2025年度风力发电站水电安装与消防工程分包合同6篇_第1页
2025年度风力发电站水电安装与消防工程分包合同6篇_第2页
2025年度风力发电站水电安装与消防工程分包合同6篇_第3页
2025年度风力发电站水电安装与消防工程分包合同6篇_第4页
2025年度风力发电站水电安装与消防工程分包合同6篇_第5页
已阅读5页,还剩100页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度风力发电站水电安装与消防工程分包合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.分包工程内容3.1风力发电站水电安装工程3.2消防工程4.工程质量标准4.1风力发电站水电安装工程质量标准4.2消防工程质量标准5.工程进度安排5.1风力发电站水电安装工程进度安排5.2消防工程进度安排6.工程款项支付6.1付款方式6.2付款进度6.3付款条件7.材料设备供应7.1材料设备供应责任7.2材料设备质量要求7.3材料设备供应时间8.工程验收8.1验收标准8.2验收程序8.3验收结果处理9.保修与维修9.1保修期限9.2保修范围9.3维修责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称(1)甲方:[甲方全称](2)乙方:[乙方全称]1.2合同双方法定代表人(1)甲方法定代表人:[甲方法定代表人姓名](2)乙方法定代表人:[乙方法定代表人姓名]1.3合同双方联系方式(1)甲方联系方式:联系电话:[甲方联系电话]电子邮箱:[甲方电子邮箱](2)乙方联系方式:联系电话:[乙方联系电话]电子邮箱:[乙方电子邮箱]2.项目概况2.1项目名称[风力发电站水电安装与消防工程]2.2项目地点[具体项目地点]2.3项目规模[项目规模描述,如:装机容量、占地面积等]2.4项目工期[合同工期起止日期]3.分包工程内容3.1风力发电站水电安装工程[具体水电安装工程内容,如:变压器安装、电缆敷设等]3.2消防工程[具体消防工程内容,如:消防水池建设、消防管道铺设等]4.工程质量标准4.1风力发电站水电安装工程质量标准[依据国家标准或行业标准,具体列出质量标准]4.2消防工程质量标准[依据国家标准或行业标准,具体列出质量标准]5.工程进度安排5.1风力发电站水电安装工程进度安排[具体进度计划,如:分阶段施工时间表]5.2消防工程进度安排[具体进度计划,如:分阶段施工时间表]6.工程款项支付6.1付款方式[如:分期付款、按进度付款等]6.2付款进度[具体付款进度安排,如:工程量达到一定比例后付款]6.3付款条件[如:验收合格、资料齐全等]7.材料设备供应7.1材料设备供应责任[明确甲方或乙方负责供应的材料设备种类及数量]7.2材料设备质量要求[具体质量要求,如:符合国家标准、行业标准等]7.3材料设备供应时间[具体供应时间安排,如:工程开工前供应完毕]8.工程验收8.1验收标准[具体验收标准,包括但不限于:1.工程符合设计文件及国家标准;2.工程质量符合合同约定的质量标准;3.工程进度符合合同约定的进度安排。]8.2验收程序[具体验收程序,包括但不限于:1.乙方完成工程后,通知甲方进行验收;2.甲方组织验收小组进行现场验收;3.验收小组根据验收标准对工程进行评估;4.验收合格后,双方签署验收报告。]8.3验收结果处理[验收结果处理,包括但不限于:1.验收合格,甲方支付相应款项;2.验收不合格,乙方需按照验收报告提出整改措施,并重新进行验收。]9.保修与维修9.1保修期限[具体保修期限,如:自验收合格之日起一年内。]9.2保修范围[具体保修范围,如:因施工质量引起的损坏或故障。]9.3维修责任[维修责任,包括但不限于:1.乙方负责在保修期内进行维修;2.甲方负责提供必要的维修条件和便利。]10.违约责任10.1违约情形[具体违约情形,如:逾期完成工程、工程质量不合格等。]10.2违约责任承担[违约责任承担,包括但不限于:1.违约方承担违约金;2.因违约造成损失,违约方应赔偿损失。]11.争议解决11.1争议解决方式[争议解决方式,如:协商、调解、仲裁、诉讼。]11.2争议解决机构[争议解决机构,如:当地仲裁委员会或人民法院。]12.合同解除12.1合同解除条件[合同解除条件,如:一方严重违约、不可抗力等。]12.2合同解除程序[合同解除程序,包括但不限于:1.提出解除合同的一方书面通知对方;2.双方协商确定解除合同的具体事宜;3.签署解除合同协议。]13.合同生效与终止13.1合同生效条件[合同生效条件,如:双方签字盖章、合同经相关部门备案等。]13.2合同终止条件[合同终止条件,如:合同约定的工程完成、合同解除等。]14.其他约定事项[其他约定事项,如:1.合同附件作为合同组成部分;2.本合同一式[份数]份,甲乙双方各执[份数]份,具有同等法律效力。]第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义及范围15.1第三方定义第三方是指在甲乙双方合同履行过程中,为了实现合同目的,经甲乙双方同意,介入合同关系的独立第三方。第三方可以是监理单位、检测机构、咨询顾问、金融机构等。15.2第三方介入范围1.监理:对工程进度、质量、安全等方面进行监督和检查;2.检测:对工程材料、设备、施工质量进行检测和验收;3.咨询:提供技术、管理、法律等方面的咨询和建议;4.金融服务:提供贷款、担保、保险等金融服务。16.第三方介入的程序及条件16.1第三方介入程序第三方介入程序如下:1.甲乙双方协商确定第三方介入的必要性;2.甲乙双方与第三方签订合作协议;3.第三方按照合作协议履行职责。16.2第三方介入条件第三方介入条件包括:1.合同约定或甲乙双方同意;2.第三方具备相应的资质和能力;3.第三方能够保证其介入活动的独立性和公正性。17.第三方责任限额17.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方因履行职责过程中发生错误、疏忽或违约行为,对甲乙双方造成的损失,第三方应当承担的最高赔偿金额。17.2责任限额确定1.责任限额的具体金额;2.责任限额的适用范围;3.超过责任限额部分的处理方式。18.第三方与其他各方的责任划分18.1第三方与甲方的责任划分1.第三方因自身原因导致甲方损失的,乙方应承担相应的赔偿责任;2.第三方违反合作协议,导致甲方损失的,乙方应承担相应的赔偿责任。18.2第三方与乙方的责任划分1.第三方因自身原因导致乙方损失的,甲方应承担相应的赔偿责任;2.第三方违反合作协议,导致乙方损失的,甲方应承担相应的赔偿责任。18.3第三方与甲乙双方共同责任如第三方在履行职责过程中,因甲乙双方共同原因导致损失,甲乙双方应根据各自过错承担相应的责任。19.第三方介入的费用承担19.1费用承担原则第三方介入的费用由甲乙双方根据合作协议协商确定,原则上由受益方承担。19.2费用承担方式1.甲乙双方各自承担;2.按照工程进度分摊;3.由第三方提供担保或保险。20.第三方介入合同的变更与解除20.1变更如甲乙双方认为有必要变更第三方介入合同,应书面通知第三方,经三方协商一致后,签订变更协议。20.2解除如甲乙双方或第三方认为有必要解除第三方介入合同,应书面通知其他方,经三方协商一致后,签订解除协议。