工合同14.2附件二:工程量清单14.3附件三:设计变更及费用调整14.4附件四:其他相关文件本合同目录一览15.合同签署本补充协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同认可的,提供专业服务、技术支持、资金保障或其他必要协助的独立第三方机构或个人。2.第三方介入目的2.1第三方介入的目的是为了保证合同的有效履行,提高工程质量,确保项目进度,降低风险。3.第三方责任限额3.1第三方责任限额由甲乙双方在签订合同时明确约定,并在合同中予以体现。3.1.1第三方提供的服务、技术支持或资金保障等产生的直接经济损失;3.1.2第三方在合同履行过程中因自身原因导致的违约责任;3.1.3第三方因故意或重大过失导致甲乙双方权益受损的其他责任。4.第三方介入条款4.1.1第三方的资质要求及证明文件;4.1.2第三方的服务内容、技术标准及质量要求;4.1.3第三方的服务期限及工作进度;4.1.4第三方的费用构成及支付方式;4.1.5第三方的责任及赔偿条款;4.1.6第三方的退出机制及后续责任处理。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方介入后,甲乙双方应明确划分各自的权利、义务和责任,具体如下:5.1.1甲方责任:提供项目相关信息,包括项目背景、技术要求、质量标准等;监督第三方履行合同,确保第三方提供的服务符合合同约定;对第三方提供的服务进行验收,并支付相应的费用;协助第三方解决合同履行过程中遇到的问题。5.1.2乙方责任:按照合同约定履行施工义务,确保工程质量;配合第三方工作,提供必要的施工条件;对第三方提出的技术问题或建议给予反馈;在第三方介入过程中,履行自身合同义务。5.1.3第三方责任:按照合同约定提供专业服务、技术支持或资金保障;对提供的服务负责,确保服务质量;在合同履行过程中,遵守相关法律法规及合同约定;按时完成工作,并对自身违约行为承担相应责任。6.第三方介入后的额外条款及说明6.1额外条款:6.1.1第三方介入期间,甲乙双方应保持沟通,及时解决合同履行过程中出现的问题;6.1.2第三方介入期间,如遇不可抗力因素导致合同无法履行,甲乙双方应协商解决;6.1.3第三方介入期间,如第三方违约,甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。6.2说明:6.2.1第三方介入后的额外条款应在合同中予以明确,以确保合同的有效履行;6.2.2甲乙双方应充分了解第三方的责任范围和权利义务,避免因第三方介入导致合同履行障碍;6.2.3第三方介入后的合同履行,甲乙双方应共同监督,确保项目顺利进行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工合同详细要求:包含项目概况、工程量清单、合同价款、付款方式、工期要求、质量标准、违约责任等内容。说明:本附件为原施工合同的详细内容,是补充协议的附件。2.附件二:工程量清单详细要求:详细列出工程量、单位、价格、总价等。说明:本附件为工程量清单,用于计算工程量和合同价款。3.附件三:设计变更及费用调整详细要求:列出设计变更的内容、原因、费用调整及批准程序。说明:本附件用于记录设计变更和相应的费用调整。4.附件四:付款进度计划详细要求:列出付款节点、金额、付款条件等。说明:本附件用于明确付款进度,确保资金按时到位。5.附件五:工程验收报告详细要求:包括工程验收日期、验收结果、验收结论等。说明:本附件为工程验收的正式文件,用于证明工程已按合同要求完成。6.附件六:保修承诺书详细要求:列出保修期限、保修内容、保修责任等。说明:本附件为保修承诺,保障工程在保修期内的问题得到及时解决。7.附件七:第三方资质证明文件详细要求:包括第三方机构或个人的营业执照、资质证书等。说明:本附件用于证明第三方具备提供专业服务的资格。8.附件八:第三方服务协议详细要求:包括第三方服务内容、服务期限、费用、责任等。说明:本附件为第三方提供服务的基础文件。9.附件九:合同变更协议详细要求:包括变更原因、变更内容、变更后的合同条款等。说明:本附件用于记录合同变更的细节。10.附件十:争议解决协议详细要求:包括争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等。