2025年度地下空间开发与利用合同范本3篇_第1页
2025年度地下空间开发与利用合同范本3篇_第2页
2025年度地下空间开发与利用合同范本3篇_第3页
2025年度地下空间开发与利用合同范本3篇_第4页
2025年度地下空间开发与利用合同范本3篇_第5页
已阅读5页,还剩51页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度地下空间开发与利用合同范本本合同目录一览1.定义与解释1.1术语定义1.2合同术语解释2.合同双方2.1开发方2.2利用方2.3双方代表3.项目概述3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目期限4.开发方责任4.1设计责任4.2施工责任4.3质量保证4.4工期保证5.利用方责任5.1土地使用权5.2设计要求5.3施工监督5.4质量验收6.技术标准与规范6.1国家标准6.2行业标准6.3企业标准7.工程设计7.1设计依据7.2设计内容7.3设计变更8.工程施工8.1施工组织8.2施工进度8.3施工质量8.4施工安全9.合同价款及支付9.1工程合同价款9.2支付方式9.3付款节点10.风险承担与保险10.1风险识别10.2风险分担10.3保险条款11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件14.其他14.1合同附件14.2合同生效与解除14.3合同份数及保管14.4合同修改与补充第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1术语定义1.1.2“开发方”指承担地下空间开发任务的单位或个人。1.1.3“利用方”指取得地下空间使用权并负责地下空间开发利用的单位或个人。1.1.4“合同”指本《2025年度地下空间开发与利用合同范本》。1.2合同术语解释1.2.1“设计”指地下空间开发的相关设计工作。1.2.2“施工”指地下空间开发的相关施工工作。1.2.3“质量”指地下空间开发的质量标准。2.合同双方2.1开发方2.1.1开发方名称:____________________2.1.2开发方地址:____________________2.1.3开发方法定代表人:____________________2.2利用方2.2.1利用方名称:____________________2.2.2利用方地址:____________________2.2.3利用方法定代表人:____________________2.3双方代表2.3.1开发方代表:____________________2.3.2利用方代表:____________________3.项目概述3.1项目名称:____________________3.2项目地点:____________________3.3项目规模:____________________3.4项目期限:自合同生效之日起至____________________4.开发方责任4.1设计责任4.1.1开发方负责提供符合国家标准、行业标准和合同约定的设计文件。4.1.2开发方负责对设计文件进行必要的修改和完善。4.2施工责任4.2.1开发方负责组织施工,确保施工质量符合合同约定。4.2.2开发方负责按照施工进度计划完成施工任务。4.3质量保证4.3.1开发方保证地下空间开发的质量符合国家标准、行业标准和合同约定。4.3.2开发方对施工过程中的质量问题负责整改。4.4工期保证4.4.1开发方保证按照合同约定的工期完成地下空间开发任务。5.利用方责任5.1土地使用权5.1.1利用方负责取得地下空间使用权。5.1.2利用方保证地下空间使用权合法有效。5.2设计要求5.2.1利用方负责提出地下空间开发利用的设计要求。5.3施工监督5.3.1利用方负责监督施工过程,确保施工质量符合设计要求。5.4质量验收5.4.1利用方负责对地下空间开发成果进行质量验收。6.技术标准与规范6.1国家标准:____________________6.2行业标准:____________________6.3企业标准:____________________7.