解除协议应当明确解除后的善后处理事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目设计文件详细要求:包含项目总体设计、详细设计图纸、设备选型清单、材料清单等。说明:设计文件需符合国家相关标准和规范,并由有资质的设计单位出具。2.工程施工合同详细要求:明确工程量清单、施工期限、质量标准、验收标准、付款方式等。说明:施工合同为甲乙双方及第三方的主要合同文件,需详细约定各方权利和义务。3.第三方合作协议详细要求:明确第三方介入的职责、权利、义务、费用承担、责任限额等。说明:第三方合作协议是甲乙双方与第三方签订的,用于规范第三方介入行为的文件。4.材料设备供应清单详细要求:包含材料设备名称、规格、型号、数量、质量要求、供应时间等。说明:清单需由供应商提供,并由甲乙双方及第三方共同确认。5.工程进度计划表详细要求:明确工程各个阶段的开始和结束时间,以及各阶段的验收标准。说明:进度计划表需由乙方制定,并经甲方及第三方审核通过。6.工程验收报告详细要求:记录工程验收过程、验收结果、验收意见等。说明:验收报告由验收小组出具,并由甲乙双方及第三方共同签署。7.工程保修承诺书详细要求:明确保修期限、保修范围、保修方式等。说明:承诺书由乙方出具,作为乙方对工程保修的承诺。8.争议解决协议详细要求:明确争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等。说明:协议由甲乙双方及第三方签订,用于规范争议解决过程。9.合同解除协议详细要求:明确合同解除原因、解除程序、解除后的善后处理等。说明:协议由甲乙双方及第三方签订,用于规范合同解除过程。10.费用结算单详细要求:记录工程款项支付情况,包括付款金额、付款时间、付款依据等。说明:结算单由乙方出具,并由甲乙双方及第三方共同确认。说明二:违约行为及责任认定:1.乙方逾期完成工程责任认定:乙方应按照合同约定支付违约金,违约金金额按逾期天数计算。示例:若乙方逾期10天完成工程,则应支付每日工程合同价的1%作为违约金。2.甲方未按时支付工程款项责任认定:甲方应按照合同约定支付逾期付款的违约金,违约金金额按逾期天数计算。示例:若甲方逾期15天支付工程款项,则应支付每日应付款项的1%作为违约金。3.第三方提供不合格的材料或设备责任认定:第三方应承担相应的赔偿责任,赔偿金额根据不合格材料或设备的价值计算。示例:若第三方提供的电缆不符合质量标准,导致工程损坏,则第三方应赔偿相应的修复费用。4.乙方工程质量不合格责任认定:乙方应负责修复不合格工程,并承担修复费用。示例:若乙方安装的变压器存在质量问题,导致设备损坏,则乙方应负责更换新变压器。5.第三方未履行监理职责责任认定:第三方应承担相应的赔偿责任,赔偿金额根据监理职责履行不到位造成的损失计算。示例:若第三方在监理过程中未能发现工程质量问题,导致工程损坏,则第三方应赔偿相应的修复费用。全文完。2024年度风力发电站水电安装与消防工程分包合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2法定代表人1.3联系方式1.4注册地址2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.项目分包范围3.1安装工程3.2消防工程4.合同工期4.1工期要求4.2工期延误责任5.合同价款5.1合同总价5.2付款方式5.3付款节点6.质量要求6.1安装工程质量6.2消防工程质量6.3质量验收标准7.工程进度7.1进度计划7.2进度调整7.3进度延误责任8.技术资料8.1技术文件提供8.2技术文件审核8.3技术文件修改9.安全生产9.1安全生产责任9.2安全生产措施9.3安全生产事故处理10.环境保护10.1环境保护责任10.2环境保护措施10.3环境污染事故处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后的处理13.合同生效13.1合同生效条件13.2合同生效日期13.3合同备案14.其他约定14.1不可抗力14.2合同附件14.3合同解释权第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2法定代表人1.3联系方式:电话、传真、电子邮箱1.4注册地址:详细地址2.项目概况2.1项目名称:2024年度风力发电站水电安装与消防工程2.2项目地点:具体地理位置2.3项目规模:风力发电站规模、水电安装工程量、消防工程范围2.4项目内容:水电安装工程详细内容、消防工程详细内容3.项目分包范围3.1安装工程:水电安装工程的具体工作内容,包括但不限于设备安装、线路敷设、调试等3.2消防工程:消防系统设计、安装、调试、验收等4.合同工期4.1工期要求:合同约定的总工期,具体开工日期和竣工日期4.2工期延误责任:因分包方原因导致的工期延误,按照合同约定承担相应的责任5.合同价款5.1合同总价:水电安装与消防工程的总合同金额5.2付款方式:预付款、进度款、竣工结算款等5.3付款节点:根据工程进度和验收情况,确定具体的付款时间节点6.质量要求6.1安装工程质量:按照国家相关标准和规范执行,确保安装质量符合要求6.2消防工程质量:消防系统设计、安装、调试、验收等均需符合国家消防法规和标准6.3质量验收标准:明确质量验收的标准和方法,包括验收程序、验收组织、验收结果等7.工程进度7.1进度计划:详细列出工程各个阶段的进度计划,包括关键节点和工期安排7.2进度调整:因不可抗力、设计变更等原因导致进度调整时,需提前通知对方并协商一致7.3进度延误责任:因分包方原因导致的进度延误,按照合同约定承担相应的责任8.技术资料8.1技术文件提供:分包方需在合同签订后一定时间内提供完整的技术文件,包括但不限于设计图纸、施工方案、设备清单等8.2技术文件审核:业主方或其委托的第三方对技术文件进行审核,确保其符合合同要求和技术标准8.3技术文件修改:如技术文件需修改,双方应协商一致,并按照修改后的文件执行9.安全生产9.1安全生产责任:分包方负责施工过程中的安全生产,确保施工人员的人身安全和工程安全9.2安全生产措施:制定详细的安全生产措施,包括但不限于安全培训、现场管理、事故预防等9.3安全生产事故处理:发生安全生产事故时,分包方应立即采取措施进行处理,并及时报告业主方10.环境保护10.1环境保护责任:分包方应遵守国家环境保护法律法规,确保施工过程中的环境保护10.2环境保护措施:采取有效措施减少施工对环境的影响,包括废水、废气、固体废弃物的处理等10.3环境污染事故处理:如发生环境污染事故,分包方应立即采取措施进行处理,并承担相应的责任11.争议解决11.1争议解决方式:发生争议时,双方应通过友好协商解决11.2争议解决机构:如协商不成,可提交合同约定的仲裁机构仲裁11.3争议解决程序:仲裁程序按照仲裁机构的规定执行,仲裁裁决为终局裁决12.合同解除12.1合同解除条件:合同约定的解除条件,包括但不限于违约、不可抗力等12.2合同解除程序:合同解除的程序,包括通知、解除日期、解除后的处理等12.3合同解除后的处理:合同解除后的财产结算、责任承担等事宜13.合同生效13.1合同生效条件:合同经双方签字盖章后生效13.2合同生效日期:合同生效的具体日期13.3合同备案:合同生效后,双方应按照规定办理备案手续14.