二零二五年度道路标线施工合同工期延误赔偿合同范本2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度道路标线施工合同工期延误赔偿合同范本1本合同目录一览1.合同订立依据及适用范围1.1合同订立依据1.2合同适用范围2.合同双方基本信息2.1甲方基本信息2.2乙方基本信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程工期4.工期延误赔偿原则4.1延误原因认定4.2延误赔偿计算方式4.3延误赔偿范围5.工期延误赔偿程序5.1乙方提出延误赔偿申请5.2甲方核实延误原因及赔偿金额5.3双方协商确定赔偿金额5.4赔偿金额支付6.争议解决6.1争议解决方式6.2争议解决机构6.3争议解决程序7.合同生效及终止7.1合同生效条件7.2合同终止条件8.合同解除8.1合同解除条件8.2合同解除程序9.合同保密9.1保密内容9.2保密期限10.合同履行10.1乙方义务10.2甲方义务11.合同变更11.1合同变更条件11.2合同变更程序12.合同解除后的责任承担12.1乙方责任12.2甲方责任13.违约责任13.1违约行为认定13.2违约责任承担14.其他14.1合同附件14.2合同未尽事宜处理14.3合同份数及效力第一部分：合同如下：第一条合同订立依据及适用范围1.1合同订立依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规以及《道路标线施工及维护管理办法》的规定订立。1.2合同适用范围本合同适用于乙方在甲方指定的道路标线施工项目中，因工期延误所引起的赔偿事宜。第二条合同双方基本信息2.1甲方基本信息甲方名称：__________________法定代表人：__________________联系电话：__________________通讯地址：__________________2.2乙方基本信息乙方名称：__________________法定代表人：__________________联系电话：__________________通讯地址：__________________第三条工程概况3.1工程名称二零二四年度道路标线施工项目3.2工程地点__________________3.3工程规模__________________3.4工程工期合同工期：__________________实际工期：__________________第四条工期延误赔偿原则4.1延误原因认定工期延误原因包括但不限于：乙方自身原因导致的施工进度延误、不可抗力因素、甲方提供的施工条件不符合约定等。4.2延误赔偿计算方式延误赔偿金额按每日合同价的万分之五计算，赔偿天数从实际延误开始计算至工期恢复正常为止。4.3延误赔偿范围延误赔偿范围包括但不限于：人工费、材料费、机械使用费、管理费等实际发生的费用。第五条工期延误赔偿程序5.1乙方提出延误赔偿申请乙方应在工期延误发生后3日内向甲方提出书面延误赔偿申请，并附具相关证明材料。5.2甲方核实延误原因及赔偿金额甲方应在收到乙方延误赔偿申请之日起5日内，对延误原因进行核实，并计算赔偿金额。5.3双方协商确定赔偿金额甲方和乙方应在核实延误原因及赔偿金额后，协商确定最终赔偿金额。5.4赔偿金额支付赔偿金额经双方协商一致后，乙方应在收到甲方支付通知之日起15日内，向乙方支付赔偿金额。第六条争议解决6.1争议解决方式本合同争议解决方式为协商解决；协商不成的，提交__________________仲裁委员会仲裁。6.2争议解决机构争议解决机构为__________________仲裁委员会。6.3争议解决程序争议解决程序按照__________________仲裁委员会的仲裁规则执行。第七条合同生效及终止7.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。7.2合同终止条件合同终止条件包括但不限于：工期完成、合同约定的终止条件成就、双方协商一致解除合同等。第八条合同解除8.1合同解除条件合同解除条件包括但不限于：（1）一方当事人严重违约，另一方当事人提出解除合同；（2）发生不可抗力事件，致使合同无法履行；（3）一方当事人违反保密义务，给对方造成重大损失；（4）双方协商一致解除合同。8.2合同解除程序（1）提出解除合同的一方应书面通知对方，并说明解除合同的理由；（2）对方在接到解除合同通知之日起15日内，未提出异议，合同解除生效；（3）合同解除后，双方应立即停止履行合同，并采取措施防止损失扩大。