工程设计7.1设计依据7.1.1国家标准、行业标准7.1.2地下空间开发利用的相关规定7.2设计内容7.2.1地下空间开发的总平面布置图7.2.2地下空间开发的结构设计图7.2.3地下空间开发的设备选型图7.3设计变更7.3.1设计变更应经双方协商一致。7.3.2设计变更应按照合同约定的程序进行。8.工程施工8.1施工组织8.1.1开发方应制定详细的施工组织设计,包括施工方案、施工进度计划、施工资源配置等。8.1.2施工组织设计应经利用方审核同意后方可实施。8.2施工进度8.2.1施工进度计划应明确各阶段的施工内容和时间节点。8.2.2开发方应确保按计划完成施工任务,如遇特殊情况导致进度延误,应及时通知利用方。8.3施工质量8.3.1施工过程中应严格按照设计文件和施工规范进行施工。8.3.2开发方应建立质量管理体系,对施工过程进行监督和控制。8.4施工安全8.4.1开发方应确保施工安全,遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准。8.4.2施工现场应设置必要的安全设施和警示标志。9.合同价款及支付9.1工程合同价款9.1.1工程合同价款包括设计费、施工费、材料费、设备费、管理费等。9.1.2工程合同价款应根据市场价格、工程量及合同约定进行计算。9.2支付方式9.2.1合同价款支付采用分期付款方式。9.2.2首付款:合同签订后5个工作日内支付合同价款的10%。9.2.3进度款:按施工进度计划,每完成一个阶段的工作后支付该阶段合同价款的30%。9.2.4结算款:工程验收合格后支付合同价款的60%。9.2.5保修金:工程验收合格后支付合同价款的5%作为保修金,保修期满无质量问题后无息退还。9.3付款节点9.3.1付款节点应与施工进度计划相一致。10.风险承担与保险10.1风险识别10.1.1双方应共同识别地下空间开发过程中可能出现的风险。10.1.2风险识别应包括但不限于地质风险、技术风险、市场风险等。10.2风险分担10.2.1双方应合理分担风险,并在合同中明确各自承担的风险范围。10.2.2风险分担应遵循公平、合理原则。10.3保险条款10.3.1开发方应购买工程一切险,以保障工程在施工过程中的风险。10.3.2利用方应购买财产保险,以保障其财产权益。11.违约责任11.1违约情形11.1.1开发方未按合同约定完成设计或施工任务的。11.1.2利用方未按合同约定支付款项的。11.1.3双方未按合同约定履行其他义务的。11.2违约责任11.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.2.2违约金的具体数额由双方协商确定。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决合同争议。12.1.2如协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构12.2.1争议解决机构应具备独立性、公正性和专业性。13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.1.1双方协商一致解除合同的。13.1.2一方严重违约,另一方有权解除合同的。13.2合同终止条件13.2.1合同约定的工程期限届满,工程已按合同约定完成。13.2.2双方协商一致终止合同的。14.其他14.1合同附件14.1.1本合同附件包括但不限于工程图纸、施工组织设计、付款计划等。14.2合同生效与解除14.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2.2合同解除后,双方应按照合同约定处理相关事宜。14.3合同份数及保管14.3.1本合同一式______份,双方各执______份,具有同等法律效力。14.3.2合同保管由双方指定专人负责。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1“第三方”指在合同执行过程中,因特定原因被甲乙双方邀请或授权介入合同事务的独立法人、自然人或其他组织。15.1.2第三方包括但不限于咨询顾问、监理单位、检测机构、审计机构、中介机构等。15.2第三方责权利15.2.1第三方根据甲乙双方的要求,提供专业意见、监督、检测、审计等服务。