其他约定14.1不可抗力:因不可抗力导致合同无法履行时,双方互不承担责任,但应及时通知对方14.2合同附件:合同附件包括但不限于工程量清单、技术规格书、验收标准等14.3合同解释权:本合同的解释权归业主方所有第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同邀请或指定的,为合同履行提供专业服务、监督、咨询或其他辅助作用的独立第三方机构或个人。2.第三方介入范围2.1第三方介入的范围包括但不限于工程质量监督、进度控制、安全监管、合同履行协调、争议解决等。3.第三方介入程序3.1第三方介入需经甲乙双方协商一致,并由双方共同邀请或指定。3.2第三方介入前,甲乙双方应与第三方签订书面协议,明确第三方的职责、权利和义务。4.第三方责任限额4.1第三方的责任限额由甲乙双方在第三方协议中约定,具体包括:4.1.1第三方因自身原因导致合同履行出现问题的,应承担相应的责任。4.1.2第三方在履行职责过程中,因不可抗力或甲乙双方原因导致合同履行出现问题的,不承担赔偿责任。4.1.3第三方的责任限额不超过第三方协议中约定的金额。5.第三方权利5.1第三方有权根据合同约定和自身职责,对合同履行情况进行监督检查。5.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助,以确保其履行职责。5.3第三方有权对合同履行过程中的问题提出建议和解决方案。6.第三方义务6.1第三方应按照合同约定和自身职责,公正、客观、及时地履行监督、咨询等职责。6.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密和业务信息。6.3第三方应按照约定的时间、地点和方式,向甲乙双方提供报告和意见。7.第三方与其他各方的划分说明7.1第三方与甲乙双方的关系是独立的,第三方不得干预甲乙双方的权利和义务。7.2第三方在履行职责过程中,不得损害甲乙双方的合法权益。7.3第三方与其他相关方的划分如下:7.3.1与甲方的划分:第三方对甲方负责,甲方对第三方的服务质量和效果进行监督和评价。7.3.2与乙方的划分:第三方对乙方负责,乙方对第三方的服务质量和效果进行监督和评价。7.3.3与其他相关方的划分:第三方在履行职责过程中,与供应商、施工单位等第三方无关,其职责仅限于合同约定的范围内。8.第三方介入后的合同条款调整8.1第三方介入后,甲乙双方应根据第三方协议,对合同中相关条款进行调整,确保第三方职责的履行。8.2合同条款调整需经甲乙双方协商一致,并由双方共同签署书面文件。9.第三方介入后的争议解决9.1第三方介入后,如甲乙双方与第三方发生争议,应通过协商解决。9.2如协商不成,可提交合同约定的仲裁机构仲裁。10.第三方介入后的合同终止10.1第三方介入后,如合同提前终止,甲乙双方应根据合同约定和第三方协议,妥善处理相关事宜。10.2第三方介入终止后,甲乙双方应按照合同约定继续履行合同义务。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同双方基本信息表要求:详细列出甲乙双方的基本信息,包括但不限于公司名称、法定代表人、联系方式、注册地址等。2.附件二:项目概况表要求:详细列出项目的基本信息,包括项目名称、地点、规模、内容等。3.附件三:水电安装工程详细内容表要求:详细列出水电安装工程的具体工作内容,包括设备安装、线路敷设、调试等。4.附件四:消防工程详细内容表要求:详细列出消防工程的设计、安装、调试、验收等具体内容。5.附件五:进度计划表要求:详细列出工程各个阶段的进度计划,包括关键节点和工期安排。6.附件六:付款节点表要求:详细列出合同价款支付的具体节点和金额。7.附件七:质量验收标准表要求:详细列出安装工程和消防工程的质量验收标准。8.附件八:技术文件清单要求:列出合同履行过程中所需的技术文件,包括设计图纸、施工方案、设备清单等。9.附件九:安全生产措施表要求:详细列出安全生产措施,包括安全培训、现场管理、事故预防等。10.附件十:环境保护措施表要求:详细列出环境保护措施,包括废水、废气、固体废弃物的处理等。11.附件十一:争议解决协议要求:详细列出争议解决的方式、机构和程序。12.附件十二:合同附件要求:列出合同附件的具体内容,如工程量清单、技术规格书、验收标准等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1甲乙双方未按照合同约定的工期完成工程;1.2甲乙双方未按照合同约定的质量标准完成工程;1.3甲乙双方未按照合同约定的付款方式支付款项;1.4第三方未按照合同约定的职责履行职责;1.5甲乙双方未按照合同约定的保密义务保守商业秘密;1.6甲乙双方未按照合同约定的其他义务履行义务。2.责任认定标准:2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等;2.2违约责任的具体金额和赔偿方式由合同约定或双方协商确定;2.3如违约行为导致合同无法履行,违约方应承担全部责任。3.违约示例说明:3.1甲乙双方约定工期为90天,但实际完成工期为120天,甲方承担违约责任,支付乙方违约金;3.2水电安装工程未达到合同约定的质量标准,乙方承担违约责任,重新进行整改并承担相应费用;3.3甲方未按照合同约定的付款方式支付款项,乙方有权要求甲方支付逾期付款利息;3.4第三方未按照合同约定的职责履行职责,导致工程进度延误,第三方承担违约责任,赔偿甲方损失。全文完。2024年度风力发电站水电安装与消防工程分包合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.2主承包方信息2.合同签订背景及依据2.1政策法规依据2.2项目背景介绍3.工程概况3.1项目名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程内容4.分包工程范围及要求4.1水电安装工程4.2消防工程4.3质量要求5.工程进度计划5.1工程总工期5.2各阶段工期安排6.工程费用及支付方式6.1工程费用构成6.2工程费用支付方式6.3预付款及进度款比例7.工程变更及索赔7.1工程变更程序7.2索赔条件及处理程序8.施工现场管理8.1施工现场安全管理制度8.2施工现场环境保护措施8.3施工现场文明施工要求9.工程验收及交付9.1验收标准9.2验收程序9.3工程交付手续10.保修期及保修责任10.1保修期10.2保修责任11.违约责任及争议解决11.1违约责任11.2争议解决方式12.合同解除及终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定事项14.1法律适用14.2合同附件14.3合同份数第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称:水电安装有限公司1.1.2分包方法定代表人:1.1.3分包方住所:省市区路号1.1.4分包方联系电话:138xxxx56781.2主承包方信息1.2.1主承包方名称:风电有限公司1.2.2主承包方法定代表人:1.2.3主承包方住所:省市区路号1.2.4主承包方联系电话:139xxxx56782.合同签订背景及依据2.1政策法规依据2.1.1《中华人民共和国合同法》2.1.2《中华人民共和国建筑法》2.1.3《建设工程质量管理条例》2.2项目背景介绍2.2.1项目名称:2024年度风力发电站水电安装与消防工程2.2.2项目地点:省市县镇村2.2.3项目规模:装机容量兆瓦2.2.4项目内容:水电安装工程、消防工程3.