二零二五版110KV配电设施智能化改造项目施工合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五版110KV配电设施智能化改造项目施工合同合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：__________________2.乙方：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：__________________3.其他相关方：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：__________________二、合同前言2.1背景和目的本合同旨在明确甲乙双方就110KV配电设施智能化改造项目的施工事宜达成一致意见，明确双方的权利、义务和责任，确保项目顺利进行，实现智能化改造目标。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》及相关法律法规，结合甲乙双方实际情况，经友好协商，达成一致意见。三、定义与解释3.1专业术语（1）110KV配电设施：指电压等级为110KV的配电设施，包括变电站、输电线路、配电线路等。（2）智能化改造：指通过采用现代信息技术，提高配电设施的运行管理水平和自动化程度，实现远程监控、故障诊断、预防性维护等功能。3.2关键词解释（1）施工：指按照设计要求，对110KV配电设施进行改造、安装、调试等工作。（2）工期：指从合同签订之日起至项目竣工之日止的时间段。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、按质、按量完成110KV配电设施智能化改造项目施工。（2）甲方有权对施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督检查。（3）甲方应按合同约定支付工程款，并按时提供施工所需的材料、设备等。4.2乙方的权利和义务（1）乙方应按照甲方要求，按时、按质、按量完成110KV配电设施智能化改造项目施工。（2）乙方应严格按照设计要求和规范进行施工，确保工程质量。（3）乙方应遵守国家相关法律法规，确保施工安全。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，工期为____个月。5.2合同履行地点110KV配电设施智能化改造项目施工地点为：____________________。5.3合同履行方式乙方应在甲方提供的现场进行施工，并按甲方要求进行施工进度安排。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件（1）合同约定的工期届满，且项目竣工验收合格；（2）因不可抗力导致合同无法继续履行；（3）双方协商一致解除合同。6.3终止程序（1）终止合同前，双方应就合同终止事项进行协商，达成一致意见；（2）终止合同后，双方应按照约定处理合同终止后的相关事宜。6.4终止后果（1）合同终止后，乙方应立即停止施工，并按约定清理现场；（2）合同终止后，甲乙双方应按照约定处理合同终止后的债权债务关系。七、费用与支付7.1费用构成（1）施工费用：包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、施工管理费等。（2）设计费用：包括但不限于设计图纸制作费、设计咨询服务费等。（3）验收费用：包括但不限于竣工验收费、工程保修费等。（4）其他费用：包括但不限于保险费、税费、意外支出等。7.2支付方式（1）预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总金额的_____%作为预付款。（2）进度款：在项目施工过程中，甲方应根据乙方提交的进度报告和发票，按实际完成工程量支付进度款。（3）竣工结算款：项目竣工验收合格后，甲方应在收到乙方提交的竣工结算报告和发票后____个工作日内支付竣工结算款。7.3支付时间（1）预付款：合同签订后____个工作日内支付。（2）进度款：每个进度节点完成后____个工作日内支付。（3）竣工结算款：竣工验收合格后____个工作日内支付。7.4支付条款（1）甲方支付款项时，应按照乙方提供的银行账户信息进行转账。（2）甲方支付款项后，乙方应在收到款项的当日向甲方出具收款凭证。