说明:本附件用于明确争议解决的途径和程序。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1甲方违约行为:未按时支付工程款;未按合同约定提供施工条件;未按时完成工程验收;违反保密协议。1.2乙方违约行为:未按时完成工程;工程质量不符合合同约定;未按时提交工程验收报告;违反保密协议。1.3第三方违约行为:未按时提供专业服务或技术支持;服务质量不符合合同约定;违反保密协议。2.责任认定标准:2.1甲方违约责任:甲方未按时支付工程款,应向乙方支付违约金;甲方未按合同约定提供施工条件,乙方有权要求甲方承担相应责任;甲方未按时完成工程验收,乙方有权要求甲方承担相应责任;甲方违反保密协议,应承担相应责任。2.2乙方违约责任:乙方未按时完成工程,应向甲方支付违约金;乙方工程质量不符合合同约定,应承担修复责任或赔偿损失;乙方未按时提交工程验收报告,应承担相应责任;乙方违反保密协议,应承担相应责任。2.3第三方违约责任:第三方未按时提供专业服务或技术支持,应向甲方或乙方支付违约金;第三方服务质量不符合合同约定,应承担修复责任或赔偿损失;第三方违反保密协议,应承担相应责任。3.违约示例说明:3.1甲方未按时支付工程款,乙方有权要求甲方支付违约金,违约金比例为每日万分之五。全文完。2024施工合同补充协议范本:智慧城市基础设施1本合同目录一览1.定义与解释1.1智慧城市基础设施的定义1.2本协议中的术语定义2.协议目的3.工程范围与内容3.1工程总体描述3.2工程具体内容3.3工程变更程序4.设计与技术规范4.1设计原则4.2技术规范要求4.3设计变更程序5.施工进度与节点5.1施工进度计划5.2施工节点控制5.3进度延误责任6.质量控制6.1质量标准6.2质量检查与验收6.3质量保证措施7.合同价格与支付7.1合同价格确定7.2价格调整机制7.3付款方式与期限8.保险与责任8.1保险种类与责任范围8.2保险公司选择与责任8.3保险费用承担9.知识产权9.1知识产权归属9.2知识产权使用许可9.3侵权责任10.违约责任10.1违约行为定义10.2违约责任承担10.3违约赔偿计算11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决地点12.合同变更与解除12.1合同变更程序12.2合同解除条件12.3合同解除程序13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止程序14.其他约定14.1通知与送达14.2合同附件14.3其他补充条款第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1智慧城市基础设施的定义1.2本协议中的术语定义(1)智慧城市基础设施:如1.1所述;(2)设计变更:指在施工过程中,因设计原因对原设计方案进行的修改;(3)进度延误:指施工方未按合同约定的工期完成工程;(4)质量保证期:自工程竣工验收合格之日起计算,一般为一年。2.协议目的本协议旨在明确甲乙双方在智慧城市基础设施建设项目中的权利、义务和责任,确保项目按期、保质、高效完成。3.工程范围与内容3.1工程总体描述(1)道路改造工程;(2)公园智能化升级工程;(3)小区智能化改造工程。3.2工程具体内容(1)道路改造工程:包括道路拓宽、路面改造、排水系统升级等;(2)公园智能化升级工程:包括环境监测、智能照明、安防监控等;(3)小区智能化改造工程:包括门禁系统、安防监控、智能家居等。3.3工程变更程序(1)甲乙双方应就工程变更事宜进行协商,达成一致意见;(2)工程变更应提交书面申请,并经双方签字确认;(3)工程变更涉及的工程量、费用、工期等应重新约定。4.设计与技术规范4.1设计原则(1)遵循国家相关法律法规和政策;(2)满足城市规划和建设要求;(3)采用先进、可靠、经济的技术方案。4.2技术规范要求(1)工程应采用符合国家标准、行业标准的设计图纸;(2)工程材料、设备应满足质量要求,并具备相应的质量检测报告;(3)施工过程中应严格执行技术规范。4.3设计变更程序(1)设计变更应经甲乙双方协商一致;(2)设计变更应提交书面申请,并经双方签字确认;(3)设计变更涉及的工程量、费用、工期等应重新约定。