工程概况3.1项目名称:2024年度风力发电站水电安装与消防工程3.2工程地点:省市县镇村3.3工程规模:装机容量兆瓦3.4工程内容3.4.1水电安装工程:包括发电机、变压器、配电室等设备安装3.4.2消防工程:包括消防设施、消防管道、消防水源等安装4.分包工程范围及要求4.1水电安装工程4.1.1按照设计图纸及相关规范进行水电安装4.1.2确保水电安装质量符合国家标准4.2消防工程4.2.1按照设计图纸及相关规范进行消防工程安装4.2.2确保消防工程安全可靠,符合消防法规5.工程进度计划5.1工程总工期:180天5.2各阶段工期安排5.2.1水电安装工程:60天5.2.2消防工程:60天5.2.3验收及交付:60天6.工程费用及支付方式6.1工程费用构成6.1.1水电安装工程费用:万元6.1.2消防工程费用:万元6.1.3其他费用:万元6.2工程费用支付方式6.2.1预付款:合同签订后5个工作日内支付工程总费用的20%6.2.2进度款:每完成工程总进度的20%,支付相应比例的工程费用6.2.3验收款:工程验收合格后支付工程总费用的70%6.2.4保修金:合同终止后30个工作日内无质量问题,支付剩余工程费用的10%作为保修金7.工程变更及索赔7.1工程变更程序7.1.1分包方提出变更申请,经主承包方审核同意后,双方签订变更协议7.1.2变更协议作为合同附件,具有同等法律效力7.2索赔条件及处理程序7.2.1索赔条件:因不可抗力、设计变更、主承包方原因等原因导致的工程延误或费用增加7.2.2索赔处理程序:分包方在发生索赔事件后7个工作日内向主承包方提出索赔申请,主承包方在收到索赔申请后15个工作日内进行审核并答复8.施工现场管理8.1施工现场安全管理制度8.1.1严格执行国家及地方有关安全生产的法律法规8.1.2施工现场设立安全警示标志8.1.3定期进行安全教育培训,提高施工人员安全意识8.2施工现场环境保护措施8.2.1施工现场垃圾及时清运,不得随意堆放8.2.2施工过程中减少扬尘,采取洒水降尘等措施8.2.3施工废水、废气经处理达标后排放8.3施工现场文明施工要求8.3.1施工现场保持整洁,不得乱堆乱放材料8.3.2施工人员着装规范,佩戴安全帽8.3.3施工车辆停放整齐,不得占用消防通道9.工程验收及交付9.1验收标准9.1.1水电安装工程:按照国家标准《电气装置安装工程施工及验收规范》进行验收9.1.2消防工程:按照国家标准《建筑设计防火规范》进行验收9.2验收程序9.2.1分包方完成工程后,向主承包方提出验收申请9.2.2主承包方组织相关人员进行验收9.2.3验收合格后,双方签署验收报告9.3工程交付手续9.3.1主承包方验收合格后,办理工程交付手续9.3.2分包方协助主承包方办理工程交付手续10.保修期及保修责任10.1保修期10.1.1水电安装工程保修期:2年10.1.2消防工程保修期:2年10.2保修责任10.2.1在保修期内,因分包方施工原因导致的工程质量问题,由分包方负责维修、更换或赔偿损失10.2.2保修期内,因不可抗力、设计变更等原因导致的工程质量问题,由双方协商解决11.违约责任及争议解决11.1违约责任11.1.1分包方未按合同约定完成工程,每延误一天,按工程总费用的1%支付违约金11.1.2主承包方未按合同约定支付工程款,每延误一天,按未付款金额的1%支付违约金11.2争议解决方式11.2.1双方应友好协商解决合同争议11.2.2协商不成,提交仲裁委员会仲裁11.2.3仲裁裁决为终局裁决,对双方均有约束力12.合同解除及终止12.1合同解除条件12.1.1双方协商一致,可以解除合同12.1.2发生不可抗力,导致合同无法履行12.1.3一方违约,经另一方催告后仍未履行12.2合同终止条件12.2.1工程验收合格,合同终止12.2.2双方协商一致解除合同,合同终止13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章后生效13.2合同终止条件13.2.1合同约定的工程交付及保修期满13.2.2合同解除或终止14.其他约定事项14.1法律适用14.1.1本合同适用中华人民共和国法律14.2合同附件14.2.1本合同附件一:水电安装工程设计图纸14.2.2本合同附件二:消防工程设计图纸14.2.3本合同附件三:工程量清单14.3合同份数14.3.1本合同一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念15.1.1本合同所称第三方,是指除合同双方之外的,在合同履行过程中提供专业服务、咨询、监督或其他辅助服务的独立实体。15.1.2第三方包括但不限于:监理单位、检测机构、咨询顾问、保险公司、金融机构等。15.2第三方介入原因15.2.1甲方或乙方在履行合同过程中,因自身能力或资源限制,需要第三方提供专业服务。15.2.2合同履行过程中出现争议,需要第三方进行调解或仲裁。15.3第三方介入程序15.3.1甲方或乙方在需要第三方介入时,应提前通知对方,并说明介入的原因和预期目标。15.3.2双方协商确定第三方介入的方式、范围和费用。15.3.3甲方或乙方应与第三方签订相应的服务合同,并确保其符合本合同的要求。16.第三方责权利16.1第三方责任16.1.1第三方在履行职责过程中,应遵守国家法律法规、行业标准及本合同约定。16.1.2第三方对其提供的服务质量承担相应责任。16.2第三方权利16.2.1第三方有权根据服务合同要求甲方或乙方提供必要的资料、配合和支持。16.2.2第三方有权要求甲方或乙方按照约定支付服务费用。16.3第三方义务16.3.1第三方应按照约定的时间和标准完成服务。16.3.2第三方应保守合同双方的商业秘密。17.第三方与其他各方的划分17.1第三方与甲方的关系17.1.1第三方在履行职责过程中,应服从甲方的管理。17.1.2甲方有权对第三方的服务质量进行监督和评价。17.2第三方与乙方的关系17.2.1第三方在履行职责过程中,应服从乙方的管理。17.2.2乙方有权对第三方的服务质量进行监督和评价。17.3第三方与主承包方的关系17.3.1第三方在履行职责过程中,应服从主承包方的管理。17.3.2主承包方有权对第三方的服务质量进行监督和评价。18.第三方责任限额18.1第三方责任限额18.1.1第三方对其提供的服务质量承担的责任限额,应根据服务合同的具体约定执行。18.1.2若第三方责任限额低于本合同约定的责任限额,则以本合同约定的责任限额为准。18.2第三方责任承担18.2.1若第三方在履行职责过程中造成损失,由第三方承担责任。18.2.2若第三方承担责任后,因甲方或乙方原因导致损失扩大,甲方或乙方应承担相应的责任。19.第三方变更及退出19.1第三方变更19.1.1若需变更第三方,甲方或乙方应提前通知对方,并说明变更的原因。19.1.2双方协商一致后,签订新的服务合同,并通知第三方。19.2第三方退出19.2.1若第三方退出,甲方或乙方应提前通知对方,并说明退出原因。19.2.2退出后,双方应按照原合同约定继续履行合同义务。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.本合同附件一:水电安装工程设计图纸详细要求:包含水电安装工程的详细设计图纸,包括设备布局、线路走向、材料规格等。