第九条合同保密9.1保密内容本合同涉及的保密内容包括但不限于：技术秘密、商业秘密、合同条款等。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年止。第十条合同履行10.1乙方义务（1）按照合同约定的时间、质量、数量完成道路标线施工；（2）遵守国家相关法律法规和行业标准；（3）保证施工过程中的安全；（4）按照甲方要求进行施工变更。10.2甲方义务（1）按照合同约定提供施工场地、材料及施工所需的其他条件；（2）按时支付工程进度款；（3）监督乙方施工质量；（4）协调解决施工过程中出现的其他问题。第十一条合同变更11.1合同变更条件合同变更条件包括但不限于：工程量发生变化、设计变更、法律法规变动等。11.2合同变更程序（1）提出变更的一方应书面通知对方，并说明变更原因；（2）双方协商一致后，签订书面变更协议；（3）变更协议作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。第十二条合同解除后的责任承担12.1乙方责任（1）因乙方原因导致合同解除，乙方应承担违约责任；（2）乙方应退还甲方已支付的款项；（3）乙方应承担因合同解除给甲方造成的损失。12.2甲方责任（1）因甲方原因导致合同解除，甲方应承担违约责任；（2）甲方应退还乙方已支付的款项；（3）甲方应承担因合同解除给乙方造成的损失。第十三条违约责任13.1违约行为认定违约行为包括但不限于：未按时完成工程、施工质量不符合约定、违反合同保密义务等。13.2违约责任承担（1）违约方应承担违约金；（2）违约方应赔偿因违约给对方造成的损失；（3）违约方应承担因违约引起的其他责任。第十四条其他14.1合同附件本合同附件包括但不限于：施工图纸、工程量清单、变更协议等。14.2合同未尽事宜处理本合同未尽事宜，由双方协商解决；协商不成的，按照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规处理。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1定义本合同中的“第三方”是指除甲方、乙方之外的独立法人或其他组织，包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、调解机构、仲裁机构等。15.2范围（1）监理：对工程施工过程进行监督管理，确保施工质量、进度和安全；（2）检测：对施工材料、工程质量进行检测，确保符合相关标准；（3）评估：对工程进度、质量、成本进行评估，提供专业意见；（4）调解：在合同履行过程中，协助解决甲乙双方之间的争议；（5）仲裁：在争议无法通过调解解决时，按照仲裁程序进行裁决。16.第三方介入的条件与程序16.1条件第三方介入的条件包括但不限于：（1）合同中明确约定第三方介入的事项；（2）甲乙双方同意第三方介入；（3）第三方具备相应的资质和能力。16.2程序第三方介入的程序如下：（1）甲乙双方协商确定第三方；（2）甲乙双方与第三方签订相关协议或合同；（3）第三方按照协议或合同的规定履行职责。17.第三方的责权利17.1责任（1）按照协议或合同的规定履行职责；（2）保证其提供的服务符合相关法律法规和行业标准；（3）对因自身原因造成的损失承担赔偿责任。17.2权利（1）根据协议或合同的规定收取服务费用；（2）要求甲乙双方提供必要的信息和协助；（3）在履行职责过程中，对甲乙双方的行为进行监督和评价。17.3义务（1）保守甲乙双方的商业秘密；（2）公正、公平地履行职责；（3）及时向甲乙双方报告工作进展情况。18.第三方的责任限额18.1限额设定第三方的责任限额由甲乙双方在协议或合同中约定，不得超过合同总价的百分之十。18.2限额计算第三方责任限额的计算方式如下：（1）根据第三方提供的服务内容，确定其责任范围；（2）根据责任范围，确定责任限额；（3）责任限额不得超过合同总价的百分之十。19.第三方与其他各方的划分说明19.1划分原则（1）明确各自的权利、义务和责任；（2）保持独立地位，不干涉对方的正常业务；（3）共同维护合同的履行。19.2划分内容（1）甲方与第三方：甲方与第三方之间的关系主要基于监理、检测等协议，甲方负责支付服务费用，第三方负责提供专业服务。（2）乙方与第三方：乙方与第三方之间的关系主要基于施工合同，乙方负责提供施工条件，第三方负责对施工过程进行监督管理。（3）第三方与甲乙双方：第三方作为独立第三方，对甲乙双方均有监督和评价的权利，同时应保持中立，不偏袒任何一方。