2024版施工合同范本下载

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版施工合同，范本本合同目录一览1.合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3工程师1.4施工场地1.5工程质量1.6工程量1.7合同价格1.8工期2.合同文件的优先顺序2.1构成合同的文件2.2文件的解释顺序3.合同的履行3.1承包人的义务3.2发包人的义务3.3工程师的职责4.工程质量与验收4.1质量标准4.2验收程序4.3质量争议的处理5.工期与进度5.1工期的约定5.2工期的调整5.3进度的监控6.合同价格与支付6.1合同价格的确定6.2预付款6.3进度付款6.4竣工结算6.5价格调整7.材料与设备7.1材料设备的供应7.2材料设备的质量7.3材料设备的验收8.安全生产与环保8.1安全生产责任8.2环保要求8.3安全事故的处理9.违约责任9.1承包人的违约9.2发包人的违约9.3工程师的违约10.争议解决10.1协商解决10.2调解10.3仲裁10.4诉讼11.合同的变更与解除11.1合同变更的条件11.2合同解除的条件12.合同的终止与解除12.1合同终止的条件12.2合同解除的程序13.合同的继承与转让13.1合同继承的条件13.2合同转让的条件14.附件14.1工程量清单14.2材料设备清单14.3施工组织设计14.4安全生产措施第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人发包人是指合同中约定的有权委托工程师对施工项目进行管理的当事人，具体名称和地址详见附件一。1.2承包人承包人是指合同中约定的承担施工任务的当事人，具体名称和地址详见附件一。1.3工程师工程师是指发包人指定的对施工项目进行现场管理、监督和协调的负责人，具体姓名和联系方式详见附件一。1.4施工场地施工场地是指合同中约定的施工项目所在地点，具体位置和范围详见附件一。1.5工程质量工程质量是指施工项目符合国家及行业标准、规范和设计文件要求的状态，包括工程的安全、美观、实用等方面。1.6工程量工程量是指施工项目中所涉及的各项工程量，包括土建、安装、装修等各方面的工程量，具体内容详见附件二。1.7合同价格合同价格是指承包人按照合同约定完成施工项目所应得的报酬，包括合同总价、预付款、进度付款、竣工结算等部分，具体金额和支付方式详见附件三。1.8工期工期是指承包人完成施工项目所需的时间，包括合同约定的总工期和各分部分项工程的工期，具体内容详见附件四。第二条合同文件的优先顺序2.1构成合同的文件构成合同的文件包括：合同协议书、附件一、附件二、附件三、附件四以及双方协商一致的其他文件。2.2文件的解释顺序合同文件的解释顺序为：合同协议书、附件一、附件二、附件三、附件四以及其他文件。合同协议书中的条款编号依次为1.1、1.2、1.3、1.4、1.5、1.6、1.7、1.8等。第三条合同的履行3.1承包人的义务承包人应按照合同约定和国家及行业标准、规范完成施工项目，确保工程质量、安全、进度等方面的要求。3.2发包人的义务发包人应按照合同约定提供施工场地、施工条件、材料设备等，并按时支付合同价格。3.3工程师的职责工程师应按照发包人的委托，对施工项目进行现场管理、监督和协调，确保施工项目的顺利进行。第四条工程质量与验收4.1质量标准施工项目的质量标准应符合国家及行业标准、规范和设计文件要求。4.2验收程序施工项目完成后，承包人应按照合同约定和行业规定，向发包人和工程师提交验收申请。发包人和工程师应在约定的时间内进行验收。4.3质量争议的处理如发包人和承包人在工程质量方面发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第五条工期与进度5.1工期的约定合同约定的工期是指承包人完成施工项目所需的时间，具体工期详见附件四。5.2工期的调整如因不可抗力等特殊情况导致工期延误，双方可协商调整工期。5.3进度的监控工程师应按照合同约定对施工进度进行监控，确保工程按计划进行。第六条合同价格与支付6.1合同价格的确定合同价格是指承包人按照合同约定完成施工项目所应得的报酬，具体金额和支付方式详见附件三。6.2预付款发包人应在合同签订后的一定时间内支付预付款，具体金额和支付时间详见附件三。6.3进度付款承包人完成合同约定的工程进度后，发包人应按照合同约定支付进度付款，具体金额和支付时间详见附件三。