说明:设计图纸需符合国家相关标准和规范,并由设计单位盖章确认。2.本合同附件二:消防工程设计图纸详细要求:包含消防工程的详细设计图纸,包括消防设施布局、消防管道布置、消防水源等。说明:设计图纸需符合国家相关消防法规和标准,并由设计单位盖章确认。3.本合同附件三:工程量清单详细要求:详细列出水电安装工程和消防工程的工程量,包括各项材料、设备、人工等。说明:工程量清单需与设计图纸一致,并由甲方、乙方和设计单位共同确认。4.本合同附件四:施工组织设计详细要求:包括施工方案、施工进度计划、安全措施、质量保证措施等。说明:施工组织设计需符合国家相关标准和规范,并由施工方盖章确认。5.本合同附件五:质量检验报告详细要求:包括水电安装工程和消防工程的质量检验结果,由具有资质的检测机构出具。说明:质量检验报告需符合国家相关标准和规范,并由检测机构盖章确认。6.本合同附件六:验收报告详细要求:包括工程验收的结论、验收时间、验收人员等信息。说明:验收报告需由甲方、乙方和验收人员共同签署。7.本合同附件七:工程变更单详细要求:记录工程变更的内容、原因、变更后的工程量和费用等。说明:工程变更单需由甲方、乙方和第三方共同签署。8.本合同附件八:结算单详细要求:包括工程结算的依据、结算金额、支付时间等。说明:结算单需由甲方、乙方和第三方共同签署。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方违约行为:1.1未按合同约定支付工程款。1.2未按合同约定提供施工场地或施工条件。1.3未按合同约定进行工程验收。乙方违约行为:2.1未按合同约定完成工程。2.2工程质量不符合合同约定或国家标准。2.3工程进度滞后。第三方违约行为:3.1未按合同约定提供服务。3.2提供的服务质量不符合合同约定或国家标准。2.责任认定标准:甲方违约责任:2.1未按合同约定支付工程款,应向乙方支付违约金,违约金按未付款金额的1%计算,每日计收。2.2未按合同约定提供施工场地或施工条件,应承担相应的损失和责任。乙方违约责任:2.1未按合同约定完成工程,应向甲方支付违约金,违约金按合同约定工程总价的1%计算,每日计收。2.2工程质量不符合合同约定或国家标准,应承担修复费用或赔偿损失。第三方违约责任:2.1未按合同约定提供服务,应向合同双方支付违约金,违约金按合同约定服务费用的一定比例计算。2.2提供的服务质量不符合合同约定或国家标准,应承担修复费用或赔偿损失。3.示例说明:示例一:若甲方未按合同约定支付工程款,乙方有权要求甲方支付违约金,每日违约金为未付款金额的1%。示例二:若乙方未按合同约定完成工程,甲方有权要求乙方支付违约金,每日违约金为合同约定工程总价的1%。示例三:若第三方未按合同约定提供服务,合同双方有权要求第三方支付违约金,违约金按合同约定服务费用的一定比例计算。全文完。2024年度风力发电站水电安装与消防工程分包合同3本合同目录一览1.总则1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期1.3合同期限1.4合同履行地点2.工程概述2.1工程名称2.2工程规模2.3工程内容2.4工程进度计划3.甲方责任3.1甲方提供的资料3.2甲方提供的工作条件3.3甲方对分包商的监督4.乙方责任4.1乙方提供的资料4.2乙方施工人员资质4.3乙方施工设备4.4乙方施工安全措施5.工程施工5.1施工组织设计5.2施工进度控制5.3施工质量保证5.4施工现场管理6.工程验收6.1验收标准6.2验收程序6.3验收不合格的处理7.付款及结算7.1付款方式7.2付款时间7.3结算方式8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任8.3违约处理9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决期限10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的处理11.不可抗力11.1不可抗力事件范围11.2不可抗力事件发生后的处理12.合同附件12.1附件一:工程量清单12.2附件二:施工图纸12.3附件三:施工组织设计12.4附件四:质量保证措施13.合同签订及生效13.1合同签订程序13.2合同生效日期14.其他约定14.1合同变更14.2合同终止14.3合同保密14.4合同解除后的保密义务14.5合同终止后的处理第一部分:合同如下:1.总则1.1合同双方基本信息甲方(发包方):名称、地址、法定代表人、联系电话、开户银行及账号乙方(承包方):名称、地址、法定代表人、联系电话、开户银行及账号1.2合同签订日期:____年____月____日1.3合同期限:自____年____月____日起至____年____月____日止1.4合同履行地点:____省____市____县____风力发电站2.工程概述2.1工程名称:2024年度风力发电站水电安装与消防工程2.2工程规模:____兆瓦风力发电站水电安装及消防系统2.3工程内容:包括但不限于水电安装、消防管道铺设、消防设备安装调试等2.4工程进度计划:详见附件二:施工图纸及进度安排3.甲方责任3.1甲方提供的资料提供完整的工程图纸、技术规范、设计文件等提供必要的施工场地及临时设施提供施工所需的设备材料进场通道3.2甲方提供的工作条件保障乙方施工所需的电力、水源、通讯等基础设施保障乙方施工人员的人身安全及健康3.3甲方对分包商的监督对乙方施工过程进行监督检查,确保工程质量及进度4.乙方责任4.1乙方提供的资料提供完整的施工组织设计、施工方案、质量保证措施等提供施工人员资质证书及施工设备清单4.2乙方施工人员资质施工人员具备相应的专业资格及技能施工人员持有有效的安全生产考核合格证书4.3乙方施工设备施工设备符合国家相关标准及规范要求4.4乙方施工安全措施制定完善的施工安全措施,确保施工安全对施工人员进行安全教育培训5.工程施工5.1施工组织设计乙方应根据工程特点及施工条件,编制施工组织设计施工组织设计应包括施工方案、进度安排、质量保证措施等5.2施工进度控制乙方应严格按照施工进度计划进行施工如遇特殊情况导致进度延误,应及时通知甲方5.3施工质量保证乙方应严格按照国家及行业相关标准进行施工施工过程中应进行自检、互检及专检,确保工程质量5.4施工现场管理乙方应建立健全施工现场管理制度保持施工现场整洁、有序,确保施工安全6.工程验收6.1验收标准工程质量应符合国家及行业相关标准工程进度应符合施工进度计划6.2验收程序乙方完成施工后,向甲方提交验收申请甲方组织验收,验收合格后签署验收报告6.3验收不合格的处理如验收不合格,乙方应按照甲方要求进行整改整改完成后,重新进行验收7.付款及结算7.1付款方式甲方按照合同约定及工程进度,分阶段支付工程款付款比例及时间详见附件一:工程量清单7.2付款时间每月____日为付款日7.3结算方式乙方应按照合同约定,向甲方提交结算报告甲方在收到结算报告后____日内进行审核,审核无误后支付结算款8.