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按合同约定支付费用的，应向乙方支付_____%的违约金。（2）甲方未能按时提供施工所需的材料、设备的，应承担相应的延误责任。8.2乙方违约（1）乙方未按合同约定完成施工任务的，应向甲方支付_____%的违约金。（2）乙方施工过程中发生安全事故，应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式违约方应按照违约行为对守约方造成的损失进行赔偿，赔偿金额和方式由双方协商确定。九、保密条款9.1保密内容本合同项下涉及的技术秘密、商业秘密、财务信息等均属保密内容。9.2保密期限保密期限自合同生效之日起____年。9.3保密履行方式（1）双方应采取合理的保密措施，防止保密内容的泄露。（2）任何一方不得泄露、复制、转让或以其他方式披露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然现象、社会事件等原因，无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。10.2不可抗力事件包括但不限于地震、洪水、火灾、战争、罢工等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方，并采取措施减轻损失。（2）因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担责任。10.4不可抗力实例本合同中的不可抗力实例包括但不限于地震、洪水、火灾等。十一、争议解决11.1协商解决双方发生争议时，应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让本合同。12.2不得转让的情形（1）合同主体变更；（2）合同内容变更；（3）合同权利义务转让。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对110KV配电设施智能化改造项目的所有权和使用权。（2）乙方在完成施工任务后，应将工程资料、技术文件等交于甲方。13.2特殊权力保留（1）甲方保留对110KV配电设施智能化改造项目的监管权。（2）乙方在施工过程中，如发现工程质量问题，应立即停止施工，并及时通知甲方。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序本合同如有修改或补充，应由双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。14.2修改和补充效力补充协议与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项双方应相互配合，共同完成110KV配电设施智能化改造项目。15.2协作与配合方式（1）甲方应按时提供施工所需的材料、设备等。（2）乙方应按时完成施工任务，确保工程质量。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间就110KV配电设施智能化改造项目施工事宜的全部协议，取代了之前双方就同一项目所签订的所有协议。16.3增减条款任何一方不得单方面增加或减少本合同约定的权利义务。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：____年____月____日乙方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：____年____月____日甲方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：____年____月____日乙方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.110KV配电设施智能化改造项目施工图纸及技术规范。2.110KV配电设施智能化改造项目施工组织设计。3.110KV配电设施智能化改造项目施工进度计划。4.110KV配电设施智能化改造项目施工合同补充协议。5.110KV配电设施智能化改造项目施工验收报告。6.110KV配电设施智能化改造项目施工相关费用清单。7.110KV配电设施智能化改造项目施工相关材料、设备清单。8.110KV配电设施智能化改造项目施工安全管理制度。