5.施工进度与节点5.1施工进度计划甲乙双方应共同制定施工进度计划,明确各阶段的起止时间、工程量、质量要求等。5.2施工节点控制(1)甲乙双方应按施工进度计划,对施工节点进行严格控制;(2)施工过程中,如发生进度延误,应立即查明原因,并采取有效措施予以解决。5.3进度延误责任(1)因施工方原因造成的进度延误,由施工方承担相应责任;(2)因不可抗力等原因造成的进度延误,甲乙双方应协商解决。6.质量控制6.1质量标准(1)工程应达到国家、行业及地方规定的质量标准;(2)工程材料、设备应具备相应的质量检测报告。6.2质量检查与验收(1)甲乙双方应按合同约定,对工程质量进行检查与验收;(2)验收合格后,方可进行下一阶段的施工。6.3质量保证措施(1)施工方应建立健全质量保证体系;(2)施工过程中,应严格执行质量保证措施。8.合同价格与支付8.1合同价格确定(1)工程量清单计价;(2)市场询价;(3)政府指导价。8.2价格调整机制(1)合同价格在合同有效期内,如遇国家政策调整、市场价格波动等因素,可按约定的调整机制进行调整;(2)价格调整幅度不得超过合同价格的5%。8.3付款方式与期限(1)合同签订后,乙方应向甲方提交工程预付款,预付款金额为合同价格的10%;(2)工程进度达到合同约定的节点,甲方应按照实际完成的工程量,按月支付工程进度款,付款比例为已完成工程量的80%;(3)工程竣工验收合格后,甲方应在一个月内支付剩余的20%款项。9.保险与责任9.1保险种类与责任范围(1)甲方应投保建筑工程一切险;(2)乙方应投保施工人员意外伤害险。9.2保险公司选择与责任(1)甲方和乙方均有权自行选择保险公司;(2)保险责任范围内的损失,由保险公司按照保险合同约定进行赔偿。9.3保险费用承担(1)建筑工程一切险费用由甲方承担;(2)施工人员意外伤害险费用由乙方承担。10.知识产权10.1知识产权归属(1)合同中涉及的专利、商标、软件等知识产权,其所有权归甲方所有;(2)乙方在施工过程中产生的技术成果,未经甲方同意,乙方不得擅自使用、转让或许可他人使用。10.2知识产权使用许可(1)甲方有权在合同约定的范围内,使用乙方在施工过程中产生的技术成果;(2)乙方在合同约定的范围内,使用甲方提供的专利、商标、软件等知识产权。10.3侵权责任(1)如因甲方提供的知识产权存在侵权问题,由甲方承担相应责任;(2)如因乙方使用甲方知识产权存在侵权问题,由乙方承担相应责任。11.违约责任11.1违约行为定义(1)未按合同约定的时间完成工程;(2)工程质量不符合合同约定;(3)未按合同约定支付款项。11.2违约责任承担(1)违约方应向守约方支付违约金,违约金按合同价格的5%计算;(2)违约方应赔偿守约方因违约造成的损失。11.3违约赔偿计算违约赔偿金额按实际损失计算,包括但不限于直接经济损失、间接经济损失、合理费用等。12.争议解决12.1争议解决方式双方应友好协商解决争议,协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。12.2争议解决程序(1)提交仲裁申请书,仲裁申请书应载明争议事项、事实和理由;(2)仲裁委员会受理后,应在30日内组成仲裁庭;(3)仲裁庭应在收到仲裁申请书之日起60日内作出仲裁裁决。12.3争议解决地点仲裁地点为市。13.合同变更与解除13.1合同变更程序(1)甲乙双方协商一致,可对合同进行变更;(2)合同变更应书面确认,并作为合同附件。13.2合同解除条件(1)一方违约,另一方在合理期限内未予追究;(2)发生不可抗力事件,致使合同无法履行。13.3合同解除程序(1)一方提出解除合同,应书面通知另一方;(2)合同解除后,双方应按照合同约定结算剩余款项。14.其他约定14.1通知与送达(1)本合同项下的通知,应以书面形式进行;(2)通知自送达对方之日起生效。14.2合同附件本合同附件包括但不限于:(1)工程量清单;(2)设计图纸;(3)技术规范;(4)付款计划。14.3其他补充条款本合同未尽事宜,由甲乙双方另行协商解决。