二零二五年度绿色建筑与绿色生态保护建筑工程分包合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度绿色建筑与绿色生态保护建筑工程分包合同本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.双方信息2.1分包方信息2.2总包方信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目类型4.工程范围4.1分包工程内容4.2分包工程量4.3分包工程进度5.技术标准与规范5.1绿色建筑标准5.2绿色生态保护规范5.3工程质量标准6.施工组织设计6.1施工组织机构6.2施工进度计划6.3施工方法与工艺7.材料设备7.1材料设备采购7.2材料设备质量7.3材料设备运输与保管8.工程款支付8.1工程款支付方式8.2工程款支付进度8.3工程款支付条件9.风险管理9.1风险识别与评估9.2风险防范措施9.3风险承担10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决期限11.违约责任11.1违约行为11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后的处理13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止后的处理14.其他14.1合同附件14.2合同变更14.3合同保密14.4合同生效日期第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1绿色建筑：指在建筑全生命周期内，符合国家绿色建筑标准，采用节能、节地、节水、节材、环保的建筑。1.1.2绿色生态保护：指在建筑工程施工、运营过程中，采取有效措施，保护和恢复生态环境，实现人与自然和谐共生。1.1.3本合同：指《二零二四年度绿色建筑与绿色生态保护建筑工程分包合同》。1.1.4本合同各方：指分包方和总包方。1.2解释1.2.1本合同中对相关术语的解释，如无特别说明，均按照国家相关法律法规和行业标准进行解释。2.双方信息2.1分包方信息2.1.1分包方名称：X公司2.1.2分包方地址：省市区路号2.1.3分包方联系人：2.1.4分包方联系电话：138xxxx56782.2总包方信息2.2.1总包方名称：YYYY建筑公司2.2.2总包方地址：省市区路号2.2.3总包方联系人：2.2.4总包方联系电话：139xxxx87653.项目概况3.1项目名称：绿色生态住宅小区3.2项目地点：省市区路3.3项目规模：占地面积10万平方米，总建筑面积20万平方米3.4项目类型：住宅、商业、办公综合体4.工程范围4.1分包工程内容：4.1.1住宅部分：外墙保温、门窗安装、室内装修等4.1.2商业部分：室内装修、设备安装等4.1.3办公部分：室内装修、设备安装等4.2分包工程量：根据工程量清单进行确定4.3分包工程进度：按照施工进度计划进行，分阶段完成5.技术标准与规范5.1绿色建筑标准：按照《绿色建筑评价标准》（GB/T503782014）执行5.2绿色生态保护规范：按照《绿色建筑与绿色生态保护技术规范》（GB/T504112019）执行5.3工程质量标准：按照《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB503002013）执行6.施工组织设计6.1施工组织机构：6.1.1分包方设立项目经理部，负责施工组织管理工作6.1.2项目经理部下设技术、质量、安全、材料、财务等部门6.2施工进度计划：6.2.1制定详细的施工进度计划，明确各阶段施工内容、时间节点和责任人6.2.2按照施工进度计划，确保工程按期完成6.3施工方法与工艺：6.3.1采用先进的施工工艺和技术，提高施工效率和质量6.3.2加强施工现场管理，确保施工安全、文明施工7.材料设备7.1材料设备采购：7.1.1严格按照国家相关法律法规和行业标准进行材料设备采购7.1.2选择绿色环保、节能降耗的材料设备7.2材料设备质量：7.2.1对采购的材料设备进行严格的质量检验，确保符合工程要求7.2.2对不合格的材料设备进行退换货处理7.3材料设备运输与保管：7.3.1制定合理的运输方案，确保材料设备安全运输7.3.2在施工现场设立材料设备库房，加强保管和维护8.工程款支付8.1工程款支付方式8.1.1分包方按月提交工程款支付申请，包括已完成的工程量、材料设备费用、人工费等。8.1.2总包方应在收到分包方支付申请后的10个工作日内进行审核。8.1.3审核通过后，总包方应在2个工作日内支付相应的工程款。8.2工程款支付进度8.2.1分包方完成工程量达到合同约定比例的，可申请支付相应比例的工程款。8.2.2在工程进度达到合同约定节点时，分包方可申请支付节点工程款。8.3工程款支付条件8.3.1工程量必须经过总包方确认。8.3.2工程质量必须符合合同约定的标准。8.3.3工程款支付申请必须完整、真实。9.风险管理9.1风险识别与评估9.1.1分包方应识别可能影响工程的风险因素，包括但不限于材料价格波动、天气变化、工程质量等。9.1.2对识别出的风险进行评估，确定风险等级和应对措施。