15.2.2第三方在执行任务时,应遵守国家相关法律法规和行业标准。15.2.3第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件,以保证其工作的顺利进行。15.2.4第三方对所提供的服务结果承担相应的法律责任。15.3第三方与其他各方的划分说明15.3.1第三方与甲乙双方是委托与被委托的关系,不参与甲乙双方的直接权利义务关系。15.3.2第三方对甲乙双方之间的争议不承担责任,其服务结果不影响甲乙双方的合同责任。15.3.3第三方在合同执行过程中,如需与甲乙双方之外的第三方发生业务往来,应取得甲乙双方的同意。16.甲乙方增加的额外条款及说明16.1甲方额外条款16.1.1甲方应向第三方提供必要的合同文本、工程图纸、施工组织设计等相关资料。16.1.2甲方应配合第三方进行现场勘察、监督、检测等工作。16.1.3甲方应对第三方在执行任务过程中可能产生的合理费用予以支付。16.2乙方增加的额外条款16.2.1乙方应向第三方提供地下空间开发利用的相关政策、规定及要求。16.2.2乙方应配合第三方对地下空间开发成果进行验收。16.2.3乙方应对第三方在执行任务过程中可能产生的合理费用予以支付。17.第三方责任限额17.1第三方在执行任务过程中,因自身原因导致的服务结果不符合合同约定的,应承担相应的责任。17.2第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定,不得超过合同价款的_____%。17.3第三方责任限额的赔偿方式包括但不限于:17.3.1支付违约金。17.3.2赔偿损失。17.3.3其他合理的赔偿方式。18.第三方介入的审批程序18.1甲乙双方应共同决定是否引入第三方介入,并签订书面协议。18.2第三方介入协议应明确第三方的责任、权利、义务以及介入的具体内容。18.3第三方介入协议应经甲乙双方签字盖章后生效。19.第三方介入的监督与管理19.1甲乙双方应共同对第三方的工作进行监督和管理。19.2甲乙双方有权要求第三方定期提交工作进展报告。19.3第三方在执行任务过程中,如发生重大问题,应及时通知甲乙双方。20.第三方介入的合同终止20.1如第三方在执行任务过程中严重违反合同约定,甲乙双方有权终止第三方介入协议。20.2第三方介入协议终止后,甲乙双方应根据协议约定处理相关事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同文本1.1详细要求:合同文本应包含双方签字盖章页、合同、附件列表、法律声明等。1.2附件说明:合同文本是双方签订合同的基础文件,具有法律效力。2.工程图纸2.1详细要求:工程图纸应包括总平面布置图、结构设计图、设备选型图等。2.2附件说明:工程图纸是地下空间开发设计的依据,对施工过程具有指导意义。3.施工组织设计3.1详细要求:施工组织设计应包含施工方案、施工进度计划、施工资源配置等。3.2附件说明:施工组织设计是确保施工质量、安全和进度的关键文件。4.付款计划4.1详细要求:付款计划应明确各阶段的付款金额、时间节点及付款方式。4.2附件说明:付款计划是双方约定付款细节的重要文件,有助于双方按时完成付款。5.保险单5.1详细要求:保险单应包含保险类型、保险金额、保险期间、保险责任等信息。5.2附件说明:保险单是双方约定保险事宜的重要文件,有助于保障双方权益。6.第三方介入协议6.1详细要求:第三方介入协议应明确第三方的责任、权利、义务以及介入的具体内容。6.2附件说明:第三方介入协议是双方约定第三方介入事宜的重要文件。7.工程验收报告7.1详细要求:工程验收报告应包含验收时间、验收结果、验收结论等信息。7.2附件说明:工程验收报告是双方确认工程完成情况的重要文件。8.违约金支付证明8.1详细要求:违约金支付证明应包含违约金金额、支付时间、支付方式等信息。8.2附件说明:违约金支付证明是双方确认违约金支付情况的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为1.1开发方未按合同约定完成设计或施工任务的。1.2利用方未按合同约定支付款项的。1.3双方未按合同约定履行其他义务的。1.4第三方在执行任务过程中严重违反合同约定的。