9.110KV配电设施智能化改造项目施工环境保护措施。10.110KV配电设施智能化改造项目施工质量保证措施。二、违约行为及认定：1.违约行为：（1）甲方违约：未按合同约定支付费用的；未按时提供施工所需的材料、设备的；未按时进行验收的。（2）乙方违约：未按合同约定完成施工任务的；施工过程中发生安全事故的；未按合同约定进行保密的。2.违约行为的认定：（1）甲方违约的认定：甲方未支付费用，经乙方催告后仍不支付的；甲方未按时提供材料、设备，导致施工延误的；甲方未按时进行验收，经乙方催告后仍不验收的。（2）乙方违约的认定：乙方未按合同约定完成施工任务，经甲方催告后仍不完成的；乙方施工过程中发生安全事故，未及时报告甲方或未采取有效措施防止事故扩大的；乙方泄露合同约定的保密内容，给甲方造成损失的。三、法律名词及解释：1.合同法：调整合同关系的法律规范，包括合同的订立、履行、变更、解除和终止等方面的规定。2.电力法：调整电力生产、供应、使用和管理的法律规范。3.不可抗力：指因自然现象、社会事件等原因，无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。4.违约金：当事人一方违约时，应向对方支付的一定金额的金钱。5.补充协议：对原有合同进行修改或补充的书面协议。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中遇到设计变更，导致工期延误。解决办法：及时与甲方沟通，根据变更内容调整施工计划，并签订补充协议，明确变更后的工期和费用。2.问题：施工过程中发现材料质量问题，影响工程质量。解决办法：立即停止使用不合格材料，通知甲方，并按照合同约定进行更换。3.问题：施工过程中发生安全事故。解决办法：立即启动应急预案，采取措施防止事故扩大，并及时报告甲方，同时配合相关部门进行调查处理。4.问题：合同履行过程中出现争议。解决办法：尝试协商解决，如协商不成，可申请调解、仲裁或诉讼解决争议。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方责任：（1）第三方应按照合同约定，提供专业的设计服务，确保设计质量符合国家标准和项目要求。（2）第三方应配合甲方和乙方进行施工过程中的技术交流和指导。2.第三方权利：（1）第三方有权根据合同约定，收取设计费用。（2）第三方有权要求甲方和乙方提供必要的技术资料和施工条件。3.第三方义务：（1）第三方应按时完成设计任务，提交设计图纸和文件。（2）第三方应保证设计成果的知识产权，不得侵犯他人的合法权益。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利：（1）乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程进度款。（2）乙方有权要求甲方提供必要的施工条件，如临时用电、用水等。（3）乙方有权要求甲方对施工过程中的安全事故进行赔偿。2.乙方利益条款：（1）乙方有权在合同中约定，若甲方未按时支付工程款，乙方有权暂停施工。（2）乙方有权在合同中约定，若甲方违反保密条款，乙方有权要求赔偿。（3）乙方有权在合同中约定，若甲方违约，乙方有权解除合同并要求赔偿。3.甲方的违约及限制条款：（1）甲方未按时支付工程款的，应向乙方支付_____%的违约金。（2）甲方未提供必要施工条件的，应承担相应的延误责任。（3）甲方违反保密条款的，应承担相应的法律责任。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定完成施工任务。（2）甲方有权对施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督检查。（3）甲方有权要求乙方提供施工过程中的相关资料和报告。2.甲方的利益条款：（1）甲方有权在合同中约定，若乙方未按时完成施工任务，甲方有权要求赔偿。（2）甲方有权在合同中约定，若乙方施工过程中发生安全事故，乙方应承担全部责任。（3）甲方有权在合同中约定，若乙方违反保密条款，甲方有权要求赔偿。3.乙方的违约及限制条款：（1）乙方未按时完成施工任务的，应向甲方支付_____%的违约金。（2）乙方施工过程中发生安全事故，未及时报告甲方或未采取有效措施防止事故扩大的，应承担相应的法律责任。