9.2风险防范措施9.2.1分包方应采取有效措施防范风险，如购买保险、合理安排施工计划等。9.2.2总包方应协助分包方解决风险问题，提供必要的资源和支持。9.3风险承担9.3.1分包方应承担因自身原因导致的风险责任。9.3.2总包方应承担因不可抗力导致的风险责任。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。10.1.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序10.2.1双方应在争议发生后30日内提交争议解决申请。10.2.2人民法院应在收到申请后的60日内作出判决。10.3争议解决期限10.3.1争议解决期限自争议发生之日起计算，最长不超过6个月。11.违约责任11.1违约行为11.1.1分包方未按合同约定完成工程任务的。11.1.2总包方未按合同约定支付工程款的。11.2违约责任承担11.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.2.2违约金按合同约定比例计算，最高不超过合同总价的5%。11.3违约赔偿11.3.1违约方应赔偿因违约给对方造成的实际损失。12.合同解除12.1合同解除条件12.1.1分包方严重违反合同约定的。12.1.2总包方严重违反合同约定的。12.2合同解除程序12.2.1提出解除合同的一方应书面通知对方。12.2.2双方应在接到解除通知后的30日内办理合同解除手续。12.3合同解除后的处理12.3.1分包方应立即停止施工，并妥善处理施工现场。12.3.2总包方应按照合同约定支付已完成的工程款。13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.1.1双方签署合同。13.1.2合同经双方签字盖章后生效。13.2合同终止条件13.2.1合同履行完毕。13.2.2合同解除。13.3合同终止后的处理13.3.1双方应办理合同终止手续。13.3.2分包方应将施工现场清理完毕。14.其他14.1合同附件14.1.1本合同附件包括但不限于工程量清单、施工进度计划、材料设备清单等。14.2合同变更14.2.1合同变更需经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。14.3合同保密14.3.1双方对本合同内容负有保密义务。14.4合同生效日期14.4.1本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在本合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同履行关系的独立第三方。15.1.2第三方可以是监理单位、检测机构、咨询顾问、保险公司等。15.2第三方介入的同意15.2.1甲乙双方应就第三方介入达成一致意见，并以书面形式明确第三方介入的具体事项和权限。15.2.2第三方的介入应在合同签订后、合同履行过程中进行。15.3第三方的责权利15.3.1第三方应按照甲乙双方的要求和合同约定，履行相应的职责。15.3.2第三方有权获取合同履行过程中的必要信息，以完成其职责。15.3.3第三方有权收取合同约定的服务费用。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与甲方的划分：15.4.1.1第三方对甲方负责，提供专业服务，确保工程质量、进度和环保要求。15.4.1.2甲方有权对第三方的服务进行监督和评价。15.4.2第三方与乙方的划分：15.4.2.1第三方对乙方负责，协助乙方完成施工任务，确保施工质量、进度和环保要求。15.4.2.2乙方有权对第三方的服务进行监督和评价。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额定义16.1.1第三方责任限额是指第三方因自身原因造成合同履行过程中的损失，应当承担的最高赔偿限额。16.2第三方责任限额的约定16.2.1第三方责任限额应在合同中明确约定，包括但不限于：16.2.1.1第三方因疏忽、过失或故意行为造成的损失。16.2.1.2第三方提供的材料、设备或服务的质量问题。16.2.1.3第三方未履行合同约定的服务义务。16.3第三方责任限额的具体条款16.3.1第三方责任限额不得超过合同总价的10%。16.3.2第三方责任限额包括但不限于直接损失和间接损失。16.3.3第三方责任限额不适用于因不可抗力导致的损失。17.第三方介入时的额外条款17.1.1第三方介入的具体事项和范围。17.1.2第三方的资质要求和行为准则。17.1.3第三方的服务费用和支付方式。17.2第三方介入时的说明17.2.1第三方介入后，甲乙双方应确保第三方与合同履行紧密配合，共同完成工程任务。17.2.2第三方介入不应影响甲乙双方的权利和义务。17.2.3第三方介入不应增加甲乙双方的合同风险。18.第三方介入后的合同调整18.1第三方介入后，甲乙双方可根据实际情况对合同进行必要的调整，包括但不限于：18.1.1调整合同条款，明确第三方的责任和义务。18.1.2调整工程量、进度和服务内容。18.1.3调整工程款支付方式和进度。18.2第三方介入后的合同调整程序18.2.1甲乙双方应就合同调整事项进行协商。