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同所指第三方,是指除甲乙双方外的其他参与合同履行或与合同履行有直接关联的自然人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、咨询服务机构等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了确保合同条款的履行,提高工程质量,保障工程进度,以及提供专业技术服务。15.3第三方介入方式(1)监理:对施工过程进行监督管理,确保工程质量、进度和安全;(2)检测:对工程材料、设备、工艺进行检测,确保符合相关标准;(3)设计:提供专业设计服务,确保设计方案的科学性和合理性;(4)咨询服务:提供项目管理、技术咨询等服务。16.第三方责任16.1第三方责任范围(1)按照合同约定,履行相应的技术服务或监督管理职责;(2)保证其提供的服务或监督管理的质量;(3)对其工作范围内的行为承担法律责任。16.2第三方责任限额(1)第三方责任限额根据第三方提供服务或监督管理的内容、性质和风险程度确定;(2)第三方责任限额应在合同中明确约定,并在第三方提供的服务或监督管理合同中予以体现;(3)第三方责任限额最高不得超过合同总价的一定比例,具体比例由甲乙双方协商确定。17.第三方与其他各方的关系17.1第三方与甲方的关系第三方应与甲方签订服务或监督管理合同,明确双方的权利和义务。17.2第三方与乙方的关系第三方应与乙方签订施工配合协议,明确第三方在施工过程中的权利和义务,以及乙方对第三方的配合义务。17.3第三方与其他第三方的划分(1)第三方之间应明确各自的职责范围,避免职责交叉;(2)第三方之间应相互配合,共同确保合同履行;(3)第三方之间发生争议,应通过协商解决,协商不成的,提交相关合同约定的争议解决方式。18.第三方介入的具体条款18.1第三方介入的审批程序(1)甲方和乙方应共同决定是否引入第三方介入;(2)引入第三方介入前,应征得相关方的同意。18.2第三方介入的合同签订(1)第三方介入的合同应由甲乙双方与第三方签订;(2)合同应明确第三方的服务内容、期限、费用、责任等。18.3第三方介入的费用承担(1)第三方介入的费用由甲乙双方按照合同约定承担;(2)如第三方介入的费用超出合同约定,超出部分由甲乙双方协商解决。19.第三方介入的变更与解除19.1第三方介入的变更(1)如需变更第三方介入的内容、期限、费用等,应由甲乙双方与第三方协商一致;(2)变更后的内容应作为合同附件。19.2第三方介入的解除(1)如因第三方原因导致合同无法履行,甲乙双方有权解除第三方介入合同;(2)解除合同后,第三方应按照合同约定承担相应的责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单详细要求:列明工程项目的名称、规格、数量、单位、单价和总价,以及适用的税率等信息。说明:工程量清单是计算合同价格的基础,应确保准确无误。2.设计图纸详细要求:包含施工图纸、设备安装图纸、电气图纸等,图纸应清晰、完整,符合国家相关标准。说明:设计图纸是施工的重要依据,应确保图纸的准确性和可实施性。3.技术规范详细要求:列出工程所需遵循的技术标准、规范和操作规程。说明:技术规范是保证工程质量的重要手段,应确保规范的科学性和适用性。4.付款计划详细要求:明确每个付款节点的工程进度、付款金额、付款日期等。说明:付款计划是确保工程资金及时到位的重要依据,应确保计划的合理性和可操作性。5.施工进度计划详细要求:列出工程各个阶段的起止时间、工程量、质量要求等。说明:施工进度计划是控制工程进度的重要工具,应确保计划的可行性和可控性。6.质量保证措施详细要求:列出确保工程质量的具体措施,包括材料、工艺、检验等。说明:质量保证措施是保证工程质量的关键,应确保措施的有效性和持续性。7.争议解决协议详细要求:明确争议解决的方式、程序和地点。说明:争议解决协议是解决合同履行过程中可能出现的争议的重要依据,应确保协议的合法性和有效性。8.第三方介入合同详细要求:包括第三方服务的具体内容、费用、期限、责任等。说明:第三方介入合同是明确第三方权利和义务的依据,应确保合同的完整性和明确性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按合同约定的时间完成工程责任认定标准:根据工程延误的程度,按合同价格的百分比计算违约金。示例说明:如因乙方原因导致工程延误3个月,按合同价格的1%计算违约金。