（3）乙方泄露合同约定的保密内容，给甲方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。全文完。二零二五版110KV配电设施智能化改造项目施工合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.甲方基本信息1.2.乙方基本信息2.项目概况2.1.项目名称2.2.项目地点2.3.项目规模2.4.项目工期3.施工内容3.1.施工范围3.2.施工内容描述3.3.施工技术要求4.工程量清单4.1.工程量清单编制依据4.2.工程量清单内容5.工程进度计划5.1.施工阶段划分5.2.进度计划安排6.合同价格及支付方式6.1.合同总价6.2.付款方式6.3.付款节点7.材料供应7.1.材料供应方式7.2.材料质量要求7.3.材料验收标准8.施工组织设计8.1.施工组织机构8.2.施工人员配置8.3.施工设备配置9.施工安全管理9.1.安全生产责任制9.2.安全生产措施9.3.安全事故处理10.环境保护10.1.环境保护责任制10.2.环境保护措施10.3.环境污染事故处理11.质量保证11.1.质量保证措施11.2.质量验收标准11.3.质量保证期12.争议解决12.1.争议解决方式12.2.争议解决程序13.合同解除及终止13.1.合同解除条件13.2.合同终止条件14.合同生效及终止14.1.合同生效条件14.2.合同终止条件第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1.甲方基本信息1.1.1.甲方名称：电力有限公司1.1.2.甲方地址：省市区路号1.1.3.甲方联系人：1.1.4.甲方联系电话：138xxxx56781.2.乙方基本信息1.2.1.乙方名称：建筑工程有限公司1.2.2.乙方地址：省市区路号1.2.3.乙方联系人：1.2.4.乙方联系电话：139xxxx56782.项目概况2.1.项目名称：二零二五版110KV配电设施智能化改造项目2.2.项目地点：省市区变电站2.3.项目规模：110KV配电设施智能化改造，包括设备更换、系统升级等2.4.项目工期：自合同签订之日起，180天内完成全部施工任务3.施工内容3.1.1.配电设备更换3.1.2.自动化控制系统升级3.1.3.保护装置更换3.1.4.通信系统改造3.1.5.电力监控系统建设3.2.施工内容描述：乙方负责按照甲方要求，对110KV配电设施进行智能化改造，确保改造后的设施满足智能化运行要求。3.3.施工技术要求：乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合设计要求。4.工程量清单4.1.工程量清单编制依据：根据《建筑工程施工图设计文件》及《建筑工程施工及验收规范》编制4.2.工程量清单内容：详见附件《工程量清单》5.工程进度计划5.1.施工阶段划分：分为四个阶段，分别为：前期准备、主体施工、设备安装、竣工验收5.2.进度计划安排：详见附件《工程进度计划表》6.合同价格及支付方式6.1.合同总价：人民币伍佰万元整（￥500万元）6.2.付款方式：分阶段支付，具体如下：6.2.1.首付款：合同签订后10个工作日内支付合同总额的30%6.2.2.进度款：根据工程进度分期支付，每个阶段完成后支付相应阶段的工程款6.2.3.竣工验收合格后支付合同总额的20%6.2.4.结算款：合同履行完毕，无争议事项后30日内支付剩余款项7.材料供应7.1.材料供应方式：甲方负责提供全部施工所需的材料，乙方负责材料的验收和保管7.2.材料质量要求：所有材料必须符合国家相关标准和规范，并具有合格证明7.3.材料验收标准：详见附件《材料验收标准》8.施工组织设计8.1.施工组织机构8.1.1.施工项目经理：，负责全面管理施工工作8.1.2.技术负责人：，负责技术指导和质量控制8.1.3.质量管理员：赵六，负责质量检查和验收8.1.4.安全管理员：钱七，负责安全管理和事故处理8.2.施工人员配置8.2.1.施工人员总数：30人8.2.2.施工人员构成：电工、焊工、自动化工程师、质量检验员等8.3.施工设备配置8.3.1.施工设备总台数：20台8.3.2.施工设备清单：包括发电机、焊接机、测试设备等9.施工安全管理9.1.安全生产责任制9.1.1.乙方应建立健全安全生产责任制，明确各级人员的安全职责9.1.2.施工现场应设置明显的安全警示标志9.2.安全生产措施9.2.1.施工现场应进行安全培训，提高施工人员的安全意识9.2.2.