2.责任认定标准2.1违约行为的认定标准参照合同约定及国家相关法律法规。2.2违约责任认定标准:2.2.1违约金:根据合同约定,违约方应支付违约金。2.2.2损失赔偿:违约方应赔偿因违约行为给对方造成的损失。2.2.3其他责任:根据具体情况,违约方可能承担其他法律责任。3.违约示例说明3.1开发方未按合同约定完成设计任务,导致施工延误。开发方应支付违约金,并赔偿利用方因此造成的损失。3.2利用方未按合同约定支付进度款,导致开发方资金周转困难。利用方应支付违约金,并承担因违约行为给开发方造成的损失。3.3第三方在执行任务过程中,未按照合同约定进行检测,导致工程出现质量问题。第三方应承担相应的责任,包括赔偿损失、支付违约金等。全文完。2025年度地下空间开发与利用合同范本1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方注册地址1.4合同双方联系方式2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资估算3.项目开发与利用原则3.1开发与利用原则3.2环保要求3.3安全生产要求4.项目立项与审批4.1项目立项4.2项目审批4.3项目备案5.土地使用权取得5.1土地使用权取得方式5.2土地使用权取得程序5.3土地使用权取得费用6.建设工程管理6.1建设工程招标6.2建设工程施工6.3建设工程监理7.项目投资管理7.1投资预算7.2投资控制7.3投资审计8.项目运营管理8.1运营模式8.2运营团队8.3运营费用9.项目收益分配9.1收益分配原则9.2收益分配比例9.3收益分配方式10.合同期限及终止10.1合同期限10.2合同终止条件10.3合同终止程序11.违约责任11.1违约行为定义11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同生效及修改13.1合同生效条件13.2合同修改程序14.其他约定14.1合同附件14.2合同解释权14.3合同解除条件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:[甲方法定代表人姓名]乙方法定代表人:[乙方法定代表人姓名]1.3合同双方注册地址甲方注册地址:[甲方注册地址]乙方注册地址:[乙方注册地址]1.4合同双方联系方式甲方联系方式:[甲方联系电话及电子邮箱]乙方联系方式:[乙方联系电话及电子邮箱]2.项目概述2.1项目名称[项目全称]2.2项目地点[具体项目地点]2.3项目规模[项目占地面积、建筑面积等]2.4项目投资估算[项目总投资估算金额]3.项目开发与利用原则3.1开发与利用原则遵循国家相关法律法规,符合地方发展规划,注重经济效益、社会效益和环境效益的统一。3.2环保要求项目开发与利用过程中,必须符合国家及地方环保标准,确保不对环境造成污染。3.3安全生产要求项目开发与利用过程中,必须严格执行安全生产法规,确保施工安全、运营安全。4.项目立项与审批4.1项目立项甲方负责项目的立项申请,并取得相关部门的批准文件。4.2项目审批项目经甲方立项后,乙方需配合甲方完成项目审批手续。4.3项目备案项目审批通过后,甲方负责办理项目备案手续。5.土地使用权取得5.1土地使用权取得方式甲方通过土地使用权出让、划拨等方式取得项目用地。5.2土地使用权取得程序甲方按照国家及地方土地管理规定,办理土地使用权取得手续。5.3土地使用权取得费用土地使用权取得费用包括土地出让金、土地使用税等,具体费用由双方另行协商确定。6.建设工程管理6.1建设工程招标甲方负责组织项目建设工程招标,乙方参与投标。6.2建设工程施工中标单位按照招标文件要求,进行项目施工。6.3建设工程监理项目施工过程中,由甲方委托具备资质的监理单位进行监理。8.项目投资管理8.1投资预算项目总投资预算应包括土地费用、建筑工程费用、设备购置费用、安装调试费用、其他费用等,具体预算由双方共同制定。8.2投资控制双方应共同对项目投资进行控制,确保实际投资不超过预算。8.3投资审计项目完成后,由双方共同委托具有资质的审计机构进行投资审计,审计结果作为项目结算的依据。9.项目运营管理9.1运营模式项目运营采用[具体运营模式],包括但不限于物业管理、商业运营、租赁经营等。