2.违约行为:工程质量不符合合同约定责任认定标准:根据质量问题的严重程度,由乙方承担修复费用或赔偿损失。示例说明:如乙方施工的防水层出现漏水问题,乙方需承担修复费用。3.违约行为:未按合同约定支付款项责任认定标准:按逾期付款金额的百分比计算违约金,并承担相应的利息。示例说明:如甲方逾期支付工程款一个月,按逾期付款金额的0.5%计算违约金。4.违约行为:第三方服务质量不达标责任认定标准:根据第三方服务质量问题的严重程度,由第三方承担相应责任。示例说明:如监理单位未按合同要求进行监理,导致工程质量问题,监理单位需承担相应责任。5.违约行为:合同解除责任认定标准:根据合同解除的原因,由违约方承担相应责任。示例说明:如因不可抗力导致合同解除,双方互不承担违约责任。全文完。2024施工合同补充协议范本:智慧城市基础设施2本合同目录一览1.协议概述1.1协议名称1.2协议目的1.3协议依据1.4协议生效时间1.5协议期限2.项目背景2.1项目概况2.2项目地点2.3项目规模2.4项目业主3.工程范围及内容3.1工程范围3.2工程内容3.3工程量3.4工程进度计划4.智慧城市基础设施要求4.1基础设施类型4.2技术标准4.3质量要求4.4安全要求4.5环保要求5.工程设计及施工5.1设计要求5.2施工要求5.3设计变更及施工调整5.4设计、施工验收6.合同价款及支付方式6.1合同价款6.2工程量清单6.3支付方式6.4付款进度6.5付款条件7.工程进度管理7.1工程进度计划7.2进度控制措施7.3进度变更及调整7.4进度验收8.质量管理8.1质量标准8.2质量控制措施8.3质量验收8.4质量争议处理9.安全生产管理9.1安全生产要求9.2安全生产措施9.3安全生产责任9.4安全生产事故处理10.环保管理10.1环保要求10.2环保措施10.3环保验收10.4环保争议处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决期限11.4争议解决费用12.合同解除及终止12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同终止条件12.4合同终止程序13.违约责任13.1违约行为13.2违约责任13.3违约赔偿13.4违约解除14.其他约定14.1不可抗力14.2保密条款14.3协议变更14.4协议附件第一部分:合同如下:第一条协议概述1.1协议名称本协议名称为《2024施工合同补充协议》。1.2协议目的本协议旨在明确双方在智慧城市基础设施项目中的权利、义务和责任,确保项目顺利进行。1.3协议依据本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规以及原《2024施工合同》的约定。1.4协议生效时间本协议自双方签字盖章之日起生效。1.5协议期限本协议期限为原《2024施工合同》期限届满前。第二条项目背景2.1项目概况项目名称:智慧城市基础设施项目项目地点:____市____区____街道2.2项目地点项目具体地点为____市____区____街道,详细地址为____。2.3项目规模项目规模:占地面积____平方米,建筑面积____平方米。2.4项目业主项目业主:____市____区____街道办事处第三条工程范围及内容3.1工程范围本协议涉及的原《2024施工合同》约定的工程范围。3.2工程内容工程内容包括但不限于:基础设施管网铺设、智慧控制系统安装、配套设施建设等。3.3工程量工程量按照原《2024施工合同》约定的工程量进行。3.4工程进度计划工程进度计划按照原《2024施工合同》约定的进度计划执行。第四条智慧城市基础设施要求4.1基础设施类型基础设施类型包括:给水、排水、供电、通讯、燃气等。4.2技术标准技术标准按照国家及行业相关标准执行。4.3质量要求质量要求符合国家标准及行业规范。4.4安全要求安全要求符合国家安全生产法律法规及行业标准。4.5环保要求环保要求符合国家环保法律法规及行业标准。第五条工程设计及施工5.1设计要求设计要求按照原《2024施工合同》约定的设计要求执行。5.2施工要求施工要求按照原《2024施工合同》约定的施工要求执行。5.3设计变更及施工调整设计变更及施工调整按照原《2024施工合同》约定的程序执行。