施工过程中应采取必要的安全防护措施，防止事故发生9.3.安全事故处理9.3.1.发生安全事故时，乙方应立即启动应急预案9.3.2.对事故原因进行调查，并采取相应措施防止类似事故再次发生10.环境保护10.1.环境保护责任制10.1.1.乙方应遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准10.1.2.施工现场应设置环境保护设施，减少对环境的影响10.2.环境保护措施10.2.1.施工过程中应采取措施减少扬尘、噪音和废水排放10.2.2.废弃物应分类收集，按规定进行处理10.3.环境污染事故处理10.3.1.发生环境污染事故时，乙方应立即采取措施进行治理10.3.2.及时向相关部门报告，并配合调查处理11.质量保证11.1.质量保证措施11.1.1.乙方应建立健全质量保证体系，确保工程质量11.1.2.施工过程中应进行质量检查，发现问题及时整改11.2.质量验收标准11.2.1.工程质量应符合国家相关标准和规范要求11.2.2.验收标准详见附件《工程质量验收标准》11.3.质量保证期11.3.1.工程质量保证期为自竣工验收合格之日起两年12.争议解决12.1.争议解决方式12.1.1.双方应友好协商解决合同争议12.1.2.协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼12.2.争议解决程序12.2.1.双方应在争议发生后30日内提交争议解决申请12.2.2.争议解决过程中，双方应继续履行合同义务13.合同解除及终止13.1.合同解除条件13.1.1.任何一方严重违约，经另一方书面通知后30日内未采取补救措施的13.1.2.因不可抗力导致合同无法继续履行的13.2.合同终止条件13.2.1.合同约定的工期已满，且工程已按合同要求完成13.2.2.双方协商一致解除合同的14.合同生效及终止14.1.合同生效条件14.1.1.双方签字盖章后，合同自签字盖章之日起生效14.1.2.合同经甲方审核批准后正式生效14.2.合同终止条件14.2.1.合同约定的工期已满，且工程已按合同要求完成14.2.2.合同解除或终止后，双方应按照合同约定进行结算和清算第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定义及范围1.1.第三方介入是指在合同履行过程中，为满足合同目的或解决合同争议，经甲乙双方同意，由第三方参与的任何形式的活动。1.2.1.中介服务，如工程监理、质量检测、造价咨询等；2.2.2.争议解决，如仲裁、调解等；3.2.3.技术支持，如设备调试、技术培训等；4.2.4.其他经甲乙双方同意的第三方服务。2.第三方介入的程序2.1.第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订相应的协议或合同。2.2.第三方介入协议或合同应明确第三方的权利、义务和责任。3.第三方介入的额外条款3.1.2.第三方介入的审批条款：任何第三方介入均需经甲乙双方书面同意，并报甲方上级主管部门备案。4.第三方的责任限额4.1.第三方的责任限额应根据第三方介入协议或合同的具体内容确定。4.2.1.第三方在履行职责过程中产生的直接经济损失；4.2.2.第三方因违反合同约定或故意、重大过失造成甲乙双方的经济损失；4.2.3.第三方在履行职责过程中因不可抗力造成的经济损失。5.第三方的责权利5.1.第三方的权利：5.1.1.按照合同约定和协议条款，独立履行职责；5.1.2.获取合同履行过程中必要的资料和信息；5.1.3.在合同履行过程中，有权对甲乙双方提出合理建议。5.2.第三方的义务：5.2.1.按照合同约定和协议条款，履行相应的职责；5.2.2.保守合同履行过程中的商业秘密和技术秘密；5.2.3.对合同履行过程中的任何违法行为，有权向有关机关报告。6.第三方与其他各方的划分说明6.1.第三方与甲方的关系：6.1.1.第三方应接受甲方的监督和管理；6.1.2.第三方在履行职责过程中，应遵守国家相关法律法规和甲方内部管理规定。6.2.第三方与乙方的关系：6.2.1.第三方应协助乙方完成合同约定的施工任务；6.3.第三方与合同争议的关系：6.3.1.第三方在合同争议解决过程中，应保持中立，公正处理争议；6.3.2.第三方在合同争议解决过程中，应尊重甲乙双方的合法权益。