违约责任8.1违约情形乙方未按合同约定完成工程进度乙方施工质量不符合合同约定或国家相关标准乙方未按合同约定提供施工资料甲方未按合同约定支付工程款8.2违约责任乙方未按合同约定完成工程进度,每延误一日,应向甲方支付____元违约金乙方施工质量不符合合同约定或国家相关标准,应承担修复费用,并支付____元违约金乙方未按合同约定提供施工资料,每延误一日,应向甲方支付____元违约金甲方未按合同约定支付工程款,每延误一日,应向乙方支付____元违约金8.3违约处理双方应友好协商解决违约问题如协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼9.争议解决9.1争议解决方式双方应通过友好协商解决合同争议如协商不成,可提交合同签订地仲裁委员会仲裁9.2争议解决程序争议发生后,双方应在____日内提出书面争议解决申请仲裁委员会应在收到申请后____日内组织仲裁9.3争议解决期限争议解决期限为自争议发生之日起____个月10.合同解除10.1合同解除条件双方协商一致解除合同一方违约导致合同无法履行发生不可抗力事件,导致合同无法履行10.2合同解除程序提出解除合同的一方应提前____日书面通知对方双方应就合同解除后的善后事宜进行协商10.3合同解除后的处理合同解除后,双方应按照合同约定处理剩余工程双方应结清已发生的工程款及违约金11.不可抗力11.1不可抗力事件范围自然灾害、战争、政府行为等11.2不可抗力事件发生后的处理不可抗力事件发生后,双方应及时通知对方不可抗力事件导致合同无法履行,双方可协商解除合同12.合同附件12.1附件一:工程量清单12.2附件二:施工图纸12.3附件三:施工组织设计12.4附件四:质量保证措施13.合同签订及生效13.1合同签订程序双方代表在合同上签字盖章合同自双方签字盖章之日起生效13.2合同生效日期:____年____月____日14.其他约定14.1合同变更合同变更需经双方书面同意合同变更自双方签字盖章之日起生效14.2合同终止合同因解除或履行完毕而终止14.3合同保密双方对本合同内容负有保密义务保密期限自合同签订之日起____年14.4合同解除后的保密义务合同解除后,保密义务仍然有效14.5合同终止后的处理合同终止后,双方应结清所有款项双方应妥善处理合同终止后的善后事宜第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义第三方是指在本合同履行过程中,提供专业服务、咨询、监理、审计等非直接施工服务的独立法人或其他组织。第三方不包括合同双方及其关联企业。15.2第三方介入方式第三方介入需经甲乙双方协商一致,并由甲方或乙方邀请。第三方介入的具体服务内容、期限、费用等应在合同中明确约定。15.3第三方职责第三方应根据合同约定,独立、客观、公正地履行其职责。第三方应对其提供的服务质量负责,如因第三方原因导致合同目的无法实现,第三方应承担相应责任。15.4第三方权利第三方有权要求甲乙双方提供必要的工作条件及资料。第三方有权对甲乙双方的履约情况进行监督和检查。15.5第三方与其他各方的划分说明第三方与甲方、乙方之间是服务与被服务的关系。第三方不参与甲乙双方的合同争议解决,但可提供专业意见。第三方与甲乙双方无直接的经济往来,其费用由甲乙双方按合同约定支付。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额定义第三方责任限额是指第三方因自身原因导致合同目的无法实现或造成损失时,应承担的最高赔偿金额。16.2第三方责任限额的确定第三方责任限额应根据第三方提供的服务内容、服务期限、费用等因素综合考虑。第三方责任限额应在合同中明确约定,并经甲乙双方签字确认。16.3第三方责任限额的适用第三方责任限额适用于第三方在履行合同过程中因自身原因导致合同目的无法实现或造成损失的情况。第三方责任限额不适用于因甲乙双方原因导致的合同目的无法实现或损失。16.4第三方责任限额的调整如遇特殊情况,甲乙双方可协商调整第三方责任限额。调整后的第三方责任限额应经甲乙双方签字确认。17.第三方介入的合同变更17.1第三方介入的合同变更第三方介入的合同变更需经甲乙双方及第三方协商一致。变更后的合同内容应包括第三方介入的具体服务内容、期限、费用等。17.2第三方介入合同变更的生效第三方介入的合同变更自甲乙双方及第三方签字盖章之日起生效。18.第三方介入的合同解除18.1第三方介入的合同解除条件第三方未按合同约定履行职责第三方存在重大过失,导致合同目的无法实现发生不可抗力事件,导致合同无法履行18.2第三方介入的合同解除程序提出解除合同的一方应提前____日书面通知对方及第三方解除合同后,甲乙双方应结清与第三方相关的费用18.3第三方介入的合同解除后的处理合同解除后,第三方应按照合同约定履行剩余职责甲乙双方应妥善处理合同解除后的善后事宜第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求:包括工程名称、规格型号、数量、单价、总价等。说明:工程量清单是合同中付款结算的重要依据,应详细列出所有工程内容和数量。2.附件二:施工图纸详细要求:包含工程的整体布局、施工工艺、技术要求等。说明:施工图纸是施工过程中必须遵循的依据,应确保图纸的准确性和完整性。3.附件三:施工组织设计详细要求:包括施工方案、进度安排、质量保证措施等。说明:施工组织设计是指导施工的重要文件,应详细规划施工流程和资源配置。4.附件四:质量保证措施详细要求:包括质量标准、检验方法、整改措施等。说明:质量保证措施是确保工程质量的重要手段,应详细列出质量控制和检验流程。5.附件五:施工人员资质证书详细要求:包括施工人员姓名、工种、资质等级、有效期等。说明:施工人员资质证书是确保施工人员具备相应资质的重要证明。6.附件六:施工设备清单详细要求:包括设备名称、型号、规格、数量、使用情况等。说明:施工设备清单是确保施工设备满足施工需求的重要依据。7.附件七:施工安全措施详细要求:包括安全管理制度、安全操作规程、应急预案等。说明:施工安全措施是确保施工安全的重要保障。8.附件八:验收报告详细要求:包括验收时间、验收人员、验收结果、存在问题及整改措施等。说明:验收报告是工程验收的重要文件,应详细记录验收过程和结果。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定完成工程进度。乙方施工质量不符合合同约定或国家相关标准。乙方未按合同约定提供施工资料。甲方未按合同约定支付工程款。第三方未按合同约定履行职责。第三方存在重大过失,导致合同目的无法实现。2.责任认定标准:违约行为发生时,甲乙双方应立即通知对方。双方应友好协商解决违约问题,如协商不成,可提交合同签订地人民法院提起诉讼。3.违约责任示例说明:乙方未按合同约定完成工程进度,每延误一日,应向甲方支付____元违约金。乙方施工质量不符合合同约定或国家相关标准,应承担修复费用,并支付____元违约金。甲方未按合同约定支付工程款,每延误一日,应向乙方支付____元违约金。第三方未按合同约定履行职责,导致合同目的无法实现,应承担相应赔偿责任。全文完。2024年度风力发电站水电安装与消防工程分包合同4本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.双方当事人2.1甲方2.2乙方3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目内容4.合同标的4.1风力发电站水电安装工程4.2消防工程5.工程范围5.1水电安装工程范围5.2消防工程范围6.工程进度6.1工程进度计划6.2进度调整7.工程质量7.1工程质量标准7.2质量检验7.3质量纠纷处理8.