5.4设计、施工验收设计、施工验收按照原《2024施工合同》约定的验收标准及程序执行。第六条合同价款及支付方式6.1合同价款合同价款为人民币____元。6.2工程量清单工程量清单详见附件。6.3支付方式支付方式为分阶段支付,具体支付方式详见附件。6.4付款进度付款进度按照工程进度及验收情况执行。6.5付款条件付款条件详见附件。第七条工程进度管理7.1工程进度计划工程进度计划详见附件。7.2进度控制措施进度控制措施详见附件。7.3进度变更及调整进度变更及调整按照原《2024施工合同》约定的程序执行。7.4进度验收进度验收按照原《2024施工合同》约定的验收标准及程序执行。第八条质量管理8.1质量标准质量标准应严格按照国家及行业标准执行,确保工程质量达到合同约定的要求。8.2质量控制措施8.2.1施工单位应建立完善的质量管理体系,确保施工过程符合质量标准。8.2.2施工单位应定期进行自检,发现问题及时整改。8.2.3工程监理单位应进行现场监理,对施工过程进行监督检查。8.2.4工程验收时应邀请相关方共同参与,确保验收合格。8.3质量验收8.3.1工程验收分为分项验收、分部验收和竣工验收。8.3.2验收合格后,方可进入下一阶段的施工或使用。8.3.3验收不合格的工程,应返工或整改,直至合格。8.4质量争议处理8.4.1发生质量争议时,双方应友好协商解决。8.4.2协商不成的,可提交仲裁或诉讼解决。第九条安全生产管理9.1安全生产要求9.1.1施工单位应遵守国家安全生产法律法规,确保施工安全。9.1.2施工现场应设置安全警示标志,明确安全操作规程。9.2安全生产措施9.2.1施工单位应制定安全生产措施,包括但不限于:安全教育培训、安全防护设施、应急预案等。9.2.2施工现场应定期进行安全检查,及时发现并消除安全隐患。9.3安全生产责任9.3.1施工单位对施工现场的安全生产负总责。9.3.2施工单位应与监理单位、业主单位共同负责安全生产。9.4安全生产事故处理9.4.1发生安全生产事故时,应立即启动应急预案,采取措施控制事故扩大。9.4.2事故发生后,应按规定及时报告有关部门,并配合调查处理。第十条环保管理10.1环保要求10.1.1施工单位应遵守国家环保法律法规,确保施工过程不污染环境。10.1.2施工现场应采取有效措施,减少噪音、粉尘等污染物的排放。10.2环保措施10.2.1施工单位应制定环保措施,包括但不限于:废水处理、废渣处理、噪声控制等。10.2.2施工现场应设置环保设施,确保污染物达标排放。10.3环保验收10.3.1环保验收应在工程竣工验收前完成。10.3.2环保验收合格后,方可进行工程交付使用。10.4环保争议处理10.4.1发生环保争议时,双方应友好协商解决。10.4.2协商不成的,可提交仲裁或诉讼解决。第十一条争议解决11.1争议解决方式本合同争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。11.2争议解决程序11.2.1协商:双方应友好协商,争取达成一致意见。11.2.2调解:协商不成的,可提交第三方调解。11.2.3仲裁:协商和调解不成的,可提交仲裁委员会仲裁。11.2.4诉讼:仲裁或协商、调解不成的,可依法向人民法院提起诉讼。11.3争议解决期限争议解决期限自争议发生之日起____日内。11.4争议解决费用争议解决费用由败诉方承担,或双方协商分担。第十二条合同解除及终止12.1合同解除条件12.1.1合同一方严重违约,经对方书面通知后____日内未予改正。12.1.2发生不可抗力事件,致使合同无法履行。12.2合同解除程序12.2.1提出解除合同的一方应书面通知对方。12.2.2收到通知的一方应在____日内给予书面回复。12.3合同终止条件12.3.1合同期限届满。12.3.2合同双方协商一致解除合同。12.4合同终止程序12.4.1合同终止后,双方应进行工程结算。第十三条违约责任13.1违约行为13.1.1违约方未按合同约定履行义务。13.1.2违约方造成对方损失的。13.2违约责任13.2.1违约方应承担违约责任,赔偿对方损失。13.2.2违约方应支付违约金。13.3违约赔偿13.3.1赔偿金额根据损失情况确定。13.3.2赔偿方式为现金支付。13.4违约解除13.4.1违约方在规定期限内未履行违约责任,对方有权解除合同。