9.2运营团队运营团队由乙方组建,甲方提供必要的支持与协助。9.3运营费用运营费用包括但不限于人员工资、设备维护、公共设施维护、物业管理费等,具体费用由双方协商确定。10.项目收益分配10.1收益分配原则收益分配遵循公平、合理、透明的原则。10.2收益分配比例收益分配比例由双方根据项目投资比例、运营成本等因素协商确定。10.3收益分配方式收益分配采取按月或按季度结算,具体方式由双方约定。11.合同期限及终止11.1合同期限本合同有效期为[合同期限],自合同签订之日起计算。11.2合同终止条件(1)合同约定的终止条件成就;(2)一方违约,另一方给予书面通知后,违约方在合理期限内仍未纠正;(3)因不可抗力导致合同无法履行。11.3合同终止程序合同终止前,双方应协商解决合同终止后的相关事宜,包括但不限于项目移交、债务清偿等。12.违约责任12.1违约行为定义(1)未按合同约定履行义务;(2)提供虚假信息或隐瞒重要事实;(3)违反合同约定的保密义务。12.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.3违约赔偿违约赔偿金额由双方协商确定,或由仲裁机构或法院判决。13.争议解决13.1争议解决方式发生争议时,双方应友好协商解决;协商不成的,提交[仲裁机构名称]仲裁。13.2争议解决机构争议解决机构为[仲裁机构名称],仲裁地点为[仲裁地点]。13.3争议解决程序仲裁程序按照[仲裁机构名称]的仲裁规则进行。14.其他约定14.1合同附件(1)项目投资预算表;(2)项目用地合同;(3)项目施工合同;(4)项目运营管理协议;(5)其他双方认为必要的文件。14.2合同解释权本合同解释权归甲方所有。14.3合同解除条件(1)合同约定的解除条件成就;(2)一方违约,另一方给予书面通知后,违约方在合理期限内仍未纠正;(3)因不可抗力导致合同无法履行。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与定义1.1第三方是指在本合同履行过程中,由甲乙双方共同邀请或指定的,具有专业资质、独立地位的机构或个人,包括但不限于中介方、咨询方、监理方、审计方等。1.2第三方的介入旨在提高合同履行的效率、保证合同条款的执行、提供专业意见或服务。2.第三方介入的适用范围(1)项目立项、审批、备案等环节;(2)土地使用权取得;(3)建设工程招标、施工、监理;(4)项目投资管理;(5)项目运营管理;(6)合同争议解决。3.第三方介入的程序3.1第三方介入前,甲乙双方应协商确定第三方介入的具体事项、介入方式及介入期限。3.2第三方介入后,甲乙双方应向第三方提供必要的资料和协助,确保第三方能够有效履行职责。4.第三方责任限额4.1第三方在履行职责过程中,因自身原因导致甲乙双方权益受损的,第三方应承担相应的赔偿责任。4.2第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定,具体包括:(1)赔偿金额上限;(2)赔偿范围;(3)赔偿方式。5.第三方与其他各方的责权利划分5.1第三方与甲乙双方的关系:(1)第三方对甲乙双方均承担独立的法律责任;(2)第三方在履行职责过程中,应遵守国家法律法规和合同约定;(3)第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助。5.2第三方与甲方的责任划分:(1)甲方对第三方的选择、委托及支付费用负责;(2)第三方在履行职责过程中,如出现违约行为,甲方有权要求第三方承担相应责任。5.3第三方与乙方的责任划分:(1)乙方对第三方的选择、委托及支付费用负责;(2)第三方在履行职责过程中,如出现违约行为,乙方有权要求第三方承担相应责任。6.第三方介入的额外条款及说明6.1第三方介入费用(1)第三方介入费用由甲乙双方按照约定比例分担;(2)第三方介入费用包括但不限于咨询费、服务费、审计费等。6.2第三方介入期限(1)第三方介入期限由甲乙双方在合同中约定;(2)第三方介入期限届满,第三方应向甲乙双方提交工作成果及报告。6.3第三方介入的终止(1)如第三方在介入期间出现严重违约行为,甲乙双方有权终止第三方介入;(2)第三方介入终止后,甲乙双方应按照合同约定处理相关事宜。