码头堆场片石挡土墙施工合同

码头堆场片石挡土墙施工合同合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于：1.业主需要在其码头堆场区域内建造一片石挡土墙，以保证堆场的安全稳定；2.施工方具备挡土墙施工的资质和技术能力；3.双方本着平等互利的原则，经协商一致，决定签订本合同，明确双方的权利和义务。第一条施工内容1.1施工方应按照本合同约定的施工图纸和技术要求，为业主在码头堆场区域内建造一片石挡土墙。1.2施工方应负责完成挡土墙的施工、验收及保修工作。第二条施工工期2.1施工方应在本合同签订后____个工作日内，完成挡土墙的施工。2.2施工方应按照业主的要求，提前____个工作日向业主报告施工进度。第三条施工质量3.1施工方应按照本合同约定的施工图纸和技术要求进行施工，确保挡土墙的施工质量。3.2施工方应保证挡土墙的施工质量符合国家相关法律法规和行业标准。3.3施工方应承担挡土墙施工质量的责任，如因施工质量导致挡土墙出现质量问题，施工方应负责修复并承担相应责任。第四条施工安全4.1施工方应按照国家和地方安全生产法律法规的要求，做好施工现场的安全防护工作。4.2施工方应制定施工现场的安全防护措施，并报业主备案。4.3施工方应承担施工现场的安全责任，如因施工方原因导致安全事故的发生，施工方应承担相应责任。第五条合同价款5.1本合同的合同价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。5.2业主应按照本合同约定的付款方式及时向施工方支付合同价款。第六条付款方式6.1业主在本合同签订后____个工作日内，向施工方支付合同价款的____%。6.2施工方完成挡土墙施工后，业主应向施工方支付合同价款的____%。6.3剩余的合同价款，业主应在挡土墙验收合格后____个工作日内支付。第七条验收7.1挡土墙施工完成后，施工方应向业主提交挡土墙验收申请。7.2业主应在收到验收申请后____个工作日内组织验收。7.3验收合格的，双方签署验收报告；验收不合格的，施工方应按照业主的要求及时整改，并重新提交验收申请。第八条保修8.1施工方应对挡土墙的施工质量提供____年的保修期。8.2在保修期内，如挡土墙出现质量问题，施工方应负责修复，并承担相应责任。第九条违约责任9.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。第十条争议解决10.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条其他约定11.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。11.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至挡土墙验收合格且合同价款支付完毕之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.施工图纸2.技术要求说明书3.安全防护措施方案4.验收标准和方法5.挡土墙施工质量保修书6.付款凭证7.验收报告二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定的施工图纸和技术要求进行施工，导致挡土墙质量问题。2.施工方未按照约定的工期完成挡土墙施工。3.施工方未按照约定的付款方式及时向业主支付合同价款。4.业主未按照约定的时间支付合同价款或拒绝支付合同价款。5.双方未按照约定解决争议，一方未经协商即提起诉讼。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主方，负责提供施工场地、支付合同价款等。2.乙方：指合同中的施工方，负责完成挡土墙施工、保修等工作。3.合同价款：指双方约定的挡土墙施工费用。4.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。5.保修期：指施工方对挡土墙施工质量提供的一定年限的保修期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：解决办法：双方协商调整施工计划，确保工程按时完成。2.施工质量问题：解决办法：及时停工，由施工方负责修复并承担相应责任。3.付款争议：解决办法：双方按照合同约定履行付款义务，如有争议可通过协商解决。4.验收不合格：解决办法：施工方按照业主要求整改，重新提交验收申请。5.争议解决：解决办法：双方通过友好协商解决，协商不成的可向合同签订地