工程造价8.1工程造价确定方式8.2工程变更及调整8.3付款方式9.甲方责任9.1甲方提供资料9.2甲方现场配合9.3甲方验收10.乙方责任10.1乙方施工责任10.2乙方质量责任10.3乙方安全管理责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.违约责任12.1违约行为12.2违约责任承担13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序14.合同生效及终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1定义1.1.1“风力发电站”指甲方投资建设的风力发电项目。1.1.2“水电安装工程”指乙方负责的风力发电站内的水电设备安装工程。1.1.3“消防工程”指乙方负责的风力发电站内的消防设施安装与维护工程。1.1.4“工程范围”指本合同约定的水电安装工程和消防工程的具体内容。1.1.5“工程进度”指本合同约定的工程实施的时间安排。1.1.6“工程造价”指本合同约定的工程实施的总费用。1.1.7“甲方”指本合同中投资建设风力发电站的单位或个人。1.1.8“乙方”指本合同中承担水电安装工程和消防工程分包的施工单位。1.2解释1.2.1本合同中涉及的定义和解释,如无特殊说明,均按照国家标准、行业规范和工程惯例进行。2.双方当事人2.1甲方2.1.1甲方名称:____________________2.1.2甲方地址:____________________2.1.3甲方联系人:____________________2.1.4甲方联系电话:____________________2.2乙方2.2.1乙方名称:____________________2.2.2乙方地址:____________________2.2.3乙方联系人:____________________2.2.4乙方联系电话:____________________3.项目概况3.1项目名称:____________________3.2项目地点:____________________3.3项目规模:____________________3.4项目内容:3.4.1水电安装工程:____________________3.4.2消防工程:____________________4.合同标的4.1风力发电站水电安装工程4.1.1安装设备清单:____________________4.1.2安装工程量:____________________4.1.3安装质量要求:____________________4.2消防工程4.2.1消防设施清单:____________________4.2.2消防工程量:____________________4.2.3消防质量要求:____________________5.工程范围5.1水电安装工程范围5.1.1设备采购与运输:____________________5.1.2设备安装与调试:____________________5.1.3质量检测与验收:____________________5.2消防工程范围5.2.1消防设施采购与运输:____________________5.2.2消防设施安装与调试:____________________5.2.3消防系统检测与验收:____________________6.工程进度6.1工程进度计划6.1.1水电安装工程进度计划:____________________6.1.2消防工程进度计划:____________________6.2进度调整6.2.1进度调整原因:____________________6.2.2进度调整程序:____________________6.2.3进度调整后果:____________________7.工程质量7.1工程质量标准7.1.1国家标准:____________________7.1.2行业规范:____________________7.1.3甲方要求:____________________7.2质量检验7.2.1质量检验标准:____________________7.2.2质量检验方法:____________________7.2.3质量检验机构:____________________7.3质量纠纷处理7.3.1质量纠纷处理方式:____________________7.3.2质量纠纷处理机构:____________________7.3.3质量纠纷处理结果:____________________8.工程造价8.1工程造价确定方式8.1.1工程造价按照乙方提供的工程量清单和单价进行计算。8.1.2工程量清单由乙方根据施工图纸、工程量计算规则及实际情况编制。8.1.3单价根据市场价格及乙方投标报价确定。8.2工程变更及调整8.2.1工程变更包括设计变更、施工条件变更、设备材料价格变动等。8.2.2工程变更需经甲方书面同意,并由乙方提出变更申请。8.2.3工程变更后的价格调整按照合同约定的计价方法进行。8.3付款方式8.3.1付款比例:合同总价款的百分比。8.3.2付款节点:按照工程进度及质量验收情况分阶段支付。8.3.3付款方式:银行转账或现金支付。9.甲方责任9.1甲方提供资料9.1.1甲方应及时向乙方提供施工所需的图纸、技术文件、工程量清单等资料。9.1.2甲方提供的资料应真实、准确、完整。9.2甲方现场配合9.2.1甲方应按照合同约定,为乙方提供必要的施工场地、设施和条件。9.2.2甲方应配合乙方进行施工,确保施工顺利进行。9.3甲方验收9.3.1甲方应按照合同约定,对完成的工程进行验收。9.3.2甲方验收合格后,乙方应提供相关验收文件。10.乙方责任10.1乙方施工责任10.1.1乙方应按照合同约定,按时、按质、按量完成工程。10.1.2乙方应确保施工安全,防止安全事故发生。10.2乙方质量责任10.2.1乙方应严格按照合同约定的质量标准进行施工。10.2.2乙方应对施工过程中的质量问题负责。10.3乙方安全管理责任10.3.1乙方应建立健全安全管理制度,确保施工安全。10.3.2乙方应对施工过程中的安全隐患及时排查和处理。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决合同争议。11.1.2若协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构11.2.1本合同争议解决机构为合同签订地人民法院。12.违约责任12.1违约行为12.1.1任何一方违反本合同约定,均构成违约。12.2违约责任承担12.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。13.合同解除13.1合同解除条件13.1.1双方协商一致解除合同。13.1.2一方严重违约,另一方有权解除合同。13.2合同解除程序13.2.1解除合同需书面通知对方。13.2.2解除合同后,双方应按照合同约定处理剩余事宜。14.合同生效及终止14.1合同生效条件14.1.1双方签字盖章后生效。14.2合同终止条件14.2.1合同约定的工程全部完成。14.2.2双方协商一致终止合同。14.2.3合同约定的其他终止条件。