7.第三方介入的保密义务7.1第三方在介入过程中,对甲乙双方提供的资料和商业秘密负有保密义务。7.2第三方违反保密义务,导致甲乙双方权益受损的,第三方应承担相应责任。8.第三方介入的争议解决8.1第三方介入过程中,如发生争议,甲乙双方应友好协商解决。8.2协商不成的,可提交[仲裁机构名称]仲裁或向人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目投资预算表要求:详细列出项目总投资预算,包括土地费用、建筑工程费用、设备购置费用、安装调试费用、其他费用等,并附上预算编制依据和说明。2.项目用地合同要求:提供甲方与土地管理部门签订的土地使用权出让合同或划拨合同,明确土地使用权的取得方式、期限、费用等。3.项目施工合同要求:提供甲方与中标单位签订的建设工程施工合同,包括施工范围、施工期限、质量标准、费用构成、付款方式等。4.项目监理合同要求:提供甲方委托的监理单位与乙方签订的监理合同,明确监理范围、监理期限、监理费用、监理职责等。5.项目运营管理协议要求:提供甲乙双方签订的项目运营管理协议,明确运营模式、运营团队、运营费用、收益分配等。6.项目审计报告要求:提供项目完成后,由甲乙双方共同委托的审计机构出具的投资审计报告,包括投资预算执行情况、投资效益分析等。7.第三方资质证明文件要求:提供第三方介入前,其具有的专业资质证明文件,如中介资质证书、咨询资质证书、监理资质证书等。8.第三方服务协议要求:提供甲乙双方与第三方签订的服务协议,明确第三方介入的具体事项、服务内容、费用、期限等。9.争议解决协议要求:提供甲乙双方在发生争议时,约定的争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:(1)未按合同约定履行义务;(2)提供虚假信息或隐瞒重要事实;(3)违反合同约定的保密义务;(4)擅自变更合同内容;(5)未按合同约定支付费用;(6)未按合同约定完成项目;(7)违反安全生产法规;(8)违反环保法规。2.责任认定标准:(1)违约行为发生时,由违约方承担违约责任;(2)违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、承担诉讼费用等;(3)违约金数额由双方在合同中约定,或由仲裁机构或法院判决。3.违约责任示例说明:(1)甲方未按合同约定支付工程进度款,乙方有权要求甲方支付违约金,并承担逾期付款利息;(2)乙方未按合同约定完成项目建设,导致项目延期交付,甲方有权要求乙方支付违约金,并承担延期交付造成的损失;(3)第三方在介入过程中泄露甲乙双方的商业秘密,甲乙双方有权要求第三方承担违约责任,包括赔偿损失、承担诉讼费用等。全文完。2025年度地下空间开发与利用合同范本2本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1双方基本信息2.2双方责任3.项目概述3.1项目背景3.2项目目标3.3项目范围4.开发内容4.1地下空间规划4.2建设内容4.3设施设备5.权益与义务5.1双方权益5.2双方义务6.投资与资金6.1投资总额6.2资金来源6.3资金使用7.开发进度7.1开发阶段7.2进度安排7.3进度控制8.质量要求8.1施工质量8.2设备质量8.3工程验收9.安全生产9.1安全生产责任9.2安全生产措施9.3安全事故处理10.合同变更与解除10.1变更程序10.2解除条件10.3解除程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序13.合同生效与终止13.1生效条件13.2生效时间13.3终止条件14.其他条款14.1不可抗力14.2合同附件14.3其他约定第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1定义1.1.2“开发”指对地下空间进行规划设计、建设施工、设施安装和运营管理等。1.1.3“利用”指对开发后的地下空间进行商业、办公、居住等用途的运营。1.2解释1.2.1本合同中对术语、定义的解释以本合同的具体内容为准。1.2.2本合同中未定义的术语,按照相关法律法规和行业惯例进行解释。2.