18.2.2合同调整需经双方签字盖章后生效。18.2.3合同调整不应违反国家相关法律法规和行业标准。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单详细列出各项工程量和单价。包含材料、设备、人工等费用的明细。2.施工进度计划包含各阶段施工内容、时间节点和责任人。包含关键路径分析。3.材料设备清单列出工程所需材料、设备的种类、规格、数量。包含材料设备的质量标准。4.施工组织设计包含施工组织机构、施工方法、工艺流程、安全措施等。包含施工现场平面布置图。5.工程款支付申请包含已完成的工程量、材料设备费用、人工费等。包含支付申请的时间和条件。6.工程变更单记录工程变更的内容、原因、影响及处理措施。包含变更后的工程量和费用。7.工程验收报告记录工程验收的时间、地点、参与人员、验收结果。包含工程质量、安全、环保等方面的评价。8.争议解决文件记录争议的内容、协商过程、解决结果。包含争议解决的法律依据和协议。9.合同变更协议记录合同变更的内容、原因、影响及处理措施。包含变更后的合同条款。10.第三方介入协议记录第三方介入的具体事项、职责、权限和服务费用。包含第三方介入的生效时间和期限。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1分包方未按合同约定完成工程任务。1.2总包方未按合同约定支付工程款。1.3第三方未按合同约定履行职责。1.4任何一方未按合同约定履行保密义务。1.5任何一方未按合同约定进行争议解决。2.责任认定标准：2.1违约行为一经确认，违约方应承担相应的违约责任。2.2违约责任包括但不限于：2.2.1支付违约金。2.2.2赔偿损失。2.2.3采取补救措施。2.2.4承担其他法律责任。3.违约责任示例说明：3.1分包方未按合同约定完成工程任务，导致工程延期：分包方应支付违约金，金额为合同总价的1%。分包方应承担由此造成的损失。3.2总包方未按合同约定支付工程款：总包方应支付违约金，金额为未支付工程款总额的1%。总包方应赔偿由此造成的损失。3.3第三方未按合同约定履行职责：第三方应承担由此造成的损失。第三方应支付违约金，金额由合同约定。3.4任何一方未按合同约定履行保密义务：违约方应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿损失。3.5任何一方未按合同约定进行争议解决：违约方应承担由此造成的损失。违约方应支付违约金，金额由合同约定。全文完。二零二四年度绿色建筑与绿色生态保护建筑工程分包合同1合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同当事人1.5合同签订地点1.6合同有效期1.7合同背景及目的1.8合同内容概述1.9合同附件第二章定义与解释2.1术语定义2.2文字与符号解释2.3相关法律法规2.4技术标准与规范第三章项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目结构3.5项目投资3.6项目进度3.7项目质量要求3.8项目安全要求3.9项目环境保护要求第四章分包工程范围4.1分包工程内容4.2分包工程量4.3分包工程图纸4.4分包工程变更4.5分包工程验收4.6分包工程结算第五章合同价格5.1合同总价5.2分包工程单价5.3付款方式5.4付款时间5.5付款条件5.6付款争议解决5.7逾期付款责任5.8预付款5.9进度款5.10结算款5.11保修金5.12价格调整5.13税费5.14其他费用第六章施工组织与管理6.1施工组织设计6.2施工进度计划6.3施工人员与设备6.4施工材料与设备6.5施工现场管理6.6施工安全与文明施工6.7施工质量保证6.8施工协调与配合6.9施工变更管理6.10施工验收第七章质量保证与验收7.1质量保证体系7.2质量要求7.3质量检测与验收7.4质量争议处理7.5质量保修7.6质量责任第八章安全生产与环境保护8.1安全生产责任制8.2安全生产措施8.3安全生产检查8.4环境保护措施8.5环境保护检查8.6环境污染责任8.7事故处理第九章争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决机构9.4争议解决费用9.5争议解决期限第十章违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿10.4违约解除合同第十一章合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除与终止程序11.4合同解除与终止后的处理第十二章合同生效与备案12.1合同生效条件12.2合同备案要求12.3合同备案程序12.4合同备案期限第十三章其他约定13.1保密条款13.2不可抗力条款13.3法律变更条款13.4合同解除条款13.5合同变更条款13.6合同解除与终止条款13.7合同附件第十四章合同附件清单14.1附件一：施工图纸14.2附件二：施工组织设计14.3附件三：质量保证体系文件14.4附件四：安全生产措施14.5附件五：环境保护措施14.6附件六：合同签订证明文件14.7附件七：其他相关文件合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称本合同名称为“二零二四年度绿色建筑与绿色生态保护建筑工程分包合同”。