20.第三方介入的终止20.1终止条件第三方介入的终止条件包括但不限于：（1）合同履行完毕；（2）协议或合同约定的终止条件成就；（3）甲乙双方协商一致解除第三方介入。20.2终止程序第三方介入终止时，甲乙双方应书面通知第三方，并办理相关手续。第三方应在接到通知之日起15日内，完成工作交接，并提交相关报告。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单详细要求和说明：包括工程名称、规格、数量、单价、总价等，作为合同履行中计价和支付的依据。2.施工图纸详细要求和说明：包含施工设计图纸、施工说明、材料清单等，用于指导施工过程。3.施工进度计划详细要求和说明：列出施工各阶段的开始和结束时间，确保工程按时完成。4.材料供应合同详细要求和说明：包括材料供应商、材料名称、规格、数量、价格、交货时间等，确保施工所需材料及时到位。5.机械设备租赁合同详细要求和说明：列出租赁的机械设备名称、型号、数量、租赁期限、租金等，确保施工所需设备满足需求。6.人员配备计划详细要求和说明：列出施工人员姓名、职务、数量、技能等级等，确保施工队伍的合理配置。7.安全生产管理制度详细要求和说明：包括安全生产责任制度、安全操作规程、安全教育培训等，确保施工过程中的安全生产。8.环境保护措施详细要求和说明：包括施工过程中产生的废水、废气、固体废弃物等处理措施，确保施工对环境的影响降至最低。9.质量检验报告详细要求和说明：包括施工过程中的质量检验记录、检测结果等，确保工程质量符合要求。10.工程验收报告详细要求和说明：包括工程验收时间、验收人员、验收结果等，作为工程竣工的依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按时完成工程责任认定标准：根据合同约定的工期，若乙方未按时完成工程，则视为违约。示例说明：若合同约定工期为60天，乙方实际完成时间为70天，则乙方构成违约，应承担违约责任。2.违约行为：乙方施工质量不符合约定责任认定标准：根据合同约定的质量标准，若乙方施工质量不符合要求，则视为违约。示例说明：若合同约定道路标线施工质量应符合国家标准，乙方施工的标线质量低于国家标准，则乙方构成违约，应承担违约责任。3.违约行为：甲方未按时支付工程进度款责任认定标准：根据合同约定的付款时间，若甲方未按时支付工程进度款，则视为违约。示例说明：若合同约定每月15日支付上个月工程进度款，甲方于次月20日支付，则甲方构成违约，应承担违约责任。4.违约行为：甲方未按时提供施工条件责任认定标准：根据合同约定的提供施工条件的时间，若甲方未按时提供，则视为违约。示例说明：若合同约定甲方应在开工前提供施工场地，甲方未在开工前提供，则甲方构成违约，应承担违约责任。5.违约行为：第三方未履行职责责任认定标准：根据协议或合同约定的第三方职责，若第三方未履行或未按规定履行职责，则视为违约。示例说明：若合同约定第三方应进行施工质量检测，但第三方未进行检测或检测结果不真实，则第三方构成违约，应承担违约责任。全文完。二零二四年度道路标线施工合同工期延误赔偿合同范本2本合同目录一览1.合同签订依据与目的1.1合同签订依据1.2合同签订目的2.合同双方基本信息2.1甲方基本信息2.2乙方基本信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程内容4.工期延误赔偿范围4.1工期延误赔偿适用范围4.2工期延误赔偿计算方法4.3工期延误赔偿责任划分5.工期延误赔偿金额确定5.1工期延误赔偿金额确定依据5.2工期延误赔偿金额计算公式5.3工期延误赔偿金额支付方式6.工期延误赔偿责任承担6.1甲方责任6.2乙方责任7.工期延误赔偿争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决期限7.3争议解决费用承担8.合同履行与变更8.1合同履行期限8.2合同变更程序8.3合同解除条件9.合同解除后的处理9.1合同解除后的工程验收9.2合同解除后的工程款结算9.3合同解除后的责任承担10.合同终止后的处理10.1合同终止后的工程验收10.2合同终止后的工程款结算10.3合同终止后的责任承担11.合同附件11.1合同附件清单11.2合同附件内容12.合同签署12.1签署日期12.2签署地点12.3签署人员13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定事项14.1保密条款14.2通知与送达14.3法律适用与争议解决14.4合同解释14.5合同附件14.6合同签署第一部分：合同如下：1.