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单详细要求：列出所有施工项目的工程量，包括单位、数量、单价和总价。说明：工程量清单是合同的重要组成部分，用于计算合同总价和付款。2.工程进度计划表详细要求：列出每个施工阶段的开始和结束日期，以及关键节点的时间安排。说明：工程进度计划表确保施工按计划进行，便于甲乙双方监控工程进度。3.材料验收标准详细要求：列出所有施工所需材料的质量标准，包括品牌、型号、规格、性能等。说明：材料验收标准确保施工材料符合要求，保证工程质量。4.质量验收标准详细要求：列出工程质量验收的各个项目和标准，包括检验方法、合格标准等。说明：质量验收标准是判断工程质量是否达标的重要依据。5.施工组织设计详细要求：包括施工组织机构、人员配置、施工设备配置、安全措施等。说明：施工组织设计是施工过程中的重要指导文件，确保施工有序进行。6.安全生产措施详细要求：包括安全生产责任制、安全防护措施、安全事故处理预案等。说明：安全生产措施是保障施工人员生命安全和施工环境的重要保障。7.环境保护措施详细要求：包括环境保护责任制、环境保护措施、环境污染事故处理预案等。说明：环境保护措施是履行社会责任，保护环境的重要环节。8.第三方介入协议详细要求：包括第三方介入的同意、范围、程序、责任限额、责权利等。说明：第三方介入协议是明确第三方在合同履行过程中的角色和责任的文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1.甲方违约：未按时支付工程款；提供的材料不符合质量要求；未按时提供施工场地或相关资料。1.2.乙方违约：未按时完成工程；施工质量不符合要求；未能履行安全生产责任。1.3.第三方违约：未按时履行职责；提供的服务不符合要求；违反保密协议。2.责任认定标准：2.1.甲方违约责任：未按时支付工程款：按合同约定支付违约金；提供的材料不符合质量要求：乙方有权拒绝接收，并要求甲方重新提供；未按时提供施工场地或相关资料：乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。2.2.乙方违约责任：未按时完成工程：按合同约定支付违约金；施工质量不符合要求：乙方应负责返工，并承担由此产生的费用；未能履行安全生产责任：按相关法律法规承担相应责任。2.3.第三方违约责任：未按时履行职责：按第三方介入协议约定支付违约金；提供的服务不符合要求：乙方有权要求第三方重新提供或解除协议；违反保密协议：按保密协议约定承担相应责任。示例说明：若甲方未按时支付工程款，乙方有权要求甲方支付合同约定的违约金，如每日支付合同金额的0.5%。全文完。二零二五版110KV配电设施智能化改造项目施工合同2合同目录一、合同概述1.合同背景2.合同目的3.合同双方4.合同有效期二、项目概述1.项目名称2.项目地点3.项目规模4.项目内容5.项目进度三、合同双方权利义务1.承包方权利2.承包方义务3.业主方权利4.业主方义务四、合同价格及支付方式1.合同总价2.计价方式3.支付方式4.预付款5.进度款6.结算款五、施工要求与质量标准1.施工图纸2.施工规范3.质量标准4.质量检验六、工期与进度管理1.施工工期2.工期调整3.进度计划4.进度控制七、技术资料与档案管理1.技术资料要求2.档案管理要求3.技术资料归档八、安全文明施工与环境保护1.安全文明施工要求2.环境保护要求3.安全事故处理九、竣工验收与交付1.竣工验收条件2.竣工验收程序3.验收报告4.交付使用十、违约责任1.承包方违约责任2.业主方违约责任3.违约赔偿十一、争议解决1.争议解决方式2.争议解决程序3.争议解决期限十二、合同终止1.合同终止条件2.合同终止程序3.合同终止后的处理十三、合同解除1.合同解除条件2.合同解除程序3.合同解除后的处理十四、合同附件1.合同附件一：技术规范2.合同附件二：施工图纸3.合同附件三：合同双方资质证明文件4.合同附件四：其他相关文件合同编号_________一、合同概述1.合同背景a.项目背景介绍b.项目立项批准文件2.合同目的a.明确项目改造目标和要求b.确保项目按时、按质完成3.合同双方a.业主方名称及联系方式b.承包方名称及联系方式4.合同有效期a.合同开始日期b.合同结束日期二、项目概述1.项目名称a.项目全称2.项目地点a.项目具体地址3.项目规模a.项目涉及范围b.项目设备数量4.项目内容a.项目具体改造内容b.项目所需设备清单5.项目进度a.项目阶段划分b.