1.2合同编号本合同编号为______。1.3合同签订日期本合同签订日期为______。1.4合同当事人甲方（分包人）：____________________乙方（承包人）：____________________1.5合同签订地点本合同签订地点为____________________。1.6合同有效期本合同自签订之日起至______年______月______日止。1.7合同背景及目的甲方因建设绿色建筑与绿色生态保护建筑工程，需将部分工程分包给乙方，双方经友好协商，达成一致，签订本合同。1.8合同内容概述本合同主要包括分包工程范围、合同价格、施工组织与管理、质量保证与验收、安全生产与环境保护等内容。1.9合同附件本合同附件包括施工图纸、施工组织设计、质量保证体系文件、安全生产措施、环境保护措施等。第二章定义与解释2.1术语定义绿色建筑：指在建筑物的设计、施工、使用和拆除过程中，综合考虑节约资源、保护环境、提高建筑物的舒适性和健康性等因素的建筑。绿色生态保护：指在建筑工程的建设过程中，采取措施保护生态环境，减少对自然环境的破坏。2.2文字与符号解释本合同中使用的文字和符号应按照国家相关法律法规和行业标准进行解释。2.3相关法律法规本合同签订、履行及解除均应遵守中华人民共和国的法律法规。2.4技术标准与规范本合同涉及的技术标准与规范应按照国家现行相关标准执行。第三章项目概况3.1项目名称项目名称：____________________3.2项目地点项目地点：____________________3.3项目规模项目规模：____________________3.4项目结构项目结构：____________________3.5项目投资项目投资：____________________3.6项目进度项目进度：____________________3.7项目质量要求项目质量要求：____________________3.8项目安全要求项目安全要求：____________________3.9项目环境保护要求项目环境保护要求：____________________第四章分包工程范围4.1分包工程内容分包工程内容：____________________4.2分包工程量分包工程量：____________________4.3分包工程图纸分包工程图纸：____________________4.4分包工程变更分包工程变更：____________________4.5分包工程验收分包工程验收：____________________4.6分包工程结算分包工程结算：____________________第五章合同价格5.1合同总价合同总价：____________________5.2分包工程单价分包工程单价：____________________5.3付款方式付款方式：____________________5.4付款时间付款时间：____________________5.5付款条件付款条件：____________________5.6付款争议解决付款争议解决：____________________5.7逾期付款责任逾期付款责任：____________________5.8预付款预付款：____________________5.9进度款进度款：____________________5.10结算款结算款：____________________5.11保修金保修金：____________________5.12价格调整价格调整：____________________5.13税费税费：____________________5.14其他费用其他费用：____________________第六章施工组织与管理6.1施工组织设计施工组织设计：____________________6.2施工进度计划施工进度计划：____________________6.3施工人员与设备施工人员与设备：____________________6.4施工材料与设备施工材料与设备：____________________6.5施工现场管理施工现场管理：____________________6.6施工安全与文明施工施工安全与文明施工：____________________6.7施工质量保证施工质量保证：____________________6.8施工协调与配合施工协调与配合：____________________6.9施工变更管理施工变更管理：____________________6.10施工验收施工验收：____________________第七章质量保证与验收7.1质量保证体系质量保证体系：____________________7.2质量要求质量要求：____________________7.3质量检测与验收质量检测与验收：____________________7.4质量争议处理质量争议处理：____________________7.5质量保修质量保修：____________________7.6质量责任质量责任：____________________第八章争议解决8.