第十四条其他约定14.1不可抗力14.1.1不可抗力指因自然灾害、战争、政府行为等不可预见、不可避免、不可克服的事件。14.1.2发生不可抗力事件时,双方应暂停履行合同。14.1.3不可抗力事件解除后,双方应继续履行合同。14.2保密条款14.2.1双方对本合同内容负有保密义务。14.2.2未经对方同意,不得向任何第三方泄露本合同内容。14.3协议变更14.3.1协议变更需经双方书面同意。14.3.2协议变更自双方签字盖章之日起生效。14.4协议附件14.4.1本协议附件与本协议具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入概述15.1第三方定义本合同中“第三方”是指除甲乙双方以外的,为履行本合同目的而介入的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、设计单位、检测机构、评估机构、仲裁机构、法院等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了确保合同的履行,提高合同履行的效率,保障合同各方权益,以及解决合同履行过程中可能出现的争议。第十六条第三方介入类型16.1监理单位监理单位负责对施工过程进行监督管理,确保工程质量、进度和投资控制。16.2设计单位设计单位负责提供工程设计服务,确保设计符合合同要求和技术标准。16.3检测机构检测机构负责对工程材料、设备、施工过程等进行检测,确保其符合质量要求。16.4评估机构16.5仲裁机构仲裁机构负责解决合同履行过程中产生的争议。16.6法院法院负责审理合同履行过程中产生的纠纷。第十七条第三方责任限额17.1第三方责任第三方在履行职责过程中,因自身原因造成的损失,由第三方承担相应责任。17.2责任限额第三方责任限额由双方在合同中约定,未约定的,按法律规定执行。第十八条甲乙方与第三方的关系18.1合作关系甲乙双方与第三方应建立合作关系,共同确保合同履行。18.2沟通协调甲乙双方应与第三方保持良好沟通,及时协调解决问题。18.
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 昆明医科大学海源学院《应急管理信息系统》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 江西财经职业学院《飞机结构基础》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 湖南三一工业职业技术学院《新课程理念与地理课程改革》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 湖南安全技术职业学院《有限元方法》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 【物理】《流体压强与流速的关系》(教学设计)-2024-2025学年人教版(2024)初中物理八年级下册
- 高考物理总复习《恒定电流》专项测试卷含答案
- 重庆工信职业学院《广告策划与设计》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 郑州电力职业技术学院《应用技术开发》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 中国民用航空飞行学院《信息系统审计》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 郑州美术学院《建筑设备自动化课程设计》2023-2024学年第一学期期末试卷
- XX小学体育特色建设三年发展规划
- 高考专题复习:《史记 孙子吴起列传》分析
- 风电工程需要编写的专项施工方案及危大工程目录
- 二级综合医院评审标准实施细则
- 新大《新疆地质概论》教案第6章 矿产资源
- EGD杀生剂剂化学品安全技术说明(MSDS)zj
- GB/T 12229-2005通用阀门碳素钢铸件技术条件
- 超分子化学-第三章 阴离子的络合主体
- 控制变量法教学课件
- 血压计保养记录表
- 食品的售后服务承诺书范本范文(通用3篇)
评论
0/150
提交评论