合同双方2.1双方基本信息2.1.1甲方(开发方):[甲方全称]2.1.2乙方(利用方):[乙方全称]2.1.3双方联系方式:[甲方联系方式]、[乙方联系方式]2.2双方责任2.2.1甲方责任:(1)负责地下空间的规划设计、建设施工和设施安装;(2)负责提供项目所需的相关资料和证明文件;(3)负责地下空间的运营管理。2.2.2乙方责任:(1)负责地下空间的利用,包括但不限于商业、办公、居住等;(2)按照甲方要求,配合完成地下空间的运营管理工作;(3)承担地下空间的维护和保养责任。3.项目概述3.1项目背景[项目背景描述,包括但不限于项目来源、政策支持、市场需求等]3.2项目目标[项目目标描述,包括但不限于开发规模、功能定位、预期效益等]3.3项目范围[项目范围描述,包括但不限于地下空间的具体位置、面积、结构等]4.开发内容4.1地下空间规划[规划内容描述,包括但不限于地下空间的总体布局、功能分区、交通组织等]4.2建设内容[建设内容描述,包括但不限于土建工程、设备安装、装饰装修等]4.3设施设备[设施设备描述,包括但不限于通风系统、消防系统、照明系统等]5.权益与义务5.1双方权益5.1.1甲方权益:(1)获得地下空间开发项目的收益;(2)享有地下空间开发项目的管理权;(3)享有地下空间开发项目的土地使用权。5.1.2乙方权益:(1)获得地下空间利用项目的收益;(2)享有地下空间利用项目的经营权;(3)享有地下空间利用项目的使用权。5.2双方义务5.2.1甲方义务:(1)按照合同约定,完成地下空间的开发;(2)保障地下空间开发项目的质量、安全、环保;(3)按时支付乙方地下空间利用项目的租金。5.2.2乙方义务:(1)按照合同约定,合理利用地下空间;(2)按时支付甲方地下空间开发项目的费用;(3)负责地下空间的日常维护和管理。6.投资与资金6.1投资总额[投资总额描述,包括但不限于建设资金、运营资金等]6.2资金来源[资金来源描述,包括但不限于自筹资金、银行贷款等]6.3资金使用[资金使用描述,包括但不限于建设投资、运营投资等]8.质量要求8.1施工质量8.1.1施工单位应严格按照国家有关工程建设标准、规范和设计文件进行施工。8.1.2施工材料、设备必须符合国家质量标准,并提供相应的质量证明文件。8.1.3施工过程中应进行质量检验,确保工程质量达到设计要求。8.2设备质量8.2.1所使用的设备应具备国家规定的合格证书,并符合相关技术标准。8.2.2设备安装完成后,应进行试运行,确保设备运行稳定、可靠。8.2.3设备维护保养应按照制造商的推荐进行,确保设备长期稳定运行。8.3工程验收8.3.1工程验收应按照国家规定的验收标准和程序进行。8.3.2验收时应邀请相关专家和有关部门参与,确保验收的公正性和权威性。8.3.3验收不合格的工程应进行整改,直至合格后方可投入使用。9.安全生产9.1安全生产责任9.1.1甲方负责整个项目的安全生产管理,确保施工和运营过程中的安全。9.1.2乙方在使用地下空间时,应遵守安全生产规定,防止安全事故发生。9.2安全生产措施9.2.1制定安全生产规章制度,明确各方安全生产责任。9.2.2定期进行安全生产检查,及时发现和消除安全隐患。9.2.3对施工人员进行安全培训,提高安全意识和操作技能。9.3安全事故处理9.3.1发生安全事故时,应立即启动应急预案,采取措施控制事故扩大。9.3.2对事故原因进行调查分析,制定整改措施,防止类似事故再次发生。10.合同变更与解除10.1变更程序10.1.1合同变更需经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。10.1.2变更内容应明确、具体,并与原合同条款相一致。10.2解除条件10.2.1双方协商一致,可以解除合同。10.2.2发生不可抗力事件,导致合同无法履行时,可以解除合同。10.3解除程序10.3.1提出解除合同的一方应提前通知另一方,并说明解除原因。10.3.2双方应在接到解除通知后,按照合同约定进行合同解除手续。11.违约责任11.1违约情形11.1.1任何一方未按照合同约定履行义务;11.1.2任何一方违反合同约定,给对方造成损失的;11.2违约责任11.2.1违约方应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。