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决程序1.双方协商；2.争议提交第三方调解；3.争议提交仲裁；4.争议提交人民法院。8.3争议解决机构争议解决机构为合同签订地的人民法院或双方共同选择的仲裁机构。8.4争议解决费用争议解决费用由败诉方承担，除非法律另有规定或双方另有约定。8.5争议解决期限争议解决期限自争议发生之日起不超过______个月。第九章违约责任9.1违约情形1.乙方未按合同约定完成分包工程；2.乙方未按合同约定进行质量保证；3.乙方未按合同约定进行安全生产与环境保护；4.乙方逾期付款；5.乙方违反合同约定的其他行为。9.2违约责任1.按合同约定支付违约金；2.恢复或赔偿因违约造成的损失；3.承担合同解除后的责任。9.3违约赔偿违约赔偿金额应按照实际损失计算，包括直接损失和间接损失。9.4违约解除合同甲方有权在乙方违约的情况下，解除本合同。第十章合同解除与终止10.1合同解除条件1.双方协商一致解除合同；2.一方违约，另一方解除合同；3.不可抗力导致合同无法履行；4.法律法规规定或合同约定可以解除合同的其他情形。10.2合同终止条件1.合同约定的工程完成；2.双方协商一致终止合同；3.合同解除；4.法律法规规定或合同约定可以终止合同的其他情形。10.3合同解除与终止程序1.提出解除或终止合同的通知；2.双方确认解除或终止合同；3.执行合同解除或终止后的相关事宜。10.4合同解除与终止后的处理2.结算已完成的工程；3.清理施工现场；4.处理合同解除或终止后的其他事宜。第十一章合同生效与备案11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同备案要求本合同应按照国家相关法律法规的规定进行备案。11.3合同备案程序1.双方准备备案材料；2.提交备案机关；3.备案机关审核；4.颁发备案证明。11.4合同备案期限合同备案期限自合同签订之日起不超过______个月。第十二章其他约定12.1保密条款双方对本合同内容以及项目信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。12.2不可抗力条款因不可抗力导致合同无法履行时，双方互不承担责任。12.3法律变更条款如国家法律法规发生变化，影响本合同的履行，双方应协商解决。12.4合同解除条款本合同解除条款详见第九章。12.5合同变更条款本合同变更需经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。12.6合同解除与终止条款本合同解除与终止条款详见第十章。第十三章合同附件清单13.1附件一：施工图纸13.2附件二：施工组织设计13.3附件三：质量保证体系文件13.4附件四：安全生产措施13.5附件五：环境保护措施13.6附件六：合同签订证明文件13.7附件七：其他相关文件第十四章合同附件（此处列出合同附件的具体内容）____________________甲方（分包人）签字：____________________日期：________________________________________乙方（承包人）签字：____________________日期：____________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1项目决策权甲方在本合同中拥有项目的最终决策权，包括但不限于设计变更、进度调整、材料设备选用等重大事项。1.2技术监督权甲方有权对乙方施工过程中的技术执行情况进行监督，确保工程质量符合合同约定和设计要求。1.3工程验收权甲方有权对分包工程进行验收，验收合格后方可进行下一阶段的施工或交付使用。1.4质量保证金的返还在合同约定的质量保证期满后，若无质量问题发生，甲方应于______个工作日内将质量保证金无息返还给乙方。1.5信息发布权甲方有权对本项目的相关信息进行发布，包括但不限于项目进展、质量状况等。1.6争议解决优先权在争议解决过程中，甲方有权选择争议解决方式，并享有优先权。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1施工自主权乙方在本合同中拥有施工的自主权，包括但不限于施工方案、施工组织设计、施工进度安排等。2.2材料设备采购权乙方有权根据工程需要采购材料设备，但需符合国家相关法律法规和行业标准。2.3施工现场管理权乙方有权对施工现场进行管理，确保施工安全、文明施工。2.4工程进度调整权在工程实施过程中，如遇特殊情况导致工程进度延误，乙方有权提出调整进度计划，经甲方同意后执行。2.5争议解决优先权在争议解决过程中，乙方有权选择争议解决方式，并享有优先权。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1中介机构的选择合同签订前，双方应共同选择具有相应资质的第三方中介机构，负责合同履行过程中的监督、协调和争议解决。3.2中介机构的职责1.监督合同履行情况，确保双方遵守合同约定；2.协调双方在施工过程中遇到的问题；3.处理合同履行过程中的争议，并提出解决方案；4.对施工质量、安全、环境保护等方面进行监督。3