6.4竣工结算施工项目完成后，承包人应向发包人提交竣工结算申请。发包人应在约定的时间内进行审核并支付竣工结算款项，具体金额和支付时间详见附件三。6.5价格调整如因市场行情变化等原因导致合同价格需要调整，双方可协商签订补充协议进行调整。第八条材料与设备8.1材料设备的供应承包人应按照合同约定和国家及行业标准，采购、运输、储存和使用施工所需的材料设备。8.2材料设备的质量材料设备应符合国家及行业标准、规范和设计文件要求，确保工程质量和安全。8.3材料设备的验收材料设备到达施工现场后，工程师应按照合同约定和行业规定进行验收。验收不合格的材料设备，承包人应负责退换。第九条安全生产与环保9.1安全生产责任承包人应全面负责施工过程中的安全生产，确保施工现场的安全防护设施完备，遵守安全生产规章制度。9.2环保要求承包人应按照国家和地方环保法规，做好施工现场的环境保护工作，防止污染和生态破坏。9.3安全事故的处理如发生安全事故，承包人应立即报告发包人和工程师，并按照合同约定和行业规定进行处理。第十条违约责任10.1承包人的违约承包人未按照合同约定完成施工项目，或工程质量、安全、进度等方面不符合要求，应承担违约责任。10.2发包人的违约发包人未按照合同约定支付合同价格，或提供的施工场地、施工条件不符合要求，应承担违约责任。10.3工程师的违约工程师未按照发包人的委托履行职责，或对施工项目进行不当管理、监督，应承担违约责任。第十一条争议解决11.1协商解决如合同各方在履行过程中发生争议，应通过友好协商解决。11.2调解如协商不成，双方可向合同约定的调解机构申请调解。11.3仲裁如调解不成，任何一方均可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。11.4诉讼如仲裁不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十二条合同的变更与解除12.1合同变更的条件合同变更应书面协议，并经各方签字盖章确认。12.2合同解除的条件合同解除应书面协议，并经各方签字盖章确认。第十三条合同的终止与解除13.1合同终止的条件合同终止应符合合同约定和法律、法规的规定。13.2合同解除的程序合同解除应按照合同约定和法律法规的规定进行。第十四条合同的继承与转让14.1合同继承的条件合同继承应符合合同约定和法律、法规的规定。14.2合同转让的条件合同转让应符合合同约定和法律、法规的规定。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同主体及定义附件二：工程量清单附件三：合同价格与支付细节附件四：施工进度计划附件一：合同主体及定义详细要求：本附件应包括合同各方的全称、地址、联系人及联系方式等信息，以及工程师的姓名、职务和联系方式。附件二：工程量清单详细要求：本附件应详细列出所有施工项目的工程量，包括项目名称、工程量、单位、工程单价和总价等。附件三：合同价格与支付细节详细要求：本附件应详细说明合同价格的构成、预付款、进度付款、竣工结算等支付细节，包括支付时间、支付方式、付款条件等。附件四：施工进度计划详细要求：本附件应详细列出施工项目的进度计划，包括各分部分项工程的开始时间、结束时间、关键节点等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.承包人未按照合同约定完成施工项目或工程质量不符合要求。2.发包人未按照合同约定支付合同价格或提供的施工场地、施工条件不符合要求。3.工程师未按照发包人的委托履行职责或对施工项目进行不当管理、监督。违约责任认定标准：1.承包人违约：按照合同约定的违约责任条款承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金、延长工期等。2.发包人违约：按照合同约定的违约责任条款承担违约责任，包括但不限于支付合同价格、提供施工场地和条件等。3.工程师违约：由发包人根据工程师的违约情况向工程师追究责任，工程师应承担相应的违约责任。示例说明：若承包人未能在约定的工期内完成施工项目，则应按照合同约定的违约金条款支付违约金，并延长工期至实际完成日期。说明三：法律名词及解释：1.合同主体：指合同中约定的发包人、承包人和工程师。2.工程师：指发包人指定的对施工项目进行现场管理、监督和协调的负责人。3.施工项目：指合同中约定的工程范围和工程内容。4.工程质量：指施工项目符合国家及行业标准、规范和设计文件要求的状态。5.合同