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”指在合同履行过程中,为甲方、乙方或双方提供专业服务、咨询、监理、检测等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入范围15.2.1第三方介入范围包括但不限于工程设计、工程监理、设备检测、质量认证等。15.3第三方介入程序15.3.2第三方介入需经甲方或乙方书面同意。16.第三方责任16.1第三方责任限额16.1.1第三方在其专业服务范围内,对甲方、乙方或双方造成的直接经济损失,其责任限额由合同双方另行约定。16.2第三方责任免除16.2.1第三方在履行专业服务过程中,如因不可抗力、甲方或乙方提供的数据不准确等原因导致损失,第三方不承担赔偿责任。16.3第三方责任承担16.3.1第三方在履行专业服务过程中,因自身原因造成甲方、乙方或双方损失的,应承担相应的赔偿责任。17.第三方权利17.1第三方权利保障17.1.1甲方、乙方应尊重第三方的专业服务,为第三方提供必要的条件和支持。17.2第三方服务成果17.2.1第三方提供的服务成果,其所有权归甲方、乙方所有。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方18.1.1第三方接受甲方的委托,为甲方提供专业服务。18.2第三方与乙方18.2.1第三方接受乙方的委托,为乙方提供专业服务。18.3第三方与双方18.3.1第三方在合同履行过程中,应维护甲方、乙方的合法权益。19.第三方介入后的额外条款19.1第三方介入费用19.1.1第三方介入费用由甲方、乙方另行约定。19.2第三方介入期限19.2.1第三方介入期限由甲方、乙方根据实际情况确定。19.3第三方介入成果19.3.1第三方介入成果应满足合同约定的质量、进度要求。20.第三方介入的变更与终止20.1第三方介入变更20.1.1第三方介入内容、期限等变更需经甲方、乙方书面同意。20.2第三方介入终止20.2.1第三方介入终止需书面通知甲方、乙方,并按照合同约定处理剩余事宜。21.第三方介入争议解决21.1争议解决方式21.1.1第三方介入争议解决方式参照第11条。21.2争议解决机构21.2.1第三方介入争议解决机构参照第11.2条。22.第三方介入的保密22.1保密条款22.1.1第三方在介入过程中,应遵守保密条款,不得泄露甲方、乙方的商业秘密。23.第三方介入的合同解除23.1合同解除条件23.1.1第三方介入合同解除条件参照第13.1条。23.2合同解除程序23.2.1第三方介入合同解除程序参照第13.2条。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同签订双方主体资格证明文件要求:提供双方营业执照、法人代表身份证明等文件,以证明双方具备签订合同的资格和能力。2.附件二:项目设计图纸及说明书要求:提供项目设计图纸、说明书等相关技术文件,以明确工程的具体内容和施工要求。3.附件三:工程量清单及报价单要求:提供详细的水电安装工程和消防工程量清单及报价单,以明确工程造价。4.附件四:施工组织设计及施工方案要求:提供详细的施工组织设计及施工方案,以明确施工进度、质量、安全等要求。5.附件五:工程进度计划要求:提供详细的工程进度计划,包括各阶段的起止时间、工作内容等。6.附件六:工程质量检验报告要求:提供工程质量检验报告,以证明工程质量符合合同约定。7.附件七:工程验收报告要求:提供工程验收报告,以证明工程已按合同约定完成。8.附件八:付款凭证要求:提供付款凭证,以证明已按照合同约定支付款项。9.附件九:第三方介入协议要求:提供第三方介入协议,以明确第三方介入的具体内容和责任。10.附件十:合同履行过程中的其他相关文件要求:提供合同履行过程中的其他相关文件,如变更通知、验收记录等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为1.1乙方未按合同约定的时间完成工程。1.2乙方施工过程中出现质量问题,未按约定进行整改。1.3乙方未按约定支付工程进度款。1.4甲方未按合同约定提供施工条件。1.5甲方未按约定进行工程验收。1.6第三方在介入过程中出现重大失误,导致损失。2.责任认定标准2.1乙方未按合同约定的时间完成工程,每延迟一天,应支付合同总价款千分之二的违约金。2.2乙方施工过程中出现质量问题,每项质量问题应承担相应的修复费用及赔偿损失。2.3乙方未按约定支付工程进度款,每逾期支付一天,应支付合同总价款千分之二的违约金。2.4甲方未按合同约定提供施工条件,每延误一天,应支付合同总价款千分之二的违约金。2.5甲方未按约定进行工程验收,每延误一天,应支付合同总价款千分之二的违约金。2.6第三方在介入过程中出现重大失误,每项失误应承担相应的修复费用及赔偿损失。示例说明:1.乙方未按合同约定的时间完成工程,延误了10天,应支付合同总价款千分之二的违约金,即10,000元。2.乙方施工过程中出现质量问题,经检验,需修复,修复费用为5,000元,乙方应承担修复费用及赔偿损失。全文完。2024年度风力发电站水电安装与消防工程分包合同5本合同目录一览1.定义和解释1.1合同术语定义1.2行业标准与规范2.合同主体2.1发包方信息2.2分包方信息2.3第三方单位信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程期限4.工程范围4.1水电安装工程4.2消防工程4.3其他辅助工程5.工程设计5.1设计要求5.2设计文件提供5.3设计变更6.施工准备6.1施工组织设计6.2施工人员及设备6.3施工材料6.4施工现场管理7.施工实施7.1施工进度7.2施工质量控制7.3施工安全7.4施工协调8.材料供应8.1材料采购8.2材料验收8.3材料保管8.4材料使用9.工程验收9.1验收标准9.2验收程序9.3验收资料9.4验收不合格处理10.支付与结算10.1支付方式10.2支付条件10.3结算程序10.4争议解决11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿12.保险12.1保险种类12.2保险责任12.3保险费用12.4保险理赔13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序14.合同终止与解除14.1合同终止条件14.2合同解除条件14.3合同解除程序14.4合同终止后的处理第一部分:合同如下:第一条定义和解释1.1合同术语定义1.1.1“本合同”指本《2024年度风力发电站水电安装与消防工程分包合同》。1.1.2“发包方”指委托进行水电安装与消防工程建设的风力发电站。1.1.3“分包方”指承担水电安装与消防工程分包任务的施工单位。1.1.4“工程”指本合同约定的水电安装与消防工程。1.1.5“设计文件”指由设计单位提供的与工程相关的图纸、技术规范等文件。1.1.6“施工图”指由分包方根据设计文件编制的施工图纸。1.1.7“工程量清单”指列明工程内容和相应工程量的清单。1.2行业标准与规范1.2.1本合同执行国家及行业现行相关标准、规范。1.2.2分包方应确保施工过程中遵守相关标准和规范。第二条合同主

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论