11.2.2违约方应承担因违约行为产生的法律责任。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决合同争议。12.1.2协商不成的,提交[仲裁机构名称]仲裁。12.2争议解决程序12.2.1争议发生后,双方应在[期限]内协商解决。12.2.2协商不成的,任何一方均可向[仲裁机构名称]申请仲裁。13.合同生效与终止13.1生效条件13.1.1双方签字盖章后,本合同自[日期]起生效。13.2生效时间13.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效。13.3终止条件13.3.1合同约定的期限届满;13.3.2双方协商一致解除合同;13.3.3因不可抗力导致合同无法履行。14.其他条款14.1不可抗力14.1.1不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。14.1.2发生不可抗力事件,双方应相互理解,并采取措施减轻损失。14.2合同附件14.2.1本合同附件包括但不限于:(1)地下空间开发项目规划图;(2)设备清单;(3)施工图纸;(4)其他与本合同相关的文件。14.3其他约定14.3.1本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同中“第三方”指除甲乙双方外的任何自然人、法人或其他组织,包括但不限于设计单位、施工单位、监理单位、咨询机构、评估机构等。15.1.2第三方介入指在合同履行过程中,由甲乙双方共同邀请或委托第三方参与合同相关活动。15.2第三方责任限额15.2.1第三方在合同履行过程中,因自身原因造成甲方或乙方损失的,应承担相应的赔偿责任。15.2.2第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,并在第三方介入协议中明确。15.3第三方责权利15.3.1第三方责任:(1)按照合同约定和甲乙双方的要求,完成相应的任务;(2)遵守国家法律法规、行业规范和合同约定;(3)因自身原因导致合同无法履行或造成损失的,承担相应的赔偿责任。15.3.2第三方权利:(1)根据合同约定和甲乙双方的要求,获得相应的报酬;(2)在合同履行过程中,享有知情权、参与权和监督权;(3)在合同履行过程中,有权提出合理化建议。15.3.3第三方义务:(1)按照合同约定和甲乙双方的要求,按时、按质、按量完成工作任务;(2)保守商业秘密,不得泄露甲乙双方的技术、商业等信息;(3)在合同履行过程中,积极配合甲乙双方的工作。16.第三方介入协议(1)第三方的基本信息;(2)第三方介入的任务和范围;(3)第三方介入的期限;(4)第三方介入的报酬和支付方式;(5)第三方责任限额;(6)违约责任;(7)争议解决方式。16.2第三方介入协议的签订16.2.1甲乙双方应共同与第三方签订第三方介入协议。16.2.2第三方介入协议的签订,应遵循公平、自愿、诚实信用的原则。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的关系:(1)第三方应接受甲方的指导和监督;(2)第三方应按照甲方的要求,完成相关工作;(3)第三方在合同履行过程中,与甲方发生争议,应与甲方协商解决。17.2第三方与乙方的关系:(1)第三方应接受乙方的指导和监督;(2)第三方应按照乙方的要求,完成相关工作;(3)第三方在合同履行过程中,与乙方发生争议,应与乙方协商解决。17.3第三方与甲乙双方的关系:(1)第三方在合同履行过程中,应同时接受甲乙双方的指导和监督;(2)第三方在合同履行过程中,应按照甲乙双方的要求,完成相关工作;(3)第三方在合同履行过程中,与甲乙双方发生争议,应与甲乙双方协商解决。18.第三方介入的变更与解除18.1第三方介入的变更18.1.1第三方介入的变更需经甲乙双方和第三方协商一致。18.1.2第三方介入的变更应签订补充协议,并明确变更内容。18.2第三方介入的解除18.2.1第三方介入的解除需经甲乙双方和第三方协商一

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论