各阶段完成时间三、合同双方权利义务1.承包方权利a.按合同约定获得工程款b.要求业主方提供必要的工作条件2.承包方义务a.按合同要求完成项目改造b.保证施工质量符合国家标准3.业主方权利a.监督承包方施工过程b.要求承包方整改不符合要求的问题4.业主方义务a.按合同约定支付工程款b.提供施工所需资料和设备四、合同价格及支付方式1.合同总价a.合同总金额2.计价方式a.采用固定总价合同3.支付方式a.预付款比例b.进度款支付比例c.结算款支付比例4.预付款a.预付款金额b.预付款支付时间5.进度款a.进度款支付节点b.进度款支付比例6.结算款a.结算款支付条件b.结算款支付时间五、施工要求与质量标准1.施工图纸a.施工图纸提供时间b.施工图纸修改程序2.施工规范a.施工规范要求b.施工规范适用范围3.质量标准a.质量标准要求b.质量标准适用范围4.质量检验a.质量检验方法b.质量检验时间六、工期与进度管理1.施工工期a.项目总工期b.各阶段工期要求2.工期调整a.工期调整条件b.工期调整程序3.进度计划a.进度计划编制b.进度计划执行4.进度控制a.进度控制措施b.进度控制效果评估七、技术资料与档案管理1.技术资料要求a.技术资料编制要求b.技术资料审核程序2.档案管理要求a.档案分类b.档案归档程序3.技术资料归档a.技术资料归档时间b.技术资料归档要求八、安全文明施工与环境保护1.安全文明施工要求a.严格执行国家及地方安全文明施工规定b.施工现场设置必要的安全警示标志c.定期进行安全教育和培训2.环境保护要求a.遵守国家及地方环境保护法规b.施工过程中采取措施减少对环境的影响c.施工结束后进行场地清理和恢复九、竣工验收与交付1.竣工验收条件a.项目按合同约定完成b.施工质量符合国家标准c.档案资料齐全2.竣工验收程序a.竣工验收申请b.竣工验收组织c.竣工验收结果确认3.验收报告a.验收报告编制b.验收报告提交4.交付使用a.交付使用条件b.交付使用手续十、违约责任1.承包方违约责任a.迟期交付工程b.施工质量不合格c.违反合同约定2.业主方违约责任a.未按时支付工程款b.未提供必要的工作条件c.违反合同约定3.违约赔偿a.违约赔偿金额计算方法b.违约赔偿支付方式十一、争议解决1.争议解决方式a.协商解决b.仲裁解决c.法院诉讼2.争议解决程序a.争议提出b.争议解决机构c.争议解决期限3.争议解决期限a.争议解决期限为自争议发生之日起六十日内十二、合同终止1.合同终止条件a.合同到期b.双方协商一致c.一方违约2.合同终止程序a.合同终止通知b.合同终止手续3.合同终止后的处理b.已完成工程款的结算十三、合同解除1.合同解除条件a.双方协商一致b.一方违约c.不可抗力2.合同解除程序a.合同解除通知b.合同解除手续3.合同解除后的处理b.已完成工程款的结算十四、合同附件1.合同附件一：技术规范2.合同附件二：施工图纸3.合同附件三：合同双方资质证明文件4.合同附件四：其他相关文件合同签字部分：业主方（盖章）：授权代表（签字）：日期：承包方（盖章）：授权代表（签字）：日期：多方为主导时的，附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方主导设计变更a.甲方有权根据项目实际情况，提出设计变更要求。b.设计变更需经乙方确认，并需在变更前通知乙方。c.设计变更可能导致工期和费用调整，双方应协商一致。2.甲方主导进度安排a.甲方有权根据项目进度要求，调整施工计划。b.乙方需按照甲方的要求，合理调整施工进度。c.进度调整可能导致工期延长，双方应协商解决。3.甲方主导材料采购a.甲方有权指定材料供应商，乙方需按照甲方要求进行采购。b.材料采购需符合合同约定，确保施工质量。c.甲方有权对材料质量进行抽检，不合格材料需及时更换。4.甲方主导验收标准a.甲方有权制定验收标准，乙方需按照验收标准进行施工。b.验收过程中，甲方有权对施工质量进行监督检查。c.验收不合格的工程，乙方需按照甲方要求进行整改。二、乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方主导施工方案a.乙方有权根据项目实际情况，制定施工方案。b.施工方案需经甲方确认，并需在施工前通知甲方。c.施工方案调整可能导致工期和费用调整，双方应协商一致。2.乙方主导进度控制a.乙方有权根据项目进度要求，制定进度控制计划。b.乙方需按照进度控制计划，合理安排施工进度。c.进度