合同签订依据与目的1.1合同签订依据1.1.1《中华人民共和国合同法》1.1.2《中华人民共和国公路法》1.1.3《公路养护技术规范》1.2合同签订目的1.2.1明确双方在道路标线施工过程中的权利和义务1.2.2确保道路标线施工质量及工期要求1.2.3规范工期延误赔偿标准2.合同双方基本信息2.1甲方基本信息2.1.1甲方名称：市交通运输局2.1.2甲方地址：市区路号2.1.3甲方联系人：2.1.4甲方联系电话：1382.2乙方基本信息2.2.1乙方名称：道路标线工程有限公司2.2.2乙方地址：市区路号2.2.3乙方联系人：2.2.4乙方联系电话：13956783.工程概况3.1工程名称：市道路标线施工工程3.2工程地点：市区道路3.3工程规模：公里3.4工程内容：道路标线划设、标线清洗及维护4.工期延误赔偿范围4.1工期延误赔偿适用范围4.1.1乙方未能按合同约定的时间完成道路标线施工工程4.1.2因乙方原因导致工期延误，造成甲方经济损失4.2工期延误赔偿计算方法4.2.1工期延误赔偿金额=每日工期延误赔偿金额×工期延误天数4.2.2每日工期延误赔偿金额=合同总金额×工期延误赔偿比例4.3工期延误赔偿责任划分4.3.1乙方因自身原因导致工期延误，承担全部赔偿责任4.3.2因不可抗力等原因导致工期延误，经双方协商确定赔偿责任5.工期延误赔偿金额确定5.1工期延误赔偿金额确定依据5.1.1合同约定工期5.1.2实际工期延误天数5.1.3工期延误赔偿比例5.2工期延误赔偿金额计算公式5.2.1工期延误赔偿金额=合同总金额×工期延误赔偿比例×（实际工期延误天数/合同工期天数）5.2.2每日工期延误赔偿金额=合同总金额×工期延误赔偿比例/合同工期天数5.3工期延误赔偿金额支付方式5.3.1乙方在工期延误发生后10日内向甲方提交工期延误赔偿申请5.3.2甲方在收到乙方申请后10日内审核确认赔偿金额5.3.3甲方在确认赔偿金额后10日内支付赔偿款项给乙方6.工期延误赔偿责任承担6.1甲方责任6.1.1甲方应按照合同约定支付工程款6.1.2甲方应按照合同约定提供施工所需材料及设备6.2乙方责任6.2.1乙方应按照合同约定完成道路标线施工工程6.2.2乙方应按照合同约定的时间完成工程，避免工期延误6.2.3乙方应承担因自身原因导致的工期延误赔偿责任7.工期延误赔偿争议解决7.1争议解决方式7.1.1双方应友好协商解决争议7.1.2如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼7.2争议解决期限7.2.1双方应在争议发生后30日内协商解决7.2.2如协商不成，应在争议发生后60日内向人民法院提起诉讼7.3争议解决费用承担7.3.1双方协商解决争议的费用由败诉方承担7.3.2如提起诉讼，诉讼费用由败诉方承担8.合同履行与变更8.1合同履行期限8.1.1合同工期自2024年1月1日起至2024年6月30日止，共计6个月。8.1.2乙方应在合同约定的工期内完成全部施工任务。8.2合同变更程序8.2.1任何一方要求变更合同内容，应提前30日以书面形式向对方提出变更申请。8.2.2双方应就变更内容进行协商，达成一致意见后，应以书面形式签署变更协议，作为合同附件。8.3合同解除条件8.3.1任何一方违反合同约定，严重损害对方利益的；8.3.2发生不可抗力事件，导致合同无法履行；8.3.3双方协商一致，决定解除合同。9.合同解除后的处理9.1工程验收9.1.1合同解除后，乙方应立即停止施工，并按照合同约定进行工程验收。9.1.2甲方有权对已完成工程进行验收，验收合格后方可结算工程款。9.2工程款结算9.2.1合同解除后，乙方已完成工程部分的款项按实际完成工作量结算。9.2.2甲方应在验收合格后15日内支付乙方已完成工程款项。9.3责任承担9.3.1因乙方原因导致合同解除，乙方应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。9.3.2因不可抗力导致合同解除，双方互不承担违约责任。10.合同终止后的处理10.1工程验收10.1.1合同终止后，乙方应立即停止施工，并按照合同约定进行工程验收。10.1.2甲方有权对已完成工程进行验收，验收合格后方可结算工程款。10.2工程款结算10.2.1合同终止后，乙方已完成工程部分的款项按实际完成工作量结算。10.2.2甲方应在验收合格后15日内支付乙方已完成工程款项。10.3责任承担10.3.1因乙方原因导致合同终止，乙方应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。10.3.2因不可抗力导致合同终止，双方互不承担违约责任。11.合同附件11.1合同附件清单11.1.1施工图纸及技术规范11.1.2材料设备清单11.1.3工程量清单11.1.4施工进度计划11.2合同附件内容11.2.1施工图纸及技术规范应详细说明施工要求、技术参数和质量标准。11.2.2材料设备清单应列明所需材料、设备的名称、规格、数量和质量要求。11.2.3工程量清单应详细列明工程项目的工程量及单价。11.2.4施工进度计划应明确各阶段的施工内容和时间安排。12.合同签署12.1签署日期12.1.1本合同自双方代表签字盖章之日起生效。12.2签署地点12.2.1本合同签署地点为市。12.3签署人员12.3.1甲方代表：12.3.2乙方代表：13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.1.1本合同经双方代表签字盖章后生效。13.2合同终止条件13.2.1合同期限届满或双方协商一致解除合同。13.2.2发生法律、法规规定或合同约定的其他终止情形。14.其他约定事项14.1保密条款14.1.1双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。14.2通知与送达14.2.1任何一方发出的通知，应以书面形式进行，并送达对方指定的地址。14.3法律适用与争议解决14.3.1本合同适用中华人民共和国法律。14.3.2双方因本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决。14.4合同解释14.4.1本合同的解释权归合同双方共同享有。14.5合同附件14.5.1本合同附件与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的概念与范围15.1第三方是指在本合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同履行或提供专业服务的独立第三方。15.2.1提供监理服务，确保施工质量、进度和安全；15.2.2提供设计变更审核，确保设计变更符合合同要求；15.2.3提供材料设备采购服务，确保材料设备质量；15.2.4提供合同争议调解服务。16.第三方介入的程序16.1甲乙双方应就第三方介入事宜进行协商，达成一致意见后，以书面形式确定第三方介入的范围、职责和权利。16.2第三方介入前，甲乙双方应与第三方签订书面协议，明确各方的权利义务。17.第三方权利与义务17.1.1根据合同约定，收取相应的服务费用；17.1.2在履行职责过程中，有权要求甲乙双方提供必要的信息和协助；17.1.3在履行职责过程中，有权对甲乙双方的行为进行监督和评价。17.2.1按照合同约定，独立、客观、公正地履行职责；17.2.2对所提供的服务质量负责，确保符合合同要求；17.2.3对所接触到的商业秘密和保密信息负有保密义务。18.第三方责任限额18.1第三方的责任限额由甲乙双方在第三方介入协议中约定，具体如下：18.1.1第三方在履行职责过程中，因自身原因造成甲乙双方损失的，赔偿金额不超过合同总金额的10%；18.1.2第三方在履行职责过程中，因故意或重大过失造成甲乙双方损失的，应承担全部赔偿责任。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方介入后，甲乙双方应明确各自的权利义务，避免责任不清：19.1.1甲乙双方应与第三方就各自的权利义务进行明确约定，确保第三方在履行职责过程中，不会侵犯甲乙双方的合法权益；19.1.2第三方在履行职责过程中，应遵循甲乙双方的要求，不得擅自变更合同内容。20.第三方介入的变更与解除20.1如需变更或解除第三方介入协议，甲乙双方应提前30日以书面形式通知第三方，并协商一致后签署变更或解除协议。20.2第三方介入协议的变更或解除，不影响本合同其他条款的效力。21.第三方介入的争议解决21.1甲乙双方与第三方就第三方介入协议发生的争议，应通过协商解决；协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸及技术规范详细要求和说明：包含道路标线设计图纸、施工技术要求、材料规格、验收标准等。附件说明：提供详